2024年度新型数据中心劳务分包合同模板（网络布线）3篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度新型数据中心劳务分包合同模板（网络布线）本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方地址1.3合同双方法定代表人1.4合同双方联系方式2.项目概述2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目内容3.工程范围3.1网络布线工程3.2材料供应3.3工程量4.工程质量要求4.1质量标准4.2检验方法4.3质量保证期5.工程进度5.1工程进度计划5.2工期延误处理6.合同价款6.1合同价款总额6.2计价方式6.3付款方式6.4付款时间7.保险7.1甲方责任险7.2乙方责任险7.3甲方第三方责任险7.4乙方第三方责任险8.税收8.1税率8.2税费承担9.合同变更9.1变更条件9.2变更程序9.3变更内容10.合同解除10.1解除条件10.2解除程序10.3解除后果11.违约责任11.1违约情形11.2违约责任11.3违约赔偿12.争议解决12.1争议解决方式12.2争议解决程序12.3争议解决机构13.合同生效与终止13.1合同生效条件13.2合同终止条件13.3合同解除后的处理14.其他14.1法律适用14.2合同份数14.3合同附件第一部分：合同如下：1.合同双方基本信息1.1合同双方名称甲方：[甲方全称]乙方：[乙方全称]1.2合同双方地址甲方地址：[甲方详细地址]乙方地址：[乙方详细地址]1.3合同双方法定代表人甲方法定代表人：[甲方法定代表人姓名]乙方法定代表人：[乙方法定代表人姓名]1.4合同双方联系方式甲方联系方式：[甲方联系电话及邮箱]乙方联系方式：[乙方联系电话及邮箱]2.项目概述2.1项目名称[项目全称]2.2项目地点[项目具体地址]2.3项目规模[项目规模描述，如：占地面积、建筑面积等]2.4项目内容[项目具体内容描述，包括但不限于网络布线工程]3.工程范围3.1网络布线工程[具体网络布线工程内容，包括但不限于：布线方式、布线标准、线缆类型、数量等]3.2材料供应[材料供应内容，包括但不限于：供应商、材料品牌、规格型号、数量等]3.3工程量[工程量详细清单，包括但不限于：长度、面积、数量等]4.工程质量要求4.1质量标准[质量标准参照相关国家标准、行业标准或甲方要求]4.2检验方法[检验方法，包括但不限于：现场检查、抽样检验、第三方检测等]4.3质量保证期[质量保证期，如：自工程验收合格之日起一年内]5.工程进度5.1工程进度计划[工程进度计划，包括但不限于：各阶段时间节点、里程碑等]5.2工期延误处理[工期延误处理措施，如：工期延误原因、责任划分、赔偿方式等]6.合同价款6.1合同价款总额[合同总价款，包括但不限于：工程量清单总价、材料费、人工费等]6.2计价方式[计价方式，如：固定总价、单价合同等]6.3付款方式[付款方式，如：分期付款、进度款等]6.4付款时间[付款时间，如：每月日前支付上个月进度款等]7.保险7.1甲方责任险[甲方应购买的保险种类及保额]7.2乙方责任险[乙方应购买的保险种类及保额]7.3甲方第三方责任险[甲方应购买的保险种类及保额]7.4乙方第三方责任险[乙方应购买的保险种类及保额]8.税收8.1税率[合同执行期间适用的税率，如增值税率、企业所得税率等]8.2税费承担[税费承担方，如：甲方承担增值税，乙方承担企业所得税等]9.合同变更9.1变更条件[变更条件，如：工程量增减、材料价格变动、设计变更等]9.2变更程序[变更程序，如：变更申请、审批、合同修订等]9.3变更内容[变更内容，如：工程量、材料、价格、进度等具体变更事项]10.合同解除10.1解除条件[解除条件，如：合同违约、不可抗力、双方协商一致等]10.2解除程序[解除程序，如：书面通知、合同终止、善后处理等]10.3解除后果[解除后果，如：合同终止后的付款、赔偿、恢复原状等]11.违约责任11.1违约情形[违约情形，如：工期延误、质量问题、材料供应不及时等]11.2违约责任[违约责任，如：赔偿损失、支付违约金、终止合同等]11.3违约赔偿[违约赔偿，如：赔偿金额计算方式、支付时间等]12.争议解决12.1争议解决方式[争议解决方式，如：协商、调解、仲裁、诉讼等]12.2争议解决程序[争议解决程序，如：争议提出、程序启动、裁决执行等]12.3争议解决机构[争议解决机构，如：当地仲裁委员会、人民法院等]13.合同生效与终止13.1合同生效条件[合同生效条件，如：双方签字盖章、合同备案等]13.2合同终止条件[合同终止条件，如：合同履行完毕、双方协商一致、法定解除等]13.3合同解除后的处理[合同解除后的处理，如：剩余工程的处理、款项结算、责任划分等]14.其他14.1法律适用[合同适用的法律，如：《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等]14.2合同份数[合同份数，如：一式两份，双方各执一份]14.3合同附件[合同附件，如：工程量清单、材料清单、技术规范等]第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义[第三方是指在合同履行过程中，由甲乙双方共同认可的，为特定目的而介入合同关系的独立第三方。第三方可以是但不限于监理方、审计方、咨询方、技术评估方等。]15.2第三方介入目的[第三方介入的目的是为了保证合同履行的公正性、合规性和效率，提供专业的技术支持、咨询服务或监督执行。]15.3第三方介入程序[1.甲乙双方应共同协商确定第三方介入的事宜，包括第三方的选择、职责范围、工作内容等。2.第三方应具备相应的资质和经验，能够胜任合同规定的职责。3.第三方介入前，甲乙双方应与第三方签订相应的协议或合同，明确双方的权利和义务。]15.4第三方介入权利[1.第三方有权根据合同要求，对工程进度、质量、安全等方面进行检查和监督。2.第三方有权要求甲乙双方提供必要的资料和文件。3.第三方有权提出建议或意见，但最终决策权仍由甲乙双方共同拥有。]15.5第三方介入义务[1.第三方应按照合同规定和甲乙双方的要求，履行其职责。2.第三方应保守合同秘密，不得泄露甲乙双方的商业秘密。3.第三方应确保其工作不损害甲乙双方的合法权益。]16.第三方责任限额16.1责任限额定义[责任限额是指第三方在履行合同过程中，因其疏忽、过失或违反合同规定而造成损失时，应承担的最高赔偿金额。]16.2责任限额确定[1.第三方责任限额由甲乙双方在第三方介入协议中约定。2.责任限额应合理，足以覆盖第三方可能造成的损失，同时考虑第三方的风险承受能力。]16.3责任限额范围[责任限额范围包括但不限于：工程延误、质量问题、安全事故等直接损失。]16.4责任限额计算[责任限额的计算方式应明确，通常包括直接损失和间接损失，具体计算公式由甲乙双方在合同中约定。]17.第三方与其他各方的关系17.1第三方与甲方的关系[第三方应向甲方提供必要的报告和意见，甲方有权要求第三方对工程进度、质量、安全等方面进行监督。]17.2第三方与乙方的关系[第三方应协助乙方完成工程任务，乙方应向第三方提供必要的资料和便利条件。]17.3第三方与其他各方的划分说明[1.第三方不参与甲乙双方的合同谈判和签订。2.第三方不承担甲乙双方合同履行的直接责任，但应承担其自身工作范围内的责任。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.工程量清单详细要求：列出所有工程项目的名称、数量、单位、单价和总价。说明：工程量清单是合同履行的重要依据，应确保准确性。2.材料清单详细要求：列出所有材料名称、规格、品牌、数量、单价和总价。3.技术规范详细要求：包括工程设计和施工的技术要求、质量标准、安全规范等。说明：技术规范是确保工程质量的重要文件。4.合同变更记录详细要求：记录所有合同变更事项、变更原因、变更内容、变更日期等。说明：合同变更记录是合同履行过程中的重要记录。5.付款凭证详细要求：包括付款时间、金额、收款人、付款方式等。说明：付款凭证是证明付款行为的重要文件。6.工程进度报告详细要求：包括工程进度、已完成工作量、存在问题等。说明：工程进度报告是跟踪工程进度的重要文件。7.工程验收报告详细要求：包括验收时间、验收人员、验收结果等。说明：工程验收报告是确认工程是否达到合同要求的重要文件。8.争议解决记录详细要求：记录争议解决的过程、结果等。说明：争议解决记录是解决合同争议的重要文件。9.第三方介入协议详细要求：包括第三方的名称、职责、权利和义务等。说明：第三方介入协议是明确第三方角色和责任的文件。10.保险单详细要求：包括保险种类、保额、保险期间等。说明：保险单是保障合同双方利益的重要文件。说明二：违约行为及责任认定：1.工期延误违约行为：未按照合同约定的时间完成工程。责任认定标准：根据延误的时间长度和影响，乙方应向甲方支付违约金或赔偿损失。示例：若乙方延误工期一个月，则应支付合同总价1%的违约金。2.质量不合格违约行为：工程或材料不符合合同约定的质量标准。责任认定标准：乙方应返工或更换不合格的工程或材料，并承担由此产生的费用。示例：若网络布线不符合国家标准，乙方需重新布线并承担相关费用。3.材料供应不及时违约行为：未能按照合同约定的时间提供材料。责任认定标准：乙方应向甲方支付延迟供应材料的违约金或赔偿损失。示例：若乙方延迟供应材料导致工期延误，则应支付合同总价0.5%的违约金。4.保密违规违约行为：泄露甲乙双方的商业秘密。责任认定标准：违约方应承担相应的法律责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。示例：若乙方泄露甲方商业秘密，乙方应赔偿甲方损失并支付违约金。5.保险未按时续保违约行为：未按照合同约定的时间续保。责任认定标准：违约方应承担由此产生的风险和损失。示例：若乙方未按时续保，导致保险期间中断，乙方应承担由此产生的风险。全文完。2024年度新型数据中心劳务分包合同模板（网络布线）1本合同目录一览1.合同概述1.1合同名称1.2合同编号1.3合同签订日期1.4合同双方1.5合同有效期2.定义与解释2.1定义2.2解释3.项目概述3.1项目名称3.2项目地点3.3项目规模3.4项目内容4.合同当事人4.1分包单位4.2主办单位4.3甲方4.4乙方5.项目实施5.1工程进度5.2施工方法5.3质量标准5.4安全措施6.材料与设备6.1材料供应6.2设备提供6.3材料与设备验收7.技术服务与支持7.1技术服务7.2技术支持7.3技术培训8.工程验收8.1验收标准8.2验收程序8.3验收结果9.质量保证9.1质量保证期9.2质量保证措施9.3质量保证责任10.付款方式10.1付款比例10.2付款期限10.3付款条件11.违约责任11.1违约行为11.2违约责任11.3违约赔偿12.争议解决12.1争议解决方式12.2争议解决机构12.3争议解决程序13.合同解除13.1合同解除条件13.2合同解除程序13.3合同解除后的处理14.其他14.1合同附件14.2合同修改14.3合同终止第一部分：合同如下：第一条合同概述1.1合同名称：2024年度新型数据中心劳务分包合同1.2合同编号：XYZD2024SB0011.3合同签订日期：2024年1月15日1.4合同双方1.4.1分包单位：网络布线有限公司1.4.2主办单位：ABC数据中心建设有限公司1.4.3甲方：ABC数据中心建设有限公司1.4.4乙方：网络布线有限公司1.5合同有效期：自2024年1月15日起至2024年12月31日止第二条定义与解释2.1定义2.1.1“数据中心”指位于ABC数据中心建设有限公司指定的地点，用于存储、处理和传输数据的建筑设施。2.1.2“网络布线”指在数据中心内进行的电缆布线、设备安装和调试工作。2.2解释2.2.1本合同中使用的术语和定义，除非上下文另有要求，应按照其通常含义解释。第三条项目概述3.1项目名称：ABC数据中心网络布线工程3.2项目地点：ABC数据中心建设有限公司指定的地点3.3项目规模：根据甲方提供的工程图纸和设备清单，网络布线工程总面积约为10000平方米。3.4.1数据中心内各类网络电缆的布线、连接和测试；3.4.2网络交换机、路由器等设备的安装和调试；3.4.3网络布线系统的接地和防雷措施；3.4.4网络布线工程的验收和交付。第四条合同当事人4.1分包单位4.1.1乙方全称：网络布线有限公司4.1.2乙方法定代表人：4.1.3乙方注册地址：省市区路号4.1.4乙方联系电话：056784.2主办单位4.2.1甲方全称：ABC数据中心建设有限公司4.2.2甲方法定代表人：4.2.3甲方注册地址：省市区路号4.2.4甲方联系电话：087654321第五条项目实施5.1工程进度5.1.1乙方应按照甲方提供的工程图纸和设备清单，在合同签订后30日内提交详细的施工方案。5.1.2乙方应在施工方案批准后30日内开始施工，并在合同规定的时间内完成全部工程。5.2施工方法5.2.1乙方应采用符合国家标准和行业规范的网络布线施工方法。5.2.2乙方应确保施工过程中对数据中心内其他设施不造成损害。5.3质量标准5.3.1乙方应按照国家标准和行业规范进行施工，确保网络布线工程质量符合要求。5.3.2乙方应提供施工过程中使用的所有材料的质量保证书和检验报告。5.4安全措施5.4.1乙方应遵守国家和地方有关安全施工的规定，确保施工现场的安全。5.4.2乙方应提供施工人员的安全培训和防护用品，确保施工人员的人身安全。第六条材料与设备6.1材料供应6.1.1乙方应按照甲方提供的材料清单和规格要求，自行采购和供应所有网络布线材料。6.1.2乙方应确保所供应的材料符合国家标准和行业规范。6.2设备提供6.2.1甲方应按照合同约定提供网络交换机、路由器等设备。6.2.2乙方应负责设备的安装和调试。6.3材料与设备验收6.3.1乙方应在材料到货后24小时内通知甲方进行验收。6.3.2甲方应在接到通知后24小时内完成验收工作。第七条合同概述（续）1.1合同名称：2024年度新型数据中心劳务分包合同1.2合同编号：XYZD2024SB0011.3合同签订日期：2024年1月15日1.4合同双方1.4.1分包单位：网络布线有限公司1.4.2主办单位：ABC数据中心建设有限公司1.4.3甲方：ABC数据中心建设有限公司1.4.4乙方：网络布线有限公司1.5合同有效期：自2024年1月15日起至2024年12月31日止第八条定义与解释（续）2.1定义2.1.1“数据中心”指位于ABC数据中心建设有限公司指定的地点，用于存储、处理和传输数据的建筑设施。2.1.2“网络布线”指在数据中心内进行的电缆布线、设备安装和调试工作。2.2解释2.2.1本合同中使用的术语和定义，除非上下文另有要求，应按照其通常含义解释。第九条项目概述（续）3.1项目名称：ABC数据中心网络布线工程3.2项目地点：ABC数据中心建设有限公司指定的地点3.3项目规模：根据甲方提供的工程图纸和设备清单，网络布线工程总面积约为10000平方米。3.4.1数据中心内各类网络电缆的布线、连接和测试；3.4.2网络交换机、路由器等设备的安装和调试；3.4.3网络布线系统的接地和防雷措施；3.4.4网络布线工程的验收和交付。第十条合同当事人（续）4.1分包单位4.1.1乙方全称：网络布线有限公司4.1.2乙方法定代表人：4.1.3乙方注册地址：省市区路号4.1.4乙方联系电话：056784.2主办单位4.2.1甲方全称：ABC数据中心建设有限公司4.2.2甲方法定代表人：4.2.3甲方注册地址：省市区路号4.2.4甲方联系电话：087654321第十一条项目实施（续）5.1工程进度5.1.1乙方应按照甲方提供的工程图纸和设备清单，在合同签订后30日内提交详细的施工方案。5.1.2乙方应在施工方案批准后30日内开始施工，并在合同规定的时间内完成全部工程。5.2施工方法5.2.1乙方应采用符合国家标准和行业规范的网络布线施工方法。5.2.2乙方应确保施工过程中对数据中心内其他设施不造成损害。5.3质量标准5.3.1乙方应按照国家标准和行业规范进行施工，确保网络布线工程质量符合要求。5.3.2乙方应提供施工过程中使用的所有材料的质量保证书和检验报告。5.4安全措施5.4.1乙方应遵守国家和地方有关安全施工的规定，确保施工现场的安全。5.4.2乙方应提供施工人员的安全培训和防护用品，确保施工人员的人身安全。第十二条材料与设备（续）6.1材料供应6.1.1乙方应按照甲方提供的材料清单和规格要求，自行采购和供应所有网络布线材料。6.1.2乙方应确保所供应的材料符合国家标准和行业规范。6.2设备提供6.2.1甲方应按照合同约定提供网络交换机、路由器等设备。6.2.2乙方应负责设备的安装和调试。6.3材料与设备验收6.3.1乙方应在材料到货后24小时内通知甲方进行验收。6.3.2甲方应在接到通知后24小时内完成验收工作。第十三条工程验收（续）8.1验收标准8.1.1乙方应按照国家标准、行业规范和甲方提供的工程图纸进行自检。8.1.2甲方应按照合同约定的验收标准和程序对乙方完成的工程进行验收。8.2验收程序8.2.1乙方应在工程完成后，提前通知甲方进行验收。8.2.2甲方应在接到通知后7日内组织验收。8.3验收结果8.3.1验收合格后，甲方应在验收记录上签字确认。8.3.2验收不合格的，乙方应在接到不合格通知后7日内进行整改，直至合格。第十四条质量保证（续）9.1质量保证期9.1.1乙方对完成的网络布线工程承担质量保证责任，保证期为自工程验收合格之日起12个月。9.2质量保证措施9.2.1乙方应保证工程使用的材料、设备符合合同约定和质量标准。9.2.2乙方应定期对工程进行维护和保养，确保工程质量。9.3质量保证责任9.3.1乙方应在质量保证期内，对因质量问题造成的损失承担赔偿责任。9.3.2甲方有权要求乙方在质量保证期内对工程进行修复或更换。第二部分：第三方介入后的修正第十五条第三方介入概述15.1定义15.1.1“第三方”指除甲方、乙方之外的任何个人、法人或其他组织，包括但不限于监理单位、检测机构、设计单位、供应商、咨询服务机构等。15.1.2“中介方”指专门从事中介服务，如介绍业务、促成交易、提供咨询等服务的第三方。15.2第三方介入的条件15.2.1第三方介入需经甲方和乙方书面同意。15.2.2第三方介入的目的应与合同的履行直接相关。第十六条第三方介入的程序16.1甲方或乙方提出第三方介入的书面申请。16.2甲方和乙方共同审议第三方介入的必要性和合理性。16.3甲方和乙方与第三方签订书面协议，明确各方的权利和义务。16.4第三方介入后，原合同条款中涉及第三方的部分应予以调整。第十七条第三方介入的责任限额17.1第三方介入的责任限额应根据第三方的性质和介入的具体情况确定。17.2对于监理单位，其责任限额应参照相关法律法规和行业标准。17.3对于检测机构，其责任限额应基于检测报告的准确性和可靠性。17.4对于设计单位，其责任限额应基于设计图纸的合理性和合规性。17.5对于供应商，其责任限额应基于提供的材料和设备的合格性。第十八条第三方与其他各方的责任划分18.1第三方与甲方、乙方之间的责任划分应在第三方介入协议中明确。18.2第三方在执行任务过程中，若造成甲方、乙方的损失，应由第三方承担相应的责任。18.3第三方在执行任务过程中，若违反法律法规，应由第三方承担相应的法律责任。18.4甲方、乙方在第三方介入过程中，应提供必要的协助和配合。第十九条第三方介入的费用19.1第三方介入的费用应由甲方、乙方根据第三方介入协议协商确定。19.1.1第三方的服务费用；19.1.2第三方的工作人员的差旅费；19.1.3第三方的设备使用费；19.1.4第三方的其他合理费用。第二十条第三方介入的变更20.1第三方介入的内容、方式、期限等如有变更，需经甲方、乙方和第三方三方书面同意。20.2第三方介入的变更不影响原合同的履行。第二十一条第三方介入的终止21.1.1合同履行完毕；21.1.2第三方介入协议解除；21.1.3第三方介入的目的实现；21.1.4出现不可抗力；21.1.5第三方介入协议约定的其他情形。21.2第三方介入终止后，甲方、乙方和第三方应就终止后的相关事宜进行协商，并签订书面协议。第二十二条第三方介入的争议解决22.1第三方介入过程中发生的争议，应由甲方、乙方和第三方协商解决。22.2协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：合同签订确认书要求：双方签字盖章，确认合同内容无误。说明：作为合同签订的正式文件，用于证明合同已经生效。2.附件二：工程图纸及设备清单要求：图纸需加盖甲方公章，设备清单需详细列出规格型号、数量等。说明：工程图纸及设备清单是工程实施的重要依据。3.附件三：施工方案要求：方案需详细说明施工方法、进度安排、质量保证措施等。说明：施工方案是指导施工的重要文件，需经甲方批准。4.附件四：材料质量保证书及检验报告要求：保证书需加盖供应商公章，检验报告需由有资质的检测机构出具。说明：材料质量保证书及检验报告是确保材料质量的重要依据。5.附件五：设备质量保证书及检验报告要求：保证书需加盖供应商公章，检验报告需由有资质的检测机构出具。说明：设备质量保证书及检验报告是确保设备质量的重要依据。6.附件六：施工记录及验收记录要求：记录需详细记录施工过程、验收结果等。说明：施工记录及验收记录是工程质量和进度的重要证明。7.附件七：工程进度报告要求：报告需详细说明工程进度、存在问题及解决方案等。说明：工程进度报告是甲方了解工程进展的重要文件。8.附件八：工程变更申请及批复要求：申请需详细说明变更原因、内容等，批复需加盖甲方公章。说明：工程变更申请及批复是工程实施过程中可能发生的变更的重要文件。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：乙方未按合同约定时间完成工程。责任认定标准：乙方应承担工期延误的违约责任，赔偿甲方因此造成的损失。示例说明：若乙方未按合同约定时间完成工程，导致甲方无法按期投入使用，乙方需赔偿甲方损失。2.违约行为：乙方施工质量不达标。责任认定标准：乙方应承担施工质量不达标的违约责任，修复或更换不合格部分，并赔偿甲方因此造成的损失。示例说明：若乙方施工的某部分网络布线不合格，导致网络故障，乙方需负责修复，并赔偿甲方损失。3.违约行为：乙方未按照合同约定提供材料或设备。责任认定标准：乙方应承担提供不合格材料或设备的违约责任，赔偿甲方因此造成的损失。示例说明：若乙方提供的电缆不符合国家标准，导致工程无法继续，乙方需赔偿甲方损失。4.违约行为：甲方未按合同约定支付工程款项。责任认定标准：甲方应承担未按合同约定支付工程款项的违约责任，支付逾期付款利息。示例说明：若甲方未按合同约定支付工程款项，乙方有权要求甲方支付逾期付款利息。5.违约行为：第三方介入过程中出现违约行为。责任认定标准：第三方应承担其在介入过程中出现的违约行为，赔偿甲方和乙方的损失。示例说明：若监理单位在监理过程中出现疏忽，导致工程质量问题，监理单位需承担相应责任。全文完。2024年度新型数据中心劳务分包合同模板（网络布线）2本合同目录一览1.合同订立1.1合同双方基本信息1.2合同签订日期1.3合同生效日期2.合同标的2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目内容3.项目范围3.1网络布线工程3.2工程量3.3工程质量要求4.工程进度4.1工程阶段划分4.2工程进度计划4.3进度调整5.工程费用5.1工程合同总价5.2费用组成5.3费用支付方式5.4费用调整6.材料供应6.1材料供应方式6.2材料质量要求6.3材料验收6.4材料管理7.工程验收7.1验收标准7.2验收程序7.3验收时间7.4验收不合格处理8.保修与维护8.1保修期限8.2保修内容8.3维护责任9.争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决机构9.3争议解决程序10.违约责任10.1违约情形10.2违约责任承担10.3违约责任免除11.合同解除11.1解除条件11.2解除程序11.3解除后果12.合同终止12.1终止条件12.2终止程序12.3终止后果13.合同附件13.1附件一：工程量清单13.2附件二：材料清单13.3附件三：施工图纸14.合同其他14.1合同签署14.2合同生效14.3合同变更与解除14.4合同争议解决14.5合同附件说明第一部分：合同如下：第一条合同订立1.1合同双方基本信息名称：____________________法定代表人：____________________地址：____________________联系电话：____________________名称：____________________法定代表人：____________________地址：____________________联系电话：____________________1.2合同签订日期本合同于____年____月____日在____市____区签订。1.3合同生效日期本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。第二条合同标的2.1项目名称本合同标的为：2024年度新型数据中心网络布线工程。2.2项目地点项目地点位于：____________________2.3项目规模项目规模：____________________2.4项目内容本合同工程内容包括但不限于：网络布线、设备安装、调试等。第三条项目范围3.1网络布线工程3.1.1布线类型：____________________3.1.2布线数量：____________________3.1.3布线标准：____________________3.2工程量本工程量以设计图纸及施工图预算为准。3.3工程质量要求本工程质量须符合国家相关标准和规范要求。第四条工程进度4.1工程阶段划分4.2工程进度计划具体进度计划见附件一：《工程进度计划》。4.3进度调整如遇特殊情况导致工程进度延迟，双方应协商一致，调整工程进度计划。第五条工程费用5.1工程合同总价本工程合同总价为：人民币____元整。5.2费用组成包括但不限于：人工费、材料费、设备费、管理费等。5.3费用支付方式5.3.1预付款：合同签订后____日内，乙方应向甲方支付合同总价的____%作为预付款。5.3.2进度款：工程按进度完成，甲方在收到乙方提交的工程进度款申请及相关证明材料后____日内支付。5.3.3结算款：工程验收合格后____日内，甲方支付合同总价的____%作为结算款。5.3.4保修金：工程验收合格后____日内，甲方支付合同总价的____%作为保修金，保修期满后无息退还。5.4费用调整如遇国家政策调整、市场价格变动等不可抗力因素，双方可协商调整合同价格。第六条材料供应6.1材料供应方式本工程材料由乙方自行采购供应。6.2材料质量要求所有材料须符合国家相关标准和规范要求，并具有生产厂家提供的质量保证书。6.3材料验收乙方在材料进场前应向甲方提交材料清单及质量证明文件，经甲方验收合格后方可使用。6.4材料管理乙方应妥善保管材料，确保材料在施工过程中不受损坏。第七条工程验收7.1验收标准本工程验收标准应符合国家相关标准和规范要求，以及甲方提出的特殊要求。7.2验收程序7.2.1乙方在工程完工后，应向甲方提交验收申请及相关资料。7.2.2甲方在收到验收申请后____日内组织验收。7.3验收时间具体验收时间以甲方通知为准。7.4验收不合格处理如验收不合格，乙方应在接到通知后____日内进行整改，直至合格。整改期间，工程进度款不予支付。第八条保修与维护8.1保修期限8.1.1网络布线工程：自工程验收合格之日起，保修期为____年。8.1.2设备安装工程：自设备安装调试完成之日起，保修期为____年。8.2保修内容8.2.1乙方在保修期内，对因施工质量问题导致的故障进行免费维修或更换。8.2.2保修期内，乙方应提供必要的备品备件和技术支持。8.3维护责任8.3.1乙方应定期对工程进行维护保养，确保其正常运行。8.3.2乙方应按照甲方要求，及时处理保修期内发生的故障。第九条争议解决9.1争议解决方式9.1.1双方应友好协商解决合同履行过程中的争议。9.1.2如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。9.2争议解决机构双方同意将争议提交至合同签订地的人民法院解决。9.3争议解决程序9.3.1争议发生后，双方应立即停止争议行为，并积极寻求协商解决。9.3.2如协商无果，任何一方均可向法院提起诉讼，法院应依法受理并审理。第十条违约责任10.1违约情形10.1.1乙方未按合同约定完成工程进度或质量要求的；10.1.2乙方未按合同约定提供材料或材料的；10.1.3乙方在保修期内未履行保修义务的；10.2违约责任承担10.2.1乙方应承担因违约行为给甲方造成的损失，包括但不限于直接经济损失和间接经济损失。10.2.2甲方有权要求乙方支付违约金，违约金按合同总价的____%计算。10.3违约责任免除因不可抗力因素导致合同无法履行或造成损失的，双方互不承担违约责任。第十一条合同解除11.1解除条件11.1.1乙方严重违约，经甲方催告后____日内仍未纠正的；11.1.2甲方因项目终止或变更，导致合同无法继续履行的；11.2解除程序11.2.1任何一方要求解除合同时，应提前____日书面通知对方；11.2.2解除合同后，双方应按照合同约定办理结算和清算手续；11.3解除后果11.3.1合同解除后，双方不再承担合同约定的权利义务；11.3.2乙方应向甲方支付已完成的工程款，并承担相应的违约责任。第十二条合同终止12.1终止条件12.1.1合同期限届满且双方无续签意愿的；12.1.2合同解除的；12.2终止程序12.2.1合同终止前，双方应进行结算和清算；12.2.2合同终止后，双方应按照合同约定办理相关手续；12.3终止后果12.3.1合同终止后，双方不再承担合同约定的权利义务；12.3.2乙方应向甲方支付已完成的工程款，并承担相应的违约责任。第十三条合同附件13.1附件一：工程量清单13.1.1详细列出工程量及对应的单价、总价。13.1.2列明材料、设备清单及价格。13.2附件二：材料清单13.2.1列明材料名称、规格、数量、供应商及价格。13.3附件三：施工图纸13.3.1提供完整的施工图纸，包括平面图、立面图、剖面图等。第十四条合同其他14.1合同签署本合同一式____份，甲乙双方各执____份，具有同等法律效力。14.2合同生效本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。14.3合同变更与解除14.3.1合同的任何变更或解除，均应以书面形式进行；14.3.2变更或解除合同应经双方协商一致。14.4合同争议解决14.4.1合同履行过程中发生的争议，应遵循本合同约定的争议解决方式；14.4.2争议解决过程中，双方应保持友好协商，不得影响工程进度。14.5合同附件说明14.5.1附件为本合同不可分割的一部分，与合同具有同等法律效力。第二部分：第三方介入后的修正第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方定义15.1.1第三方是指在合同履行过程中，经甲乙双方同意，介入合同关系中的独立第三方，包括但不限于监理方、审计方、评估方、咨询方等。15.1.2第三方的介入目的在于保证合同履行的公正性、合规性和有效性。16.第三方选择与授权16.1第三方选择16.1.1第三方的选择由甲乙双方共同协商确定，并书面通知对方。16.1.2第三方应具备相应的资质和能力，能够独立、公正地履行职责。16.2第三方授权16.2.1甲乙双方应签署授权书，明确第三方的职责和权限。a.第三方的名称、地址、联系方式；b.第三方的职责和权限；c.第三方的授权期限；d.第三方的责任和义务。17.第三方责任限额17.1第三方责任17.1.1第三方在履行职责过程中，因自身原因导致合同履行出现问题的，应承担相应的法律责任。17.1.2第三方的责任限额应根据其授权范围和合同约定确定。17.2责任限额确定a.第三方责任的最高赔偿限额；b.第三方责任的计算方式；c.第三方责任的赔偿期限。18.第三方职责与权利18.1第三方职责18.1.1第三方应根据授权书的规定，对合同履行情况进行监督、检查和评估。18.1.2第三方应定期向甲乙双方报告工作进展和发现问题。18.2第三方权利18.2.1第三方有权要求甲乙双方提供必要的信息和资料。18.2.2第三方有权对甲乙双方的行为提出建议和意见。19.第三方与其他方的划分19.1第三方与甲方的划分19.1.1第三方与甲方的关系为监督和咨询关系，甲方应尊重第三方的独立性。19.1.2