二级建造师之二建建设工程法规及相关知识题库含答案（预热题）

二级建造师之二建建设工程法规及相关知识题库第一部分单选题（500题）1、某工程施工合同中约定2013年11月20日竣工，并于1个月内交付给发包方使用，但是施工过程中由于承包方管理不善的原因，造成工程拖期3个月，发包方在合同约定的竣工日期后个月时，未经验收直接使用和占有了该工程，因此，该工程的竣工日期为（）。2013年11月20日2013年12月20日2014年1月20日2014年2月20日【答案】：C2、以下关于无权代理的说法中，正确的是（）。A.被代理人不予追认的，对被代理人不发生效力B.相对人可以催告被代理人自收到通知之日起60日内予以追认C.追认期限内，被代理人未作表示的，视为默认D.行为人实施的行为被追认前，被代理人有撤销的权利【答案】：A3、甲公司根据生效判决书向法院申请强制执行。执行中甲与乙公司达成和解协议。约定：将判决乙承担的220万元减少为200万元，2个月内结清。但乙后来并未履行协议的约定。下列说法中，正确的是（ ）。A.甲可向法院申请恢复原判决的执行B.甲应向乙住所地法院提起民事诉讼C.由法院执行和解协议D.由法院依职权恢复原判决的执行【答案】：【答案】：C【答案】：【答案】：C【答案】：A4、（2021年第2批真题）建筑节能分部工程验收的主持人应当是（）。A.施工企业项目经理B.设计单位节能设计负责人C.施工企业技术负责人D.总监理工程师（建设单位项目负责人）【答案】：D5、（2018年真题）关于仲裁的说法，正确的是（）。A.没有仲裁协议或者仲裁协议无效的，法院对当事人的纠纷应当予以受理B.对于仲裁协议有效的仲裁案件，法院仍具有管辖权C.只要一方当事人申请仲裁，仲裁委员会都应当予以受理D.仲裁裁决作出后，当事人就同一纠纷向法院起诉的，法院应当予以受理【答案】：A6、甲公司欠刘某100万元，丙公司欠甲公司150万元，均已届清偿期。甲公司一直拖延不行使对丙公司的债权，致使其自身无力向刘某清偿。下列关于代位权的说法正确的是（）。A.刘某可以甲公司的名义向丙公司提出偿债请求B.刘某可以通过仲裁方式行使代位权C.刘某行使代位权的必要费用应由甲公司承担口.代位权顺利行使后，丙公司对甲公司所负债务消灭7、根据《城镇污水排入排水管网许可管理办法》关于城镇污水排入排水管网许可的说法，正确的是（）。A.城镇排污许可根据排放的污染物浓度收费B.因施工作业需要排水的，排水许可证有效期不得超过施工期限C.排水许可证的有效期，由建设主管部门根据工期确定D.施工作业时，施工单位应当申请领取排水许可证【答案】：B8、（2021年第2批真题）关于欠付工程款的利息支付的说法，正确的是（）。A.机关、事业单位与中小企业订立施工合同，可以约定逾期支付工程款的利息为合同订立时1年期贷款市场报价利率的50%B.机关、事业单位与中小企业订立施工合同未约定逾期付款利息，按照每日利率万分之三支付逾期利息C.当事人对工程款支付时间约定不明，建设工程未交付的，起算逾期付款利息的时间为提交竣工结算文件之日D.当事人对工程款支付时间没有约定，建设工程已实际交付的，起算逾期付款利息的时间为竣工验收之日【答案】：C9、关于仲裁裁决的不予执行和撤销说法正确的是（）A.仲裁的程序违反法定程序的，当事人只能申请撤销仲裁裁决，不得申请不予执行仲裁裁决B.当事人申请撤销仲裁裁决的，应当在收到裁决书之日起3个月内提出C.当事人可以向仲裁委员会所在地的中级人民法院申请撤销仲裁裁决D.仲裁裁决被人民法院依法撤销后，当事人就该纠纷不得再行申请仲裁，只能向人民法院起诉10、关于知识产权的说法，正确的是()。A.知识产权是权利人对其创造的智力成果依法享有的权利B.知识产权仅具有财产性这一单一属性C.知识产权具有专有性、地域性和永久性特点D.构成知识产权的主体是发现权、发明权以及科技成果【答案】：A11、关于借款合同的说法，正确的是()。A.借款合同为有偿合同B.借款合同必须采用书面形式。.自然人之间的借款合同，自贷款人提供借款时生效D.借款合同自双方当事人签字盖章之日起生效【答案】：C12、某工程设计文件需要作重大修改，则()。A.设计单位应和建设单位协商一致修改后即可使用B.设计单位可直接进行修改C.应由建设单位报原审批机关批准D.须开专家论证会后，设计单位方可修改【答案】：C13、以下关于仲裁员组成的表述，正确的是()A.仲裁庭可以由三名仲裁员或一名仲裁员组成，由三名仲裁员组成的设首席仲裁员B.由若干名仲裁员组成仲裁庭的，不设首席仲裁员C.仲裁庭由两名仲裁员组成，当事人双方各选定一名D.仲裁庭由当事人各方选定两名仲裁员组成【答案】：A14、《建设工程质量管理条例》规定,对于涉及（）的装修工程，建设单位要有设计方案。A.变更工程竣工日期B.建筑主体和承重结构变动C.增加工程造价总额D.改变建筑工程一般结构【答案】：B15、（2021年真题第2批）关于建设工程价款优先受偿权的说法，正确的是（）。A.建设工程价款优先受偿权与抵押权效力相当，优于其他债权B.装饰装修工程的承包人，无权主张建设工程价款优先受偿权。.承包人就逾期支付建设工程价款的利息、违约金、损害赔偿金等主张优先受偿的，人民法院不予支持D.建设工程价款优先受偿权的起算日为建设工程竣工验收之日【答案】：C16、某施工总承包单位与分包单位在分包合同中约定：分包施工中出现任何安全事故，均由分包单位承担。该约定（）。A.因显失公平而无效B.因违反法律、法规强制性规定而无效C.由于分包单位自愿签署而有效D.仅对总承包单位和分包单位有效【答案】：B17、注册建造师签章完整的工程施工管理文件方为有效，对此，实践中出现下列情况时，正确的做法是（）。A.当施工项目包含多个专业时，该项目施工管理文件应由总监理工程师签章B.当施工项目包含多个专业时，该项目施工管理文件应由担任施工项目负责人的注册建造师签章C.修改注册建造师签章的施工管理文件时，应当由所在企业指定同等资格的注册建造师进行D.分包工程的施工管理文件应当由总包单位的注册建造师签章【答案】：B18、根据《建筑施工企业安全生产许可证相关规定》下列施工企业的违法行为中，属于应当撤销安全生产许可证的是（）。A.冒用安全生产许可证的B.安全生产许可证未办理延期手续继续从事施工活动的C.使用伪造的安全生产许可证的D.以贿赂手段取得安全生产许可证的【答案】：D19、因设计问题，某建筑物在竣工验收合格交付使用一年后出现诸多问题，建设单位遂通知施工单位尽快予以修理。则施工单位下列做法中正确的是（）。A.明确答复拒绝修理B.应及时通知设计单位负责修理C.必须先行修理，但可要求建设单位承担修理费用D.必须先行修理，但可要求设计单位承担修理费用【答案】：C20、适用《产品质量法》调整的是（）。A.建筑工程B.设备安装工程C.装修工程D.销售用预制件【答案】：D21、下列劳动合同条款，属于必备条款的是()。A.补充保险B.合同期限C.福利待遇D.试用期【答案】：B22、对一般保证的保证人与债权人未约定保证期间的，保证期间为主债务履行期届满之日起()个月。A.3B.4C.5D.6【答案】：D23、(2020年12月真题)下列安全生产责任中，属于建设工程项目专职安全生产管理人员职责的是()。A.组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案B.保证本单位安全生产投入的有效实施C.现场监督危险性较大工程安全专项施工方案实施情况口.督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患【答案】：C24、(2014年真题)检测结果利害关系人对检测结果发生争议，由()复检。A.双方共同认可的检测机构B.原检测机构C.上级检测机构D.建设行政主管部门【答案】：A25、在生产、作业中违反有关安全管理的规定，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果，应受刑罚处罚的,构成（）。A.工程重大安全事故罪B.重大劳动安全事故罪C.以危险方法危害公共安全罪D.重大责任事故罪【答案】：D26、建设工程施工合同发承包双方协议选择国内某仲裁机构后，承包人请求人民法院确认该仲裁协议效力的，应由（）中级人民法院管辖。A.仲裁协议签订地B.该仲裁机构所在地C.建设工程所在地D.承包人住所地【答案】：B27、（2016年真题）关于投标文件的补充、修改与撤回的说法，正确的是（）。A.撤回已提交的投标文件，应当在投标截止时间前进行B.撤回已提交的投标文件，应当经过招标人的同意C.补充、修改已提交的投标文件，应当在提交投标保证金之前进行D.撤回已提交的投标文件，应当以书面形式通知其他投标人【答案】：A【答案】：【答案】：D28、（2016年真题）关于人民法院管辖权的说法，正确的是（）。A.原告向两个以上有管辖权的人民法院起诉的，由最先受理的人民法院管辖8.有管辖权的人民法院由于特殊原因，不能行使管辖权的，移送上级人民法院直接管辖C.两个以上人民法院都有管辖权的诉讼，原告可以向其中一个人民法院起诉D.人民法院之间因管辖权发生争议，报请共同上级人民法院直接管辖【答案】：C29、（2021年真题第2批）根据《文物保护法》》，受国家保护的文物是（）A.古建筑B.近代史迹C.反映历史上各民族社会制度的代表性实物口.历史上工艺美术品【答案】：C30、A施工单位的材料采购员甲某，从2008年以来一直负责本单位与8公司的钢材采购业务。2010年3月份甲某被单位开除，但8公司并不知情；2010年6月甲某用盖有原单位公章的空白合同书与B公司签订了一份钢材采购合同，则该合同为（）合同。A.效力待定B.无效C.可撤销口.有效31、在代理关系中，下列不属于代理当事人的是（）。A.被代理人B.担保人C.代理人D.代理关系涉及的第三人【答案】：B32、建设工程质量必须实行（）监督管理。A.建设单位B.建立单位C.工商行政管理部门D.政府【答案】：D33、关于担保的说法，正确的是（）。A.保证是最常用的担保方式，必须由第三人提供保证B.担保合同有保证合同、抵押合同、质押合同、定金合同、留置合同C.抵押、质押不转移占有，而留置转移占有D.定金可以本人提供，也可以第三人提供【答案】：A34、下列事项中，属于专利权保护对象的是（）。A.施工企业的名称或标志B.施工企业编制的投标文件C.施工企业编制的施工方案D.施工企业发明的新技术35、（2018年真题）关于施工合同变更的说法，正确的是（）。A.合同变更应当办理批准、登记手续B.合同变更内容约定不明确的，推定为未变更C.工程变更必将导致合同变更D.合同非实质性条款的变更无须当事人双方协商一致【答案】：B36、（2015年真题）下列安全生产责任中，属于施工单位安全生产管理机构专职安全生产管理人员责任的是（）。A.落实制定安全生产规章制度和操作规程B.确保安全生产费用的有效使用C.检查危险性较大工程安全专项施工方案的落实情况D.组织制定安全施工措施【答案】：C37、（2021年第1批真题）下列建设工程项目中，属于依法必须进行招标的项目是（）。A.使用预算资金100万元，并且该资金占投资额10%以上的项目B.使用国有企业资金100万元，并且该资金占投资额10%以上的项目C.使用预算资金300万元，并且该资金占投资额10%以上的项目D.使用国有事业单位资金300万元，并且该资金占投资额10%以下的项目【答案】：C38、招标投标违法行为记录公告，绝对禁止公开涉及（）的记录。A.国家秘密B.个人隐私C.商业秘密D.政府信息【答案】：A39、根据《民法典》的规定，融资租赁合同中出租人的义务包括（ ）。A.向承租人交付标的物B.标的物的瑕疵担保。.代替承租人向出卖人索赔D.尊重承租人的选择权【答案】：D40、（2016年真题）关于建设工程见证取样的说法，正确的是（ ）。A.试样的真实性只能由取样人员负责B.用于承重墙体的砌筑砂浆实验块必须实施见证取样和送检C.见证人员应由施工企业中具备施工试验知识的专业技术人员担任D.取样人员应在试样或其包装上作出标识、封志，并由其签字后即可【答案】：B41、（2016年真题）下列招标人的行为中合法的是（）。A.招标人可以根据需要组织部分潜在投标人踏勘项目现场B.招标人可以限定或者指定特定的专利、品牌、原产地或供应商C.依法必须进行招标的项目以非特定行业的奖项作为加分条件D.依法必须进行招标的项目招标人限定投标人必须为国有企业【答案】：C42、总承包单位甲公司经建设单位同意，将幕墙工程分包给乙公司施工。后该分包工程出现了施工质量问题。建设单位要求乙赔偿。下列责任赔偿的说法中，能够成立的是（）。A.乙与建设单位无直接合同关系，建设单位应要求甲赔偿B.若甲已全部赔偿建设单位损失，则建设单位无权再向乙要求赔偿C.该质量问题是乙造成的，与甲无关D.对该质量问题乙与甲负有同等责任，乙仅承担赔偿额的50%【答案】：B43、(2016年真题)关于仲裁协议的说法，正确的是()。A.仲裁协议是合同的附属协议，合同无效则仲裁协议无效B.仲裁机构可就当事人在仲裁协议中的约定事项和未约定事项进行裁决C.仲裁协议可以约定仲裁裁决的强制执行机构D.当事人只能向仲裁机构申请仲裁，不可以直接提起诉讼【答案】：D44、《绿色施工导则》对提高用水效率进行了规定，下列不属该规定的是()A.施工中采用先进的节水施工工艺B.应制定有效的水质检测与卫生保障措施C.现场机具、设备、车辆冲洗用水必须设立循环用水装置D.对混凝土搅拌站点等用水集中的区域和工艺点进行专项计量考核【答案】：B45、下列关于法人的说法，正确的是()。A.营业执照签发日期为营利法人的成立日期B.事业单位法人经依法登记成立C.机关法人属于非营利性法人D.法定代表人因执行职务造成他人损害的，法人承担民事责任后，不能再向有过错的法定代表人追偿【答案】：A46、建设项目施工过程中发现地下古墓，立即报告当地文物行政部门。文物行政部门接到报告后，一般应在不超过（）小时赶赴工地现场。A.12B.24C.36D.48【答案】：B47、承揽合同对于支付报酬的期限没有约定或者约定不明，又不能达成补充协议，按照合同有关条款或者交易习惯也不能确定的，定作人应当在（）支付报酬。A.合同生效后B.交付工作成果时C.完成工作成果50%时D.完成全部工作成果前【答案】：B48、关于建筑业企业资质证书期限延续的说法，正确的是（ ）。A.企业资质证书有效期为3年B.企业应当于资质证书有效期届满5个月前，向原资质许可机关提出延续申请C.资质许可机关逾期未作出决定的，视为准予延续D.资质许可机关应当于资质证书有效期届满1个月前作出是否准予延续的决定【答案】：C49、以下关于表现代理的说法中正确的是（）。A.须存在足以使相对人相信行为人具有代理权的事实或理由是构成表见代理的主观要件B.被代理人在承担表见代理行为所产生的责任后，可以向无权代理人追偿因代理行为而遭受的损失C.须相对人为善意是构成表见代理的客观要件D.表见代理需要经过被代理人追认后才可以生效【答案】：B50、关于施工企业法人与项目经理部法律关系的说法，正确的是（ ）。4项目经理部具备法人资格8.项目经理是企业法定代表人授权在建设工程施工项目上的管理者。.项目经理部行为的法律后果由其自己承担口.项目经理部是施工企业内部常设机构【答案】：B51、关于刑事责任的说法，错误的是（）。4拘役是刑罚主刑的一种B.罚款是刑罚附加刑的一种C.主刑和附加刑既可以合并适用、也可以独立适用D.死刑缓期二年执行是死刑的一种【答案】：B52、甲公司租用乙公司的仓库，后来甲、乙因租金发生争议，乙公司应在（）内提起诉讼。A.甲公司延付或拒付租金之日起1年【答案】：【答案】：AB.知道权利受到侵害时起2年C.权利被侵害之日起20年D.甲公司与乙公司发生争执时起2年【答案】：A53、代理人超越代理权所为的民事行为，其后果是（）A.代理人告知被代理人后，被代理人即承担民事责任B.经被代理人追认后，被代理人才承担民事责任C.代理人与被代理人负连带责任D.先由代理人承担责任，再由被代理人承担补充责任【答案】：B54、根据《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》，下列施工企业的违法行为中，属于应当撤销安全生产许可证的是（）。A.冒用安全生产许可证的B.安全生产许可证未办理延期手续继续从事施工C.使用伪造的安全生产许可证的D.以贿赂手段取得安全生产许可证的【答案】：D55、关于建设工程质量保证金的说法，正确的是（）。A.在工程项目竣工前已经缴纳履约保证金的，建设单位不得同时预留工程质量保证金B.建设工程质量保证金总预留比例不得高于工程价款结算总额的5%C.承包人不得以银行保函替代预留保证金D.采用工程质量保险的，发包人可以同时预留保证金56、下列安全生产责任中，属于建设工程项目专职安全生产管理人员职责的是（）。A.组织制定并实施生产安全事故应急救援预案B.保证本单位安全投入的有效实施C.督促检查危险性较大工程的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患D.现场监督危险性较大工程安全专项施工方案实施情况【答案】：D57、甲乙双方在合同条款达成一致后，甲方于当月4日签字盖章，乙方于当月8日签字盖章。该合同约定须经公证机构公证并取得公证书后5日合同生效。当月18日取得了公证书，则该合同成立日期为当月（）日。A.4B.8C.18D.24【答案】：B58、（2019年真题）甲施工企业与乙签订了机动车买卖合同，该车辆所有权自（）时发生移转。A.交付B.合同成立C.合同生效D.车辆完成登记【答案】：A59、以下不属于用益物权的是（）。A.建设用地使用权【答案】：【答案】：DB.宅基地所有权C.地役权D.土地承包经营权【答案】：B60、下列建设工程分包的说法中，属于承包人合法分包的是（ ）。A.未经建设单位许可将承包工程中的劳务作业进行分包B.将专业工程分包给不具备资质的承包人C.将劳务作业分包给不具备资质的承包人D.未经建设单位许可将承包工程中的专业工程进行分包【答案】：A61、关于建设工程招标投标交易场所，正确的是（）。A.县级以上地方人民政府可以建立招标投标交易场所B.招标投标交易场所不得以营利为目的C.招标投标交易场所应当隶属于行政监督部门D.招标投标交易场所应当按照不同行业分别设立【答案】：B62、施工企业能够形成建筑市场诚信行为优良信用信息记录的是（ ）。A.合同正常履约B.未发生违约行为C.获得发包人奖励D.获得建设行政主管部门表彰63、动产物权的设立和转让，除法律另有规定的以外，自（）时发生效力。A.占有B.交付C.登记D.合同成立【答案】：B64、张某在拉伸钢筋时不慎将左手无名指压断，在张某居住地相关调解人员的调解下，张某与雇主达成协议约定：“雇主一次性向张某支付5000元作为补偿，张某放弃诉讼的权利”，此后，张某与雇主又共同向当地人民法院申请确认该调解协议。这种调解形式属于（）A.行政调解B.法院调解C.人民调解D.仲裁调解【答案】：C65、某施工合同约定由施工单位负责采购材料，合同履行过程中，由于材料供应商违约而没有按期供货，导致施工没有按期完成。此时应当由（）追究违约责任。A.建设单位直接向材料供应商B.建设单位向施工单位追究责任，施工单位向材料供应商C.建设单位向施工单位追究责任，施工单位向项目经理D.建设单位不追究施工单位的责任，施工单位应向材料供应商【答案】：B66、承揽工程不符合规定质量标准造成损失的，施工企业与使用本企业名义施工的单位承担（）。A.按份责任B.连带责任C.补充责任D.公平责任【答案】：B67、某建设工程施工项目招标文件要求中标人提交履约担保，中标人拒绝提交，则应()。A.按中标无效处理B.视为放弃投标C.按废标处理D.取消其中标资格【答案】：D68、在试用期内被证明不符合录用条件的，用人单位()4可以随时解除劳动合同B.必须解除劳动合同。.可以解除合同，但应提前30日通知劳动者D.不得解除劳动合同【答案】：A69、甲乙合同约定违约金1万元，合同履行中甲违约造成乙5万元损失。乙起诉后，法院最多支持赔偿()万元。A.1万B.5万C.6万D.7万【答案】：B70、下列属于承揽业务不良行为认定标准的是（）。A.允许其他单位或个人以本单位名义承揽工程的B.将承包的工程转包或者违法分包的C.不履行保修义务或者拖延了履行保修义务的D.未按照节能设计进行施工的【答案】：B71、关于中标和签订合同的说法，正确的是（）。A.招标人应当授权评标委员会直接确定中标人B.招标人与中标人签订合同的标的，价款，质量等主要条款应当与招标文件一致，但履行期限可以另行协商确实C.确定中标人的权利属于招标人D.中标人应当自中标通知书送达之日起30日内，按照招标文件与投标人订立书面合同【答案】：C72、根据《行政诉讼法》，下列情形中属于行政诉讼受案范围的是（ ）。A.对于限制人身自由的行政强制措施不服的B.国防、外交等国家行为C.行政法规、规章或者行政机关制定、发布的具有普遍的约束力的决定、命令D.行政机关对行政机关人员的奖惩、任免等决定【答案】：A73、因企业分立而新设立的建筑业企业，其资质等级应按（ ）。A.原企业的资质等级确定B.降低一级原企业的资质等级确定C.最低资质等级核定D.实际达到的资质条件核定【答案】：D74、（2015年真题）某施工企业与材料供应商订立的合同中约定了违约金5万元，同时约定由施工企业支付供应商定金4万元。后来供应商未能交货，施工企业为最大限度维护自身利益，可以要求供应商支付（）万元。A.13B.9C.8D.5【答案】：B75、关于建设工程招标投标交易场所的说法，正确的是（）A.县级以上地方人民政府可以建立招标投标交易场所B.招标投标交易场所不得以营利为目的C.招标投标交易场所应当隶属于行政监督部门D.招标投标交易场所应当按照不同行业分别设立【答案】：B76、（2019年真题）根据《建筑施工企业负责人及项目负责人施工现场带班暂行办法》，属于建筑施工企业负责人的是（）。A.实际控制人B.副总工程师C.主管经营的副总经理口.项目经理【答案】：B77、严某在某市A区新购一套住房，并请位于该市B区的装修公司进行装修，签订了装修合同；合同履行过程中，装修人员不慎将水管弄破，导致该楼下住户家具被淹毁；严某交涉未果，遂向该市B区法院起诉装修公司，B区法院裁定将案件移送至A区法院，A区法院又将案件退回B区法院；关于本案管辖，说法不正确的有（）。A.A区法院对该案有管辖权B.严某有权向B区法院起诉C.B区法院的移送管辖是错误的D.A区法院不接受移送，可以将案件退回B区法院【答案】：D78、下列合同中，由《合同法》调整的是（）合同。A.婚姻B.收养C.买卖D.行政【答案】：C79、某施工单位安全生产设施不符合国家规定，造成3人死亡多人重伤，应认定为（）。A.工程重大安全事故罪B.重大劳动安全事故罪C.重大责任事故罪D.重大伤亡事故罪【答案】：B80、人民法院确定举证期限，当事人提供新的证据的第二审案件不得少于（）。15日20日30日10日【答案】：D81、下列关于法人登记的说法，正确的是（）。A.营利法人必须依法登记B.非营利法人不需要登记。.有独立经费的机关和承担行政职能的法定机构从登记之日起，具有机关法人资格D.非营利法人包括事业单位、社会团体、基金会、基层群众自治组织法人【答案】：A82、下列行政行为中，不属于行政许可行为的是（）。A.专业人员执业资格注册B.二级建造师的继续教育培训C.安全生产许可D.核准企业资质等级【答案】：B83、某建设工程项目投保了建筑工程一切险，保险合同订立时间为2010年1月12日，保单列明了保险合同的生效日为2010年1月18日，项目的起重设备和部分材料于2010年1月17日运抵工地，2010年1月20日，项目按合同如期开工，则建设工程一切险的保险责任自（）起始。A.2010年1月12日B.2010年1月17日C.2010年1月18日D.2010年1月20日【答案】：C84、（2015年真题）关于民事诉讼审判程序的说法，正确的是（）。A.一审程序包括普通程序和特殊程序B.必须以书面形式起诉C.原告必须与案件有直接利害关系D.提交起诉状的同时提交全部证据【答案】：C85、关于租赁合同特征的说法，正确的是（）。A.租赁合同是单务合同B.租赁合同成立以租赁物的交付为要件C.出租方转移租赁物的所有权D.承租人获得租赁物的使用收益权【答案】：D86、（2019年真题）中标候选人的经营、财务状况发生较大变化，招标人认为可能影响其履约的应当在发出中标通知书前由（）按照招标文件规定的标准和方法审查。A.招标人B.招标人授权的招标代理机构C.原评标委员会口.重新组成的评标委员会【答案】：C87、关于仲裁调解的说法，正确的是（）A.仲裁裁决书的法律效力高于仲裁调解书B.仲裁调解达成协议的，仲裁庭应当根据协议的内容制作裁决书【答案】：【答案】：AC.仲裁调解达成协议的，当事人可以撤回仲裁申请D.在仲裁调解书签收前当事人反悔的，当事人应当重新申请仲裁【答案】：C88、关于建设工程施工总承包单位依法将建设工程进行分包，有关安全生产责任的说法，正确的是()。A.分包工程的安全生产由分包单位独立承担责任B.分包工程的安全生产由施工总承包单位承担全部责任。.分包合同应当明确总、分包单位各自的安全生产责任D.施工总承包单位和分包单位对施工现场安全生产承担同等责任【答案】：C89、(2020年12月真题)关于施工企业项目经理部的说法，正确的是()。A.大中型施工企业应当在施工现场设立项目经理部8.项目经理部不具备法人资格，其与材料供应商订立的合同无效。.项目经理是项目经理部的法定代理人口.项目经理部行为的法律后果由施工企业承担【答案】：D90、下列使用注册商标的情形中，应当承担行政责任的是( )。A.自行改变注册商标的B.改变注册商标的注册人名称、地址或者其他注册事项的C.转让注册商标的D.连续2年停止使用注册商标的91、5月12日，甲施工企业租用乙公司一台挖掘机，租期3个月。8月10日，甲向乙提出以25万元价格购买该挖掘机，双方随即签订买卖合同。该买卖合同的标的物交付方式属于（）。A.简易交付B.占有改定C.指示交付D.拟制交付【答案】：A92、某工程公司法定代表人授权其合约部经理李某签订某工程设计合同，该行为属于（）。A.法定代理B.委托代理C.表见代理D.指定代理【答案】：B93、建筑工程开工前，建设单位应当按照国家有关规定向工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门申请领取（）。A.安全生产许可证B.施工许可证C.建设用地规划许可证D.建设工程规划许可证【答案】：B94、下列关于地役权说法正确的是（）。A.订立地役权合同可以采取书面形式也可以采取口头形式B.地役权应当向登记机构申请地役权登记C.地役权自登记时设立口.需役地转让的，转让部分涉及地役权的，受让人同时享有地役权【答案】：D95、施工现场从事危险作业人员的意外伤害保险费的支付者是()。A.建设单位B.施工单位和从事危险作业人员C.施工单位D.从事危险作业人员【答案】：C96、关于二级建造师执业范围的说法，正确的是()。A.可以在建设监理企业从事管理活动B.只能担任大型工程施工项目负责人C.可以同时担任两个建设工程施工项目负责人D.担任施工项目负责人期间一律不得更换【答案】：A97、下列关于施工企业资质证书的说法中，错误的是()。A.企业遗失建筑业企业资质证书的，在申请补办前应当在公众媒体上刊登遗失声明B.企业发生合并、分立、重组以及改制等事项，需承继原建筑业企业资质的，应当申请重新核定建筑业企业资质等级C.被撤回建筑业企业资质证书的企业，可以在资质被撤回后1个月内，向资质许可机关提出核定低于原等级同类别资质的申请D.以欺骗、贿赂等不正当手段取得资质许可的，应当予以撤销【答案】：C98、关于总承包招标和两阶段招标，下列说法正确的是()。A.暂估价是指两阶段招标时不能确定价格而由招标人在招标文件中暂时估定的工程、货物、服务的金额B.对技术复杂或者无法精确拟定技术规格的项目，招标人应当分两阶段进行招标。C.投标人按照招标公告的要求提交不带报价的技术建议在第二阶段D.投标人按照招标文件的要求提交包括最终技术方案和投标报价的投标文件在第二阶段【答案】：D99、下列不属于物权种类的是（）。A.所有权B.使用物权C.用益物权D.担保物权【答案】：B100、【2018年真题】根据《绿色施工导则》，施工现场500km以内生产的建筑材料用量应当占建筑材料总重量的（）以上。A.50%B.60%C.70%D.80%【答案】：C101、根据有关规定，下列关于工程质量保证金使用的说法，正确的是（）。A.凡是缺陷责任期内出现的工程质量问题需要维修的，即可动用工程质量保证金B.凡是法定保修期内出现的工程质量问题需要维修的，即可动用工程质量保证金C.凡是工程合理使用年限内出现的工程质量问题需要维修的，即可动用工程质量保证金D.凡是合同约定保修期内出现的工程质量问题需要维修的，即可动用工程质量保证金【答案】：A102、关于缺陷责任期确定的说法中，正确的是（）。A.施工合同可以约定缺陷责任期为26个月B.由于承包人的原因导致工程无法进行竣工验收，缺陷责任期从实际通过竣工验收之日开始计算C.某工程2018年6月11日完成建设工程验收备案，该工程缺陷责任期起算时间为2018年6月11日D.由于发包人的原因导致工程无法按规定期限进行竣工验收，在承包人提交验收报告60天后，工程自动进入缺陷责任期【答案】：B103、关于建设工程施工工程垫资，说法正确的是（）。A.垫资的法律性质为当事人之间的借款B.政府投资项目禁止由施工企业垫资施工C.当事人之间关于垫资的约定无效D.当事人对垫资利息没有约定，承包人请求参照金融机构贷款市场报价利率计算利息的，人民法院应予支持【答案】：B104、某施工合同纠纷案经仲裁裁决，将已经竣工工程的部分楼层折价给施工单位抵偿工程欠款，但建设单位拒绝履行裁决。因此，施工单位决定申请执行仲裁裁决。关于申请执行仲裁裁决的说法中，正确的是（）。A.施工单位申请执行的期间为1年B.申请执行本案的仲裁裁决，由施工单位所在地的中级人民法院管辖C.申请执行本案的仲裁裁决，由本案工程合同签订地的中级人民法院管辖D.施工单位有权向人民法院申请执行【答案】：D105、可撤销的建设工程施工合同，有权撤销的机构是（）。A.人民法院B.建设行政主管部门C.工商行政主管部门D.监理单位【答案】：A106、关于建设工程见证取样的说法，正确的是（）。A.试样的真实性只能由取样人员负责B.标识和封志应标明工程名称、取样部位、取样日期、样品名称和样品数量C.见证人员应由施工企业中具备施工试验知识的专业技术人员担任D.取样人员应在试样或其包装上作出标识、封志，并由其签字后即可【答案】：B107、甲施工企业向乙银行借款300万元，由丙担保公司做保证人。合同签订3个月后，经乙同意甲将100万元的债务转移给丁，甲通知了丙，丙未做答复。到期后甲和丁都无力偿还债务。关于该案中的保证责任承担的说法，正确的是（）。A.丙应承担300万元的保证责任，因为丙对甲的通知未予答复，视为默认B.丙不再承担担保责任，因为甲转移债务的通知未得到丙的同意C.丙对丁的100债务承担保证责任D.丙对甲剩余的200万债务承担保证责任【答案】：D108、开标地点应当为（）。A.招投标双方确认的地点B.建设行政主管部门指定的场所C.招标文件中预先确定的地点D.投标人共同认可的地点【答案】：C109、（2020年12月真题）下列财产中，可以抵押的是（）。A.土地所有权B.所有权有争议的财产C.土地附着物D.拟建造的船舶【答案】：C110、建筑节能分部工程验收的主持人应当是（）。A.施工企业项目经理B.设计单位节能设计负责人C.施工企业技术负责人D.总监理工程师建设单位项目负责人【答案】：D111、建筑施工总承包特级资质，应至少配备（）名专职安全生产管理人员。A.8B.6C.4D.3【答案】：B112、可以撤销建筑业企业资质的情形是（）。A.企业取得资质后不再符合相应资质条件的B.企业取得资质后发生重大安全事故的C.资质许可机关违反法定程序准予资质许可的D.资质证书有效期到期后未及时办理续期手续的【答案】：C113、（2020年真题）根据《合同法》，关于承揽合同的说法，正确的是（）。A.承揽人可以将承揽的主要工作交由第三人完成，承揽人无需就第三人完成的工作成果向定作人负责B.承揽人在完成工作过程中，要接受定作人的指挥管理C.承揽人工作期间，定作人不得对其进行监督检验D.承揽人可以与定作人约定，承揽人使用定作人的设备完成主要工作【答案】：D114、关于定金，下列说法错误的是（）。A.定金应当以书面形式约定B.当事人在定金合同中应当约定交付定金的期限C.定金的数额不得超过主合同标的额的15%D.定金合同从实际交付定金之日起生效【答案】：C115、某总承包单位将工程主体结构施工分包给具有相应资质的分包单位。该工程施工过程中，分包单位发生了安全生产事故。关于双方责任的说法，错误的是（）。A.总承包单位应对该工程施工现场的安全生产负总责B.总承包与分包单位就该安全事故承担连带责任C.如果发生的安全事故情节特别严重，构成犯罪的，应当追究总承包单位主要责任人责任D.分包单位只承担民事赔偿责任【答案】：D116、某公司与李某协商解除劳动合同，李某在该企业工作了1年5个月，在解除合同前12个月李某月平均工资为10500元，当地上一年度职工月平均工资是3000元。根据《劳动合同法》，该企业应当给予李某经济补偿（）。A.9000元B.13500元27000元31500元【答案】：B117、关于工程质量检测的说法，正确的是（）。A.检测人员不得同时受聘于两个或两个以上检测机构B.检测报告必须由检测机构法定代表人签署C.检测机构是不具有独立法人资格的非营利性中介机构D.检测数据和检测报告仅供施工企业参考【答案】：A118、（2014年真题）根据《民用建筑节能条例》，注册执业人员未执行民用建筑节能强制性标准的，由县级以上人民政府建设主管部门责令停止执业（），情节严重的，由颁发资格证书的部门吊销执业资格证书，5年内不得注册。A.3个月以上6个月以下B.3个月以上1年以下C.6个月以上2年以下D.1年以上3年以下【答案】：B119、根据《合同法》，下列合同转让有效的是（）。A.国庆节前，张某买了回老家的飞机票，因公司安排加班，张某将机票转让给同事李某B.建设单位拖欠甲施工单位800万工程款，甲施工单位书面通知建设单位其已将债权转让给乙施工单位，请建设单位将工程款支付给乙施工单位C.建设单位到期不能支付工程款，书面通知施工企业其已将债务转让给第三人，请施工企业向第三人主张债权D.检测单位将检测合同转让给其他具有检测资质的单位【答案】：B120、建筑企业的特种作业人员不包括（）。A.架子工B.钢筋工C.起重信号司索工D.起重机械司机【答案】：B121、关于注册有效期内注册建造师变更聘用企业的说法，正确的是（）A.注册建造师变更聘用企业的，应当通过原聘用企业申请办理变更手续B.聘用企业与注册建造师解除劳动合同关系后无故不办理变更注册的，注册建造师可以向省级住房城乡建设主管部门申请注销注册证书C.因变更注册申报不及时影响注册建造师执业、导致工程项目出现损失的，由注册建造师原聘用企业承担责任口.注册建造师变更注册后，注册有效期重新计算【答案】：B122、关于我国仲裁基本制度，正确的是（）。A.当事人对仲裁不服的，可以提起公诉B.当事人达成有效仲裁协议，一方向法院起诉的，人民法院不予受理C.当事人没有仲裁协议而申请仲裁的，仲裁委员会应当受理D.仲裁协议不能排除法院对案件的司法管辖权【答案】：B123、根据《建设工程价款结算暂行办法》，实行总承包的政府投资单项工程项目，其竣工总结算的审查人是（）。A.同级财政部门B.发包人C.总承包人D.同级审计部门【答案】：A124、（2021年真题第1批）关于安全生产重大事故隐患排除，说法正确的是（）。A.重大事故隐患治理挂牌督办不必向社会公开B.生产经营单位的安全生产管理人员在检查中发现重大事故隐患，应当立即向相关主管部门报告C.企业及工程项目的主要负责人对重大隐患排查治理工作全面负责D.生产经营单位的安全生产管理人员在检查中发现重大事故隐患，应当立即处理【答案】：C125、（2015年真题）关于招标程序和要求的说法，正确的是（ ）。A.依法必须进行招标的项目招标人必须委托有资质的招标代理机构办理招标事宜B.招标项目按照国家有关规定需要履行项目审批手续的，应当先履行项目审批手续C.招标文件可以不包括拟签订合同的主要条款D.招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改的应当重新招标【答案】：B126、根据《生产安全事故应急预案管理办法》，施工企业编制的本单位应对生产安全事故的总体工作程序、措施和应急预案体系的总纲，属于（）。A.综合应急预案B.专项应急预案C.现场处置方案D.特别应急预案【答案】：A127、行政法规之间对同一事项的新的一般规定与旧的特别规定不一致，不能确定如何适用时，由（）裁决。A.最高人民法院B.国务院C.全国人民代表大会D.全国人民代表大会常务委员会【答案】：B128、关于延期开工、核验手续的说法，正确的是（）。A.施工许可证经核验不符合条件的，应当收回证件B.因故中止施工的，施工单位应当自中止施工之日起1个月内，向发证机关报告C.停工期间，施工单位做好建筑工程的维护管理工作D.中止施工满6个月的，在建筑工程恢复施工前，应当报发证机关核验施工许可证【答案】：A129、在招标的资格预审阶段，在“资格预审”中可以（）。A.要求投标人必须组成联合体投标B.要求严格的专业资质等级C.要求必须使用某种品牌的建筑材料D.对本行业外的投标人提出特别要求【答案】：B130、出租人甲与承租人乙签订了房屋租赁合同，该租赁合同期限届满。甲乙双方没有签订新的租赁合同，乙方继续使用，出租人也没有提出任何异议，此时原租赁合同（）。A.已经无效B.继续有效C.需重新签订口.需相关行政部门确认有效【答案】：B131、安全生产许可证颁发管理机关发现施工企业不再具备安全生产条件时，可以采取的措施是（）。A.撤销安全生产许可证B.责令停业C.暂扣安全生产许可证D.处以罚款【答案】：C132、必须委托监理单位的建设工程不包括下列（）。A.成片开发建设的住宅小区工程B.利用国际组织资金援助的工程C.省级重点建设工程D.中型公用事业工程【答案】：C133、关于分包，下列说法正确的是（）。A.建筑工程总承包单位将工程分包给个人B.建设单位直接指定分包单位C.建筑工程总承包单位将工程分包给不具备资质的企业D.建筑工程总承包单位将劳务作业直接分包给劳务作业单位【答案】：D134、下列情形中，不会导致劳动合同无效或者部分无效的是（ ）。A.某审计单位胁迫劳动者李某订立劳动合同，违背了李某的真实意思B.某施工单位和劳动者张某约定，在工地发生工伤，全部由张某自行承担医疗费用，单位不承担任何责任C.某运输公司和劳动者王某约定，由王某自己承担社会保险费用D.赵某因对合同条款产生误解和单位订立的劳动合同【答案】：D135、（2015年真题）根据《劳动合同法》，用人单位违反相关规定不与劳动者订立无固定期限劳动合同的，自应当订立无固定期限劳动合同之日起劳动者按时支付（）的工资。4倍3倍2倍1倍【答案】：C136、从业人员在作业过程中，应当严格落实岗位责任制，遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，这是从业人员的（）义务。A.守法遵章B.自觉学习安全生产知识C.自我保护D.危险报告【答案】：A137、预制安装水池壁板缝混凝土分层浇筑厚度不宜超过（）。A.500mmB.450mmC.300mmD.250mm【答案】：D138、能够充分体现被代理人意志的代理属于（），也称作“意定代理”或“任意代理”。A.委托代理B.法定代理C.指定代理D.表见代理【答案】：A139、关于建设工程暂估价的说法，正确的是（）。A.暂估价由投标人在投标文件中自主确定B.工程总承包依法招标后，不免除暂估价项目的招标要求C.暂估价的适用范围仅包括工程和货物D.暂估价在招标文件中体现的是不确定的项目【答案】：B140、关于建设工程施工工程垫资，说法正确的是（）A.垫资的法律性质为当事人之间的借款B.政府投资项目禁止由施工企业垫资施工C.当事人之间关于垫资的约定无效D.当事人对垫资利息没有约定，承包人请求参照金融机构贷款市场报价利率计算利息的，人民法院应予支持【答案】：B141、以下法律文书不具有强制执行力的是（）。A.生效的仲裁判决书B.当事人双方达成的和解协议C.生效的仲裁调解书D.人民法院的裁决【答案】：B142、下列建设项目中，属于依法应当进行公开招标范围的是（ ）。A.涉及国家安全、国家机密的项目B.使用各级财政预算资金的项目C.使用企业事业单位自有资金的项目D.使用上市公司资金的项目。企业比如民营企业呢？规模大小呢？D上市公司，如果规模很小盖一个厕所呢？【答案】：B143、按照合同约定，建设单位应于2007年7月10日向施工单位支付工程价款，然而一直没有支付。2009年6月10日施工单位提起诉讼，要求建设单位支付全部价款及相应利息。该诉讼行为导致诉讼时效（ ）。A.中止B.终止C.中断D.失效【答案】：C144、劳动合同补偿标准中的月工资是指劳动者在劳动合同解除或终止前（）个月的平均工资。A.3B.6C.10D.12【答案】：D145、关于小额审判程序的说法，正确的是（）。A.小额诉讼程序实行二审终审B.5万元以上的简单金钱给付类案件，当事人可以双方约定适用小额诉讼程序C.人身关系、财产确权纠纷，不适用小额诉讼程序D.对诉前评估、鉴定结果有异议的纠纷，可以适用小额诉讼程序【答案】：C146、关于代理的法律特征，下列表述中正确的是（）。A.任何行为都可以代理B.代理行为的法律后果归属于第三人C.代理人应该以自己的名义实施代理行为D.代理人应该以被代理人的名义实施代理行为【答案】：D147、关于法人的说法，不正确的是（）。A.法人分为营利法人、非营利法人、机关法人8.项目经理部是是法人的常设下属机构。.项目经理部行为的法律后果由企业法人承担口.有自己的财产或者经费是法人成立的条件之一【答案】：B148、关于项目经理部的说法，正确的是（）4项目经理部是施工企业的常设下属机构B.施工项目不论规模大小，均应当设立项目经理部。.项目经理部可以独立承担民事责任D.施工企业应当明确项目经理部的职责【答案】：D149、在招标投标过程中，投标人发生合并、分立、破产等重大变化的，应当（）。A.撤回投标B.提高投标保证金额C.撤销投标D.及时书面告知招标人【答案】：D150、《固体废物污染环境防治法》规定，转移固体废物，应向（）的省钚保部门报告，并应经接受地省环保部门的许可。A.移入地B.移出地C.途经地D.接受地【答案】：B151、关于工程建设国家标准的说法，正确的是（）。A.工程建设强制性国家标准的立项由国务院标准化行政主管部门负责B.工程建设推荐性国家标准由国务院建设行政主管部门制定C.工程建设强制性标准包括地方标准D.工程建设强制性国家标准只能由国务院批准发布【答案】：A152、关于投标保证金的说法，正确的是（）。A.投标保证金有效期应当超出投标有效期B.投标人撤回已提交的投标文件，招标人可以不退还投标保证金C.投标保证金的上限为招标项目估算价的5%D.投标截止后投标人撤销投标文件的，招标人可以不退还投标保证金【答案】：D153、建设单位甲将工程发包给施工总承包企业乙，施工总承包乙将部分的专业工程给了包工头李某。李某带领施工队完成了该工程，并且验收合格。可是乙却突然翻脸不支付约定的工程款。随后李某对建设单位甲提起上诉，要求其支付工程款。但是乙发现甲支付给李某的款项超过了约定的工程款，从而损害了自己的利益。在这个案件中，乙的角色是（）。A.共同诉讼人8.原告C.被告D.第三人【答案】：D154、根据《担保法》，下列财产不能作为担保物的是（）。A.厂房B.可转让专利权C.生产原料D.公立幼儿园的教育设施【答案】：D155、（2015年真题）关于招标程序和要求的说法，正确的是（ ）。A.依法必须进行招标的项目，招标人必须委托有资质的招标代理机构办理招标事宜B.招标项目按照国家有关规定需要履行项目审批手续的，应当先履行审批手续，获得批准C.招标文件可以不包括拟签订合同的主要条款D.招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改的应当重新招标【答案】：B156、某城市轨道工程约定的开工日期为5月1日，发包人于5月10日向承包方发出开工通知，开工通知载明的开工日期为5月20日。开工通知发出后，施工现场尚不具备开工条件，工程于5月30日正式开工。根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（二）》，该项目开工日期应当为（）。A.5月1日B.5月10日C.5月20日D.5月30日【答案】：D157、当事人申请仲裁必须符合的条件不包括（）4有仲裁协议8.有具体的仲裁请求和事实、理由C.属于仲裁委员会的受理范围D.属于仲裁委员会管辖【答案】：D158、某建筑工程，业主投保了建筑工程一切险。工程竣工移交后，在合同约定保险期限内发生地震，造成部分建筑物损坏，业主向保险公司提出索赔。则应由（）。A.保险公司承担全部损失B.保险公司承担除外责任以外的全部损失C.业主自行承担全部损失D.业主和保险公司协商分担损失【答案】：C159、关于招投标投诉，说法正确的是（）。A.投诉人向两个有管辖权的监管部门投诉的，由最先受理的监管部门处理B.认为资格预审文件存在不合理排斥、限制条件的，可以向招标人提出异议，也可以直接向监管部门投诉C.以非法手段取得证明材料进行投诉的，行政监管部门应当予以驳回D.行政监管部门处理投诉，应当责令暂停招投标活动【答案】：【答案】：A【答案】：C160、下列关于承揽合同法律特征的表述中，正确的是()。A.承揽人和定作人的权利义务不存在对应关系B.合同标的包括加工、定作、修理、复制、测试、检验等工作及其成果C.承揽人在完成工作过程中，应当接受定作人的指挥管理D.承揽人有权将承揽的主要工作交由第三人完成【答案】：B161、王某的日工资为120元。政府规定2010年10月1日至7日放假7天，其中3天属于法定休假日，4天属于前后两周的周末休息日。公司安排王某在这7天加班不能安排补休。公司应当向王某支付加班费合计()元。A.840B.1360C.1680D.2040【答案】：D162、(2019年真题)最高额抵押的主合同债权不得转让，这属于()。A.法律规定不得转让B.因未办理相应手续而不发生法律效力C.从权利随同主权利转让D.抗辩权的行使163、以下关于债权和物权的说法，不正确的是（）。A.债权的主体、内容、责任都具有相对性B.物权是绝对权，债权是相对权C.物权是依法设立，债权依约设立D.债权为请求特定人为特定行为作为或不作为的权利【答案】：C164、根据《建筑法》，施工企业在施工中使用不合格的建筑材料、建筑构配件和设备，情节尚不严重的，应当给予的处罚是（）。A.吊销资质证书B.责令停业整顿C.责令改正，处以罚款D.降低资质等级【答案】：C165、发包人可以解除建设工程施工合同的情形是（）。A.发包人未按约定支付工程价款，承包人停工的B.承包人将承包的工程分包给不具备相应资质的单位的C.已经完成的建设工程质量不合格的D.承包人未按合同约定的期限完工的【答案】：B166、某建筑公司与某开发公司签订了一份建设工程施工合同，合同约定由建筑公司预先垫付20%的工程款，但没有约定利息的计算方法。后两公司就工程支付发生争议，建筑公司诉至人民法院，要求开发公司支付工程款并偿还垫付工程款的利息，人民法院应（）。A.对该诉讼请求全部予以支持B.对工程款诉讼请求予以支持，对利息诉讼请求不予支持C.对该诉讼请求全部不予支持D.对工程款诉讼请求不予支持，对利息诉讼请求予以支持【答案】：B167、根据《安全生产法》的规定，当发现直接危及人身安全的紧急情况时，从业人员停止作业或者在采取可能的应急措施后撤离作业场所的权利是A.拒绝权B.建议权C.紧急避险权D.知情权【答案】：C168、有权确认劳动合同无效的机关是（）A.用人单位的上级主管部门B.劳动争议仲裁委员会或者人民法院C.企业劳动争议调解委员会D.工会【答案】：B169、诉讼时效期间应当从（）起计算。A.侵害行为停止时B.权利人知道或应当知道权利被侵害时C.当事人权利被侵害并产生损害后果时D.当事人提起赔偿主张之日【答案】：B170、根据《文物保护法实施条例》，未取得相应等级的文物保护工程资质证书，擅自承担文物保护单位的重建工程的，由文物行政主管部门责令限期改正；逾期不改正应当承担的行政处罚是（）。A.罚款B.责令停产停业C.警告D.吊销营业执照【答案】：A171、（2015年真题）下列评标委员会的行为，合法的是（）A.向招标人征询确定中标人的意向B.对投标提出否决意见C.接受投标人主动提出的澄清D.接受个人所提出的倾向意见【答案】：B172、关于人身保险合同的说法中，正确的是（）。A.人身保险的投标人在保险事故发生时，应当对被保险人具有保险利益B.人身保险合同的投保人应当一次性支付全部保险费C.保险人对人寿保险的保险费，不得用诉讼方式要求投保人支付D.人身保险合同的投保人不可以为受益人【答案】：C173、某甲委托某乙去采购劣质钢材用于工程建设，则对于这种代理行为，说法正确的是（）。A.该委托代理行为合法B.该代理行为的后果应由被代理人承担C.该代理行为的后果应由代理人承担D.该代理行为的后果应由代理人与被代理人共同承担连带责任【答案】：D174、关于建筑业企业资质证书期限延续的说法，正确的是（）。A.企业资质证书有效期为3年B.企业应当于资质证书有效期届满5个月前，向原资质许可机关提出延续申请C.资质许可机关逾期未作出决定的，视为准予延续D.资质许可机关应当于资质证书有效期届满1个月前作出是否准予延续的决定【答案】：C175、根据《民法典》，下列不适合作为质押财产的是（）。A.汇票B.仓单C.建设用地D.应收账款【答案】：C176、（2020年12月真题）关于不可抗力的说法，正确的是（）。A.不可抗力包括主观情况与客观情况B.法定的免责事由主要限于不可抗力C.因不可抗力不能履行合同的，全部免除责任D.当事人迟延履行后发生不可抗力的，可以免除责任【答案】：B177、关于诉讼代理人，下列说法正确的是（）。A.诉讼代理人就是委托诉讼代理人B.当事人的近亲属可以被委托为诉讼代理人C.当事人可以委托3人为自己代理D.授权委托书中的“全权代理”，可以认定为诉讼代理人已获得特别授权【答案】：B178、某建设单位领取施工许可证后因故4个月未能开工，又未申请延期，该施工许可证（）。A.自行废止B.重新检验C.继续有效D.自动延期【答案】：A179、民事案件当事人发现新的证据，足以推翻原生效判决、裁定的，其申请再审的期限为（）。A.自判决、裁定生效之日起3个月B.自判决、裁定生效之日起6个月C.自发现新的证据之日起3个月D.自发现新的证据之日起6个月【答案】：D180、根据《生产安全事故应急条例》公应急救援队伍根据救援命令参加生产安全事故应急救援所耗费用，由（）承担。A.事故责任单位8.有关人民政府C.应急救援队伍D.事故责任个人【答案】：A181、下列组织中，不具有法人资格的是（）。A.大学8.项目经理部。.公司D.社团【答案】：B182、《建设工程质量管理条例》规定，建设工程发生质量事故，有关单位应当在（）内向当地建设行政主管部门和其他有关部门报告。A.1小时2小时12小时24小时【答案】：D183、施工合同当事人向人民法院主张诉讼请求中，可以得到支持的是（ ）。A.解除合同并赔偿损失B.继续履行并解除合同C.支付违约金和双倍返还定金D.确定合同无效并支付违约金【答案】：A184、根据《政府采购法实施条例》规定，政府采购依法不进行招标的，能够选择的采购方式是（）。A.询价B.多项来源采购C.竞争性谈判D.内部选定【答案】：C185、在买卖合同中，出卖人出卖交由承运人运输的在途标的物，除当事人另有约定的以外，毁损、灭失的风险自（）时起由买受人承担。A.合同成立B.标的物交付C.合同生效D.支付货款【答案】：A186、下列安全事故中，属于重大事故的是（）。A.3人死亡，10人重伤，直接经济损失2000万元B.12人死亡，直接经济损失960万元C.36人死亡，50人重伤，直接经济损失6000万元D.2人死亡，100人重伤，直接经济损失1.2亿元【答案】：B187、《建设工程安全生产管理条例》第38条规定，施工单位应当为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险。意外伤害保险期限自建设工程开工之日起至（）止。A.施工结束B.竣工验收合格C.工程投人使用D.工程保修期结束【答案】：B188、某建设项目实行施工总承包，则该建设工程的安全生产事故应急救援预案应由（）编制。A.建设单位统一组织B.监理单位统一组织C.总承包单位统一组织D.总承包单位和分包单位各自【答案】：C189、场景（七）9月20日9月28日9月29日9月30日【答案】：B190、（2020年真题）根据《合同法》，关于承揽合同的说法，正确的是（）。A.承揽人可以将承揽的主要工作交由第三人完成，承揽人无须就第三人完成的工作成果向定作人负责B.承揽人在完成工作过程中，要接受定作人的指挥管理C.承揽人工作期间，定作人不得对其进行监督检验D.承揽人可以与定作人约定，承揽人使用定作人的设备完成主要工作【答案】：D191、关于不符合强制性建筑节能标准的建筑工程说法，错误的是（ ）。A.不得批准开工建设B.已开工建设的，应当责令停止施工C.已开工建设的，应当责令限期改正D.已建成的，可以正常使用【答案】：D192、关于施工企业法人与项目经理部法律关系的说法，正确的是（ ）。4项目经理部具备法人资格8.项目经理是企业法人代表人授权在建设工程施工项目上的管理者。.项目经理部行为的法律后果由自己承担口.项目经理部是施工企业内部常设机构【答案】：B193、2007年9月20日，施工单位与建材商签订了一份买卖合同，约定将工程完工后剩余的石材以8万元的价格卖给建材商，合同履行地为施工单位所在地。9月28日，建材商依约交付1万元定金。9月29日，施工单位为建材商代为托运。9月30日，建材商收到货物，但并没有按照约定在货到时付款。A.可以同时适用定金与违约金的约定8.只可选择适用其中一项约定C.只能适用违约金约定D.只能适用定金约定【答案】：B194、根据《建筑安装工程费用项目组成》，属于安全文明施工费的是（ ）。4分部分项工程费B.已完工程及设备保护费C.临时设施费D.规费【答案】：C195、《刑法》第134条第2款规定，强令他人违章冒险作业，或者明知存在重大事故隐患而不排除，仍冒险组织作业，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的，处（）年以下有期徒刑或者拘役;情节特别恶劣的，处（）年以上有期徒刑。【答案】：【答案】：DA.3，5B.5，5C.3，3D.2，5【答案】：B196、某工程竣工交付使用3年，尚在最低保修期内的是（）A.门窗工程B.外墙面防渗C.装修工程D.水电安装工程【答案】：B197、关于人身保险合同的说法中，正确的是（）。A.保险合同只能由被保险人和保险人签订B.受益人由被保险人或投保人指定C.被保险人或受益人必须是投保人D.保险人可以用诉讼方式要求投保人支付保险费【答案】：B198、根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，事故发生后，说法正确的是（）。A.单位负责人接到报告后，应当于2小时内向有关部门报告B.单位负责人应当向单位所在地的有关部门报告C.事故现场有关人员应当在1小时内向本单位负责人报告D.情况紧急时，事故现场有关人员可以立即向有关部门越级报告199、主债权债务合同无效，担保合同（），但法律另有规定的除外。A.仍然有效B.无效。.在担保期间内有效D.效力待定【答案】：B200、按照劳动合同的规定，企业的集体合同由（）与企业订立。A.企业工会代表企业职工B.企业每一名职工C.企业10名以上职工D.企业绝大部分职工【答案】：A201、某工程在9月10日发生了地震灾害迫使承包人停止施工。9月15日发包A.9月10日B.9月15日C.9月17日D.9月18日【答案】：C202、下列情形中，属于弄虚作假、骗取中标的情形是（）。A.共同抬高投标报价B.借用他人资质证书C.行贿评标专家谋取高分D.低价中标、高价索赔【答案】：B203、2010年2月14日，甲砂场将应该发给乙建筑公司的2500m3细砂发给了丙路桥公司，2010年2月17日之后，甲砂场向丙路桥公司索取这批细砂。则所产生的债权债务关系是()。A.合同之债B.侵权之债C.无因管理之债D.不当得利之债【答案】：D204、(2020年12月真题)关于建设工程施工总承包单位依法将建设工程进行分包，有关安全生产责任的说法正确的是()。A.分包工程的安全生产由分包单位独立承担责任B.分包工程的安全生产由施工总承包单位承担全部责任。.分包合同应当明确总、分包单位各自的安全生产责任D.施工总承包单位和分包单位对施工现场安全生产承担同等责任【答案】：C205、根据《民事诉讼法》，人民法院不适于裁定先予执行的案件是()。A.追索赡养费、抚养费B.追索抚恤金、医疗费C.追索违约金或者赔偿损失D.追索劳动报酬【答案】：C206、某建设工程项目公开招标，甲公司借用乙公司资质证书承揽工程，获得中标，但甲承揽工程不符合质量标准给建设单位造成了损）。失。关于该合同关系的说法，正确的是（）。A.甲、乙应承担连带赔偿责任B.甲与乙属于联合体投标C.实际施工并造成损失的是甲，与乙无关D.投标人是乙，只能由乙承担赔偿责任【答案】：A207、在某案件的仲裁程序中，开庭后，3名仲裁员各持己见，不能达成一致，此案的裁决应当（）A.待得出多数意见时再作裁决B.报请仲裁委员会决定C.报请仲裁委员会主任决定D.按照首席仲裁员的意见作出【答案】：D208、关于招标代理机构的说法，正确的是（）A.招标代理机构可以在所代理的招标项目中投标或者代理投标B.招标代理机构可以为所代理的招标项目的投标人提供咨询C.招标人与被委托的招标代理机构之间的委托合同可以是口头形式D.招标代理机构应当拥有一定数量的具备编制招标文件、组织评标等相应能力的专业人员【答案】：D209、（2020年真题）发包人可以解除建设工程施工合同的情形是（）。A.承包人将承包的工程分包给不具备相应资质的单位的B.发包人未按约定支付工程价款，承包人停工的C.已经完成的建设工程质量不合格的D.承包人未按合同约定的期限完工的【答案】：【答案】：A【答案】：A210、检测结果利害关系人对检测结果发生争议的，由（）复检。A.双方共同认可的检测机构B.原检测机构C.上级检测机构D.建设行政主管部门【答案】：A211、（2021年第1批真题）关于无效施工合同工程款结算说法正确的是（）。A.建设工程经验收合格的，发包人应当按照合同约定进行工程款结算B.建设工程验收不合格，修复后的建设工程经验收仍不合格的，发包人可以在结算中大幅度减少结算金额C.建设工程验收不合格，修复后的建设工程经验收合格的，维修费用应当由发包人与承包人共同承担D.建设工程经验收合格的，发包人可以参照合同关于工程价款的约定折价补偿承包人【答案】：D212、（2021年第1批真题）关于确定中标人的说法，正确的是（）。A.中标人的投标应当能够最大限度的满足招标文件中规定的各项综合评价标准B.招标人不得授权评标委员会直接确定中标人C.确定中标人之前，招标人可以与投标人就投标价格进行谈判D.中标人应当是投标报价最低的投标人213、大中型建设工程项目立项批准后,建设单位应按照（）顺序办理相应手续。A.工程发包、报建登记、签订施工承包合同、申领施工许可证B.报建登记、申领施工许可证、工程发包、签订施工承包合同。.申领施工许可证、工程发包、签订施工承包合同、报建登记D.报建登记、工程发包、签订施工承包合同、申领施工许可证【答案】：D214、根据《房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样和送检的规定》，涉及结构安全的试块、试件和材料见证取样和送检的最低比例是有关技术标准中规定应取样数量的（）。20%30%25%40%【答案】：B215、关于民事诉讼审判程序的说法，正确的是（）。A.一审程序包括普通程序和特殊程序B.必须以书面形式起诉C.原告必须与案件有直接利害关系D.提交起诉状的同时提交全部证据【答案】：C216、（2020年12月真题）关于记入注册建造师执业信用档案的说法，正确的是（）。A.注册建造师无正当理由拒绝或者未及时签字盖章的，记入注册建造师执业信用档案B.注册建造师不配合办理交接手续的，视情况记入注册建造师执业信用档案C.注册建造师透露建设单位商业信息的，记入注册建造师执业信用档案D.注册建造师修改施工文件的，记入注册建造师执业信用档案【答案】：A217、(2021年第2批真题)关于移送管辖的说法，正确的是()。A.移送管辖是没有管辖权的法院把案件移送给有管辖权的法院审理B.移送管辖仅限于上下级法院之间C.移送管辖与管辖权转移的程序完全相同D.受移送的法院认为受移送的案件不属于本院管辖的，可以再自行移送【答案】：A218、根据《安全生产法》，施工企业从业人员发现安全事故隐患，应当及时向()报告。A.安全生产监督管理部门或者建设行政主管部门B.现场安全生产管理人员或者项目负责人C.现场安全生产管理人员或者施工企业负责人D.县级以上人民政府或者建设行政主管部门【答案】：C219、某设备检验检测单位，对其承担的设备安全检测、检验出具了虚假的证明，并得到9．8万元的费用;按照《安全生产法》规定，对该设备检验检测单位应处以()的罚款。A.2万元以上5万元以下B.5万元以上10万元以下C.10万元以上20万元以下D.20万元以上【答案】：C220、建筑工程一切险承保的内容不包括（）A.临时工程,如引水、保护堤B.脚手架C.租赁物资D.被保险人严重失职造成的职工的人身伤亡和财产损失【答案】：D221、下列情形中,安全生产许可证颁发管理机关或者其上级行政机关可以撤销已经颁发的安全生产许可证的是（）。A.转让安全生产许可证的B.安全生产许可证有效期满未办理延期手续的C.建筑施工企业不再具备安全生产条件的D.超越法定职权颁发安全生产许可证的【答案】：D222、二级和二级以下建筑施工总承包资质序列企业配置专职安全生产管理人员应不少于（）人。A.2?B.3?C.4?D.6【答案】：B223、关于施工生产安全事故调查的说法，正确的是（）。A.事故发生地与事故发生单位不在同一个县级以上行政区域的，由事故发生单位所在地人民政府负责调查B.事故调查组不得直接组织专家进行技术鉴定C.事故调查组应当自事故发生之日起30日内提交事故调查报告D.未造成人员伤亡的一般事故，县级人民政府也可以委托事故发生单位组织事故调查组进行调查【答案】：D224、关于联合体投标的说法，正确的是（）A.由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较高的单位确定资质等级B.联合体各方中有一方具备承担招标项目的相应能力即可C.联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人订立合同D.联合体各方在同一招标项目中以自己名义单独投标的,应当向评标委员会澄清、说明以哪份投标文件为准【答案】：C225、关于投标保证金的说法，错误的是（）。A.招标人在招标文件中要求投标人提交技标保证金的，投标保证金不得超过招标项目估算价的2%B.特殊情况下，可以挪用投标保证金C.招标人要求中标人提供履约担保的，应当同时向中标人提供工程款支付担保D.实行两阶段招标的，招标人要求投标人提交投标保证金的，应