桩基土方开挖合同范例

桩基土方开挖合同范例第一篇范文：合同编号：__________

甲方（以下简称“承包方”）：_________________

乙方（以下简称“委托方”）：_________________

鉴于承包方具备桩基土方开挖施工能力，委托方需要承包方为其进行桩基土方开挖施工，双方经友好协商，特订立本合同，以资共同遵守。

一、工程概况

1.1工程名称：_________________

1.2工程地点：_________________

1.3工程规模：_________________

1.4工程类型：_________________

1.5施工期限：自____年____月____日起至____年____月____日止。

二、工程内容

2.1桩基土方开挖：包括但不限于以下内容：

（1）土方开挖及运输；

（2）桩基施工；

（3）边坡支护；

（4）地下管线及设施保护；

（5）施工场地平整；

（6）其他相关工作。

三、合同价款及支付方式

3.1合同价款：人民币____元整（大写：____元整）。

3.2支付方式：

（1）合同签订后，委托方支付承包方合同价款的____%作为预付款；

（2）工程进度款按实际完成工程量及合同约定比例支付；

（3）工程竣工后，委托方支付承包方合同价款的____%作为结算款；

（4）质量保证金：合同价款的____%，在工程竣工验收合格后无息退还。

四、工程质量及验收

4.1工程质量：承包方应严格按照国家相关标准和规范进行施工，确保工程质量符合委托方要求。

4.2验收标准：按照国家相关标准和规范进行验收。

4.3验收程序：

（1）承包方在工程完成后，向委托方提交验收报告；

（2）委托方在收到验收报告后____个工作日内组织验收；

（3）验收合格后，双方签订验收证书。

五、工程进度及违约责任

5.1工程进度：承包方应按照合同约定的施工期限完成工程。

5.2违约责任：

（1）因承包方原因造成工程延期，每延期一日，承包方应向委托方支付合同价款的____%作为违约金；

（2）因承包方原因造成工程质量不合格，承包方应无条件返工，并承担由此产生的全部费用；

（3）承包方未按时提交验收报告，每延期一日，承包方应向委托方支付合同价款的____%作为违约金。

六、合同解除及终止

6.1合同解除：

（1）因不可抗力导致合同无法履行，双方均可解除合同；

（2）一方违约，另一方有权解除合同；

（3）其他经双方协商一致解除合同的情形。

6.2合同终止：

（1）工程竣工验收合格，合同终止；

（2）双方协商一致终止合同。

七、争议解决

7.1双方在履行合同过程中发生争议，应友好协商解决；

7.2协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

八、其他约定

8.1本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

8.2本合同一式两份，双方各执一份，自双方签字（或盖章）之日起生效。

附件：

1.工程量清单；

2.施工图纸；

3.国家相关标准和规范；

4.其他相关文件。

甲方（盖章）：_________________

乙方（盖章）：_________________

签订日期：____年____月____日

第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导

甲方（以下简称“甲方”）：_________________

乙方（以下简称“承包方”）：_________________

第三方（以下简称“监理方”）：_________________

鉴于甲方需要桩基土方开挖施工，为保障工程质量、进度及安全，特邀请监理方对施工过程进行监督和管理，三方经友好协商，特订立本合同，以资共同遵守。

一、工程概况

1.1工程名称：_________________

1.2工程地点：_________________

1.3工程规模：_________________

1.4工程类型：_________________

1.5施工期限：自____年____月____日起至____年____月____日止。

二、工程内容

2.1桩基土方开挖：包括但不限于以下内容：

（1）土方开挖及运输；

（2）桩基施工；

（3）边坡支护；

（4）地下管线及设施保护；

（5）施工场地平整；

（6）其他相关工作。

三、监理方责任及权利

3.1监理方负责对施工过程进行全程监督，确保工程质量、进度及安全符合相关标准和规范。

3.2监理方有权要求承包方整改不合格工程，并对整改情况进行验收。

3.3监理方有权对承包方进行处罚，包括但不限于暂停施工、罚款等。

3.4监理方有权要求承包方提供施工方案、进度计划、质量检验报告等相关资料。

四、承包方责任及权利

4.1承包方负责按照施工图纸、规范和技术要求进行施工，确保工程质量。

4.2承包方有权要求甲方提供施工场地、施工用水、用电等必要条件。

4.3承包方有权对监理方提出的技术要求进行反馈和协商。

五、合同价款及支付方式

5.1合同价款：人民币____元整（大写：____元整）。

5.2支付方式：

（1）合同签订后，甲方支付承包方合同价款的____%作为预付款；

（2）工程进度款按实际完成工程量及合同约定比例支付；

（3）工程竣工后，甲方支付承包方合同价款的____%作为结算款；

（4）质量保证金：合同价款的____%，在工程竣工验收合格后无息退还。

六、工程质量及验收

6.1工程质量：承包方应严格按照国家相关标准和规范进行施工，确保工程质量符合甲方要求。

6.2验收标准：按照国家相关标准和规范进行验收。

6.3验收程序：

（1）承包方在工程完成后，向甲方提交验收报告；

（2）甲方在收到验收报告后____个工作日内组织监理方及承包方进行验收；

（3）验收合格后，三方签订验收证书。

七、甲方权益

7.1甲方有权要求承包方提供施工方案、进度计划、质量检验报告等相关资料。

7.2甲方有权要求监理方对施工过程进行监督，确保工程质量、进度及安全。

7.3甲方有权要求承包方整改不合格工程，并对整改情况进行验收。

7.4甲方有权要求承包方对工程延期、质量不合格等违约行为承担相应责任。

八、乙方违约及限制条款

8.1乙方未按时完成工程，每延期一日，乙方应向甲方支付合同价款的____%作为违约金。

8.2乙方施工过程中发生安全事故，乙方应承担全部责任，并赔偿甲方因此遭受的损失。

8.3乙方未按照合同约定进行施工，甲方有权要求乙方停止施工，并要求乙方承担相应责任。

8.4乙方不得将工程转包或分包给不具备相应资质的单位或个人。

九、合同解除及终止

9.1因不可抗力导致合同无法履行，三方均可解除合同。

9.2一方违约，其他方有权解除合同。

9.3其他经三方协商一致解除合同的情形。

十、争议解决

10.1三方在履行合同过程中发生争议，应友好协商解决。

10.2协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

十一、其他约定

11.1本合同未尽事宜，三方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

11.2本合同一式三份，三方各执一份，自三方签字（或盖章）之日起生效。

附件：

1.工程量清单；

2.施工图纸；

3.国家相关标准和规范；

4.其他相关文件。

第三方介入的意义和目的：

第三方监理方的介入，旨在确保工程质量和进度，降低施工风险，维护甲方的合法权益。通过监理方的专业监督，可以及时发现并解决施工过程中存在的问题，提高工程质量和施工效率。

甲方为主导的目的和意义：

甲方作为项目业主，有权对工程质量、进度及安全进行监督和管理，以确保项目顺利进行。甲方的主导地位有利于确保工程质量和进度，降低施工风险，实现项目投资回报最大化。

第三篇范文：第三方主体+乙方权益主导

甲方（以下简称“甲方”）：_________________

乙方（以下简称“施工单位”）：_________________

第三方（以下简称“监理单位”）：_________________

鉴于甲方需要桩基土方开挖施工服务，为保障施工单位的合法权益，特邀请监理单位对施工过程进行监管，三方经友好协商，特订立本合同，以资共同遵守。

一、工程概况

1.1工程名称：_________________

1.2工程地点：_________________

1.3工程规模：_________________

1.4工程类型：_________________

1.5施工期限：自____年____月____日起至____年____月____日止。

二、监理单位责任及权利

2.1监理单位负责对施工单位的施工过程进行监管，确保施工质量、安全和进度符合相关标准和规范。

2.2监理单位有权要求施工单位提供施工方案、进度计划、质量检验报告等相关资料。

2.3监理单位有权对施工单位的施工行为提出意见和建议，并对不符合要求的行为进行纠正。

2.4监理单位有权对施工单位的违约行为提出警告，并要求施工单位采取措施予以改正。

三、施工单位责任及权利

3.1施工单位负责按照施工图纸、规范和技术要求进行施工，确保工程质量。

3.2施工单位有权要求甲方提供施工场地、施工用水、用电等必要条件。

3.3施工单位有权对监理单位的监管行为提出异议，并要求监理单位予以解释或调整。

3.4施工单位有权要求甲方按照合同约定支付工程进度款。

四、合同价款及支付方式

4.1合同价款：人民币____元整（大写：____元整）。

4.2支付方式：

（1）合同签订后，甲方支付施工单位合同价款的____%作为预付款；

（2）工程进度款按实际完成工程量及合同约定比例支付；

（3）工程竣工后，甲方支付施工单位合同价款的____%作为结算款；

（4）质量保证金：合同价款的____%，在工程竣工验收合格后无息退还。

五、工程质量及验收

5.1施工单位应严格按照国家相关标准和规范进行施工，确保工程质量符合甲方要求。

5.2验收标准：按照国家相关标准和规范进行验收。

5.3验收程序：

（1）施工单位在工程完成后，向甲方提交验收报告；

（2）甲方在收到验收报告后____个工作日内组织监理单位及施工单位进行验收；

（3）验收合格后，三方签订验收证书。

六、施工单位权益

6.1施工单位有权要求甲方按照合同约定提供施工场地、材料和施工条件。

6.2施工单位有权要求监理单位公正、公平地执行监理职责。

6.3施工单位有权要求甲方及时支付工程进度款，以保障施工进度。

七、甲方违约及限制条款

7.1甲方未按时提供施工场地、材料和施工条件，每延期一日，甲方应向施工单位支付合同价款的____%作为违约金。

7.2甲方未按时支付工程进度款，每延期一日，甲方应向施工单位支付____%的逾期利息。

7.3甲方不得要求施工单位违反施工规范和标准进行施工。

7.4甲方不得无故终止合同，如需终止合同，应提前____日通知施工单位，并支付相应的违约金。

八、争议解决

8.1三方在履行合同过程中发生争议，应友好协商解决。

8.2协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

九、其他约定

9.1本合同未尽事宜，三方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

9.2本合同一式三份，三方各执一份，自三方签字（或盖章）之日起生效。

乙方为主导的目