2024年度立体停车场施工合同规范文本3篇_第1页
2024年度立体停车场施工合同规范文本3篇_第2页
2024年度立体停车场施工合同规范文本3篇_第3页
2024年度立体停车场施工合同规范文本3篇_第4页
2024年度立体停车场施工合同规范文本3篇_第5页
已阅读5页,还剩49页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度立体停车场施工合同规范文本仓库管理本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1双方名称1.2双方地址1.3双方联系方式2.项目概况2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目工期3.施工范围及内容3.1施工范围3.2施工内容3.3施工标准4.工程量清单4.1工程量清单编制依据4.2工程量清单内容5.工程进度安排5.1施工阶段划分5.2各阶段工期5.3进度控制措施6.工程质量要求6.1质量标准6.2质量检测方法6.3质量保证措施7.工程造价7.1工程造价构成7.2工程造价计算方法7.3工程造价调整8.付款方式及进度8.1付款方式8.2付款进度8.3付款条件9.风险责任划分9.1风险因素9.2风险责任划分9.3风险处理措施10.施工安全及环境保护10.1施工安全要求10.2环境保护要求10.3安全生产责任11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决程序12.合同解除及终止12.1合同解除条件12.2合同终止条件13.违约责任13.1违约情形13.2违约责任承担14.合同生效及终止14.1合同生效条件14.2合同终止条件第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1双方名称(1)甲方:房地产开发有限公司(2)乙方:建筑有限公司1.2双方地址(1)甲方地址:市区路号(2)乙方地址:市区路号1.3双方联系方式(1)甲方联系人:(2)甲方联系电话:138xxxx5678(3)乙方联系人:(4)乙方联系电话:139xxxx56782.项目概况2.1项目名称市立体停车场建设项目2.2项目地点市区路号2.3项目规模占地面积:5000平方米总建筑面积:10000平方米2.4项目工期合同签订之日起至2025年6月30日止3.施工范围及内容3.1施工范围(1)停车场主体结构施工(2)停车场配套设施施工(3)停车场内外装饰装修施工3.2施工内容(1)停车场主体结构:包括柱、梁、板、墙等(2)停车场配套设施:包括照明、排水、消防等(3)停车场内外装饰装修:包括地面、墙面、吊顶等3.3施工标准(1)主体结构:按照国家相关规范及设计要求施工(2)配套设施:按照国家相关规范及设计要求施工(3)装饰装修:按照国家相关规范及设计要求施工4.工程量清单4.1工程量清单编制依据根据《建筑工程施工图预算编制规范》(GB505002013)编制4.2工程量清单内容(1)主体结构工程量清单(2)配套设施工程量清单(3)装饰装修工程量清单5.工程进度安排5.1施工阶段划分(1)基础施工阶段(2)主体结构施工阶段(3)配套设施施工阶段(4)装饰装修施工阶段5.2各阶段工期(1)基础施工阶段:60天(2)主体结构施工阶段:120天(3)配套设施施工阶段:60天(4)装饰装修施工阶段:60天5.3进度控制措施(1)制定详细的施工计划(2)加强施工现场管理(3)确保施工材料、设备供应充足6.工程质量要求6.1质量标准(1)主体结构:按照国家相关规范及设计要求施工(2)配套设施:按照国家相关规范及设计要求施工(3)装饰装修:按照国家相关规范及设计要求施工6.2质量检测方法(1)主体结构:采用常规检测方法,如钢筋保护层厚度检测、混凝土强度检测等(2)配套设施:采用常规检测方法,如照明亮度检测、排水系统检测等(3)装饰装修:采用常规检测方法,如墙面平整度检测、地面耐磨性检测等6.3质量保证措施(1)加强施工人员培训(2)严格执行施工规范(3)加强施工现场监督检查8.工程造价8.1工程造价构成(1)直接工程费:包括人工费、材料费、施工机械使用费等(2)间接费:包括企业管理费、规费、税金等(3)利润:按照合同总价的一定比例计算8.2工程造价计算方法(1)直接工程费:根据工程量清单及市场价格计算(2)间接费:按照国家或地方规定的费率计算(3)利润:按照合同约定比例计算8.3工程造价调整(1)市场价格变动:按合同约定方式调整(2)政策性调整:按国家或地方政策规定调整(3)设计变更:按实际发生费用调整9.付款方式及进度9.1付款方式(1)预付款:合同签订后5个工作日内支付(2)进度款:按工程进度分期支付(3)竣工结算款:工程竣工验收合格后30日内支付(4)质保金:合同总价的一定比例,质保期满后无质量问题退还9.2付款进度(1)基础施工阶段:支付合同总价的20%(2)主体结构施工阶段:支付合同总价的30%(3)配套设施施工阶段:支付合同总价的25%(4)装饰装修施工阶段:支付合同总价的15%(5)竣工结算:支付合同总价的10%9.3付款条件(1)进度款:以实际完成工程量及质量合格为条件(2)竣工结算款:以竣工验收合格为条件(3)质保金:以质保期满且无质量问题为条件10.风险责任划分10.1风险因素(1)自然灾害(2)政策变化(3)市场波动(4)设计变更(5)施工管理10.2风险责任划分(1)自然灾害:按国家或地方政策规定处理(2)政策变化:按合同约定方式处理(3)市场波动:按合同约定方式处理(4)设计变更:由甲方负责(5)施工管理:由乙方负责10.3风险处理措施(1)自然灾害:购买保险(2)政策变化:及时沟通协商(3)市场波动:合理调整价格(4)设计变更:按实际发生费用处理(5)施工管理:加强现场管理11.争议解决11.1争议解决方式(1)协商解决(2)调解解决(3)仲裁解决(4)诉讼解决11.2争议解决程序(1)协商:双方在争议发生后30日内协商解决(2)调解:协商不成,可申请第三方调解(3)仲裁:调解不成,可向仲裁机构申请仲裁(4)诉讼:仲裁不成,可向人民法院提起诉讼12.合同解除及终止12.1合同解除条件(1)一方违约(2)不可抗力(3)双方协商一致12.2合同终止条件(1)合同期限届满(2)工程竣工验收合格(3)合同解除13.违约责任13.1违约情形(1)未按时完成工程(2)工程质量不合格(3)违反合同约定13.2违约责任承担(1)未按时完成工程:按合同约定支付违约金(2)工程质量不合格:返工、修复,并承担相应费用(3)违反合同约定:按合同约定承担相应责任14.合同生效及终止14.1合同生效条件(1)双方签字盖章(2)合同内容完整、合法14.2合同终止条件(1)合同期限届满(2)工程竣工验收合格(3)合同解除第二部分:第三方介入后的修正1.第三方介入的概念与范围1.1第三方的概念本合同所指的第三方,是指除甲乙双方以外的,为合同履行提供专业服务、咨询、监督、监理、检测、验收等服务的独立法人或其他组织。1.2第三方介入的范围(1)工程监理:对工程施工过程进行监督管理,确保工程质量、进度和安全。(2)设计咨询:提供工程设计咨询服务,协助甲方进行工程设计方案的优化和调整。(3)质量检测:对工程材料、施工过程、工程质量进行检测,确保工程质量符合国家标准。(4)验收服务:对工程竣工验收进行监督,确保工程符合合同约定和设计要求。2.第三方介入的引入方式2.1引入方式(1)甲乙双方协商一致后,引入第三方介入。(2)根据合同约定,由甲方或乙方提出引入第三方介入的建议,经另一方同意后实施。2.2引入程序(1)甲乙双方确定第三方介入的具体需求和条件。(2)甲乙双方共同与第三方签订服务协议,明确服务内容、费用、责任等事项。(3)第三方按照服务协议履行职责。3.第三方责任限额3.1责任限额(1)第三方在履行职责过程中,因自身原因导致合同履行不符合约定,应承担相应的违约责任。(2)第三方责任限额由甲乙双方在服务协议中约定,原则上不超过服务费用的一定比例。3.2责任承担(1)第三方在履行职责过程中,因不可抗力导致合同履行不符合约定,不承担违约责任。(2)第三方在履行职责过程中,因甲乙双方原因导致合同履行不符合约定,不承担违约责任。4.第三方与其他各方的责任划分4.1第三方与甲方(1)第三方应按照服务协议履行职责,对甲方负责。(2)甲方应提供必要的资料和条件,配合第三方工作。4.2第三方与乙方(1)第三方应按照服务协议履行职责,对乙方负责。(2)乙方应提供必要的资料和条件,配合第三方工作。4.3第三方与甲乙双方(1)第三方应维护甲乙双方的合法权益,不得泄露商业秘密。(2)甲乙双方应尊重第三方的工作,不得无故干扰第三方工作。5.第三方介入的费用承担5.1费用承担(1)第三方介入的费用由甲乙双方协商确定,并在服务协议中明确。(2)第三方介入的费用按照实际发生额支付。5.2费用调整(1)在合同履行过程中,如第三方介入的费用发生变动,甲乙双方应协商调整。(2)第三方介入的费用调整不得影响合同履行的正常进行。6.第三方介入的终止6.1终止条件(1)合同履行完毕。(2)甲乙双方协商一致。(3)服务协议约定的其他终止条件。6.2终止程序(1)甲乙双方书面通知第三方终止服务。(2)第三方在接到终止通知后,应立即停止服务。(3)甲乙双方按照服务协议约定处理相关事宜。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.合同附件一:工程量清单详细要求:包括工程量清单编制依据、工程量清单内容、工程量清单价格。说明:工程量清单应详细列出所有工程项目的名称、规格、数量、单位、单价、总价等信息。2.合同附件二:施工图纸及技术规范详细要求:包括施工图纸、技术规范、设计变更通知等。说明:施工图纸及技术规范应详细描述工程的设计要求、施工工艺、材料要求等。3.合同附件三:施工进度计划详细要求:包括施工阶段划分、各阶段工期、进度控制措施。说明:施工进度计划应明确各施工阶段的开始和结束时间,以及相应的进度控制措施。4.合同附件四:工程质量保证措施详细要求:包括质量标准、质量检测方法、质量保证措施。说明:工程质量保证措施应详细列出质量保证的具体措施,如材料检验、施工过程检验等。5.合同附件五:工程造价计算书详细要求:包括工程造价构成、工程造价计算方法、工程造价调整。说明:工程造价计算书应详细列出工程造价的构成部分,计算方法和调整依据。6.合同附件六:付款进度计划详细要求:包括付款方式、付款进度、付款条件。说明:付款进度计划应明确各付款阶段的金额、时间和条件。7.合同附件七:风险责任划分表详细要求:包括风险因素、风险责任划分、风险处理措施。说明:风险责任划分表应详细列出可能出现的风险因素,以及甲乙双方和第三方的责任划分。8.合同附件八:第三方服务协议详细要求:包括第三方介入的范围、费用、责任限额、责任承担等。说明:第三方服务协议应详细规定第三方介入的具体内容、费用、责任和权利。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:甲方未按时支付进度款责任认定标准:甲方未按时支付进度款,应按合同约定的违约金比例支付违约金。示例说明:甲方应在合同约定的付款日期支付进度款,如逾期支付,应按每日万分之五支付违约金。2.违约行为:乙方未按时完成工程责任认定标准:乙方未按时完成工程,应按合同约定的违约金比例支付违约金,并承担相应的返工、修复费用。示例说明:乙方应在合同约定的工期完成工程,如逾期完成,应按每日万分之五支付违约金,并承担因延误造成的损失。3.违约行为:第三方未按服务协议履行职责责任认定标准:第三方未按服务协议履行职责,应承担相应的违约责任,包括赔偿甲方或乙方的损失。示例说明:第三方未按约定的质量标准进行检测,导致工程质量不合格,应赔偿甲方或乙方的损失。4.违约行为:违反合同约定的其他行为责任认定标准:违反合同约定的其他行为,应根据合同约定和实际情况确定违约责任。示例说明:甲乙双方在合同中约定不得泄露商业秘密,如一方泄露,应承担相应的法律责任。全文完。2024年度立体停车场施工合同规范文本1本合同目录一览1.合同当事人信息1.1项目名称1.2当事人基本信息1.3合同签订日期2.项目概述2.1项目地点2.2项目规模2.3项目工期2.4项目目标3.工程范围3.1土建工程3.2结构工程3.3机电安装工程3.4防水工程3.5防雷接地工程3.6环保工程4.设计文件与技术要求4.1设计依据4.2设计文件4.3技术规范4.4工程质量标准5.工程量清单5.1工程量计算规则5.2工程量清单编制5.3工程量清单确认6.工程施工组织6.1施工进度计划6.2施工方案6.3施工资源配备6.4施工安全措施7.合同价款及支付方式7.1合同价款7.2工程进度款支付7.3验收合格后支付7.4结算与支付8.材料设备供应8.1材料设备采购8.2材料设备质量要求8.3材料设备供应进度8.4材料设备验收9.验收与交付9.1验收标准9.2验收程序9.3验收结果处理9.4工程交付10.违约责任10.1违约情形10.2违约责任承担10.3违约赔偿11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决程序11.3争议解决地点12.合同解除与终止12.1合同解除条件12.2合同终止条件12.3合同解除与终止程序13.合同生效与解除13.1合同生效条件13.2合同解除条件13.3合同生效与解除程序14.其他约定事项14.1法律适用14.2通知与送达14.3合同附件14.4合同未尽事宜第一部分:合同如下:1.合同当事人信息1.1项目名称:2024年度立体停车场施工项目1.2发包人:房地产开发有限公司发包人地址:市区路号发包人法定代表人:发包人联系方式:1381.3承包人:建筑有限公司承包人地址:市区路号承包人法定代表人:承包人联系方式:13956782.项目概述2.1项目地点:市区路2.2项目规模:占地面积10000平方米,停车位数500个2.3项目工期:自合同签订之日起12个月内完成2.4项目目标:按照设计要求,确保工程质量、进度、安全、环保等各项指标达到国家相关标准3.工程范围3.1土建工程:包括地基基础、主体结构、装饰装修等3.2结构工程:包括柱、梁、板、墙等结构构件的施工3.3机电安装工程:包括给排水、电气、消防、通风空调等系统的安装3.4防水工程:包括地下室、卫生间等防水层的施工3.5防雷接地工程:包括防雷接地系统的设计、施工3.6环保工程:包括施工过程中的噪音、粉尘、废水等污染物的治理4.设计文件与技术要求4.1设计依据:国家相关设计规范、标准及发包人提供的设计图纸4.2设计文件:包括施工图纸、设计说明书、材料清单等4.3技术规范:按照国家相关技术规范执行4.4工程质量标准:达到国家质量验收规范合格标准5.工程量清单5.1工程量计算规则:按照国家相关工程量计算规则执行5.2工程量清单编制:根据设计图纸、施工方案等编制工程量清单5.3工程量清单确认:双方对工程量清单进行确认并签字6.工程施工组织6.1施工进度计划:根据工程量清单、施工方案等编制施工进度计划6.2施工方案:按照设计图纸、施工规范、施工组织设计等编制施工方案6.3施工资源配备:根据施工进度计划、施工方案等配备施工资源6.4施工安全措施:制定施工安全措施,确保施工安全7.合同价款及支付方式7.1合同价款:本合同总价为人民币伍佰万元整(¥5000000.00)7.2工程进度款支付:按照施工进度计划,每月支付工程进度款的30%7.3验收合格后支付:验收合格后支付合同价款的70%,剩余30%作为质保金,质保期为工程验收合格之日起两年7.4结算与支付:双方按照合同约定进行结算,支付方式为银行转账8.材料设备供应8.1材料设备采购:承包人负责材料设备的采购,确保材料设备符合设计要求和质量标准8.2材料设备质量要求:所有材料设备必须符合国家相关质量标准,并提供合格证明文件8.3材料设备供应进度:按照施工进度计划,确保材料设备按时进场8.4材料设备验收:双方共同对进场材料设备进行验收,验收合格后方可使用9.验收与交付9.1验收标准:按照国家相关质量验收规范和设计要求进行验收9.2验收程序:验收前,承包人应通知发包人,双方共同对工程进行验收9.3验收结果处理:验收不合格的工程,承包人应立即进行整改,直至合格9.4工程交付:验收合格后,承包人应向发包人提交工程交付报告,办理交付手续10.违约责任10.1违约情形:包括未按时完成工程、工程质量不合格、材料设备供应不符合要求等10.2违约责任承担:违约方应承担相应的违约责任,包括赔偿损失、支付违约金等10.3违约赔偿:赔偿金额根据实际情况确定,并按照合同约定执行11.争议解决11.1争议解决方式:通过友好协商解决,协商不成的,提交仲裁委员会仲裁11.2争议解决程序:仲裁委员会根据仲裁规则和事实进行仲裁11.3争议解决地点:仲裁地点为市仲裁委员会12.合同解除与终止12.1合同解除条件:包括一方违约、不可抗力等原因12.2合同终止条件:合同履行完毕或双方协商一致解除合同12.3合同解除与终止程序:按照合同约定或法律规定程序进行13.合同生效与解除13.1合同生效条件:双方签字盖章后生效13.2合同解除条件:包括一方违约、不可抗力等原因13.3合同生效与解除程序:按照合同约定或法律规定程序进行14.其他约定事项14.1法律适用:本合同适用中华人民共和国法律14.2通知与送达:通知应以书面形式进行,送达方式为快递或电子邮件14.3合同附件:合同附件包括但不限于设计图纸、施工方案、工程量清单等14.4合同未尽事宜:本合同未尽事宜,双方可另行协商补充,补充协议与本合同具有同等法律效力第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方定义:本合同所称第三方,包括但不限于监理单位、检测机构、咨询顾问、金融机构、仲裁机构等,其介入本合同旨在提供专业服务、监督执行、评估风险或解决争议。16.第三方介入条件16.1发包人或承包人提出第三方介入申请,并说明介入的具体原因和目的。16.2第三方介入需经另一方同意,并签订相应的合作协议或服务合同。16.3第三方介入需符合国家相关法律法规和行业标准。17.第三方介入程序17.1发包人或承包人向另一方提出第三方介入申请,并提供第三方资质证明文件。17.2双方协商确定第三方介入的具体内容、时间、费用等事项。17.3双方与第三方签订合作协议或服务合同,明确各方的权利和义务。18.第三方责任限额18.1第三方责任限额:第三方在执行本合同过程中产生的责任,包括但不限于违约责任、赔偿责任等,其责任限额由双方在合作协议或服务合同中约定。18.2超出责任限额的部分,由责任方自行承担。18.3第三方责任限额的调整需经双方协商一致,并书面确认。19.第三方权利和义务19.1第三方权利:第三方有权根据合作协议或服务合同,独立开展业务活动,包括但不限于提供专业意见、监督执行、评估风险等。19.2第三方义务:第三方应遵守国家法律法规、行业标准,履行合作协议或服务合同约定的义务,并对自己的行为承担相应的法律责任。20.第三方与其他各方的划分说明20.1第三方与发包人:第三方应服从发包人的管理,按照发包人的要求提供专业服务。20.2第三方与承包人:第三方应协助承包人完成工程任务,对承包人的施工过程进行监督,确保工程质量。20.3第三方与监理单位:如第三方为监理单位,应与其他监理单位协调工作,共同维护工程质量和进度。20.4第三方与检测机构:第三方应与其他检测机构合作,确保检测结果的准确性和公正性。21.第三方介入后的合同调整21.1合同条款的调整:根据第三方介入的需要,双方可对合同条款进行适当调整,包括但不限于工程进度、费用、责任等。21.2合同调整的生效:合同调整需经双方签字确认,并书面通知第三方。21.3合同调整的争议解决:如合同调整引发争议,双方应按照原有争议解决方式处理。22.第三方介入后的合同终止22.1合同终止条件:第三方介入完成后,合同终止或双方协商一致解除合同。22.2合同终止程序:双方应按照合同约定或法律规定程序办理合同终止手续。23.第三方介入后的争议解决23.1争议解决方式:第三方介入后的争议,仍按照本合同约定的争议解决方式处理。23.2争议解决地点:第三方介入后的争议解决地点,仍为本合同约定的地点。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.设计文件详细要求:包括施工图纸、设计说明书、材料清单等,必须符合国家相关设计规范和标准。说明:设计文件是施工的依据,必须确保其准确性和完整性。2.施工组织设计详细要求:包括施工进度计划、施工方案、施工资源配备、施工安全措施等。说明:施工组织设计是施工过程中的重要指导文件,必须详细、具体、可行。3.工程量清单详细要求:按照国家相关工程量计算规则编制,清单需清晰、完整。说明:工程量清单是工程结算的依据,必须确保工程量计算的准确性。4.材料设备清单详细要求:包括材料设备的名称、规格、型号、数量、质量要求等。说明:材料设备清单是材料设备采购和验收的依据,必须详细列出所有材料设备信息。5.验收报告详细要求:包括工程验收的时间、地点、参与人员、验收结果等。说明:验收报告是工程验收的重要文件,必须真实、准确地反映验收情况。6.支付凭证详细要求:包括支付时间、金额、收款人信息等。说明:支付凭证是工程款支付的证据,必须确保其真实性和合法性。7.违约通知书详细要求:包括违约事实、违约责任、处理措施等。说明:违约通知书是违约责任追究的依据,必须明确、具体。8.争议解决协议详细要求:包括争议解决的方式、地点、期限等。说明:争议解决协议是解决合同争议的依据,必须确保其有效性和可执行性。9.合同变更协议详细要求:包括变更内容、变更原因、变更影响等。说明:合同变更协议是合同履行过程中的重要文件,必须详细记录变更情况。10.合同终止协议详细要求:包括终止原因、终止日期、双方权利义务等。说明:合同终止协议是合同终止的法律文件,必须明确终止的具体事宜。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为违约情形:未按时完成工程、工程质量不合格、材料设备供应不符合要求、未按合同约定支付工程款等。2.责任认定标准责任认定:根据违约行为的性质、严重程度和影响,确定违约责任。3.违约责任认定示例违约行为:承包人未按合同约定时间完成工程。责任认定:承包人应支付违约金,违约金数额根据合同约定和延误工期长短确定。违约行为:发包人未按合同约定支付工程款。责任认定:发包人应支付逾期付款利息,并承担因未付款导致的其他损失。违约行为:材料供应商提供的材料质量不符合要求。责任认定:材料供应商应承担更换材料、修复工程等费用,并赔偿由此造成的损失。全文完。2024年度立体停车场施工合同规范文本2本合同目录一览1.合同签订依据及适用范围1.1合同依据1.2合同适用范围2.合同主体及资质2.1承包方资质要求2.2发包方资质要求3.工程概况3.1工程名称3.2工程地点3.3工程规模3.4工程建设标准4.工程设计4.1设计依据4.2设计要求4.3设计变更5.施工组织与管理5.1施工组织机构5.2施工管理职责5.3施工进度计划5.4施工质量保证6.施工材料与设备6.1材料供应6.2设备采购6.3质量要求7.施工费用及支付7.1工程造价7.2费用构成7.3支付方式7.4付款进度8.施工进度及验收8.1施工进度要求8.2验收标准8.3验收程序8.4验收不合格处理9.施工安全与环境保护9.1施工安全9.2环境保护10.合同变更与解除10.1变更条件10.2解除条件11.违约责任11.1违约情形11.2违约责任承担12.争议解决12.1争议解决方式12.2争议解决机构13.合同生效、解除及终止13.1合同生效条件13.2合同解除条件13.3合同终止条件14.其他约定事项14.1保密条款14.2通知方式14.3合同附件14.4合同解释权第一部分:合同如下:1.合同签订依据及适用范围1.1合同依据本合同依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》等相关法律法规及政策规定签订。1.2合同适用范围本合同适用于2024年度立体停车场施工项目,包括但不限于施工图纸、技术规范、工程量清单、施工组织设计等。2.合同主体及资质2.1承包方资质要求2.2发包方资质要求发包方须具备建设行政主管部门核发的工程建设项目招标代理机构资格证书,并具有相应的安全生产许可证。3.工程概况3.1工程名称2024年度立体停车场施工项目3.2工程地点市区街道3.3工程规模占地面积:10000平方米;总建筑面积:5000平方米;停车位:300个。3.4工程建设标准按照国家现行建筑标准及设计规范执行,达到安全、适用、经济、美观的要求。4.工程设计4.1设计依据本工程设计依据《建筑设计防火规范》、《建筑抗震设计规范》等国家标准和行业标准。4.2设计要求(1)结构安全可靠,符合抗震设防要求;(2)建筑造型美观大方,与周边环境协调;(3)功能布局合理,满足使用需求;(4)节能环保,符合国家相关标准。4.3设计变更设计变更应经双方协商一致,并签订设计变更协议。5.施工组织与管理5.1施工组织机构承包方应设立项目经理部,负责施工现场的组织、协调、管理。5.2施工管理职责(1)项目经理负责全面管理工作;(2)技术负责人负责技术指导和质量控制;(3)安全负责人负责施工现场安全管理工作;(4)质量负责人负责工程质量管理工作。5.3施工进度计划承包方应编制详细的施工进度计划,经发包方批准后执行。5.4施工质量保证承包方应严格按照工程设计图纸、施工规范和施工技术标准进行施工,确保工程质量。6.施工材料与设备6.1材料供应承包方负责施工材料的采购、运输和保管,确保材料质量符合设计要求。6.2设备采购承包方负责施工设备的采购、租赁和维修,确保设备性能良好。6.3质量要求施工材料与设备应符合国家现行质量标准,并经检验合格后方可使用。8.施工进度及验收8.1施工进度要求承包方应按照批准的施工进度计划,按时完成各阶段的施工任务。具体进度要求如下:(1)基础工程:自合同签订之日起90天内完成;(2)主体结构工程:自基础工程完成后60天内完成;(3)装饰装修工程:自主体结构工程完成后45天内完成;(4)设备安装及调试:自装饰装修工程完成后30天内完成。8.2验收标准(1)地基基础工程验收;(2)主体结构工程验收;(3)装饰装修工程验收;(4)设备安装及调试验收。8.3验收程序(1)承包方在工程完工后,应向发包方提交验收申请报告;(2)发包方收到验收申请后,应在5个工作日内组织验收;(3)验收合格后,双方应签署验收记录;(4)验收不合格的,承包方应按照发包方要求进行整改,直至合格。8.4验收不合格处理(1)若验收不合格,承包方应在接到不合格通知后15日内完成整改;(2)整改完成后,承包方应重新提交验收申请;(3)若经重新验收仍不合格,承包方应承担相应的违约责任。9.施工安全与环境保护9.1施工安全(1)承包方应建立健全安全生产责任制,确保施工安全;(2)施工现场应设置必要的安全防护设施和警示标志;(3)施工人员应经过安全教育培训,具备必要的安全生产知识。9.2环境保护(1)承包方应遵守国家环境保护法规,采取措施减少施工对环境的影响;(2)施工现场应设置环保设施,如污水处理站、噪音控制设备等;(3)施工垃圾应按照规定进行处理,不得随意堆放。10.合同变更与解除10.1变更条件(1)因工程设计变更导致工程量增加或减少;(2)因不可抗力因素导致工程延期;(3)双方协商一致的其他变更事项。10.2解除条件(1)一方严重违约,另一方有权解除合同;(2)因不可抗力导致合同无法履行;(3)法律法规规定的其他解除条件。11.违约责任11.1违约情形(1)未按时完成施工进度;(2)工程质量不合格;(3)违反施工安全规定;(4)违反合同约定。11.2违约责任承担(1)违约方应承担违约责任,赔偿对方损失;(2)因违约导致合同解除的,违约方应支付违约金。12.争议解决12.1争议解决方式(1)双方协商解决;(2)提交仲裁机构仲裁;(3)依法向人民法院提起诉讼。12.2争议解决机构(1)协商不成,提交仲裁委员会仲裁;(2)协商不成,依法向人民法院提起诉讼。13.合同生效、解除及终止13.1合同生效条件(1)双方签字盖章;(2)合同已履行完毕。13.2合同解除条件同10.2解除条件。13.3合同终止条件(1)合同履行完毕;(2)合同解除;(3)法律法规规定的其他终止条件。14.其他约定事项14.1保密条款双方对本合同内容负有保密义务,未经对方同意,不得向任何第三方泄露。14.2通知方式(1)书面通知;(2)电子邮件;(3)双方约定的其他方式。14.3合同附件(1)工程量清单;(2)施工图纸;(3)施工组织设计;(4)其他双方约定的文件。14.4合同解释权本合同的解释权归双方共同所有。第二部分:第三方介入后的修正1.第三方介入的定义1.1第三方是指在本合同履行过程中,由甲乙双方同意介入合同关系中的个人或组织,包括但不限于监理方、检测方、评估方、咨询方、仲裁机构等。1.2第三方介入的目的是为了确保合同条款的执行、提高工程质量、维护合同双方的合法权益。2.第三方介入的条件2.1甲乙双方在合同中约定,在特定情况下允许第三方介入。2.2第三方介入需符合国家相关法律法规及行业标准。2.3第三方介入需经甲乙双方书面同意。3.第三方介入的职责3.1监理方:负责监督施工过程,确保施工质量、进度和安全。3.2检测方:负责对施工材料、设备、工程质量进行检测,确保符合合同要求。3.3评估方:负责对施工项目进行评估,包括进度、质量、成本等。3.4咨询方:提供专业意见或建议,协助甲乙双方解决合同履行中的问题。3.5仲裁机构:在合同争议无法协商解决时,负责仲裁。4.第三方介入的权利4.1第三方有权根据合同约定和职责要求,对施工过程进行监督检查。4.2第三方有权要求甲乙双方提供必要的信息和资料。4.3第三方有权对违反合同的行为提出整改意见或采取相应措施。5.第三方介入的义务5.1第三方应独立、客观、公正地履行职责。5.2第三方应保守合同双方的商业秘密。5.3第三方应按照合同约定和职责要求,及时完成相关工作。6.第三方责任限额6.1第三方责任限额应根据第三方介入的具体职责和合同约定确定。6.2第三

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论