2024年机场跑道施工总承包合同2篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年机场跑道施工总承包合同1本合同目录一览1.合同当事人信息1.1合同甲方信息1.2合同乙方信息2.合同签订依据与背景3.合同标的与范围3.1施工项目概述3.2施工范围3.3工程量清单4.施工工期与进度安排4.1施工总工期4.2施工进度计划5.施工质量要求与验收标准5.1质量要求5.2验收标准5.3质量保证措施6.施工安全与环境保护6.1施工安全6.2环境保护7.施工组织与管理7.1施工组织机构7.2施工管理措施8.施工材料与设备8.1材料要求8.2设备要求9.工程款支付方式与进度9.1支付方式9.2支付进度10.合同变更与解除10.1变更条件10.2解除条件11.违约责任11.1违约情形11.2违约责任12.争议解决12.1争议解决方式12.2争议解决机构13.合同生效与终止13.1合同生效条件13.2合同终止条件14.其他约定事项第一部分：合同如下：1.合同当事人信息1.1合同甲方信息甲方名称：X机场管理局甲方地址：省市区路号甲方联系人：甲方联系电话：056781.2合同乙方信息乙方名称：X建筑集团有限公司乙方地址：省市区路号乙方联系人：乙方联系电话：0876543212.合同签订依据与背景本合同依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规，以及《2024年机场跑道施工总承包招标文件》的招标条件，由甲方委托乙方进行机场跑道施工总承包。3.合同标的与范围3.1施工项目概述本合同标的为机场跑道施工总承包项目，包括跑道新建、跑道道面维修、排水系统改造、照明系统改造等工程。3.2施工范围（1）跑道新建：包括跑道道面铺设、排水系统建设、道面标识及标线施工等；（2）跑道道面维修：包括跑道道面修补、裂缝处理、面层修复等；（3）排水系统改造：包括排水管道铺设、雨水收集系统建设等；（4）照明系统改造：包括跑道照明设备更换、配电系统改造等。3.3工程量清单（1）跑道新建：跑道面积平方米，道面厚度厘米，排水管道长度米；（2）跑道道面维修：维修面积平方米；（3）排水系统改造：排水管道长度米，雨水收集系统面积平方米；（4）照明系统改造：更换照明设备套，改造配电系统处。4.施工工期与进度安排4.1施工总工期本合同施工总工期为个月。4.2施工进度计划（1）第一阶段：个月，完成跑道新建工程；（2）第二阶段：个月，完成跑道道面维修工程；（3）第三阶段：个月，完成排水系统改造工程；（4）第四阶段：个月，完成照明系统改造工程。5.施工质量要求与验收标准5.1质量要求本合同施工质量要求符合《机场跑道施工及验收规范》的相关规定。5.2验收标准（1）跑道新建：跑道道面平整度、排水系统、照明系统等符合设计要求；（2）跑道道面维修：道面修补质量、裂缝处理质量符合设计要求；（3）排水系统改造：排水管道畅通、雨水收集系统运行正常；（4）照明系统改造：照明设备性能良好、配电系统稳定。5.3质量保证措施（1）施工过程中严格按照施工规范进行施工；（2）使用合格的施工材料；（3）对施工过程进行监督，确保工程质量。6.施工安全与环境保护6.1施工安全（1）施工现场设置安全警示标志；（2）配备必要的安全防护设施；（3）施工人员必须遵守安全操作规程。6.2环境保护（1）施工现场做好环保措施，防止扬尘、噪音污染；（2）施工过程中产生的废弃物要及时清理，不得随意堆放；（3）施工结束后，对施工场地进行恢复，确保环境整洁。8.施工材料与设备8.1材料要求（1）跑道道面材料须采用符合国家标准的沥青混凝土，厚度应符合设计要求；（2）排水管道应采用耐腐蚀、抗压强度高的材料，尺寸和连接方式应符合设计规范；（3）照明设备应选用高效、节能的产品，符合机场照明标准；（4）其他材料如钢筋、水泥、砂石等均需符合国家相关质量标准。8.2设备要求（1）施工设备应满足施工现场的施工需求，包括但不限于挖掘机、压路机、摊铺机等；（2）施工设备应定期检查和维护，确保施工过程中正常运行；（3）大型设备如沥青搅拌站、混凝土搅拌站等应确保质量稳定，满足生产需求。9.工程款支付方式与进度9.1支付方式（1）工程款支付采用分期支付方式，按工程进度和质量验收结果进行支付；（2）工程款支付以人民币结算。9.2支付进度（1）合同签订后，乙方提交履约保证金；（2）工程开工后，每完成工程总量的%，甲方支付相应比例的工程款；（3）工程完工并验收合格后，甲方支付剩余工程款的%；（4）工程保修期满，无质量问题后，甲方支付剩余工程款的%。10.合同变更与解除10.1变更条件（1）因不可抗力导致工程无法按原计划进行；（2）经双方协商一致，认为有必要变更合同内容。10.2解除条件（1）一方严重违约，另一方有权解除合同；（2）因不可抗力导致合同无法履行；（3）经双方协商一致，决定解除合同。11.违约责任11.1违约情形（1）乙方未按合同约定的时间和质量完成工程；（2）乙方未按合同约定支付工程款；（3）甲方未按合同约定提供施工场地和条件。11.2违约责任（1）乙方违约，应向甲方支付违约金，违约金比例为工程总价的%；（2）甲方违约，应向乙方支付违约金，违约金比例为工程总价的%。12.争议解决12.1争议解决方式双方发生争议时，应通过友好协商解决；协商不成的，提交仲裁委员会仲裁。12.2争议解决机构争议解决机构为仲裁委员会。13.合同生效与终止13.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。13.2合同终止条件（1）工程完工并验收合格；（2）合同约定的其他终止条件。14.其他约定事项14.1合同附件本合同附件包括但不限于工程量清单、施工组织设计、工程款支付计划等。14.2合同份数本合同一式份，甲乙双方各执份，具有同等法律效力。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方定义在本合同中，“第三方”是指除甲方和乙方以外的，因合同履行需要介入的任何自然人、法人或其他组织，包括但不限于监理方、设计方、咨询方、检测机构、供应商等。15.2第三方介入范围第三方介入范围包括但不限于：（1）对工程进行监理、设计、咨询、检测等；（2）提供工程所需的材料、设备或服务；（3）协助解决合同履行过程中的争议或问题。16.第三方责任与权利16.1第三方责任（1）第三方应按照合同约定和法律法规的要求，履行其职责，确保其提供的服务或产品符合合同要求。（2）第三方因自身原因造成工程延误、质量不合格或安全事故，应承担相应的责任。（3）第三方应遵守合同中关于保密、知识产权等方面的约定。16.2第三方权利（1）第三方有权要求甲方和乙方按照合同约定支付相关费用。（2）第三方有权获得甲方和乙方提供的相关资料和信息。17.第三方责任限额17.1责任限额定义本合同中的“责任限额”是指第三方因自身原因造成损失时，其应当承担的最高赔偿金额。17.2责任限额确定（1）第三方责任限额根据其服务或产品的性质、合同约定以及行业标准等因素确定。（2）责任限额应在合同中明确约定，并经甲方和乙方确认。18.第三方介入程序18.1介入申请（1）甲方或乙方如需第三方介入，应向对方提出书面申请，说明介入的原因、范围和预期效果。（2）对方收到申请后，应在个工作日内给予答复。18.2介入协议（1）甲方、乙方和第三方应就介入事宜签订书面协议，明确各方的权利、义务和责任。（2）介入协议应与本合同条款相一致，并作为本合同的附件。19.第三方与其他各方的划分说明19.1职责划分（1）甲方负责整个工程的规划、组织、协调和监督；（2）乙方负责施工实施和现场管理；（3）第三方根据合同约定提供专业服务或产品。19.2费用承担（1）第三方服务或产品的费用由甲方或乙方承担，具体由合同约定；（2）若第三方介入导致工程成本增加，甲方和乙方应根据合同约定分担额外费用。19.3争议解决（1）第三方与其他各方之间发生争议，应通过协商解决；（2）协商不成的，提交仲裁委员会仲裁。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.工程量清单要求：详细列出工程量，包括跑道新建、道面维修、排水系统、照明系统等各部分的工程量。说明：工程量清单是合同的重要组成部分，用于计算工程款和监督工程进度。2.施工组织设计要求：包括施工方案、施工进度计划、施工质量保证措施、施工安全管理措施等。说明：施工组织设计是指导施工的重要文件，确保施工有序进行。3.工程款支付计划要求：明确每个支付阶段的工程进度、质量验收结果和支付金额。说明：支付计划是保障工程顺利进行和资金合理分配的重要依据。4.材料设备清单要求：列出所需材料、设备的规格、型号、数量和质量要求。说明：材料设备清单是确保施工质量的基础。5.安全生产责任制要求：明确各方的安全生产责任，包括施工人员、监理人员、管理人员等。说明：安全生产责任制是保障施工安全的重要措施。6.环境保护措施要求：包括施工现场环境保护措施、废弃物处理措施等。说明：环境保护措施是履行社会责任，保护环境的重要环节。7.质量保证体系文件要求：包括质量管理体系文件、质量保证措施等。说明：质量保证体系文件是确保工程质量的重要手段。8.争议解决程序要求：明确争议解决的途径、方式和期限。说明：争议解决程序是保障合同顺利履行的重要保障。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为（1）乙方未按合同约定的时间和质量完成工程；（2）乙方未按合同约定支付工程款；（3）甲方未按合同约定提供施工场地和条件；（4）第三方未按合同约定提供服务或产品；（5）任何一方未履行合同约定的保密义务。2.责任认定标准（1）违约行为一经发生，违约方应承担相应的违约责任；（2）违约责任包括但不限于支付违约金、赔偿损失、恢复原状等；（3）违约金的计算标准根据合同约定或法律法规规定。3.违约责任示例（1）若乙方未按合同约定的时间完成工程，每延迟一日，应向甲方支付元违约金；（2）若甲方未按合同约定提供施工场地，导致工程延误，甲方应赔偿乙方因延误产生的损失；（3）若第三方提供的材料不符合质量要求，第三方应承担相应的质量责任。全文完。2024年机场跑道施工总承包合同2本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方地址1.3合同双方法定代表人1.4合同双方联系方式2.项目概况2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目内容3.施工范围及质量要求3.1施工范围3.2质量要求3.3施工标准4.施工进度计划4.1施工阶段划分4.2各阶段施工时间4.3施工进度保证措施5.合同价款及支付方式5.1合同价款5.2价格形式5.3支付方式5.4付款时间6.材料设备供应6.1材料设备供应方式6.2材料设备质量要求6.3材料设备验收标准7.施工现场管理7.1施工现场布置7.2施工现场安全7.3施工现场环保7.4施工现场文明施工8.施工合同变更及索赔8.1合同变更程序8.2索赔条件8.3索赔处理流程9.合同解除及终止9.1合同解除条件9.2合同终止条件10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决程序11.合同生效及终止11.1合同生效条件11.2合同终止条件12.违约责任12.1违约责任形式12.2违约责任承担13.其他约定事项13.1不可抗力条款13.2保密条款13.3合同附件14.合同签署及附件清单14.1合同签署14.2附件清单第一部分：合同如下：1.合同双方基本信息1.1合同双方名称（1）甲方：机场建设有限公司（2）乙方：建筑工程集团有限公司1.2合同双方地址（1）甲方地址：省市区路号（2）乙方地址：省市区路号1.3合同双方法定代表人（1）甲方法定代表人：（2）乙方法定代表人：1.4合同双方联系方式2.项目概况2.1项目名称机场跑道及配套设施建设工程2.2项目地点省市县机场2.3项目规模跑道长度：3600米，宽60米；航站楼建筑面积：10万平方米2.4项目内容跑道新建、航站楼新建、航站楼内设施配套、机场道路及附属设施建设等3.施工范围及质量要求3.1施工范围（1）跑道新建工程：跑道基础、道面、排水系统等（2）航站楼新建工程：航站楼主体结构、屋面、门窗、内装修等（3）航站楼内设施配套：安检、候机、登机、行李等设施（4）机场道路及附属设施建设：道路、停车场、绿化等3.2质量要求（1）跑道工程：按《民用机场跑道设计规范》执行（2）航站楼工程：按《民用机场航站楼建筑设计规范》执行（3）航站楼内设施配套：按《民用机场航站楼设施配置标准》执行（4）机场道路及附属设施：按《民用机场道路及附属设施设计规范》执行4.施工进度计划4.1施工阶段划分（1）前期准备阶段（2）跑道基础施工阶段（3）道面及附属设施施工阶段（4）航站楼主体结构施工阶段（5）航站楼装修及设施配套阶段（6）道路及附属设施施工阶段（7）竣工验收阶段4.2各阶段施工时间（1）前期准备阶段：3个月（2）跑道基础施工阶段：6个月（3）道面及附属设施施工阶段：4个月（4）航站楼主体结构施工阶段：8个月（5）航站楼装修及设施配套阶段：6个月（6）道路及附属设施施工阶段：3个月（7）竣工验收阶段：1个月5.合同价款及支付方式5.1合同价款本合同总价款为人民币亿元。5.2价格形式固定总价5.3支付方式（1）合同签订后支付合同总价款的20%作为预付款（2）各施工阶段完成后，根据实际完成工程量支付合同总价款的60%（3）竣工验收合格后支付合同总价款的15%（4）保修期满后支付合同总价款的5%5.4付款时间（1）预付款支付时间为合同签订后30日内（2）各阶段付款时间为完成相应阶段的施工并经甲方验收合格后30日内（3）竣工验收合格后付款时间为验收合格后30日内（4）保修期满后付款时间为保修期满后30日内6.材料设备供应6.1材料设备供应方式（1）甲方负责提供部分关键材料设备（2）乙方负责采购其他材料设备6.2材料设备质量要求（1）关键材料设备：按国家及行业标准执行（2）其他材料设备：按合同约定标准执行6.3材料设备验收标准（1）关键材料设备：甲方派员进行现场验收（2）其他材料设备：乙方组织验收，甲方派员监督7.施工现场管理7.1施工现场布置（1）合理规划施工现场，确保施工顺利进行（2）设置明显的施工现场标识，明确施工范围和注意事项（3）设置安全警示标志，确保施工安全7.2施工现场安全（1）制定施工现场安全管理制度，落实安全责任（2）定期开展安全教育培训，提高施工人员安全意识（3）设置安全防护设施，确保施工现场安全7.3施工现场环保（1）遵守国家环保法规，采取措施减少施工对环境的影响（2）设置环保设施，确保废水、废气、噪声等达标排放（3）加强施工现场绿化，改善施工环境7.4施工现场文明施工（1）遵守施工现场文明施工规范，保持施工现场整洁（2）设置文明施工标语，提高施工人员文明施工意识（3）加强施工现场管理，确保施工文明有序8.施工合同变更及索赔8.1合同变更程序（1）任何一方提出合同变更，应提前30日书面通知对方（2）双方协商一致后，签署书面变更协议（3）变更协议作为合同附件，具有同等法律效力8.2索赔条件（1）因不可抗力导致工程延误或成本增加（2）因设计变更或工程量增减导致成本增加（3）因甲方原因导致工程延误或成本增加8.3索赔处理流程（1）提出索赔方应在索赔事件发生后10日内向对方提出索赔申请（2）收到索赔申请后，对方应在15日内进行核实并答复（3）双方协商不成时，可提交仲裁或诉讼解决9.合同解除及终止9.1合同解除条件（1）一方严重违约，另一方书面通知解除合同（2）因不可抗力导致合同无法履行（3）经双方协商一致解除合同9.2合同终止条件（1）合同约定的工程全部完成并经甲方验收合格（2）合同约定的保修期届满（3）因不可抗力导致合同无法履行10.争议解决10.1争议解决方式（1）双方应友好协商解决合同争议（2）协商不成时，提交仲裁委员会仲裁（3）仲裁裁决为终局裁决，对双方具有法律约束力10.2争议解决程序（1）提交仲裁申请（2）仲裁委员会受理后，组织仲裁庭（3）仲裁庭进行调查、取证、开庭审理（4）仲裁庭作出仲裁裁决11.合同生效及终止11.1合同生效条件（1）双方签署合同（2）合同经双方加盖公章或合同专用章（3）合同经双方法定代表人或授权代表签字11.2合同终止条件（1）合同约定的工程全部完成并经甲方验收合格（2）合同约定的保修期届满（3）因不可抗力导致合同无法履行12.违约责任12.1违约责任形式（1）支付违约金（2）赔偿损失（3）采取补救措施12.2违约责任承担（1）违约方应按照合同约定承担违约责任（2）因违约造成的损失，由违约方承担（3）违约金不足以弥补损失的，违约方还应赔偿超过违约金部分的损失13.其他约定事项13.1不可抗力条款（1）因不可抗力导致合同无法履行，双方互不承担责任（2）不可抗力事件包括地震、洪水、火灾、战争等（3）发生不可抗力事件后，双方应及时通知对方13.2保密条款（1）双方应对合同内容保密（2）未经对方同意，不得向任何第三方泄露合同内容（3）保密期限为合同有效期及合同终止后3年13.3合同附件（1）合同附件包括但不限于设计图纸、技术规范、工程量清单等（2）合同附件作为合同不可分割的部分，具有同等法律效力14.合同签署及附件清单14.1合同签署（1）双方法定代表人或授权代表签署合同（2）合同签署日期为合同生效日期14.2附件清单（1）设计图纸（2）技术规范（3）工程量清单（4）施工组织设计（5）其他相关文件第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方概念本合同所称第三方，是指除合同双方外的，为履行本合同提供专业服务、咨询、监督或其他辅助服务的独立法人或其他组织。15.2第三方介入目的第三方的介入旨在提高合同履行的效率、确保工程质量、控制项目风险，并促进合同的顺利实施。15.3第三方介入形式（1）监理单位：对施工过程进行监督，确保施工质量符合合同要求。（2）设计单位：提供设计咨询服务，确保设计方案的合理性和可行性。（3）咨询机构：提供项目管理、风险评估等专业咨询服务。（4）检测机构：对材料、设备进行检测，确保其符合合同要求。16.第三方责任限额16.1责任限额定义本合同所称责任限额，是指第三方因履行本合同而产生的法律责任，其最高赔偿额。16.2责任限额约定（1）监理单位：对因监理原因造成的损失，责任限额为监理费用总额的3倍。（2）设计单位：对因设计原因造成的损失，责任限额为设计费用总额的2倍。（3）咨询机构：对因咨询服务原因造成的损失，责任限额为咨询费用总额的1.5倍。（4）检测机构：对因检测原因造成的损失，责任限额为检测费用总额的1倍。16.3责任限额计算责任限额的计算以合同签订日为准，按实际发生损失计算。17.第三方责任划分17.1第三方责任界定第三方的责任应限于其专业服务范围，超出其专业服务范围的损失，由合同双方自行承担。17.2第三方与其他各方的划分（1）第三方与甲方：第三方应向甲方提供专业服务，甲方支付相应费用。（2）第三方与乙方：第三方应向乙方提供专业服务，乙方支付相应费用。（3）第三方与合同双方：第三方在履行合同过程中，应保持中立，不得偏袒任何一方。18.第三方介入程序18.1第三方选择甲方、乙方协商一致后，选择具备相应资质的第三方。18.2第三方资质要求（1）具备相关行业资质证书（2）具有良好业绩和信誉（3）具备专业服务能力18.3第三方合同签订第三方介入后，甲方、乙方与第三方签订补充协议，明确双方权利义务。19.第三方责任免除19.1不可抗力因不可抗力导致第三方无法履行合同，其责任免除。19.2第三方无法预见第三方在履行合同过程中，因无法预见的原因导致损失，其责任免除。20.第三方介入后的变更20.1合同变更第三方介入后，如需变更合同内容，经甲方、乙方和第三方协商一致后，签署书面变更协议。20.2变更程序变更程序参照本合同第8.1条合同变更程序执行。21.第三方介入后的争议解决21.1争议解决方式第三方介入后的争议解决方式参照本合同第10条争议解决方式执行。21.2争议解决程序争议解决程序参照本合同第10.2条争议解决程序执行。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.合同文本2.设计图纸3.技术规范4.工程量清单5.施工组织设计6.材料设备清单7.施工进度计划8.质量检验报告9.工程变更记录10.验收报告11.付款凭证12.保修证书13.第三方资质证书14.第三方合同15.争议解决协议详细要求和说明：1.合同文本：应包含合同双方的基本信息、项目概况、施工范围、质量要求、进度计划、价款支付、材料设备供应、施工现场管理