2024年水利水电工程分包合同

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2024年水利水电工程分包合同本合同目录一览第一条：合同主体及定义1.1发包人1.2承包人1.3分包人第二条：工程范围及内容2.1工程概述2.2分包工程范围2.3分包工程量第三条：合同价格3.1合同总价3.2价格调整3.3支付方式第四条：合同工期4.1工期要求4.2工期延误4.3工期提前第五条：质量标准与要求5.1工程质量标准5.2质量保证措施5.3质量验收第六条：材料与设备6.1材料供应6.2设备供应6.3材料与设备质量第七条：施工安全7.1安全措施7.2安全事故处理7.3安全生产责任第八条：变更与解除合同8.1合同变更8.2合同解除8.3变更与解除合同的赔偿第九条：违约责任9.1违约行为9.2违约责任9.3违约赔偿第十条：争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构10.3诉讼或仲裁地点第十一条：合同的生效、变更和解除11.1合同生效条件11.2合同变更程序11.3合同解除程序第十二条：保密条款12.1保密内容12.2保密期限12.3保密违约责任第十三条：合同的转让13.1合同转让条件13.2转让程序13.3转让后果第十四条：其他条款14.1不可抗力14.2法律适用14.3合同附件本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1甲方名称及资质1.2乙方名称及资质1.3丙方名称及资质第二条工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程内容第三条合同价格3.1合同总价3.2付款方式3.3付款进度3.4价格调整机制第四条工程期限4.1工程开工日期4.2工程竣工日期4.3工程延期及违约责任第五条工程质量5.1工程质量标准5.2质量检验及验收5.3质量争议的处理第六条施工材料及设备6.1材料及设备供应6.2材料及设备验收6.3材料及设备保管与维护第七条施工安全7.1安全生产责任7.2安全防护措施7.3安全事故的处理第八条知识产权与保密8.1知识产权保护8.2保密义务及泄露责任第九条违约责任9.1甲方违约责任9.2乙方违约责任9.3丙方违约责任第十条争议解决10.1争议解决方式10.2仲裁地点及机构10.3诉讼地点及法院第十一条合同的变更与解除11.1合同变更条件11.2合同解除条件11.3变更与解除的程序第十二条合同的转让12.1合同转让条件12.2转让程序及通知第十三条合同的生效、终止与失效13.1合同生效条件13.2合同终止条件13.3合同失效后的处理第十四条其他约定14.1乙方对甲方及其关联公司的承诺14.2丙方对甲方及其关联公司的承诺14.3双方约定的其他事项第一部分：合同如下：第一条：合同主体及定义1.1发包人发包人是指与承包人签订合同的水利水电工程项目的业主或者其合法代表。1.2承包人承包人是指与发包人签订合同，负责完成整个水利水电工程项目的施工单位。1.3分包人分包人是指与承包人签订分包合同，负责完成承包人委托的分包工程项目的单位。第二条：工程范围及内容2.1工程概述本合同涉及的水利水电工程包括但不限于：大坝、水库、河道、水电站、泵站、灌溉系统等。2.2分包工程范围分包工程范围包括但不限于：土建工程、安装工程、装修工程、园林绿化工程、试验检测工程等。2.3分包工程量分包工程量包括但不限于：混凝土浇筑、土石方开挖、管道铺设、设备安装、电气安装等。第三条：合同价格3.1合同总价合同总价是指分包人按照分包合同约定完成的分包工程项目的全部费用，包括工程款、材料款、设备款、人工费、管理费、利润等。3.2价格调整合同总价在合同签订后，如因不可抗力等因素导致工程量增减或者材料价格波动等，可以按照双方约定的价格调整机制进行调整。3.3支付方式支付方式可以分为预付款、进度付款和竣工结算三种。具体支付方式和支付时间由双方在合同中约定。第四条：合同工期4.1工期要求分包人应按照分包合同约定的工期要求完成分包工程项目。4.2工期延误分包人如因自身原因导致工期延误，应承担相应的违约责任。4.3工期提前分包人如提前完成分包工程项目，应提前通知承包人进行验收。第五条：质量标准与要求5.1工程质量标准分包人应按照国家和行业的相关标准、规范和设计文件要求，保证分包工程的质量。5.2质量保证措施分包人应建立健全质量管理体系，采取有效的质量保证措施，确保分包工程质量。5.3质量验收分包工程验收应按照分包合同约定的验收标准和程序进行。验收不合格的，分包人应负责整改，直到达到合同约定的质量标准。第六条：材料与设备6.1材料供应分包人应按照分包合同约定的材料供应范围和质量要求，负责采购、运输、储存和使用材料。6.2设备供应分包人应按照分包合同约定的设备供应范围和质量要求，负责采购、运输、安装和调试设备。6.3材料与设备质量分包人应对供应的材料和设备的质量负责，确保其符合合同约定的质量标准。第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1甲方名称及资质1.2乙方名称及资质1.3丙方名称及资质第二条工程概况2.1工程名称2.2工程地点工程地点：位于X市X县，具体施工地点由甲方指定。2.3工程规模工程规模：本项目包括土建工程、安装工程、装饰工程等，具体工程量及要求详见施工图纸及工程量清单。2.4工程内容工程内容：乙方负责本项目的施工，包括但不限于土建施工、安装施工、装饰施工等。第三条合同价格3.1合同总价3.2付款方式付款方式：甲方按照工程进度分阶段支付乙方工程款，具体支付比例及时间由双方协商确定。3.3付款进度付款进度：甲方根据乙方完成的工程量按约定的比例支付工程款。3.4价格调整机制价格调整机制：本合同执行期间，如遇材料价格变动、政策调整等不可抗力因素，双方可按约定进行价格调整。第四条工程期限4.1工程开工日期工程开工日期：本合同签订后，乙方按照甲方指定的日期开始施工。4.2工程竣工日期工程竣工日期：乙方应确保本项目在约定的工期内完成，如因乙方原因导致工程延期，乙方应承担相应的违约责任。4.3工程延期及违约责任工程延期：如遇不可抗力因素导致工程延期，双方可协商延长合同工期。如非不可抗力因素导致工程延期，乙方应承担违约责任，具体违约责任按合同约定执行。第五条工程质量5.1工程质量标准工程质量标准：本工程质量标准应符合国家及行业相关规范、标准要求，具体质量要求详见施工图纸及工程量清单。5.2质量检验及验收质量检验及验收：乙方应按照施工图纸及工程量清单的要求进行施工，甲方有权对施工过程及工程质量进行监督、检验和验收。工程竣工后，乙方应提交完整的施工资料和验收资料，双方按照约定进行验收。5.3质量争议的处理质量争议的处理：如甲方对乙方的施工质量提出异议，乙方应在接到异议通知后的14天内进行整改。如乙方对甲方的异议提出异议，甲方应在接到乙方异议通知后的14天内进行答复。如双方对工程质量存在争议，可按照合同约定申请第三方检测机构进行检测，并以检测结果为准。第六条施工材料及设备6.1材料及设备供应材料及设备供应：丙方负责为本项目提供施工所需的原材料、设备等，确保材料及设备的质量、数量及供应时间满足施工要求。6.2材料及设备验收材料及设备验收：乙方应按照合同约定的质量标准对丙方提供的材料及设备进行验收，如发现质量问题，乙方有权要求丙方更换或修复。6.3材料及设备保管与维护材料及设备保管与维护：乙方应对丙方提供的材料及设备进行妥善保管和维护，确保材料及设备的安全、完整。如因乙方原因导致材料及设备损失，乙方应承担相应的赔偿责任。第八条：变更与解除合同8.1合同变更合同变更包括但不限于：工程范围的变更、工程量的变更、工期的调整、价款的调整等。合同变更应由双方协商一致，并签订书面变更协议。8.2合同解除合同解除包括但不限于：发包人解除、承包人解除、分包人解除。合同解除应符合合同约定或者法律规定的条件。8.3变更与解除合同的赔偿因合同变更或解除导致一方损失的，应由责任方依法承担赔偿责任。第九条：违约责任9.1违约行为违约行为包括但不限于：不履行合同义务、履行合同义务不符合约定、迟延履行、擅自变更或解除合同等。9.2违约责任违约方应依法承担违约责任，包括但不限于：继续履行、采取补救措施、支付违约金、赔偿损失等。9.3违约赔偿违约赔偿金额应根据违约程度、损失大小、合同金额等因素确定。具体赔偿金额和计算方式由双方在合同中约定。第十条：争议解决10.1争议解决方式争议解决方式可以是协商、调解、仲裁或者诉讼。双方应在合同中选择一种争议解决方式。10.2争议解决机构选择仲裁的，应提交合同约定的仲裁委员会仲裁；选择诉讼的，应提交合同约定的法院管辖。10.3诉讼或仲裁地点诉讼或仲裁地点应为本合同约定的地点。第十一条：合同的生效、变更和解除11.1合同生效条件合同自双方签字盖章之日起生效。合同生效后，双方应严格按照合同约定履行各自的义务。11.2合同变更程序合同变更应由双方协商一致，并签订书面变更协议。变更协议经双方签字盖章后生效。11.3合同解除程序合同解除应符合合同约定或者法律规定的条件。双方应协商一致，并签订书面解除协议。解除协议经双方签字盖章后生效。第十二条：保密条款12.1保密内容保密内容包括但不限于：合同条款、工程设计文件、技术资料、商业秘密等。12.2保密期限保密期限自合同生效之日起计算，至合同解除或终止之日起五年内。12.3保密违约责任违反保密条款的，违约方应承担违约责任，包括但不限于：停止侵权、消除影响、赔偿损失等。第十三条：合同的转让13.1合同转让条件合同转让应符合合同约定或者法律规定的条件。13.2转让程序合同转让应由转让方与受让方协商一致，并签订书面转让协议。转让协议经原合同各方签字盖章后生效。13.3转让后果合同转让后，受让方应取代转让方履行合同义务。原合同各方应协助受让方履行合同。第十四条：其他条款14.1不可抗力不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。14.2法律适用本合同的签订、效力、解释、履行和争议解决均适用中华人民共和国法律。14.3合同附件合同附件包括但不限于：工程设计文件、技术规范、施工图纸、分包工程量清单等。附件与合同具有同等法律效力。第八条知识产权与保密8.1知识产权保护乙方在施工过程中应尊重甲方及相关方的知识产权，不得使用未经授权的专利技术、商标、著作权等。如乙方侵犯第三方知识产权，由乙方承担全部责任。8.2保密义务及泄露责任乙方应对本合同内容及与本项目相关的技术、商务信息保密，未经甲方同意不得向第三方泄露。如乙方违反保密义务导致信息泄露，乙方应承担相应的法律责任。第九条违约责任9.1甲方违约责任甲方违反合同约定，导致工程无法正常进行或造成乙方损失的，甲方应承担违约责任，向乙方支付违约金，并赔偿因此给乙方造成的损失。9.2乙方违约责任乙方违反合同约定，导致工程质量、进度等方面出现问题，乙方应承担违约责任，向甲方支付违约金，并赔偿因此给甲方造成的损失。9.3丙方违约责任丙方违反合同约定，导致材料及设备供应出现问题，丙方应承担违约责任，向乙方支付违约金，并赔偿因此给乙方造成的损失。第十条争议解决10.1争议解决方式双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。10.2仲裁地点及机构如双方同意仲裁解决争议，仲裁地点为X市，仲裁机构为X仲裁委员会。10.3诉讼地点及法院如双方同意诉讼解决争议，诉讼地点为X市，具体法院由甲方指定。第十一条合同的变更与解除11.1合同变更条件合同变更需经双方协商一致，并签订书面变更协议。11.2合同解除条件合同解除的条件如下：（1）双方协商一致解除合同；（2）因不可抗力导致合同无法履行；（3）一方违约严重，导致合同无法履行；（4）法律、法规规定的其他解除条件。11.3变更与解除的程序合同变更或解除应书面签订协议，并经双方盖章确认。合同变更或解除协议自双方签署之日起生效。第十二条合同的转让12.1合同转让条件合同转让需经甲方同意，并签订书面转让协议。12.2转让程序及通知乙方如欲将合同权利义务转让给第三方，应向甲方提交书面申请，经甲方同意后，乙方与第三方签订转让协议，并将转让情况通知丙方。第十三条合同的生效、终止与失效13.1合同生效条件本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。13.2合同终止条件合同终止的条件如下：（1）工程竣工，并经验收合格；（2）双方协商一致终止合同；（3）合同约定的其他终止条件。13.3合同失效后的处理合同失效后，双方应按照合同约定办理相关手续，包括但不限于工程结算、资料归档等。第十四条其他约定14.1乙方对甲方及其关联公司的承诺乙方承诺在合同有效期内，不得以任何形式将本项目分包给甲方及其关联公司。14.2丙方对甲方及其关联公司的承诺丙方承诺在合同有效期内，不得以任何形式将本项目所需材料及设备供应给甲方及其关联公司。14.3双方约定的其他事项双方在合同履行过程中，如需补充其他事项，应签订书面补充协议，并经双方盖章确认。第二部分：第三方介入后的修正第一条：第三方介入的概念和范围1.1第三方介入是指在本合同执行过程中，除甲乙方之外的，为完成合同约定的工程内容而参与进来的单位或个人。1.2第三方介入包括但不限于：分包商、供应商、咨询机构、检测机构、监理机构、金融机构等。第二条：第三方的权利和义务2.1第三方享有的权利第三方根据本合同和甲乙方的约定，有权按照合同约定的条款和条件参与合同工程的实施。2.2第三方应承担的义务第三方应按照甲乙方的要求，提供合同工程所需的服务或产品，并保证其质量和服务满足合同要求。第三条：第三方的责任和赔偿3.1第三方责任的界定第三方应对其在合同工程中的行为承担相应的法律责任，包括但不限于：侵权责任、违约责任、赔偿责任等。3.2第三方赔偿的计算如第三方的原因导致合同工程损失的，第三方应按照甲乙方的实际损失进行赔偿，具体赔偿金额和计算方式由甲乙方协商确定。第四条：第三方介入的协调和管理4.1第三方介入的协调甲乙方应协调好与第三方之间的关系，确保合同工程的顺利进行。4.2第三方介入的管理甲乙方应对第三方的工程实施进行监督管理，确保其按照合同约定的标准和要求完成工作。第五条：第三方违约的处理5.1第三方违约的界定第三方如不履行合同约定的义务，或履行义务不符合约定的，构成违约。5.2第三方违约的处理甲乙方有权要求第三方承担违约责任，包括但不限于：继续履行、采取补救措施、支付违约金、赔偿损失等。第六条：第三方与甲乙方的关系6.1第三方与甲乙方的关系界定第三方与甲乙方是独立的法律主体，各自承担相应的法律责任。6.2第三方与甲乙方的权利划分第三方在合同工程中的权利和义务，不应影响甲乙方之间的权利和义务划分。第七条：第三方责任限额的确定7.1第三方责任限额的计算第三方责任限额应根据合同工程的总价、第三方的工作范围和责任等因素确定。7.2第三方责任限额的支付第三方责任限额应在合同中明确，并在第三方违约时按照甲乙方的实际损失进行赔偿。第八条：第三方介入对合同其他条款的影响8.1第三方介入不影响本合同其他条款的效力，甲乙方应按照合同约定的条款履行各自的义务。8.2第三方介入不影响甲乙方之间的权利和义务划分，甲乙方应按照合同约定的条款承担相应的责任。第九条：第三方介入的合同补充9.1甲乙方与第三方签订的合同补充，应符合本合同的约定和法律规定。9.2甲乙方与第三方签订的合同补充，应报送合同另一方备案，并由合同另一方同意。第十条：第三方介入的合同变更10.1第三方介入的合同变更是指在合同执行过程中，甲乙方与第三方协商一致，对原合同的内容进行修改或补充。10.2第三方介入的合同变更应遵循本合同约定的变更程序，并由合同双方签字盖章后生效。第十一条：第三方介入的合同解除11.1第三方介入的合同解除是指在合同执行过程中，甲乙方与第三方协商一致，提前终止合同的履行。11.2第三方介入的合同解除应遵循本合同约定的解除程序，并由合同双方签字盖章后生效。第十二条：第三方介入后的合同履行12.1第三方介入后的合同履行应按照本合同和甲乙方与第三方签订的合同约定进行。12.2甲乙方应监督第三方按照合同约定的标准和要求完成工作，并对其进行评价。第十三条：第三方介入的合同纠纷处理13.1第三方介入的合同纠纷处理应遵循本合同约定的争议解决方式进行。13.2第三方介入的合同纠纷处理结果对本合同具有法律约束力。第十四条：第三方介入的合同效力14.1第三方介入的合同是本合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。14.2第三方介入的合同的签订、效力、解释、履行和争议解决，均适用中华人民共和国法律。第十五条：第三方介入的合同附件15.1第三方介入的合同附件包括但不限于：第三方提供的技术文件、施工方案、工程量清单等。15.2第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方介入定义及范围1.1第三方定义第三方指除甲方、乙方和丙方之外，参与本合同项目实施的其他各方，包括但不限于监理机构、检测机构、咨询单位、分包商、供应商等。1.2第三方范围第三方范围包括参与本项目的勘察、设计、施工、监理、材料供应、设备供应、质量检测等环节的各方。第二条第三方介入的条件和程序2.1第三方介入条件（1）甲方、乙方、丙方协商一致同意第三方介入；（2）第三方具备相应的资质和能力；（3）第三方介入不违反相关法律法规；（4）第三方介入不损害甲方、乙方、丙方的合法权益。2.2第三方介入程序第三方介入程序如下：（1）甲方、乙方、丙方协商确定第三方介入事项；（2）第三方提交介入申请，并提供相关资质材料；（3）甲方、乙方、丙方对第三方进行审查，确认其资质和能力；（4）甲方、乙方、丙方签订书面协议，明确第三方的权利义务；（5）第三方按照协议约定介入项目实施。第三条第三方责任及限额3.1第三方责任第三方应按照甲方、乙方、丙方确定的范围和条件，履行合同约定的义务，并承担相应的责任。第三方如违反合同约定，导致工程质量、进度等方面出现问题，第三方应承担违约责任，向甲方、乙方、丙方支付违约金，并赔偿因此造成的损失。3.2第三方限额甲方、乙方、丙方与第三方在合同中约定明确的赔偿限额，如第三方因违约行为导致损失，赔偿限额不超过约定的限额。如未约定赔偿限额，第三方违约行为导致的损失赔偿金额，由甲方、乙方、丙方与第三方协商确定。第四条第三方介入对合同其他各方的影响4.1第三方介入不影响甲方、乙方、丙方之间的合同关系和权利义务。4.2第三方介入不影响本合同的履行和执行，第三方应遵守本合同的各项约定。4.3第三方介入不影响甲方、乙方、丙方对第三方的责任和义务的追究。第五条第三方与甲方、乙方、丙方的沟通与协调5.1第三方应主动与甲方、乙方、丙方保持沟通，及时报告工作进展和存在的问题。5.2甲方、乙方、丙方可随时向第三方了解工程进展和质量情况，第三方应予以配合。5.3甲方、乙方、丙方与第三方在合同履行过程中发生争议，应通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第六条第三方退出机制6.1第三方退出条件（1）第三方自愿退出；（2）甲方、乙方、丙方协商一致同意第三方退出；（3）第三方严重违约，甲方、乙方、丙方要求退出；（4）法律法规规定的其他退出条件。6.2第三方退出程序第三方退出程序如下：（1）第三方向甲方、乙方、丙方提出退出申请；（2）甲方、乙方、丙方审查第三方退出申请，确认退出条件成立；（3）甲方、乙方、丙方与第三方协商确定退出后的善后处理事项；（4）第三方按照协商结果退出项目实施。第七条第三方介入后的合同变更7.1合同变更条件合同变更需经甲方、乙方、丙方协商一致，并签订书面变更协议。7.2合同变更程序合同变更程序如下：（1）甲方、乙方、丙方协商确定合同变更事项；（2）甲方、乙方、丙方签订书面变更协议；（3）第三方根据变更协议调整合同履行方案。第八条第三方介入后的争议解决8.1争议解决方式双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。8.2仲裁地点及机构如双方同意仲裁解决争议，仲裁地点为X市，仲裁机构为X仲裁委员会。8.3诉讼地点及法院如双方同意诉讼解决争议，诉讼地点为X市，具体法院由甲方指定。第九条第三方介入后的合同解除9.1合同解除条件合同解除的条件如下：（1）双方协商一致解除合同；（2）因第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.工程设计文件设计图纸施工图纸设计说明书设计变更通知2.技术规范施工技术规范材料技术要求设备技术参数安全技术规程3.施工图纸土建施工图安装施工图装修施工图园林绿化施工图4.分包工程量清单分包工程量清单分包工程细目表分包工程价格表分包工程材料表5.材料供应合同材料供应合同材料质量保证书材料供应时间表材料价格清单6.设备供应合同设备供应合同设备性能说明书设备安装调试要求设备维护保养手册7.施工安全方案施工安全计划施工安全措施安全事故应急预案安全培训记录8.质量保证措施质量管理体系文件质量控制计划质量检测报告质量整改记录9.试验检测报告材料试验报告设备试验报告施工过程检测报告工程验收检测报告10.工程量清单工程量清单工程量计算书工程变更清单工程结算清单11.支付凭证支付申请支付审批支付通知支付凭证12.变更协议变更申请变更审批变更协议变更记录13.解除协议解除申请解除审批解除协议解除记录14.违约金计算公式违约金计算公式违约金计算示例违约金支付记录说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为不履行合同义务履行合同义务不符合约定迟延履行擅自变更或解除合同违反合同约定的保密义务侵犯合同约定的知识产权2.责任认定违约责任的认定标准违约责任的承担方式违约赔偿的计算方法违约金支付的计算示例赔偿责任的限制条件示例说明：示例一：承包人未按约定时间完成工程，构成迟延履行，应按照合同约定支付违约金。示例二：分包人提供的材料质量不符合合同要求，构成违约，应承担更换材料并赔偿损失的责任。说明三：法律名词及解释：1.合同法合同的成立合同的履行合同的变更合同的解除2.民法典民事法律关系民事权利义务民事责任民事诉讼3.担保法担保方式担保责任担保物权担保合同4.建筑法建筑施工许可建筑施工质量管理建筑施工安全建筑施工合同5.知识产权法知识产权的保护范围知识产权的侵权行为知识产权的维权途径知识产权的合同保护6.劳动法劳动合同