终止总承包合同终止后的责任分配

终止总承包合同终止后的责任分配合同编号：__________终止总承包合同终止后的责任分配名称：____________________地址：____________________法定代表人：________________联系电话：________________名称：____________________地址：____________________法定代表人：________________联系电话：________________鉴于：2.双方在原合同执行过程中，因______原因（具体原因详见附件一：合同终止原因说明），经双方协商一致，决定自______年______月______日起终止原合同的履行。3.为了明确终止原合同后双方的责任和义务，保证工程的顺利进行，维护双方的合法权益，双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，达成如下协议：一、责任分配1.终止原合同后，乙方应立即停止所有工程活动，向甲方支付合同总价款的______%，作为乙方在原合同履行过程中的违约金（详见附件二：违约金计算方法）。2.乙方应按照甲方的要求，将施工现场交还给甲方，并承担因乙方原因导致工程停工、窝工等产生的所有费用。3.乙方应承担因合同终止导致甲方损失的全部费用，包括但不限于：人员遣散费、设备租赁费、材料采购费等。4.甲方应按照原合同约定，向乙方支付已完成的工程量对应的工程款，但扣除乙方应支付的违约金、损失赔偿金等费用。5.甲方应承担原合同终止后，因工程继续施工所产生的所有费用，包括但不限于：工程变更费用、新增工程费用、人员遣散费等。6.双方应共同配合，确保工程在终止原合同后能够顺利继续施工，确保项目按时完成。二、违约责任1.任何一方违反本合同的约定，应承担相应的违约责任，向对方支付违约金，违约金为合同总价款的______%。2.违约方还应承担因违约导致对方损失的全部费用，包括但不限于：修复费用、赔偿金、诉讼费、律师费等。三、争议解决1.本合同的签订、履行、终止、解除及违约等事项，如有争议，双方应协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。2.本合同签订后，如需修改、补充，应由双方协商一致，并以书面形式签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。四、其他约定1.本合同一式两份，甲乙双方各执一份。2.本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至______年______月______日。甲方（盖章）：________________乙方（盖章）：________________甲方代表（签名）：_____________乙方代表（签名）：_____________签订日期：______年______月______日附件一：合同终止原因说明（此处详细描述合同终止的原因，包括但不限于设计变更、工程款支付、工期延误等）附件二：违约金计算方法（此处详细描述违约金的计算方法，包括但不限于计算基数、计算比例等）一、附件列表：1.附件一：合同终止原因说明2.附件二：违约金计算方法二、违约行为及认定：1.乙方未按原合同约定的工期完成工程，构成工期延误违约。2.乙方未按原合同约定的质量标准完成工程，构成质量违约。3.乙方未按原合同约定的支付条款支付款项，构成支付违约。4.乙方未按原合同约定的义务履行合同，构成义务违约。三、法律名词及解释：1.总承包合同：指甲方将工程建设项目的全部或大部分工程包给乙方承担，并由乙方负责组织施工、设备供应、材料供应、工程质量、安全、进度等的一种合同形式。2.违约金：指一方违反合同约定，应向对方支付的赔偿金。3.损失赔偿金：指一方违反合同约定，导致对方遭受损失，应支付的赔偿金。4.工期延误：指乙方未按原合同约定的工期完成工程。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.遇到乙方工期延误问题，甲方可以要求乙方支付违约金，并要求乙方尽快完成工程。2.遇到乙方质量问题，甲方可以要求乙方重新施工，并要求乙方支付相应的赔偿金。3.遇到乙方支付问题，甲方可以要求乙方支付应付款项，并有权终止合同。4.遇到其他违约行为，甲方可以根据实际情况要求乙方支付违约金、赔偿金，并要求乙方履行合同义务。五、所有应用场景：1.甲方与乙方签订总承包合同，乙方