2024版厂房土建工程施工合同(含智能物流配送系统)范本2篇_第1页
2024版厂房土建工程施工合同(含智能物流配送系统)范本2篇_第2页
2024版厂房土建工程施工合同(含智能物流配送系统)范本2篇_第3页
2024版厂房土建工程施工合同(含智能物流配送系统)范本2篇_第4页
2024版厂房土建工程施工合同(含智能物流配送系统)范本2篇_第5页
已阅读5页,还剩31页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024版厂房土建工程施工合同(含智能物流配送系统)范本本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称及全称1.2合同双方法定代表人或授权代表1.3合同双方注册地址及联系方式2.项目概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模及结构2.4工程总投资及资金来源3.合同工期及进度安排3.1工程总工期3.2各阶段工期及节点3.3工期延误责任及处理4.工程质量及验收标准4.1质量等级要求4.2验收程序及标准4.3质量保证及保修5.工程设计及施工方案5.1设计要求及原则5.2施工方案及施工工艺5.3设计变更及审批6.材料设备供应6.1材料设备供应责任6.2材料设备质量要求6.3材料设备供应进度7.工程价款及支付方式7.1工程价款构成7.2工程价款支付方式7.3预付款及进度款支付7.4结算及最终付款8.风险责任及保险8.1风险责任划分8.2保险种类及范围8.3保险费用及支付9.合同变更及解除9.1合同变更条件9.2合同解除条件9.3合同变更及解除程序10.违约责任10.1违约行为及认定10.2违约责任承担10.3违约金计算及支付11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决机构11.3争议解决程序12.合同生效及终止12.1合同生效条件12.2合同终止条件12.3合同解除后的处理13.附则13.1合同附件13.2合同解释13.3合同附件效力14.其他约定事项14.1合同附件清单14.2合同签署日期14.3合同份数及保管第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1合同双方名称及全称甲方:有限公司乙方:建筑有限公司1.2合同双方法定代表人或授权代表甲方法定代表人:乙方法定代表人:1.3合同双方注册地址及联系方式甲方注册地址:省市区路号乙方注册地址:省市区路号2.项目概况2.1工程名称智能物流配送中心土建工程2.2工程地点省市区路号2.3工程规模及结构占地面积:10,000平方米建筑层数:地上5层,地下1层结构类型:框架结构2.4工程总投资及资金来源工程总投资:人民币5000万元资金来源:甲方自筹3.合同工期及进度安排3.1工程总工期自合同签订之日起,工期为12个月3.2各阶段工期及节点基础工程:2个月主体工程:4个月装饰装修工程:3个月设备安装工程:1个月4.工程质量及验收标准4.1质量等级要求工程质量等级:合格4.2验收程序及标准按照国家相关工程质量验收标准及甲方要求进行验收4.3质量保证及保修工程保修期为5年,自工程竣工验收合格之日起计算5.工程设计及施工方案5.1设计要求及原则设计要求:满足甲方使用需求,符合国家及地方相关设计规范设计原则:安全、适用、经济、美观5.2施工方案及施工工艺施工方案:遵循施工图纸及设计要求,采用先进施工工艺施工工艺:包括地基处理、基础工程、主体工程、装饰装修工程等5.3设计变更及审批设计变更需经双方协商一致,并由甲方审批后方可实施6.材料设备供应6.1材料设备供应责任乙方负责材料设备的采购、供应及进场验收6.2材料设备质量要求材料设备必须符合国家及行业标准,且须有合格证明文件6.3材料设备供应进度材料设备供应进度与工程进度相匹配,确保工程顺利进行8.工程价款及支付方式8.1工程价款构成(1)施工图纸所示工程量清单中的各项工程款;(2)施工过程中发生的工程变更费用;(3)因甲方原因导致的工程停工、窝工、返工等造成的费用;(4)法律法规规定的其他费用。8.2工程价款支付方式(1)合同签订后,乙方收到甲方支付的预付款,金额为合同总额的10%;(2)工程进度达到设计文件及合同要求,经甲方验收合格后,甲方支付工程进度款,金额为已完工程量的85%;(3)工程竣工验收合格后,甲方支付剩余工程款的5%;(4)保修期满,无质量问题后,甲方支付剩余工程款的5%。8.3预付款及进度款支付(1)预付款在合同签订后5个工作日内支付;(2)进度款在每月25日前支付,乙方需提交上月工程进度报表及相关证明材料;(3)逾期支付进度款的,甲方应向乙方支付相应滞纳金。9.风险责任及保险9.1风险责任划分(1)甲方承担政策性风险、地质条件风险等不可抗力因素导致的风险;(2)乙方承担施工过程中由于自身原因造成的损失及安全事故责任;(3)双方共同承担自然灾害等不可抗力因素导致的风险。9.2保险种类及范围(1)甲方需投保建筑工程一切险;(2)乙方需投保施工人员意外伤害险;(3)双方可根据实际情况协商投保其他险种。9.3保险费用及支付保险费用由甲方承担,乙方在合同签订后30日内向保险公司办理投保手续。10.合同变更及解除10.1合同变更条件(1)因国家政策、法规、标准发生变化,需对合同内容进行变更;(2)因工程实际需要,经双方协商一致需对合同内容进行变更。10.2合同解除条件(1)一方违约,另一方有权解除合同;(2)因不可抗力因素导致合同无法履行;(3)经双方协商一致解除合同。10.3合同变更及解除程序(1)合同变更需书面形式通知对方,经双方签字盖章后生效;(2)合同解除需书面形式通知对方,并说明解除原因,合同自通知到达对方时解除。11.违约责任11.1违约行为及认定(1)甲方未按约定支付工程款;(2)乙方未按约定完成工程;(3)一方违反合同约定的其他行为。11.2违约责任承担(1)违约方应承担违约责任,包括支付违约金、赔偿损失等;(2)违约金按合同约定比例计算;(3)因违约造成的损失,违约方应承担全部责任。11.3违约金计算及支付违约金按每日万分之五计算,自违约行为发生之日起至实际支付之日止。12.争议解决12.1争议解决方式(1)双方协商解决;(2)提交仲裁委员会仲裁;(3)向人民法院提起诉讼。12.2争议解决机构(1)协商解决的,由双方指定代表进行;(2)仲裁解决的,提交市仲裁委员会;(3)诉讼解决的,向市人民法院提起。12.3争议解决程序(1)协商解决的,在争议发生后30日内提出;(2)仲裁解决的,自收到仲裁申请书之日起60日内提交;(3)诉讼解决的,自争议发生后3个月内提起。13.合同生效及终止13.1合同生效条件(1)双方签字盖章;(2)合同约定的其他生效条件。13.2合同终止条件(1)合同约定的终止条件;(2)合同解除;(3)工程竣工验收合格;(4)保修期满。13.3合同解除后的处理(1)解除合同后,双方应按照合同约定处理已完工程;(3)解除合同后,双方应按照合同约定处理债权债务。14.其他约定事项14.1合同附件清单(1)施工图纸;(2)工程量清单;(3)施工组织设计;(4)材料设备清单;(5)验收报告。14.2合同签署日期本合同自双方签字盖章之日起生效。14.3合同份数及保管本合同一式四份,甲乙双方各执两份,具有同等法律效力。合同由双方妥善保管。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入的定义及范围15.1定义本合同中的“第三方”是指除甲方、乙方以外的,在合同履行过程中,因提供专业服务、技术支持、咨询服务等目的而介入合同履行关系的个人或法人。15.2范围(1)工程监理、造价咨询、质量检测等技术服务;(2)设备供应、材料采购、施工分包等商务活动;(3)法律、财务、人力资源等管理服务;(4)其他经甲方、乙方协商一致,需要第三方介入的服务。16.第三方介入的审批程序16.1甲方、乙方同意第三方介入前,需向对方提交第三方资质证明、服务内容、费用及合同草案。16.2双方应在收到对方提交的文件后7个工作日内,书面回复是否同意第三方介入。16.3第三方介入的合同应包含在本合同附件中,并经甲方、乙方及第三方签字盖章后生效。17.第三方的责任与义务17.1第三方应按照合同约定,提供专业、高效的服务。17.2第三方在提供服务过程中,应遵守国家法律法规、行业标准及合同约定。17.3第三方应保护甲方、乙方的商业秘密和知识产权。18.第三方的权利18.1第三方有权要求甲方、乙方按照合同约定支付服务费用。18.2第三方有权在合同约定的范围内,对工程进度、质量、成本等进行监督和管理。19.第三方的责任限额19.1第三方的责任限额应根据其服务内容、服务费用及风险程度确定。19.2第三方的责任限额在合同中明确约定,并在第三方介入合同中予以确认。19.3第三方责任限额的确定应遵循公平、合理的原则。20.第三方与其他各方的划分说明20.1第三方与甲方、乙方之间为服务合同关系,甲方、乙方与第三方之间不承担连带责任。20.2第三方在履行服务过程中,如因自身原因造成甲方、乙方损失,第三方应承担相应责任。20.3第三方在履行服务过程中,如涉及第三方责任,甲方、乙方应协助第三方与责任方进行协商和解决。21.第三方介入合同变更及解除21.1第三方介入合同变更及解除,应按照本合同及第三方介入合同的相关规定执行。21.2第三方介入合同的变更及解除,不影响本合同的有效性。22.第三方介入合同的争议解决22.1第三方介入合同的争议解决,应遵循本合同及第三方介入合同的相关规定。22.2如第三方介入合同发生争议,双方应协商解决;协商不成的,可提交仲裁委员会仲裁或向人民法院提起诉讼。23.第三方介入合同的其他约定23.1第三方介入合同的签订、履行、变更、解除等,均应符合国家法律法规及行业规范。23.2第三方介入合同的具体条款,由甲方、乙方与第三方协商确定,并作为本合同的附件。23.3本合同及第三方介入合同的签订、履行、变更、解除等,均应遵守诚实信用原则。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:施工图纸要求:(1)图纸应完整、清晰,符合国家及行业标准;(2)图纸应包括平面图、立面图、剖面图、节点详图等;(3)图纸应标明工程量清单及材料设备清单。说明:施工图纸是施工过程中最重要的技术文件,是确保工程质量、进度和成本控制的基础。2.附件二:工程量清单要求:(1)工程量清单应详细列明各项工程量;(2)工程量清单应与施工图纸一致;(3)工程量清单应包含材料设备清单。说明:工程量清单是工程结算的重要依据,是控制工程成本的关键。3.附件三:施工组织设计要求:(1)施工组织设计应包括施工方案、施工进度计划、质量保证措施等;(2)施工组织设计应合理、可行;(3)施工组织设计应符合国家及行业标准。说明:施工组织设计是指导施工全过程的重要文件,是确保工程顺利进行的关键。4.附件四:材料设备清单要求:(1)材料设备清单应详细列明材料设备名称、规格、型号、数量等;(2)材料设备清单应与施工图纸及工程量清单一致;(3)材料设备清单应包含材料设备价格及供应商信息。说明:材料设备清单是材料设备采购、供应及验收的依据,是确保工程材料设备质量的重要文件。5.附件五:验收报告要求:(1)验收报告应详细记录工程验收情况;(2)验收报告应包括验收时间、地点、人员、验收结果等;(3)验收报告应附有验收照片及验收记录。说明:验收报告是工程竣工验收的重要文件,是确认工程质量合格的关键。6.附件六:第三方介入合同要求:(1)第三方介入合同应明确第三方服务内容、费用及责任;(2)第三方介入合同应符合国家法律法规及行业规范;(3)第三方介入合同应经甲方、乙方及第三方签字盖章。说明:第三方介入合同是确保第三方服务质量及责任的重要文件。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:(1)甲方未按约定支付工程款;(2)乙方未按约定完成工程;(3)第三方未按约定提供专业服务;(4)一方违反合同约定的其他行为。2.责任认定标准:(1)甲方违约责任:示例:甲方逾期支付工程款,每逾期一日,应向乙方支付相当于逾期款项千分之五的违约金。(2)乙方违约责任:示例:乙方未按约定完成工程,每延误一日,应向甲方支付相当于工程总价款千分之五的违约金。(3)第三方违约责任:示例:第三方未按约定提供专业服务,导致工程延误或质量不合格,应承担相应赔偿责任。(4)其他违约责任:示例:任何一方违反合同约定,导致合同无法履行,应承担全部违约责任。全文完。2024版厂房土建工程施工合同(含智能物流配送系统)范本1本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称及全称1.2合同双方法定代表人或授权代表1.3合同双方联系方式2.工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程类型3.工程内容与范围3.1土建工程施工内容3.2智能物流配送系统内容3.3工程范围及划分4.工程进度与节点4.1工程进度计划4.2工程节点时间安排4.3进度调整及管理5.工程造价与结算5.1工程造价组成5.2工程造价计算方式5.3结算方式及程序6.工程付款方式与期限6.1付款方式6.2付款期限6.3付款条件及程序7.工程材料、设备供应与管理7.1材料设备供应方式7.2材料设备质量要求7.3材料设备验收及管理8.工程质量要求与验收8.1工程质量标准8.2工程验收程序8.3质量问题处理及整改9.工程安全与文明施工9.1工程安全责任9.2安全管理措施9.3文明施工要求10.工程变更与索赔10.1工程变更范围及程序10.2索赔范围及程序10.3变更与索赔的审批11.违约责任与处理11.1违约情形及责任11.2违约处理方式11.3违约赔偿及补偿12.合同解除与终止12.1合同解除情形12.2合同终止条件12.3合同解除与终止的程序13.争议解决13.1争议解决方式13.2争议解决程序13.3争议解决机构14.其他约定事项14.1合同附件14.2合同生效与解除14.3合同备案及法律效力第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1合同双方名称及全称甲方:[甲方全称]乙方:[乙方全称]1.2合同双方法定代表人或授权代表甲方法定代表人/授权代表:[姓名]乙方法定代表人/授权代表:[姓名]1.3合同双方联系方式甲方联系方式:[电话号码];[电子邮箱]乙方联系方式:[电话号码];[电子邮箱]2.工程概况2.1工程名称[工程全称]2.2工程地点[具体地址]2.3工程规模[工程面积]平方米,[建筑层数]层2.4工程类型[工程类型描述,如:工业厂房、仓储物流等]3.工程内容与范围3.1土建工程施工内容包括但不限于:地基处理、基础工程、主体结构、屋面工程、装饰装修工程、室外工程等。3.2智能物流配送系统内容包括但不限于:自动立体仓库、输送系统、分拣系统、信息管理系统等。3.3工程范围及划分[详细列出工程范围及各部分划分]4.工程进度与节点4.1工程进度计划[列出具体的工程进度计划,包括各阶段的时间安排]4.2工程节点时间安排[列出关键节点的具体时间安排]4.3进度调整及管理[规定进度调整的条件、程序及管理措施]5.工程造价与结算5.1工程造价组成[详细列出工程造价的组成部分,包括直接费用和间接费用]5.2工程造价计算方式[说明工程造价的计算方法和依据]5.3结算方式及程序[规定工程结算的方式和程序,包括结算周期、结算依据等]6.工程付款方式与期限6.1付款方式[列出付款方式,如:按月进度付款、按工程量付款等]6.2付款期限[规定每个付款周期的具体时间]6.3付款条件及程序[说明付款的条件和程序,包括审核、批准等]7.工程材料、设备供应与管理7.1材料设备供应方式[规定材料设备的供应方式,如:甲方提供、乙方采购等]7.2材料设备质量要求[详细列出材料设备的质量要求,包括国家标准、行业标准等]7.3材料设备验收及管理[规定材料设备的验收标准和程序,以及管理措施]8.工程质量要求与验收8.1工程质量标准[引用或详细列出国家标准、行业标准或甲方内部标准,如:GB502032011《建筑工程施工质量验收统一标准》等]8.2工程验收程序[详细列出工程验收的步骤,包括自检、预检、初验、终验等]8.3质量问题处理及整改[规定发现质量问题的处理流程,包括整改措施、整改期限、验收标准等]9.工程安全与文明施工9.1工程安全责任[明确甲方、乙方各自的安全责任,如:乙方负责施工过程中的安全措施和安全管理]9.2安全管理措施[列出具体的安全管理措施,包括安全教育、安全检查、应急预案等]9.3文明施工要求[规定施工现场的文明施工标准,如:环境卫生、噪音控制、材料堆放等]10.工程变更与索赔10.1工程变更范围及程序[详细列出允许变更的范围和变更申请的程序]10.2索赔范围及程序[规定索赔的适用范围和索赔申请的程序]10.3变更与索赔的审批[说明变更与索赔的审批流程和审批机构]11.违约责任与处理11.1违约情形及责任[列出各种违约情形,并明确相应的违约责任]11.2违约处理方式[规定违约的处理方式,包括违约金、赔偿金等]11.3违约赔偿及补偿[详细说明违约赔偿和补偿的计算方法及支付方式]12.合同解除与终止12.1合同解除情形[列出可以解除合同的情形,如:甲方原因导致工程无法继续等]12.2合同终止条件[规定合同终止的条件,如:工程完工且验收合格等]12.3合同解除与终止的程序[详细说明合同解除与终止的具体程序]13.争议解决13.1争议解决方式[规定争议解决的途径,如:协商、调解、仲裁、诉讼等]13.2争议解决程序[列出争议解决的详细程序,包括提交争议、调解仲裁、诉讼等]13.3争议解决机构[指定争议解决的具体机构,如:仲裁委员会、法院等]14.其他约定事项14.1合同附件[列出合同附件的清单,如:工程图纸、技术规范、设备清单等]14.2合同生效与解除[规定合同的生效条件和解除条件]14.3合同备案及法律效力[说明合同备案的要求和法律效力]第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方定义在本合同中,第三方指介入合同履行过程的非合同双方的其他实体,包括但不限于监理方、检测机构、咨询公司、中介机构等。15.2第三方介入目的第三方介入旨在提高工程质量、确保工程进度、规范施工行为、提供专业咨询等。15.3第三方介入方式1.监理:由监理方对施工过程进行监督和管理。2.检测:由检测机构对材料、设备、施工质量进行检测。3.咨询:由咨询公司提供技术或管理方面的建议。4.中介:由中介机构协助解决合同执行中的争议。16.甲乙方与第三方的关系16.1甲乙方与第三方之间的合同甲乙方应与第三方签订相应的服务合同,明确双方的权利义务。16.2第三方的责任范围第三方应在其服务合同约定的范围内承担责任。16.3第三方的权利第三方有权根据合同约定获取服务费用,并享有相应的权益。16.4第三方的义务第三方应按照合同约定履行其职责,确保服务质量。17.第三方介入后的额外条款17.1第三方介入的申请与批准甲乙方任何一方需第三方介入时,应提前向对方提出申请,并经对方书面同意后方可进行。17.2第三方介入的协调甲乙方应共同协调第三方的工作,确保其与工程进度和施工要求相一致。17.3第三方介入的费用承担第三方介入产生的费用,按照甲乙方与第三方签订的服务合同约定执行。18.第三方责任限额18.1责任限额的设定第三方责任限额应根据其服务合同约定的责任范围和行业标准确定。18.2责任限额的调整在合同履行过程中,如因不可抗力或其他特殊原因导致第三方责任限额需要调整,甲乙方应协商一致后进行。18.3超过责任限额的处理如第三方责任超过合同约定的责任限额,甲乙方应根据实际情况协商解决,必要时可通过法律途径解决。19.第三方与其他各方的划分说明19.1职责划分第三方应明确其在合同中的职责,并与甲乙方、施工方等各方进行明确划分。19.2信息共享甲乙方与第三方应建立信息共享机制,确保各方对工程进度、质量、安全等信息及时了解。19.3冲突解决如第三方与其他方发生冲突,应通过协商、调解等方式解决,必要时可寻求第三方介入。20.第三方介入的终止20.1终止条件当第三方完成其服务任务或合同约定的目的实现后,合同自动终止。20.2终止程序第三方介入的终止应按照甲乙方与第三方签订的服务合同约定执行。20.3终止后的处理第三方介入终止后,甲乙方应按照合同约定对第三方的工作进行验收,并对第三方的工作成果进行评价。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.合同双方营业执照副本要求:提供甲方和乙方的最新营业执照副本,以证明双方合法经营资格。2.合同双方法定代表人身份

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论