版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024年施工噪声控制协议书本合同目录一览1.定义和解释1.1合同术语定义1.2相关法规和政策2.双方基本信息2.1施工单位信息2.2被投诉方信息3.施工项目概况3.1工程名称3.2工程地点3.3工程规模4.噪声控制目标4.1噪声标准4.2控制措施5.噪声监测与报告5.1监测方法5.2监测频率5.3报告提交6.噪声超标处理6.1超标认定6.2处理措施6.3责任追究7.施工时间与进度7.1施工开始时间7.2施工结束时间7.3进度安排8.费用与支付8.1噪声控制费用8.2支付方式8.3支付时间9.争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决机构10.合同生效与解除10.1合同生效条件10.2合同解除条件11.合同终止与后续责任11.1合同终止条件11.2后续责任承担12.违约责任12.1违约情形12.2违约责任承担13.其他约定13.1不可抗力13.2保密条款13.3合同附件14.合同签署与生效14.1签署日期14.2生效日期第一部分:合同如下:第一条定义和解释1.1合同术语定义1.1.1“施工单位”指在本协议中承担施工任务的单位。1.1.2“被投诉方”指因施工单位施工噪声受到影响,提出投诉的单位或个人。1.1.3“噪声标准”指依据国家或地方相关法规和政策规定的噪声控制标准。1.1.4“控制措施”指施工单位为降低施工噪声所采取的具体措施。1.2相关法规和政策1.2.1本协议的制定和执行遵循国家及地方有关噪声控制的相关法律法规和政策。1.2.2施工单位应遵守国家和地方关于环境保护、噪声控制的各项规定。第二条双方基本信息2.1施工单位信息2.1.1单位名称:____________________2.1.2法定代表人:____________________2.1.3联系人:____________________2.1.4联系电话:____________________2.2被投诉方信息2.2.1单位名称(或个人姓名):____________________2.2.2联系人:____________________2.2.3联系电话:____________________第三条施工项目概况3.1工程名称:____________________3.2工程地点:____________________3.3工程规模:____________________第四条噪声控制目标4.1噪声标准:根据《中华人民共和国环境噪声污染防治法》及相关标准,施工期间噪声不得超过____________________。4.2控制措施:4.2.1施工单位应采取有效措施,确保施工过程中的噪声控制在规定标准内。4.2.2施工单位应使用低噪声施工设备,对高噪声设备进行降噪处理。4.2.3施工单位应合理安排施工时间,避免在夜间进行高噪声作业。第五条噪声监测与报告5.1监测方法:施工单位应委托具有相应资质的检测机构对施工噪声进行监测。5.2监测频率:施工期间每月至少进行两次噪声监测。5.3报告提交:施工单位应在每月监测结束后5个工作日内向被投诉方提交噪声监测报告。第六条噪声超标处理6.1超标认定:如监测结果显示噪声超过规定标准,认定为噪声超标。6.2处理措施:施工单位应立即采取措施降低噪声,直至噪声达标。6.3责任追究:如因施工单位原因导致噪声超标,被投诉方有权要求施工单位承担相应责任。第七条施工时间与进度7.1施工开始时间:____________________7.2施工结束时间:____________________7.3进度安排:施工单位应按照施工进度计划进行施工,确保工程按期完成。第八部分:费用与支付8.1噪声控制费用8.1.1施工单位应承担因噪声控制所产生的全部费用,包括但不限于降噪设备购置、安装、维护费用等。8.1.2噪声控制费用应按实际发生额计算,并在合同签订后一个月内支付。8.2支付方式8.2.1噪声控制费用支付采用银行转账方式,由被投诉方支付给施工单位。8.2.2转账信息:开户行:____________________;账号:____________________;户名:____________________。8.3支付时间8.3.1施工单位应在每月末向被投诉方提交上月噪声控制费用结算单。8.3.2被投诉方应在收到结算单后的五个工作日内完成支付。第九部分:争议解决9.1争议解决方式9.1.1双方应友好协商解决合同履行过程中发生的争议。9.1.2如协商不成,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。9.2争议解决机构9.2.1本合同争议解决机构为合同签订地的人民法院。第十部分:合同生效与解除10.1合同生效条件10.1.1双方签署并加盖公章后,本合同自双方签字之日起生效。10.2合同解除条件10.2.1合同订立后,如因不可抗力导致合同无法履行,双方可协商解除合同。10.2.2如一方违约,守约方有权解除合同,并要求违约方承担相应责任。第十一部分:合同终止与后续责任11.1合同终止条件11.1.1合同约定的工程完成,且双方履行完毕各自义务后,合同终止。11.2后续责任承担11.2.1合同终止后,双方应继续履行合同约定的后续责任。第十二部分:违约责任12.1违约情形12.1.1双方违反合同约定,未按期支付费用。12.1.2施工单位未达到噪声控制标准。12.1.3双方未履行合同约定的其他义务。12.2违约责任承担12.2.1违约方应承担违约责任,包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。12.2.2违约责任的具体赔偿金额由双方协商确定。第十三部分:其他约定13.1不可抗力13.1.1不可抗力是指双方在合同签订后发生的、不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。13.1.2发生不可抗力事件,致使合同无法履行时,双方应及时通知对方,并协商解决。13.2保密条款13.2.1双方对本合同内容负有保密义务,未经对方同意,不得向任何第三方泄露。13.3合同附件a.噪声控制方案;b.噪声监测报告;c.施工进度计划;d.其他与本合同相关的文件。第十四部分:合同签署与生效14.1签署日期14.1.1本合同自双方签字盖章之日起生效。14.2生效日期14.2.1本合同自双方签字盖章之日起生效。第二部分:第三方介入后的修正第一条第三方定义及介入目的1.1第三方定义1.1.1“第三方”是指在合同履行过程中,由甲乙双方共同指定的,提供专业服务或协助履行合同义务的独立第三方机构或个人。1.1.2第三方不包括甲乙双方的关联方、股东或员工。1.2第三方介入目的1.2.1第三方介入旨在协助甲乙双方更好地履行合同义务,确保合同目标的实现,提高合同履行的效率和质量。第二条第三方责任及权利2.1第三方责任2.1.1第三方应根据合同约定,承担相应的责任,包括但不限于:a.按照合同要求提供专业服务或协助;b.对其提供的服务或协助负责,确保服务或协助符合合同约定;c.在合同约定的范围内,对因第三方原因造成的损失承担赔偿责任。2.2第三方权利a.依据合同约定获得报酬;b.在合同履行过程中,有权要求甲乙双方提供必要的协助和配合;c.在合同履行过程中,有权对甲乙双方的违约行为提出异议。第三条第三方介入程序3.1第三方介入的提出3.1.1甲乙双方可共同决定是否引入第三方介入,并书面通知对方。3.2第三方介入的确认3.2.1双方应在收到对方通知后的五个工作日内,共同确认第三方的选择。3.3第三方介入的启动3.3.1第三方介入后,甲乙双方应与第三方签订书面协议,明确各方权利义务。第四条第三方责任限额4.1第三方责任限额4.1.1第三方责任限额应根据合同性质、服务内容、风险程度等因素确定,并在合同中明确。4.2超额责任4.2.1如第三方责任超出合同约定的限额,超出部分由甲乙双方按比例分担。第五条第三方与其他各方的责任划分5.1第三方与甲方的责任划分5.1.1第三方对甲方提供的服务或协助负责,甲方对第三方的工作成果负责。5.2第三方与乙方的责任划分5.2.1第三方对乙方提供的服务或协助负责,乙方对第三方的工作成果负责。5.3第三方与甲乙双方共同责任5.3.1如第三方的工作成果涉及甲乙双方共同责任,各方应根据合同约定承担相应责任。第六条第三方介入的变更与终止6.1第三方介入的变更6.1.1如需变更第三方介入的内容或方式,甲乙双方应协商一致,并书面通知对方。6.2第三方介入的终止6.2.1如合同履行完毕或第三方介入的目的实现,甲乙双方可终止第三方介入,并书面通知对方。6.3第三方介入终止后的责任6.3.1第三方介入终止后,各方应按照合同约定承担相应的责任。第七条第三方介入的费用7.1第三方介入费用7.1.1第三方介入费用由甲乙双方按比例分担,具体分担比例在合同中明确。7.2费用支付7.2.1第三方介入费用在第三方介入启动后,按月支付。第八条第三方介入的保密义务8.1第三方在介入过程中,对甲乙双方提供的信息负有保密义务。8.2保密期限8.2.1第三方保密期限自合同签订之日起至合同终止后三年。第九条本修正的适用范围9.1本修正适用于本合同在第三方介入期间的履行。9.2本修正与合同其他条款不一致的,以本修正为准。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.噪声控制方案要求:详细描述噪声控制措施,包括设备、方法、时间安排等。说明:此方案需由施工单位制定,并在合同签订前提交给被投诉方审核。2.噪声监测报告要求:报告需包含监测时间、地点、噪声数据、分析结论等。说明:施工单位应每月至少进行两次噪声监测,并及时提交报告。3.施工进度计划要求:计划需详细列出施工各阶段的开始和结束时间。说明:此计划需由施工单位制定,并在合同签订前提交给被投诉方审核。4.噪声超标处理方案要求:方案需明确噪声超标时的处理措施,包括整改措施、责任追究等。说明:此方案需由施工单位制定,并在合同签订前提交给被投诉方审核。5.第三方介入协议要求:协议需明确第三方介入的目的、责任、权利、费用等内容。说明:此协议需在第三方介入前由甲乙双方与第三方共同签订。6.争议解决协议要求:协议需明确争议解决方式、机构、程序等内容。说明:此协议需在合同签订前由甲乙双方协商一致。7.合同签订证明文件要求:包括合同签订日期、双方签字盖章等证明文件。说明:此文件需在合同签订后由双方保存。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:1.1施工单位未按合同约定进行噪声控制,导致噪声超标。1.2施工单位未按合同约定的时间进行施工,影响被投诉方正常工作或生活。1.3施工单位未按合同约定支付噪声控制费用。1.4甲乙双方未按合同约定履行争议解决程序。2.责任认定标准:2.1施工单位噪声超标,每超过噪声标准1分贝,罚款人民币100元。2.2施工单位未按合同约定时间施工,每延迟一天,罚款人民币500元。2.3施工单位未按合同约定支付噪声控制费用,按日利率计算逾期利息。2.4甲乙双方未按合同约定履行争议解决程序,视为违约,承担违约责任。3.违约责任示例:3.1施工单位噪声超标3分贝,需支付罚款人民币300元。3.2施工单位延迟施工5天,需支付罚款人民币2500元。3.3施工单位逾期支付噪声控制费用,每日利率为0.5%,逾期10天,需支付利息人民币50元。3.4甲乙双方未按合同约定履行争议解决程序,乙方需承担违约责任,包括但不限于赔偿甲方损失。全文完。2024年施工噪声控制协议书1本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1.施工单位基本信息1.2.受影响方基本信息2.噪声控制目标与标准2.1.噪声控制目标2.2.噪声控制标准3.施工时间与地点3.1.施工时间安排3.2.施工地点描述4.噪声监测与记录4.1.噪声监测方法4.2.噪声监测记录要求5.噪声控制措施5.1.临时性噪声控制措施5.2.永久性噪声控制措施5.3.特殊情况下的噪声控制措施6.噪声控制设施与设备6.1.噪声控制设施要求6.2.噪声控制设备要求7.噪声控制费用7.1.噪声控制费用预算7.2.费用支付方式8.监督与检查8.1.监督机构与人员8.2.检查频率与方式9.紧急情况处理9.1.紧急情况定义9.2.紧急情况处理流程10.违约责任10.1.违约情形10.2.违约责任承担11.争议解决11.1.争议解决方式11.2.争议解决机构12.合同生效与期限12.1.合同生效条件12.2.合同期限13.合同变更与解除13.1.合同变更程序13.2.合同解除条件14.合同附件与补充条款14.1.合同附件清单14.2.补充条款说明第一部分:合同如下:第一条合同双方基本信息1.1施工单位基本信息施工单位名称:____________________施工单位地址:____________________施工单位联系人:____________________联系电话:____________________电子邮箱:____________________1.2受影响方基本信息受影响方名称:____________________受影响方地址:____________________受影响方联系人:____________________联系电话:____________________电子邮箱:____________________第二条噪声控制目标与标准2.1噪声控制目标本合同旨在通过实施有效的噪声控制措施,将施工噪声对周边环境的影响降至最低,确保受影响方的生活、工作环境达到国家规定的噪声排放标准。2.2噪声控制标准施工噪声不得超过《中华人民共和国环境噪声污染防治法》及相关地方性法规规定的标准。第三条施工时间与地点3.1施工时间安排施工时间为:____________________施工期间,施工单位应提前向受影响方告知施工时间表,并根据实际情况进行调整。3.2施工地点描述施工地点位于:____________________施工地点周边环境:____________________第四条噪声监测与记录4.1噪声监测方法施工单位应委托具有资质的第三方机构进行噪声监测,监测方法应符合国家标准。4.2噪声监测记录要求噪声监测结果应详细记录,包括监测时间、地点、噪声值等,并定期报送受影响方和相关部门。第五条噪声控制措施5.1临时性噪声控制措施a.采用低噪声设备和工艺;b.合理安排施工时间,避开夜间和节假日施工;c.对产生噪声的设备进行隔声、减震、降噪处理。5.2永久性噪声控制措施a.在施工场地设置围挡,防止噪声扩散;b.对施工现场的噪声源进行定期检查和维护,确保其正常运行;c.对受影响方进行噪声补偿,包括但不限于提供噪声防护设施。5.3特殊情况下的噪声控制措施在遇到极端天气或特殊事件时,施工单位应采取特殊噪声控制措施,确保噪声对周边环境的影响降至最低。第六条噪声控制设施与设备6.1噪声控制设施要求施工单位应按照国家规定和行业标准,配备必要的噪声控制设施。6.2噪声控制设备要求噪声控制设备应定期检查、维护,确保其性能良好,达到预期效果。第七条噪声控制费用7.1噪声控制费用预算本合同涉及的噪声控制费用总额为:____________________元。7.2费用支付方式噪声控制费用由施工单位承担,支付方式为:____________________。第八条监督与检查8.1监督机构与人员本合同由____________________作为监督机构,监督人员由监督机构委派,负责对施工单位的噪声控制措施进行监督和检查。8.2检查频率与方式监督机构将定期对施工现场进行监督检查,检查频率为:____________________。检查方式包括但不限于现场巡查、噪声监测、查阅记录等。第九条紧急情况处理9.1紧急情况定义紧急情况包括但不限于设备故障、自然灾害等可能导致噪声超标的情况。9.2紧急情况处理流程发生紧急情况时,施工单位应立即采取措施降低噪声,并通知受影响方和监督机构。具体处理流程如下:a.施工单位发现紧急情况,立即启动应急预案;b.施工单位向受影响方和监督机构报告紧急情况;c.监督机构组织相关人员现场核查;d.根据核查结果,监督机构指导施工单位采取有效措施,确保噪声控制在合理范围内。第十条违约责任10.1违约情形a.施工单位未按约定采取噪声控制措施;b.施工单位未按时提交噪声监测记录;c.施工单位未按时支付噪声控制费用;d.施工单位在紧急情况下未采取有效措施。10.2违约责任承担a.立即纠正违约行为;b.向受影响方支付违约金;c.承担由此产生的法律责任。第十一条争议解决11.1争议解决方式双方应友好协商解决合同执行过程中的争议。协商不成的,可向有管辖权的人民法院提起诉讼。11.2争议解决机构争议解决机构为:____________________。第十二条合同生效与期限12.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。12.2合同期限本合同期限为:____________________,自合同生效之日起计算。第十三条合同变更与解除13.1合同变更程序任何一方要求变更合同内容,应书面提出,经双方协商一致后签订补充协议。13.2合同解除条件a.合同期限届满;b.双方协商一致解除合同;c.因不可抗力导致合同无法履行。第十四条合同附件与补充条款14.1合同附件清单本合同附件包括:a.噪声监测报告;b.噪声控制设施清单;c.紧急情况应急预案。14.2补充条款说明本合同补充条款由双方另行签订,与本合同具有同等法律效力。第二部分:第三方介入后的修正第一条第三方概念界定1.1第三方是指在合同履行过程中,为提供专业服务或协助甲乙双方解决合同执行中的问题而介入的独立主体。1.2第三方不包括甲乙双方的员工、顾问、代理商或其他关联方。第二条第三方介入的范围与目的2.1第三方介入的范围包括但不限于噪声监测、技术咨询、争议调解、设备安装与维护等。2.2第三方介入的目的是确保合同条款的履行,提高噪声控制效果,维护甲乙双方的合法权益。第三条第三方选择与授权3.1第三方的选择由甲乙双方共同协商确定,并签订书面委托协议。3.2第三方在介入合同执行前,需获得甲乙双方的书面授权,明确其权利、义务和责任。第四条第三方的责任与权利4.1第三方应根据合同约定和授权,独立、公正地履行职责。4.2第三方的权利包括:a.获取合同履行过程中的必要信息;b.对噪声控制措施提出建议;c.对违约行为提出警告或采取必要措施。4.3第三方的责任包括:a.按照合同约定提供专业服务;b.对因自身原因造成的损失承担赔偿责任;c.保守合同执行过程中的商业秘密。第五条第三方责任限额5.1第三方在履行职责过程中,因自身原因造成甲乙双方损失的,其赔偿责任不得超过合同总金额的10%。5.2第三方责任限额的确定依据为合同签订时双方协商一致的结果。第六条第三方与其他各方的划分说明6.1第三方与甲乙双方的关系为独立合同关系,第三方不承担甲乙双方之间的合同责任。6.2第三方在介入合同执行过程中,需遵守甲乙双方的要求,不得损害甲乙双方的合法权益。6.3第三方与其他第三方之间的关系由各自合同约定。第七条第三方介入的流程7.1第三方介入前,甲乙双方应就第三方介入的具体事宜达成一致意见。7.2第三方介入后,甲乙双方应与第三方保持沟通,确保合同履行顺畅。7.3第三方介入过程中,如发生争议,甲乙双方应积极配合第三方解决。第八条第三方介入的终止8.1当合同履行完毕或达到合同约定的终止条件时,第三方介入终止。8.2第三方介入终止后,甲乙双方应就第三方介入期间产生的费用进行结算。第九条第三方介入的补充条款9.1第三方介入期间,如因不可抗力导致合同无法履行,第三方不承担违约责任。9.2第三方介入期间,如因甲乙双方的原因导致合同无法履行,第三方有权要求甲乙双方承担相应责任。9.3第三方介入期间,如甲乙双方对第三方介入事宜有新的要求,应书面通知第三方,并协商一致。第十条本修正条款的生效本修正条款自甲乙双方签字盖章之日起生效,与本合同具有同等法律效力。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.噪声监测报告要求:报告应详细记录噪声监测的时间、地点、监测值、监测方法等信息,并附上监测设备的技术参数。说明:噪声监测报告是评估噪声控制措施有效性的重要依据,应由具备资质的第三方机构出具。2.噪声控制设施清单要求:清单应详细列明噪声控制设施的名称、型号、数量、安装位置等信息。说明:噪声控制设施清单是保障噪声控制措施实施的必要文件,应由施工单位提供。3.紧急情况应急预案要求:预案应明确紧急情况下的处理流程、应急措施、责任人等信息。说明:紧急情况应急预案是应对突发事件,保障合同顺利执行的重要文件,应由施工单位制定。4.第三方介入协议要求:协议应明确第三方的权利、义务、责任、费用等内容。说明:第三方介入协议是规范第三方介入行为,保障各方权益的文件。5.合同履行过程中的通信记录要求:记录应包括双方沟通的时间、内容、参与人等信息。说明:通信记录是证明合同履行过程的重要证据,应由甲乙双方共同保存。6.违约金支付凭证要求:凭证应包括支付时间、金额、收款人等信息。说明:违约金支付凭证是证明违约金已支付的文件。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为未按约定采取噪声控制措施未按时提交噪声监测记录未按时支付噪声控制费用在紧急情况下未采取有效措施第三方介入期间,因自身原因造成损失2.责任认定标准违约行为发生时,由违约方承担相应责任。违约金金额根据违约程度和损失情况进行认定。3.示例说明示例一:施工单位未按约定采取噪声控制措施,导致噪声超标,受影响方损失1000元,则施工单位应支付1000元违约金。示例二:第三方介入期间,因第三方自身原因导致设备故障,造成施工单位损失5000元,则第三方应支付5000元赔偿金。全文完。2024年施工噪声控制协议书2本合同目录一览1.定义与解释1.1合同术语定义1.2专用术语定义2.合同双方信息2.1施工方信息2.2受影响方信息3.施工项目概述3.1施工项目名称3.2施工项目地点3.3施工项目期限4.噪声控制目标4.1噪声标准4.2噪声测量方法5.噪声控制措施5.1施工时间安排5.2噪声源控制5.3噪声传播控制6.监督与管理6.1监督机构6.2监督程序6.3监督结果记录7.违约责任7.1违约行为7.2违约责任承担7.3违约赔偿8.争议解决8.1争议解决方式8.2争议解决程序9.合同生效与终止9.1合同生效条件9.2合同终止条件10.合同变更10.1变更程序10.2变更通知11.合同解除11.1解除条件11.2解除程序12.合同解除后的处理12.1资料归档12.2财务结算12.3责任追溯13.其他约定13.1通知方式13.2合同附件14.合同签署与生效日期第一部分:合同如下:1.定义与解释1.1合同术语定义1.1.1“施工方”指承担施工任务的乙方。1.1.2“受影响方”指受施工噪声影响的相关单位和个人。1.1.3“噪声控制目标”指施工过程中产生的噪声不得超过规定的噪声标准。1.1.4“噪声测量方法”指按照国家标准或行业规定的方法进行噪声测量。1.2专用术语定义1.2.1“施工时间安排”指施工方根据噪声控制目标制定的施工时间表。1.2.2“噪声源控制”指采取有效措施减少噪声源产生的噪声。1.2.3“噪声传播控制”指采取措施减少噪声在传播过程中的影响。2.合同双方信息2.1施工方信息2.1.1乙方全称:__________________2.1.2乙方地址:__________________2.1.3乙方联系人:__________________2.1.4乙方联系电话:__________________2.2受影响方信息2.2.1受影响方全称:__________________2.2.2受影响方地址:__________________2.2.3受影响方联系人:__________________2.2.4受影响方联系电话:__________________3.施工项目概述3.1施工项目名称:__________________3.2施工项目地点:__________________3.3施工项目期限:自____年____月____日至____年____月____日4.噪声控制目标4.1噪声标准:施工过程中产生的噪声不得超过《建筑施工场界环境噪声排放标准》规定的相应标准。4.2噪声测量方法:按照国家标准或行业规定的方法进行噪声测量,测量仪器应经过计量检定,测量数据应真实可靠。5.噪声控制措施5.1施工时间安排:施工方应合理安排施工时间,避免在夜间(22:00至次日6:00)进行噪声较大的作业。5.2.1使用低噪声的施工设备。5.2.2对高噪声设备采取隔音、减振等措施。5.2.3限制高噪声作业的持续时间。5.3.1设置围挡,减少噪声传播范围。5.3.2对围挡进行吸音处理。5.3.3在受影响区域内设置噪声监测点,实时监测噪声水平。6.监督与管理6.1监督机构:由受影响方指定的监督机构负责对施工方的噪声控制措施进行监督。6.2监督程序:监督机构应定期对施工现场进行检查,检查内容包括但不限于施工时间安排、噪声源控制和噪声传播控制措施等。6.3监督结果记录:监督机构应将检查结果记录在案,并通报施工方和受影响方。7.违约责任7.1违约行为:施工方在施工过程中未按照噪声控制目标执行,导致噪声超过规定标准。7.2.1向受影响方支付违约金,违约金数额根据超标噪声的严重程度确定。7.2.2采取措施尽快降低噪声,恢复正常噪声水平。7.2.3对因噪声超标造成的人员伤害或财产损失承担赔偿责任。8.争议解决8.1争议解决方式:本合同在履行过程中发生的争议,应通过友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。8.2争议解决程序:争议发生后,双方应立即通知对方,并尽快开始协商。协商期限自通知发出之日起不超过30日。如协商未果,任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。9.合同生效与终止9.1合同生效条件:本合同自双方签字(或盖章)之日起生效。9.2.1合同约定的施工期限届满,且施工任务完成。9.2.2合同因违约而解除。9.2.3合同因不可抗力等原因无法继续履行。10.合同变更10.1变更程序:任何一方要求变更合同内容,应书面提出变更请求,经双方协商一致后,签订书面变更协议,该变更协议与本合同具有同等法律效力。10.2变更通知:合同变更后,双方应及时通知各自相关人员,确保变更内容得到有效执行。11.合同解除11.1.1合同一方严重违约,另一方有权解除合同。11.1.2出现不可抗力事件,导致合同无法履行。11.1.3双方协商一致,决定解除合同。11.2解除程序:合同解除前,双方应书面通知对方,并尽快进行合同解除后的相关事宜处理。12.合同解除后的处理12.1资料归档:合同解除后,双方应将合同及相关资料妥善归档。12.2财务结算:合同解除后,双方应进行财务结算,结清所有款项。12.3责任追溯:合同解除后,如因一方原因造成对方损失的,应追溯责任,由责任方承担相应赔偿责任。13.其他约定13.1通知方式:双方之间的通知应以书面形式进行,可以通过信函、传真、电子邮件等方式发送。13.2合同附件:本合同附件包括但不限于施工噪声控制措施表、噪声测量报告等,附件与本合同具有同等法律效力。14.合同签署与生效日期14.1签署日期:本合同自双方签字(或盖章)之日起生效。14.2签署地点:__________________14.3签署人:__________________14.4签署单位:__________________第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方概念15.1.1“第三方”指在本合同执行过程中,根据合同约定或双方协商一致,介入合同履行过程的独立第三方机构或个人。15.1.2第三方可以是但不限于中介方、监理方、检测方、评估方等。15.2第三方责任15.2.1第三方在合同履行过程中,应遵守国家法律法规、行业标准及本合同约定,独立、公正地履行职责。15.2.2第三方对因其过错导致的合同履行受到影响,应承担相应的法律责任。15.3第三方责权利15.3.1责任:第三方应承担其职责范围内的责任,包括但不限于提供专业意见、监督实施、检测评估等。15.3.2权利:第三方有权要求甲乙双方提供必要的资料和配合,有权根据合同约定收取服务费用。15.3.3利益:第三方应从甲乙双方处获得合同约定的报酬,并享有合同履行的知情权。15.4第三方与其他各方的划分15.4.1第三方与甲方的划分:第三方应独立于甲方,不得受甲方影响,保证其提供的意见和服务的客观公正。15.4.2第三方与乙方的划分:第三方应独立于乙方,不得受乙方影响,保证其提供的意见和服务的客观公正。15.4.3第三方与甲乙双方的划分:第三方应保持中立,不偏袒任何一方,确保合同履行的公正性。16.第三方介入程序16.1介入申请:甲乙双方均可向对方提出引入第三方的申请,申请应明确第三方的职责、权限和预期目标。16.2介入审批:甲乙双方应共同审议第三方的介入申请,并在合同中明确第三方的职责和权利。16.3第三方选定:甲乙双方应共同选定第三方,并签订与第三方之间的服务合同。17.第三方责任限额17.1责任限额定义:第三方责任限额指第三方因履行职责不当造成损失时,甲乙双方同意第三方应承担的最高赔偿金额。17.2责任限额约定:甲乙双方应在合同中明确第三方的责任限额,该限额不得低于法定责任限额。17.3责任限额调整:如第三方责任限额需要调整,甲乙双方应协商一致,并在合同中进行相应修改。18.第三方服务费用18.1费用计算:第三方服务费用应根据其提供的服务内容、工作量及市场行情等因素协商确定。18.2
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 电焊合同范例
- 2024年度临时性短期用工劳动合同示范3篇
- 铝合金广告合同范例
- 2024年度出版发行让与担保合同3篇
- 2024年度高科技医疗器械采购与应用合同3篇
- 2024年度版权联合出版续约协议3篇
- 2024年度技术服务合同标的800万元人民币2篇
- 景区摊位招租合同模板
- 2024年度防腐涂料应用开发合同3篇
- 2024年度电子商务平台返点合作二零二四版合同协议书3篇
- 医学英语 皮肤系统Skin#
- GB 22128-2019报废机动车回收拆解企业技术规范
- 胶囊内镜的临床与应用
- 第四单元综合性学习《少年正是读书时》课件(共26张PPT) 部编版语文七年级上册
- 《不刷牙的小巨人》演讲比赛PPT
- 科室小讲课乳腺癌的内分泌治疗课件
- 口腔病历书写课件
- 介绍迪拜课件
- 九江市彭泽县乡镇街道社区行政村统计表
- 休克的早期识别与护理(重症医学科)
- 现浇箱梁施工质量控制要点
评论
0/150
提交评论