消防设施施工合同工装

消防设施施工合同工装合同编号：__________鉴于甲方为消防安全需要，拟对消防设施进行施工改造；鉴于乙方具备消防设施施工改造的资质和能力；甲乙双方本着平等、自愿、诚实信用的原则，经协商一致，就甲方消防设施施工改造事项达成如下协议：第一条工程内容1.1工程名称：__________________1.2工程地点：__________________1.3工程规模：__________________1.4工程预算：__________________第二条乙方的义务2.1乙方应按照甲方的要求，完成消防设施的施工改造工作，确保消防设施的正常运行。2.2乙方应按照约定的工期完成工程，如因乙方原因导致工程延期，乙方应承担相应的违约责任。2.3乙方应保证施工质量，确保消防设施符合国家相关法律法规和标准要求。2.4乙方应承担施工期间的安全责任，确保施工过程中不发生安全事故。第三条甲方的义务3.1甲方应按照约定的时间和金额支付乙方的工程款项。3.2甲方应提供施工所需的现场条件，包括但不限于施工场地、电源、水源、交通等。3.3甲方应协助乙方办理与施工相关的审批手续。3.4甲方应按照约定时间支付乙方的工程款项，延期支付的，应支付相应的滞纳金。第四条工程价款及支付4.1乙方的工程报价为：__________________元（大写：__________________元整）。（1）合同签订后，甲方支付乙方工程款的30%；（2）工程验收合格后，甲方支付乙方工程款的60%；（3）剩余的10%作为质保金，质保期结束后支付。4.3甲方支付工程款项时，应提供正规发票。第五条工程验收5.1工程完成后，乙方应按照国家标准和行业规定进行自检。5.2甲方应组织相关单位对工程进行验收，验收合格的，予以支付工程尾款。5.3验收不合格的，乙方应在甲方规定的时间内进行整改，直至验收合格。第六条质保期6.1乙方应按照约定提供质保服务，质保期为：__________________年。6.2在质保期内，乙方应对消防设施进行定期检查和维护，确保消防设施的正常运行。6.3质保期内，如消防设施出现质量问题，乙方应负责及时修复，并承担相应的费用。第七条违约责任7.1乙方未按照约定时间完成工程的，应支付甲方违约金，违约金为工程总价的1%。7.2甲方未按照约定时间支付工程款的，应支付乙方滞纳金，滞纳金为应付款项的1%。7.3因乙方施工原因导致消防设施出现质量问题的，乙方应承担修复费用及因此产生的其他损失。7.4因甲方原因导致工程延期或停工的，乙方有权要求甲方支付延期费用。第八条争议解决8.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。第九条其他约定9.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。9.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格且质保期满之日终止。甲方（盖章）：__________________乙方（盖章）：__________________甲方代表（签名）：______________乙方代表（签名）：______________签订日期：__________________一、附件列表：1.甲方营业执照复印件2.乙方资质证书复印件3.工程设计图纸4.施工方案5.工程预算明细表6.付款凭证7.验收报告8.质保金支付凭证二、违约行为及认定：1.乙方未按约定时间完成工程，认定为违约。2.甲方未按约定时间支付工程款，认定为违约。3.乙方施工原因导致消防设施质量问题，认定为违约。4.甲方原因导致工程延期或停工，认定为违约。三、法律名词及解释：1.甲方：指合同中的委托方，具有支付义务和权利的一方。2.乙方：指合同中的受托方，具有施工义务和权利的一方。3.工程验收：指工程完成后，甲方组织相关单位进行的质量检查。4.质保期：指乙方对消防设施提供质保服务的时间期限。5.违约金：指违约方按照约定支付给守约方的赔偿金。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：解决办法：双方协商调整工期，如需乙方承担违约责任，则按合同约定支付违约金。2.工程质量问题：解决办法：乙方负责整改，直至验收合格；如涉及损失，乙方承担相应赔偿责任。3.付款延误：解决办法：甲方按时支付工程款项，如延误，应支付滞纳金。4.施工过程中出现安全事故：解决办法：乙方应立即报告甲方，并采取措施防止事故扩大，按合同约定承担责任。五、所有应用场景：1.适用于各类建筑物消防设施的施工改造。2.