2025万科施工招标合同示范文件

合同编号：地址：联系电话：联系人：地址：联系电话：联系人：第一条合同范围与内容1.2乙方应按本合同约定的标准和质量要求完成工程施工，并承担相应的保修责任。第二条合同价格与支付2.1本合同的施工总价为人民币（大写）：元整（小写）：元。2.2甲方应按照本合同约定的付款节点和付款比例向乙方支付合同价款。具体支付方式及进度详见附件二。第三条工期3.1乙方应在本合同约定的工期内完成工程施工。具体工期要求详见附件三。3.2乙方如因自身原因导致工程延期，应承担相应的违约责任。第四条质量标准与要求4.1乙方应按照本合同约定的质量标准完成工程施工。具体质量要求详见附件四。4.2乙方应承担工程质量不合格的修复费用，并按照约定承担相应的违约责任。第五条违约责任5.1乙方如违反本合同的约定，甲方有权要求乙方承担违约责任，包括但不限于延期违约金、质量违约金等。5.2甲方如违反本合同的约定，乙方有权要求甲方承担违约责任，包括但不限于延期违约金、质量违约金等。第六条争议解决6.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。第七条其他约定7.1本合同附件一、附件二、附件三、附件四等文件为本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。7.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至工程验收合格之日止。甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：注意事项及解决办法：1.合同的签订和履行应遵守中华人民共和国相关法律法规，双方应确保合同内容的合法性。解决办法：如有法律法规变动，双方应及时调整合同内容，确保合法合规。2.双方应严格按照合同约定的范围、内容、工期、质量标准等履行合同义务。解决办法：双方应定期对工程进度、质量等进行检查，发现问题及时沟通并采取措施予以解决。3.合同价款的支付和结算应按照附件二的约定执行，如需调整，应书面协商一致。解决办法：双方可就支付和结算事项进行书面补充协议，并签字盖章确认。4.双方应共同努力，维护合同的履行，如发生争议，应通过友好协商解决。解决办法：协商不成时，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。5.合同的解除、终止或变更，应符合法律法规和合同约定的条件，并经双方书面同意。解决办法：双方可签订书面协议，明确解除、终止或变更合同的事由、条件和双方的责任。法律名词及名词解释：1.甲方：指合同中承担发包人职责的一方。解释：甲方为本项目的投资方、拥有者和受益人，负责对乙方进行工程发包。2.乙方：指合同中承担承包人职责的一方。解释：乙方为承包商，负责按照合同约定完成工程施工。3.工程：指本合同范围内甲方委托乙方施工的项目。解释：工程包括土建、安装、装修等施工内容，具体范围见附件一。4.工期：指乙方完成工程施工的时间期限。解释：工期包括合同约定的施工开始时间和结束时间，详见附件三。5.质量标准：指乙方完成工程施工应达到的技术、安全、环保等要求。解释：质量标准详见附件四，包括国家标准、行业标准和地方标准等。6.违约金：指一方违反合同约定应支付给对方的经济赔偿。解释：违约金用于赔偿因违约行为给对方造成的损失，具体标准见合同约定。7.争议解决：指双方在履行合同过程中发生的纠纷处理方式。解释：争议解决方式包括友好协商、调解、仲裁或向有管辖权的人民法院提起诉讼等。应用场合：1.适用于万科公司进行的施工招标活动，作为中标乙方与甲方签订的施工合同。2.适用于建筑施工领域，包括但不限于房屋建筑工程、市政工程、道路桥梁工程等。3.适用于其他需要进行招标投标过程的项目，包括但不限于装修、绿化、安装等工程。补充条款：1.双方在合同履行过程中，如需调整工程内容、规模、工期等，应签订书面补充协议，并经双方盖章确认。2.如遇不可抗力因素（如自然灾害、政策调整等），影响工程正常进行的，双方可协商调整工期，必要时可签订书面补充协议。3.合同价款的支付和结算，如遇市场价格波动、政策调整等，双方可签订书面补充协议，调整支付和结算标准。4.双方应遵守国家有关保密法律法规，对合同履行过程中的商业秘密、技术秘密等予以保密，未经对方同意，不得向第三方披露。5.本合同的任何修改、补充均须以书面形式作出，并经双方代表签字盖章后生效。附件列表：1.附