2024年农田水利挡土墙工程承包协议2篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年农田水利挡土墙工程承包协议本合同目录一览第一条工程概况1.1工程名称1.2工程地点1.3工程规模1.4工程类型1.5工程建设标准第二条承包人2.1承包人名称2.2承包人资质2.3承包人联系方式第三条承包人义务3.1按时完成工程3.2工程质量保证3.3工程安全责任3.4工程资料整理第四条付款方式4.1付款比例4.2付款时间4.3付款条件4.4付款方式第五条保修期及维修责任5.1保修期限5.2维修责任5.3保修费用第六条合同变更及解除6.1合同变更6.2合同解除6.3合同解除条件第七条违约责任7.1承包人违约责任7.2甲方违约责任7.3违约责任承担第八条争议解决8.1争议解决方式8.2争议解决程序8.3争议解决机构第九条合同生效及终止9.1合同生效条件9.2合同终止条件9.3合同终止程序第十条合同附件10.1附件名称10.2附件内容第十一条法律适用11.1合同适用法律11.2争议解决法律适用第十二条不可抗力12.1不可抗力定义12.2不可抗力处理12.3不可抗力证明第十三条合同份数13.1合同份数13.2份数分配13.3份数效力第十四条合同签署14.1签署时间14.2签署地点14.3签署人员14.4签署效力第一部分：合同如下：第一条工程概况1.1工程名称：2024年农田水利挡土墙工程1.2工程地点：[具体地址]1.3工程规模：[具体工程量，如：长度、宽度、高度等]1.4工程类型：农田水利挡土墙工程1.5工程建设标准：[按照国家或行业标准或具体技术规范]第二条承包人2.1承包人名称：[承包人全称]2.2承包人资质：[资质等级，如：一级施工企业资质]2.3承包人联系方式：[联系电话、电子邮箱、通讯地址]第三条承包人义务3.1按时完成工程：承包人应确保在合同约定的时间内完成全部工程。3.2工程质量保证：承包人应确保工程质量符合国家或行业标准。3.3工程安全责任：承包人负责施工过程中的安全工作，确保施工人员安全。3.4工程资料整理：承包人应按合同要求整理工程资料，并及时提交甲方审核。第四条付款方式4.1付款比例：工程总造价的[比例]，分[次数]期支付。4.2付款时间：[具体时间节点]，如：工程开工后30天内支付首期款。4.3付款条件：工程进度达到约定的节点，且质量验收合格。4.4付款方式：银行转账或现金支付。第五条保修期及维修责任5.1保修期限：自工程竣工验收合格之日起计算，[具体年限]年内。5.2维修责任：在保修期内，因承包人原因造成的工程质量问题，承包人应负责免费维修。5.3保修费用：保修期内发生的维修费用由承包人承担。第六条合同变更及解除6.1合同变更：任何一方需变更合同内容，应提前[具体时间]书面通知对方，经双方协商一致后修改。1.任何一方严重违约；2.不可抗力导致合同无法履行；3.双方协商一致解除合同。第七条违约责任7.1承包人违约责任：1.迟期完成工程：每延迟一天，按工程总造价的[比例]支付违约金。2.工程质量不合格：按实际损失赔偿。7.2甲方违约责任：1.未按时付款：每延迟一天，按未付款金额的[比例]支付违约金。2.未按时验收：按实际损失赔偿。7.3违约责任承担：违约方应按照约定承担相应的违约责任，守约方有权要求违约方履行合同或赔偿损失。第八条争议解决8.1争议解决方式：本合同履行过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。8.2争议解决程序：争议发生后，双方应自争议发生之日起[具体时间]内进行协商；协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。8.3争议解决机构：本合同的争议解决机构为合同签订地的人民法院。第九条合同生效及终止9.1合同生效条件：本合同自双方签字盖章之日起生效。9.2合同终止条件：本合同因工程完成、合同解除或约定的其他原因终止。第十条合同附件10.1附件名称：本合同附件包括工程量清单、施工图纸、技术规范、工程进度计划等。10.2附件内容：附件内容应与本合同一致，作为合同不可分割的一部分。第十一条法律适用11.1合同适用法律：本合同适用中华人民共和国的法律。11.2争议解决法律适用：争议解决过程中适用的法律同本条第1款。第十二条不可抗力12.1不可抗力定义：不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括自然灾害、政府行为、社会异常事件等。12.2不可抗力处理：发生不可抗力事件，双方应立即通知对方，并采取措施减少损失；如不可抗力导致合同无法履行，经协商可部分或全部解除合同。12.3不可抗力证明：发生不可抗力事件，承包人应在[具体时间]内向甲方提供相关证明材料。第十三条合同份数13.1合同份数：本合同一式[具体份数]份，甲乙双方各执[具体份数]份。13.2份数分配：甲乙双方应按照约定的份数妥善保管合同文本。13.3份数效力：合同各份数具有同等法律效力。第十四条合同签署14.1签署时间：本合同签署时间为[具体日期]。14.2签署地点：本合同签署地为[具体地址]。14.3签署人员：甲方代表[姓名]，乙方代表[姓名]。14.4签署效力：本合同由甲乙双方代表签字盖章后生效。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方定义1.1第三方是指在本合同履行过程中，为甲方或乙方提供咨询、监理、检测、评估、融资等服务的独立法人或其他组织。1.2第三方不包括合同当事人及其关联公司、子公司或分支机构。第二条第三方介入范围2.1第三方介入范围包括但不限于工程咨询、监理、检测、评估、融资、争议解决等。2.2第三方介入的具体内容和方式由甲乙双方在合同中约定。第三条第三方责任限额3.1第三方责任限额由甲乙双方在合同中约定，具体包括：3.1.1第三方在履行合同过程中因自身原因造成的损失，责任限额为[具体金额]。3.1.2第三方在履行合同过程中因不可抗力等原因造成的损失，责任限额为[具体金额]。3.1.3第三方在履行合同过程中因违反法律法规造成的损失，责任限额为[具体金额]。第四条第三方责任划分4.1第三方在履行合同过程中，其责任由其自身承担。4.2第三方在履行合同过程中，如因甲乙双方的原因导致其责任，甲乙双方应承担相应的责任。4.3第三方在履行合同过程中，如因不可抗力等原因导致其责任，责任限额按照第三条约定执行。第五条第三方权利和义务5.1第三方权利：5.1.1第三方有权根据合同约定，独立开展业务活动。5.1.2第三方有权要求甲乙双方提供必要的资料和条件。5.1.3第三方有权在合同约定的范围内，对工程进行监督、检查和评估。5.2第三方义务：5.2.1第三方应按照合同约定，履行其职责，确保服务质量。5.2.2第三方应遵守国家法律法规和行业标准。5.2.3第三方应保守甲乙双方的商业秘密。第六条第三方变更6.1第三方变更需经甲乙双方同意，并书面通知对方。6.2第三方变更后，原合同条款中与第三方相关的条款相应变更。第七条第三方争议解决7.1第三方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。7.2第三方争议解决程序同第八条。第八条合同终止与第三方8.1合同终止时，第三方根据合同约定继续履行其职责，直至合同终止。8.2合同终止后，第三方应向甲乙双方提供其履行合同情况的报告，并按照约定进行结算。第九条本合同其他条款的适用9.1第三方介入后的合同条款，与本合同其他条款不一致的，以本条款为准。9.2本合同其他条款对第三方适用，除非本合同另有约定。第十条附则10.1本附加说明条款是本合同不可分割的一部分。10.2本附加说明条款的生效日期与本合同生效日期一致。10.3本附加说明条款的解释权归甲乙双方共有。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.工程量清单要求：详细列明工程项目的名称、数量、计量单位和单价。说明：工程量清单是计算工程总造价的基础，应确保准确性。2.施工图纸要求：包含工程项目的平面图、立面图、剖面图等，标明尺寸、材料和技术要求。说明：施工图纸是施工过程中的重要依据，确保施工符合设计要求。3.技术规范要求：列出工程所需遵循的国家或行业标准，确保工程质量。说明：技术规范是工程质量的重要保证，应严格遵循。4.工程进度计划要求：明确工程各个阶段的开始和结束时间，确保工程按计划进行。说明：工程进度计划是工程管理的重要工具，有助于监控工程进度。5.付款计划要求：列出每个付款节点的金额、时间及付款条件。说明：付款计划是双方约定付款方式的重要文件，确保资金按时到位。6.工程验收报告要求：详细记录工程验收的时间、地点、参与人员及验收结果。说明：工程验收报告是工程完成的重要标志，确保工程质量符合要求。7.工程保修单要求：明确保修期限、保修范围及保修责任。说明：保修单是工程保修的重要凭证，保障工程使用过程中的权益。8.合同变更协议要求：详细记录合同变更的内容、原因及双方签字。说明：合同变更协议是合同履行过程中可能出现的重要文件，确保变更的合法性。9.争议解决协议要求：明确争议解决的方式、程序及机构。说明：争议解决协议是解决合同履行过程中可能出现争议的重要依据。说明二：违约行为及责任认定：1.承包人违约行为：迟期完成工程：按合同约定支付违约金。工程质量不合格：承担修复费用，造成损失按实际损失赔偿。未按约定提供工程资料：按合同约定支付违约金。2.甲方违约行为：未按时付款：按合同约定支付违约金。未按时验收：按实际损失赔偿。未按约定提供施工条件：按合同约定支付违约金。3.第三方违约行为：未按时提供相关服务：按合同约定支付违约金。提供的服务不符合约定：承担修复费用，造成损失按实际损失赔偿。示例说明：承包人因自身原因导致工程延期3个月，甲方有权要求承包人支付每天按工程总造价[比例]计算的违约金。工程验收时发现部分工程不符合设计要求，甲方有权要求承包人进行修复，修复费用由承包人承担。第三方提供的服务不符合合同约定，甲方有权要求第三方承担修复费用，并按实际损失赔偿。全文完。2024年农田水利挡土墙工程承包协议1本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1承包方信息1.1.1承包方名称1.1.2承包方地址1.1.3联系人姓名1.1.4联系人电话1.2招标方信息1.2.1招标方名称1.2.2招标方地址1.2.3联系人姓名1.2.4联系人电话2.工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程期限3.工程内容3.1挡土墙设计要求3.2材料要求3.3施工技术要求4.合同价款4.1合同总价4.2付款方式4.3付款节点5.工程进度5.1施工进度计划5.2进度调整机制6.质量要求6.1质量标准6.2质量检验6.3质量保证7.安全生产7.1安全生产责任7.2安全防护措施7.3事故处理8.合同变更8.1变更程序8.2变更内容8.3变更影响9.争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决机构9.3争议解决期限10.违约责任10.1违约情形10.2违约责任承担10.3违约赔偿11.合同解除11.1解除条件11.2解除程序11.3解除后果12.合同终止12.1终止条件12.2终止程序12.3终止后果13.附件13.1技术规范13.2设计图纸13.3合同附件清单14.其他约定14.1法律适用14.2合同生效14.3合同备案14.4通知方式14.5合同附件第一部分：合同如下：1.合同双方基本信息1.1承包方信息1.1.1承包方名称：建设有限公司1.1.2承包方地址：省市区路号1.1.3联系人姓名：1.1.4联系人电话：1381.2招标方信息1.2.1招标方名称：农业科技有限公司1.2.2招标方地址：省市区路号1.2.3联系人姓名：1.2.4联系人电话：13956782.工程概况2.1工程名称：2024年农田水利挡土墙工程2.2工程地点：省市区镇2.3工程规模：总长度公里，总面积平方米2.4工程期限：自合同签订之日起，共计12个月3.工程内容3.1挡土墙设计要求：3.1.1挡土墙结构形式：重力式挡土墙3.1.2挡土墙高度：不低于2米3.1.3挡土墙基础宽度：不小于1.5米3.1.4挡土墙顶宽：不小于0.5米3.1.5挡土墙材料：C20混凝土3.2材料要求：3.2.1混凝土：符合国家标准C20混凝土3.2.2钢筋：符合国家标准HRB400钢筋3.2.3土壤：满足挡土墙稳定性的要求3.3施工技术要求：3.3.1施工前需进行地质勘察，确保基础施工质量3.3.2施工过程中需严格按照设计图纸进行施工3.3.3混凝土浇筑需连续进行，防止出现冷缝3.3.4钢筋绑扎需符合规范要求，确保结构强度4.合同价款4.1合同总价：人民币壹佰万元整（￥1000000.00）4.2付款方式：4.2.1首付款：合同签订后5个工作日内支付合同总价的30%4.2.2进度款：根据实际施工进度支付合同总价的60%4.2.3结算款：工程竣工验收合格后支付合同总价的10%4.3付款节点：4.3.1首付款支付节点：合同签订后5个工作日内4.3.2进度款支付节点：每月末支付当月已完成工程量的30%4.3.3结算款支付节点：工程竣工验收合格后30个工作日内5.工程进度5.1施工进度计划：5.1.1施工前期准备：合同签订后10个工作日内完成5.1.2地基处理：合同签订后20个工作日内完成5.1.3挡土墙主体结构施工：合同签订后30个工作日内完成5.1.4工程验收：合同签订后60个工作日内完成5.2进度调整机制：5.2.1因不可抗力因素导致工程进度延误，双方协商确定新的进度计划5.2.2因承包方原因导致工程进度延误，承包方承担相应责任并支付违约金5.2.3因招标方原因导致工程进度延误，招标方承担相应责任并支付违约金6.质量要求6.1质量标准：6.1.1挡土墙结构应符合设计要求，无裂缝、变形等质量问题6.1.2混凝土强度应符合国家标准C20混凝土要求6.1.3钢筋绑扎应符合规范要求，无遗漏、错位等问题6.2质量检验：6.2.1承包方应定期对工程进行自检，确保工程质量6.2.2招标方应组织对工程进行中间验收和竣工验收6.2.3质量检验不合格的工程，承包方应立即进行整改，直至合格6.3质量保证：6.3.1承包方应提供质量保证书，保证工程质量符合设计要求6.3.2质量保证期限：自工程竣工验收合格之日起，不少于5年7.安全生产7.1安全生产责任：7.1.1承包方负责施工现场的安全管理，确保施工人员安全7.1.2招标方负责对施工现场进行监督检查，确保安全生产7.2安全防护措施：7.2.1施工现场设置明显的安全警示标志7.2.2施工人员必须佩戴安全帽、安全带等防护用品7.2.3施工现场设置临时设施，如脚手架、防护栏等7.3事故处理：7.3.1事故发生后，承包方应立即采取措施，防止事故扩大7.3.2承包方应及时向招标方报告事故情况7.3.3事故处理完毕后，承包方应向招标方提交事故处理报告8.合同变更8.1变更程序8.1.1任何一方提出合同变更，应书面通知对方8.1.2双方应在收到变更通知之日起5个工作日内，就变更内容进行协商8.1.3协商一致后，双方应签署书面变更协议，作为合同附件8.2变更内容8.2.1变更内容包括但不限于工程内容、工程量、合同价款、付款方式、工期等8.2.2变更内容应详细列明变更原因、变更范围、变更后的具体条款8.3变更影响8.3.1合同变更可能影响工程进度、质量、安全等8.3.2双方应就变更可能产生的影响进行评估，并采取相应措施9.争议解决9.1争议解决方式9.1.1双方应通过友好协商解决合同争议9.1.2如协商不成，任何一方均可向合同所在地人民法院提起诉讼9.2争议解决机构9.2.1双方可约定将争议提交仲裁委员会仲裁9.2.2如无约定，争议解决机构为合同所在地人民法院9.3争议解决期限9.3.1争议发生后，双方应在30日内提交争议解决申请9.3.2争议解决期限自争议提交之日起计算10.违约责任10.1违约情形10.1.1承包方未按合同约定完成工程或提供不合格工程10.1.2招标方未按合同约定支付款项10.1.3双方未按合同约定履行其他义务10.2违约责任承担10.2.1承包方违约，应向招标方支付违约金，并承担修复费用10.2.2招标方违约，应向承包方支付违约金，并赔偿因此造成的损失10.3违约赔偿10.3.1违约赔偿金额应根据违约情形及损失程度确定10.3.2违约赔偿金额应包括直接经济损失和间接经济损失11.合同解除11.1解除条件11.1.1双方协商一致，可以解除合同11.1.2发生不可抗力，导致合同无法履行11.1.3一方严重违约，另一方提出解除合同11.2解除程序11.2.1提出解除合同的一方应书面通知对方11.2.2双方应在收到解除通知之日起5个工作日内，就解除事宜进行协商11.2.3协商一致后，双方应签署书面解除协议，作为合同附件11.3解除后果11.3.1合同解除后，双方应立即停止履行合同义务11.3.2双方应就合同解除前已发生的费用进行结算11.3.3双方应就合同解除后的责任进行协商12.合同终止12.1终止条件12.1.1合同履行完毕12.1.2合同解除12.1.3双方协商一致终止合同12.2终止程序12.2.1双方应签署书面终止协议，作为合同附件12.2.2终止协议应明确终止原因、终止日期和终止后的责任12.3终止后果12.3.1合同终止后，双方应立即停止履行合同义务12.3.2双方应就合同终止前已发生的费用进行结算12.3.3双方应就合同终止后的责任进行协商13.附件13.1技术规范13.2设计图纸13.3合同附件清单14.其他约定14.1法律适用：本合同适用中华人民共和国法律14.2合同生效：本合同自双方签字（或盖章）之日起生效14.3合同备案：本合同签订后，双方应在10个工作日内向相关部门备案14.4通知方式：双方通讯地址、联系人变更时，应及时书面通知对方14.5合同附件：本合同附件与本合同具有同等法律效力第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义15.1.1本合同中的“第三方”是指除甲乙双方外的，参与合同履行过程中的任何个人或组织，包括但不限于设计单位、监理单位、检测机构、审计机构、保险公司、仲裁机构等。15.2第三方介入范围15.2.1第三方介入的范围包括但不限于：工程设计、工程监理、工程质量检测、工程结算审计、工程保险、争议仲裁等。15.3第三方介入程序15.3.1甲乙双方协商一致后，可邀请第三方介入合同履行。15.3.2第三方介入前，甲乙双方应与第三方签订相应的合作协议或委托书。15.3.3第三方介入后，应遵守本合同及相关法律法规，履行相应的职责。16.第三方责任限额16.1第三方责任16.1.1第三方在合同履行过程中，因自身过错导致合同无法履行或造成损失的，应承担相应的赔偿责任。16.1.2第三方的责任限额由甲乙双方在合作协议或委托书中约定，但不得超过合同总价的一定比例。16.2第三方责任限额的具体规定16.2.1第三方责任限额不得超过合同总价的一定比例，如10%。16.2.2第三方责任限额可根据第三方提供的服务内容、风险程度等因素进行调整。16.2.3第三方责任限额的调整需经甲乙双方书面同意。17.第三方与其他各方的责任划分17.1第三方与甲方的责任划分17.1.1第三方应按照合作协议或委托书的要求，对甲方提供的服务或产品负责。17.1.2甲方应向第三方提供必要的资料和条件，支持第三方履行职责。17.2第三方与乙方的责任划分17.2.1第三方应按照合作协议或委托书的要求，对乙方提供的服务或产品负责。17.2.2乙方应向第三方提供必要的资料和条件，支持第三方履行职责。17.3第三方与其他各方的责任划分17.3.1第三方与其他各方（如设计单位、监理单位等）之间的责任划分，应在合作协议或委托书中明确。17.3.2各方应按照合作协议或委托书的规定，承担相应的责任。18.第三方介入的额外条款及说明18.1第三方介入的额外条款18.1.1第三方介入的额外条款包括但不限于：保密条款、保密期限、保密责任等。18.1.2保密条款要求第三方对甲乙双方的信息进行保密，未经许可不得向任何第三方泄露。18.2第三方介入的说明18.2.1第三方介入的说明包括但不限于：第三方介入的目的、介入方式、介入时间等。18.2.2第三方介入的说明应明确第三方的职责和权利，以及介入的具体流程。19.第三方介入的监督与控制19.1甲乙双方应共同监督第三方在合同履行过程中的行为。19.1.1甲乙双方应定期检查第三方的履职情况，确保其按照合作协议或委托书的要求履行职责。19.1.2甲乙双方有权要求第三方提供工作进展报告，并对第三方的工作进行评估。19.2第三方介入的控制措施19.2.1甲乙双方应制定相应的控制措施，确保第三方介入的合法性和有效性。19.2.2控制措施包括但不限于：制定第三方工作计划、设置第三方工作流程、定期召开三方协调会等。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.技术规范详细要求：附件应包含工程所需的技术规范，包括但不限于设计规范、施工规范、验收规范等，确保工程质量和安全。说明：技术规范应与国家标准和行业标准相一致，并在工程实施过程中严格执行。2.设计图纸详细要求：附件应包含工程的设计图纸，包括但不限于总平面图、剖面图、细部图等，确保设计方案的准确性和可实施性。说明：设计图纸应由具有相应资质的设计单位绘制，并经甲方认可。3.合同附件清单详细要求：附件清单应详细列明所有合同附件的名称、数量、用途等，确保合同