2025兰渝铁路某合同段高风险隧道施工实施细则

合同编号：甲方：地址：联系人：联系电话：乙方：地址：联系人：联系电话：鉴于甲方为兰渝铁路某合同段的施工单位，乙方为该合同段高风险隧道施工的承包商，双方为了保障工程质量、确保施工安全，经友好协商，达成如下协议：一、工程概况1.1工程名称：兰渝铁路某合同段高风险隧道施工1.2工程地点：1.3工程内容：1.4工程量：二、双方权利和义务2.1甲方的权利和义务（1）甲方应按照合同约定，向乙方支付工程款；（2）甲方应提供施工所需的场地、设施、设备等；（3）甲方应对乙方施工过程中的安全、质量进行监督和管理；（4）甲方应承担因政策调整、规划变更等原因导致工程变更的费用。2.2乙方的权利和义务（1）乙方应按照合同约定，完成施工任务；（2）乙方应确保施工过程中的安全、质量；（3）乙方应遵守甲方提供的施工规范和操作规程；（4）乙方应承担因自身原因导致工程变更的费用。三、合同价格3.1本合同施工价格为：元（大写：元整）。3.2合同价款支付方式：四、工期4.1合同约定的工期为：天。4.2乙方如因自身原因导致工期延误，应承担相应的违约责任。五、违约责任5.1甲乙双方应严格履行合同约定，如一方违约，应承担违约责任，向守约方支付违约金，违约金为本合同价款的%。5.2乙方如未按约定完成施工任务，甲方有权按合同约定扣除违约金。六、争议解决6.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。七、其他约定7.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至。7.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：乙方（盖章）：甲方代表（签名）：乙方代表（签名）：签订日期：年月日注意事项及解决办法：1.合同的履行：双方应严格按照合同约定的条款履行各自的权利和义务。如一方违约，应承担违约责任，向守约方支付违约金，违约金为本合同价款的%。解决办法：守约方可以通过友好协商解决争议；如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。2.工程质量：乙方应确保施工过程中的安全、质量。如因乙方原因导致工程质量问题，乙方应承担相应的维修、整改费用。解决办法：甲方发现工程质量问题后，应及时通知乙方，乙方应在甲方规定的时间内进行整改。3.工期延误：乙方如因自身原因导致工期延误，应承担相应的违约责任。解决办法：甲方有权按合同约定扣除违约金，或根据实际情况要求乙方支付逾期完工的违约金。4.合同变更：如因政策调整、规划变更等原因导致工程变更，双方应协商一致，并签订补充协议。解决办法：双方就合同变更内容进行协商，达成一致后，签订补充协议，并报相关主管部门备案。5.争议解决：双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。解决办法：协商不成的争议，可依法向合同签订地人民法院提起诉讼，寻求法律途径解决。法律名词及名词解释：1.甲方：指合同中的委托方，即兰渝铁路某合同段的施工单位。2.乙方：指合同中的受托方，即该合同段高风险隧道施工的承包商。3.工程概况：指合同中所涉及的工程名称、工程地点、工程内容、工程量等基本信息。4.权利和义务：指合同双方在合同履行过程中所享有的权利和应承担的义务。5.合同价格：指双方约定的施工价格，包括工程款、违约金等。6.工期：指合同约定的完成施工任务的时间。7.违约责任：指一方未履行合同约定时，应承担的违约金、维修整改费用等责任。8.争议解决：指双方在履行合同过程中发生的争议，通过友好协商或法律途径解决的方式。应用场合：1.兰渝铁路某合同段高风险隧道施工。2.甲方为施工单位，乙方为高风险隧道施工的承包商。3.双方为了保障工程质量、确保施工安全。补充条款：1.施工安全规定：双方应严格遵守国家关于施工安全的相关法律法规，确保施工过程中的人身安全和工程安全。如因乙方原因导致安全事故，乙方应承担全部责任。2.工程变更：如因政策调整、规划变更等原因导致工程变更，双方应协商一致，并签订补充协议。补充协议应明确变更内容、工期、费用等方面的事项。3.不可抗力：因不可抗力因素（如自然灾害、社会事件等）导致工程无法正常进行，双方应协商一致，根据实际情况调整工期和费用。4.保密条款：双方应对合同内容、商业秘密等事项予以保密，未经对方同意，不得向第三方泄露。如违反保密义务，违约方应承担相应的法律责任。5.争议解决：双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；如协商不