2024年仿古涂料工程劳务分包合同范本2篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年仿古涂料工程劳务分包合同范本1本合同目录一览1.合同签订依据及背景2.合同双方基本信息3.工程概况4.劳务分包内容5.劳务分包价格及支付方式6.工程进度及节点7.劳务分包方责任及义务8.甲方责任及义务9.争议解决方式10.合同生效、变更及终止11.合同解除条件及程序12.合同附件及补充协议13.其他约定事项14.合同签署及生效日期第一部分：合同如下：第一条合同签订依据及背景1.1本合同依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规制定。1.2甲方因仿古涂料工程需要，特委托乙方进行劳务分包，双方经友好协商，达成一致意见，签订本合同。第二条合同双方基本信息第三条工程概况3.1工程名称：_______仿古涂料工程3.2工程地点：_______3.3工程规模：_______3.4工程内容：包括但不限于墙面、地面等仿古涂料的施工、涂装等。第四条劳务分包内容4.1乙方负责上述工程范围内的劳务分包工作，包括但不限于施工人员、材料、设备等。4.2乙方应按照甲方要求，确保施工质量、安全、进度及环保要求。第五条劳务分包价格及支付方式5.1本合同劳务分包价格为人民币_______元整（大写：_______）。5.2甲方按工程进度支付劳务费用，具体支付比例及时间节点由双方另行协商确定。5.3支付方式：_______第六条工程进度及节点6.1乙方应按照甲方要求，在合同约定的时间内完成工程。6.2工程进度及节点如下：6.1.1签订合同后_______日内，乙方应提交施工组织设计和施工方案。6.1.2签订合同后_______日内，乙方应完成人员、设备进场准备工作。6.1.3签订合同后_______日内，乙方应开始施工。6.1.4签订合同后_______日内，乙方应完成工程主体结构施工。6.1.5签订合同后_______日内，乙方应完成工程竣工验收。第七条劳务分包方责任及义务7.1乙方应按照合同约定，履行劳务分包方责任及义务。7.2乙方应确保施工人员具备相应资质，遵守施工现场各项规章制度。7.3乙方应按照甲方要求，进行施工过程中的安全、质量、进度、环保等方面的管理工作。7.4乙方应承担因施工原因造成的质量、安全事故责任，并赔偿甲方因此遭受的损失。7.5乙方应按约定时间完成工程，如因乙方原因导致工期延误，乙方应承担相应责任。第八条甲方责任及义务8.1甲方应按照合同约定，按时支付乙方劳务费用。8.2甲方应提供施工场地、水、电等基础设施，确保乙方施工顺利进行。8.3甲方应配合乙方进行施工过程中的协调工作，包括但不限于材料供应、施工许可等。8.4甲方应按照国家相关法律法规，对施工过程中产生的废弃物进行妥善处理。8.5甲方应负责工程竣工验收，对乙方施工质量进行监督检查。第九条争议解决方式9.1双方在履行合同过程中发生争议，应友好协商解决。9.2如协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。第十条合同生效、变更及终止10.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。10.2合同的变更或终止，应经双方协商一致，并以书面形式确认。10.3合同的终止不影响双方各自应承担的未履行完毕的义务。第十一条合同解除条件及程序11.1.1另一方严重违反合同约定；11.1.2因不可抗力导致合同无法履行；11.1.3经双方协商一致解除合同。11.2合同解除程序：11.2.1提出解除合同的一方应提前_______日书面通知对方；11.2.2双方应在收到解除合同通知之日起_______日内，对解除合同的后果进行协商；11.2.3如协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。第十二条合同附件及补充协议12.1.1施工组织设计和施工方案；12.1.2工程进度计划；12.1.3材料清单及质量保证书；12.1.4安全生产管理制度；12.2本合同未尽事宜，可由双方另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。第十三条其他约定事项13.1本合同未尽事宜，由双方协商解决。13.2本合同一式_______份，甲乙双方各执_______份，具有同等法律效力。第十四条合同签署及生效日期14.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。14.2甲方代表（签字）：________14.3乙方代表（签字）：________14.4签署日期：_______年_______月_______日第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方定义1.1本合同所称第三方，是指除甲乙双方以外的，为履行本合同而提供专业服务、咨询、监督或其他协助的自然人、法人或其他组织。第二条第三方介入目的及类型2.1第三方介入的目的是为了提高合同履行的效率、保障工程质量、确保施工安全或解决合同履行中的特定问题。2.2第三方介入的类型包括但不限于：2.1.1工程监理；2.1.2质量检测；2.1.3安全评估；2.1.4造价咨询；2.1.5法律咨询；2.1.6其他专业服务。第三条第三方责任限额3.1第三方在履行其职责过程中，因自身原因造成的损失，其责任限额由甲乙双方在合同中约定，并经第三方书面确认。3.1.1责任限额的具体数额；3.1.2责任限额的适用范围；3.1.3超出责任限额部分的赔偿方式。第四条第三方选择及更换4.1第三方的选择由甲乙双方协商确定，并签订相应的合作协议。4.2如需更换第三方，甲乙双方应协商一致，并书面通知对方及第三方。4.3第三方更换后，原合作协议自动终止，双方应重新签订合作协议。第五条第三方权利义务5.1第三方应按照合作协议及本合同的规定，履行其职责。5.2第三方的权利包括：5.1.1收取合理的服务费用；5.1.2要求甲乙双方提供必要的资料和条件；5.1.3对甲乙双方的行为进行监督和建议。5.3第三方的义务包括：5.1.1独立、客观、公正地履行职责；5.1.2保守甲乙双方的商业秘密；5.1.3按时提交工作报告和评估报告。第六条第三方与其他各方的关系6.1第三方与甲乙双方之间的关系是独立的，第三方不应受任何一方的影响。6.3第三方在履行职责过程中，如发现甲乙双方有违反合同约定的行为，应立即通知甲乙双方，并要求其改正。第七条第三方介入的费用承担7.1第三方介入的费用由甲乙双方在合作协议中约定，并按约定支付。7.2如第三方介入的费用超出约定，甲乙双方应根据实际情况协商解决。第八条第三方介入的争议解决8.1第三方介入过程中发生的争议，应由甲乙双方协商解决。8.2协商不成的，任何一方均可将争议提交至合同签订地人民法院解决。第九条第三方介入的合同终止9.1如第三方介入的合同因故终止，甲乙双方应立即通知对方及第三方。9.2第三方介入的合同终止后，甲乙双方应按照本合同的规定，继续履行各自的权利和义务。第十条本合同与第三方介入合同的协调10.1本合同与第三方介入合同之间如有冲突，以本合同为准。10.2本合同与本合同条款不一致的第三方介入合同条款，应予以修改或补充。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.施工组织设计和施工方案要求：详细描述施工方法、进度安排、质量标准、安全措施等。说明：附件应包括施工图纸、施工进度表、质量保证措施、安全防护措施等。2.工程进度计划要求：列出关键节点、里程碑、预计完成时间等。说明：附件应包含工程进度表、关键路径分析、进度监控计划等。3.材料清单及质量保证书要求：列出所有施工所需材料、规格、品牌、供应商信息、质量保证措施等。说明：附件应包括材料采购合同、材料质量检验报告、供应商资质证明等。4.安全生产管理制度要求：制定安全生产责任制、安全操作规程、应急预案等。说明：附件应包含安全管理制度文件、安全培训记录、安全检查报告等。5.合同变更记录要求：记录所有合同变更的细节，包括变更原因、变更内容、变更日期等。说明：附件应包括变更通知、变更协议、变更后的合同文本等。6.第三方合作协议要求：详细描述第三方介入的职责、权利、义务、费用等。说明：附件应包括第三方合作协议文本、第三方资质证明等。7.工程验收报告要求：记录工程验收的日期、验收人员、验收结果等。说明：附件应包括验收报告、验收记录、验收合格证明等。8.费用支付凭证要求：提供所有费用支付的凭证，包括发票、收据等。说明：附件应包括支付凭证、付款申请、付款审批记录等。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：乙方未按合同约定的时间完成工程。责任认定：乙方应承担违约责任，向甲方支付违约金，并赔偿甲方因此遭受的损失。示例：若合同约定工程应在2024年12月31日前完成，但乙方实际完成时间为2025年3月1日，乙方需支付违约金并赔偿甲方因工期延误造成的损失。2.违约行为：甲方未按合同约定支付劳务费用。责任认定：甲方应承担违约责任，向乙方支付逾期付款的违约金，并赔偿乙方因此遭受的损失。示例：若合同约定甲方应在每月的15日前支付乙方劳务费用，但甲方实际支付时间为每月的25日，甲方需支付逾期付款的违约金并赔偿乙方损失。3.违约行为：乙方施工质量不符合合同约定。责任认定：乙方应承担违约责任，修复不合格工程，并赔偿甲方因此遭受的损失。示例：若合同约定墙面涂装需达到平整、均匀、无瑕疵，但乙方施工后墙面出现明显裂缝，乙方需修复并赔偿甲方损失。4.违约行为：第三方未按合作协议履行职责。责任认定：第三方应承担违约责任，向甲乙双方支付违约金，并赔偿因违约造成的损失。示例：若第三方在工程监理过程中未履行职责，导致工程质量问题，第三方需支付违约金并赔偿损失。全文完。2024年仿古涂料工程劳务分包合同范本2本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1分包方信息1.1.1分包方名称1.1.2分包方法定代表人1.1.3分包方注册地址1.1.4分包方联系方式1.2总包方信息1.2.1总包方名称1.2.2总包方法定代表人1.2.3总包方注册地址1.2.4总包方联系方式2.工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程内容2.5工程工期3.劳务分包范围3.1分包劳务内容3.2分包劳务人员数量3.3分包劳务人员资质要求4.合同价格及支付方式4.1合同总价4.2分包劳务费支付方式4.3付款进度4.4付款时间5.工程进度及验收5.1工程进度计划5.2工程验收标准5.3工程验收程序5.4工程验收时间6.工程质量及保修6.1工程质量要求6.2工程保修范围6.3工程保修期限6.4工程保修责任7.安全生产责任7.1安全生产责任主体7.2安全生产措施7.3安全生产责任追究8.违约责任8.1违约行为及违约责任8.2违约金计算及支付9.争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决程序9.3争议解决机构10.合同解除10.1合同解除条件10.2合同解除程序10.3合同解除后的处理11.合同生效及终止11.1合同生效条件11.2合同生效日期11.3合同终止条件11.4合同终止日期12.其他约定事项12.1其他约定事项一12.2其他约定事项二12.3其他约定事项三13.合同附件13.1附件一：工程量清单13.2附件二：劳务分包人员名单13.3附件三：其他相关文件14.合同签署及生效14.1合同签署日期14.2合同签署地点14.3合同生效日期第一部分：合同如下：1.合同双方基本信息1.1分包方信息1.1.1分包方名称：X劳务分包有限公司1.1.2分包方法定代表人：1.1.3分包方注册地址：省市区路号1.2总包方信息1.2.1总包方名称：古建工程有限责任公司1.2.2总包方法定代表人：1.2.3总包方注册地址：省市区路号2.工程概况2.1工程名称：2024年仿古涂料工程2.2工程地点：省市区街道2.3工程规模：总建筑面积10000平方米2.4工程内容：外墙仿古涂料施工，包括基层处理、涂料涂装等2.5工程工期：自合同签订之日起60天内完成3.劳务分包范围3.1分包劳务内容：外墙仿古涂料施工所需的人工、材料、机械等3.2分包劳务人员数量：共计50人3.3分包劳务人员资质要求：具有相关施工资质证书，且具备仿古涂料施工经验4.合同价格及支付方式4.1合同总价：人民币200万元整4.2分包劳务费支付方式：分阶段支付，按工程进度和验收情况支付4.3付款进度：合同签订后支付合同总价30%作为预付款；工程进度达到50%时支付合同总价20%；工程进度达到80%时支付合同总价30%；工程验收合格后支付合同总价20%4.4付款时间：每个付款节点后10个工作日内支付5.工程进度及验收5.1工程进度计划：根据工程实际情况制定详细的施工进度计划，并报总包方备案5.2工程验收标准：按照国家相关施工质量标准执行，符合仿古涂料施工规范要求5.3工程验收程序：工程完成后，由总包方组织进行验收，分包方配合5.4工程验收时间：工程完工后15个工作日内进行验收6.工程质量及保修6.1工程质量要求：严格按照国家相关施工质量标准执行，确保工程质量达到优良等级6.2工程保修范围：外墙仿古涂料施工部分，自工程验收合格之日起计算，保修期为2年6.3工程保修期限：工程保修期为2年6.4工程保修责任：在保修期内，如因分包方施工原因导致的质量问题，由分包方负责维修和赔偿7.安全生产责任7.1安全生产责任主体：分包方为安全生产责任主体，负责施工过程中的安全生产管理7.2安全生产措施：制定安全生产措施，包括安全教育、安全检查、安全防护等7.3安全生产责任追究：如发生安全事故，分包方应承担相应的法律责任8.违约责任8.1违约行为及违约责任8.1.1分包方未按合同约定时间完成工程，每延误一天，应向总包方支付合同总价1%的违约金。8.1.2分包方未按合同约定的质量标准完成工程，导致返工或修复，分包方应承担所有费用。8.1.3分包方未按合同约定支付工程款，每逾期一天，应向总包方支付应付款项的1%的滞纳金。8.2违约金计算及支付8.2.1违约金的计算应以实际损失为基础，总包方有权要求分包方支付违约金。8.2.2违约金应在违约行为发生之日起5个工作日内支付。9.争议解决9.1争议解决方式9.1.1双方应通过友好协商解决争议。9.1.2如协商不成，任何一方均有权将争议提交至省市仲裁委员会仲裁。9.2争议解决程序9.2.1争议发生后，任何一方应立即书面通知对方。9.2.2自收到书面通知之日起30日内，双方应指定代表进行协商。9.3争议解决机构9.3.1省市仲裁委员会。10.合同解除10.1合同解除条件10.1.1总包方有权在分包方严重违约的情况下解除合同。10.1.2分包方有权在总包方严重违约的情况下解除合同。10.2合同解除程序10.2.1解除合同应提前30日书面通知对方。10.2.2合同解除后，双方应立即停止履行合同约定的义务。10.3合同解除后的处理10.3.1分包方应立即撤离施工现场，并清理剩余材料。10.3.2双方应协商处理已完成的工程款结算事宜。11.合同生效及终止11.1合同生效条件11.1.1双方签字盖章后，合同自签署之日起生效。11.2合同生效日期11.2.1本合同自2024年3月1日起生效。11.3合同终止条件11.3.1合同履行完毕。11.3.2双方协商一致解除合同。11.4合同终止日期11.4.1合同终止日期以工程验收合格之日为准。12.其他约定事项12.1其他约定事项一12.1.1本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。12.2其他约定事项二12.2.1本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。12.3其他约定事项三12.3.1本合同适用中华人民共和国法律。13.合同附件13.1附件一：工程量清单13.2附件二：劳务分包人员名单13.3附件三：其他相关文件14.合同签署及生效14.1合同签署日期14.1.1本合同于2024年3月1日在省市签署。14.2合同签署地点14.2.1本合同签署地点为省市区路号。14.3合同生效日期14.3.1本合同自签署之日起生效。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方概念15.1.1第三方是指在本合同履行过程中，为协助甲乙双方履行合同义务，经甲乙双方同意参与合同履行的独立第三方机构或个人。15.1.2第三方包括但不限于监理方、设计方、检测机构、咨询机构、仲裁机构等。15.2第三方介入目的15.2.1第三方介入旨在提高合同履行的效率、保证工程质量、促进合同各方权益的保护。15.3第三方介入程序15.3.1甲乙双方应在合同中明确约定第三方介入的条件和程序。15.3.2第三方介入需经甲乙双方共同同意，并由第三方签署相关协议或文件。16.第三方责权利16.1第三方责任16.1.1第三方应按照合同约定和法律规定，履行其职责，确保合同目标的实现。16.1.2第三方对因其违约或疏忽导致合同无法履行或损害甲乙双方权益的行为，应承担相应的法律责任。16.2第三方权利16.2.1第三方有权根据合同约定，收取相应的服务费用。16.2.2第三方有权要求甲乙双方提供必要的资料和协助，以完成其职责。16.3第三方义务16.3.1第三方应遵守国家法律法规，不得从事违法活动。16.3.2第三方应保守合同内容及相关秘密。17.第三方责任限额17.1第三方责任限额17.1.1第三方因违约或疏忽导致合同无法履行或损害甲乙双方权益的，其赔偿责任应不超过合同总价的10%。17.1.2第三方责任限额的具体数额，由甲乙双方在合同中约定。18.第三方与其他各方的划分18.1第三方与甲方的划分18.1.1第三方与甲方之间的关系，由第三方与甲方另行签订的协议或合同约定。18.1.2本合同中的甲方责任，不因第三方介入而免除。18.2第三方与乙方的划分18.2.1第三方与乙方之间的关系，由第三方与乙方另行签订的协议或合同约定。18.2.2本合同中的乙方责任，不因第三方介入而免除。18.3第三方与总包方的划分18.3.1第三方与总包方之间的关系，由第三方与总包方另行签订的协议或合同约定。18.3.2本合同中的总包方责任，不因第三方介入而免除。19.第三方介入的具体条款19.1监理方19.1.1监理方应按照合同约定，对工程进度、质量、安全等方面进行监督。19.1.2监理方有权要求甲乙双方提供必要的资料和协助。19.2设计方19.2.1设计方应按照合同约定，提供设计图纸和技术文件。19.2.2设计方应参与工程实施过程中的技术交底和设计变更。19.3检测机构19.3.1检测机构应按照合同约定，对工程材料、设备进行检测。19.3.2检测机构应提供检测报告，并对检测结果负责。19.4咨询机构19.4.1咨询机构应按照合同约定，提供专业咨询意见。19.4.2咨询机构应参与合同履行过程中的决策和协调。19.5仲裁机构19.5.1仲裁机构应按照合同约定，处理合同争议。19.5.2仲裁机构应公正、公平地审理案件，并作出裁决。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：工程量清单详细要求：列明工程项目的名称、规格、数量、单价、总价等，并附有相应的图纸和说明。说明：工程量清单是合同的重要组成部分，用于确定工程总价和付款进度。2.附件二：劳务分包人员名单详细要求：包括分包人员的姓名、工种、技能等级、劳动合同期限等信息。说明：劳务分包人员名单用于明确分包人员的资质和数量，确保工程顺利进行。3.附件三：施工组织设计详细要求：包括施工方案、进度计划、质量保证措施、安全措施等。说明：施工组织设计是指导施工的重要文件，确保工程按计划、高质量完成。4.附件四：工程验收报告