版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度建筑行业专业劳务分包协议本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1分包方基本信息1.1.1分包方名称1.1.2分包方地址1.1.3分包方法定代表人1.1.4分包方联系方式1.2总包方基本信息1.2.1总包方名称1.2.2总包方地址1.2.3总包方法定代表人1.2.4总包方联系方式2.工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程类型2.5工程合同价款2.6工期3.分包工程内容3.1分包工程范围3.2分包工程量3.3分包工程质量要求4.分包合同价款及支付方式4.1分包合同价款4.2分包合同价款调整4.3分包合同价款支付方式4.4分包合同价款支付节点5.工程进度及节点5.1工程进度计划5.2工程节点进度要求5.3工程进度调整6.工程质量及验收6.1工程质量标准6.2工程验收程序6.3工程验收标准6.4工程质量保证期7.人员配备及管理7.1分包方人员配备7.2人员培训及考核7.3人员管理及考核8.材料供应及管理8.1材料供应要求8.2材料验收及管理8.3材料质量保证9.机械设备及设施9.1机械设备配置9.2机械设备使用及维护9.3机械设备损坏及赔偿10.工程安全及环保10.1工程安全责任10.2工程安全措施10.3环保要求及措施11.争议解决及违约责任11.1争议解决方式11.2违约责任12.合同解除及终止12.1合同解除条件12.2合同终止条件13.合同生效及终止13.1合同生效条件13.2合同终止条件14.其他约定事项14.1保密条款14.2合同附件14.3合同附件清单第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1分包方基本信息1.1.1分包方名称:劳务分包有限公司1.1.2分包方地址:省市区路号1.1.3分包方法定代表人:1.2总包方基本信息1.2.1总包方名称:建筑工程有限公司1.2.2总包方地址:省市区路号1.2.3总包方法定代表人:2.工程概况2.1工程名称:住宅小区项目2.2工程地点:省市区2.3工程规模:总建筑面积约万平方米,包含住宅、商业、地下车库等2.4工程类型:住宅小区建筑工程2.5工程合同价款:人民币壹仟万元整(¥10,000,000)2.6工期:自合同签订之日起,共计12个月3.分包工程内容3.1分包工程范围:包括但不限于混凝土浇筑、钢筋绑扎、砌筑工程等3.2分包工程量:详见附件《工程量清单》3.3分包工程质量要求:达到国家现行建筑工程施工质量验收统一标准及有关专业工程质量验收规范的要求4.分包合同价款及支付方式4.1分包合同价款:人民币玖佰万元整(¥9,000,000)4.2分包合同价款调整:在合同执行期间,如遇政策性调整,按国家或地方相关政策执行4.3分包合同价款支付方式:分阶段支付,具体支付节点如下:4.3.1签订合同后5个工作日内,支付合同价款的10%作为预付款4.3.2完成分包工程量的30%,支付合同价款的30%4.3.3完成分包工程量的60%,支付合同价款的30%4.3.4工程竣工验收合格后,支付合同价款的20%,剩余10%作为质保金,质保期满后无质量问题无息退还5.工程进度及节点5.1工程进度计划:详见附件《工程进度计划表》5.2工程节点进度要求:按工程进度计划执行,确保各节点工期目标5.3工程进度调整:如遇不可抗力或其他特殊情况导致进度延误,双方协商确定调整方案6.工程质量及验收6.1工程质量标准:达到国家现行建筑工程施工质量验收统一标准及有关专业工程质量验收规范的要求6.2工程验收程序:按照国家及地方相关规范执行,由总包方组织验收6.3工程验收标准:详见附件《工程质量验收标准》6.4工程质量保证期:自竣工验收合格之日起,工程质量保证期为1年8.材料供应及管理8.1材料供应要求8.1.1分包方负责分包工程的材料采购、供应和管理。8.1.2分包方应确保材料质量符合国家及行业标准。8.1.3分包方应在材料进场前进行质量检验,并做好检验记录。8.2材料验收及管理8.2.1总包方应在材料进场后,与分包方共同进行验收。8.2.2验收合格的材料方可进入施工现场。8.2.3验收不合格的材料,分包方应立即退场,并承担相应责任。8.3材料质量保证8.3.1分包方应提供材料生产厂家的质量保证书。8.3.2在施工过程中,如因材料质量问题导致工程损坏,分包方应负责修复或赔偿。9.机械设备及设施9.1机械设备配置9.1.1分包方应根据工程需要配置必要的施工机械设备。9.2机械设备使用及维护9.2.1分包方应按照操作规程使用机械设备。9.2.2分包方应定期对机械设备进行维护保养。9.3机械设备损坏及赔偿9.3.1因分包方使用不当导致机械设备损坏,分包方应负责修复或赔偿。9.3.2因不可抗力导致机械设备损坏,双方协商确定赔偿事宜。10.工程安全及环保10.1工程安全责任10.1.1分包方负责分包工程的安全生产。10.1.2分包方应遵守国家及地方有关安全生产的法律、法规和标准。10.2工程安全措施10.2.1分包方应制定安全生产措施,并确保措施落实到位。10.2.2分包方应定期对施工现场进行安全检查。10.3环保要求及措施10.3.1分包方应遵守国家及地方有关环境保护的法律、法规和标准。10.3.2分包方应采取措施减少施工过程中的环境污染。11.争议解决及违约责任11.1争议解决方式11.1.1双方发生争议,应友好协商解决。11.1.2协商不成的,可提交仲裁委员会仲裁。11.2违约责任11.2.1任何一方违反合同约定,应承担相应的违约责任。11.2.2违约方应赔偿守约方因此遭受的损失。12.合同解除及终止12.1合同解除条件12.1.1双方协商一致,可以解除合同。12.1.2发生不可抗力,导致合同无法履行。12.2合同终止条件12.2.1合同履行完毕。12.2.2合同解除。13.合同生效及终止13.1合同生效条件13.1.1双方签字盖章。13.1.2合同符合法律法规要求。13.2合同终止条件13.2.1合同履行完毕。13.2.2合同解除。14.其他约定事项14.1保密条款14.1.1双方对本合同内容及履行情况负有保密义务。14.2合同附件14.2.1《工程量清单》14.2.2《工程进度计划表》14.2.3《工程质量验收标准》14.2.4其他双方认为必要的附件第二部分:第三方介入后的修正1.第三方概念界定1.1第三方是指在本合同履行过程中,根据合同约定或双方协商一致,介入合同履行过程中的独立主体。1.2第三方可以是中介机构、监理单位、检测机构、咨询服务机构等。1.3第三方介入的目的是为了保证合同的履行,提高工程质量,确保工程安全,以及解决合同履行中的争议。2.第三方介入的条件2.1第三方介入应经甲乙双方协商一致,并在合同中明确约定。2.2第三方介入应具备相应的资质和能力,能够独立承担相应的责任。2.3第三方介入应遵守国家相关法律法规和行业标准。3.第三方责权利3.1第三方责任3.1.1第三方应按照合同约定和法律法规要求,履行相应的职责。3.1.2第三方对因其违约行为给甲乙双方造成的损失,应承担相应的赔偿责任。3.2第三方权利3.2.1第三方有权要求甲乙双方提供必要的信息和资料。3.2.2第三方有权对工程进行监督检查,并提出整改意见。3.2.3第三方有权根据合同约定,对工程进行验收。3.3第三方义务3.3.1第三方应保持独立性,不得偏袒任何一方。3.3.2第三方应保守合同秘密,不得泄露甲乙双方的商业秘密。4.第三方介入的具体条款4.1第三方介入的方式4.1.1第三方介入可以通过合同约定,也可以通过甲乙双方协商一致的方式进行。4.1.2第三方介入可以是以监理、咨询、检测等形式出现。4.2第三方介入的费用4.2.1第三方介入的费用由甲乙双方协商确定。4.2.2第三方介入的费用应计入合同总价款。4.3第三方介入的期限4.3.1第三方介入的期限应根据工程需要和合同约定确定。4.3.2第三方介入的期限届满,第三方应向甲乙双方提交工作报告。5.第三方责任限额5.1第三方责任限额应根据第三方的资质和能力,以及介入的具体工作内容确定。5.2第三方责任限额应在本合同中明确约定。6.第三方与其他各方的划分说明6.1第三方与甲方的划分6.1.1第三方应向甲方提供工作成果,甲方应对第三方的成果进行验收。6.1.2第三方的工作成果应符合合同约定和行业标准。6.2第三方与乙方的划分6.2.1第三方应向乙方提供工作成果,乙方应对第三方的成果进行验收。6.2.2第三方的工作成果应符合合同约定和行业标准。6.3第三方与甲乙双方的关系6.3.1第三方与甲乙双方均为合同履行中的独立主体。6.3.2第三方对甲乙双方均负有相应的责任。6.3.3第三方的工作成果应同时满足甲乙双方的要求。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.工程量清单要求:详细列明分包工程的项目、工程量、单位、单价及合价。说明:工程量清单是合同附件,用于明确分包工程的具体内容和数量,作为工程结算和支付的基础。2.工程进度计划表要求:明确列出各分部分项工程的施工顺序、起止时间及关键节点。说明:工程进度计划表是合同附件,用于指导分包工程的施工进度,确保工程按期完成。3.工程质量验收标准要求:详细列出工程质量验收的标准和程序。说明:工程质量验收标准是合同附件,用于确保分包工程的质量达到国家及行业标准。4.人员配备及管理方案要求:列出分包方人员的姓名、职务、职责及联系方式。说明:人员配备及管理方案是合同附件,用于明确分包方人员的管理和职责,确保工程顺利进行。5.机械设备配置清单要求:列出分包工程所需的机械设备名称、型号、数量及性能参数。说明:机械设备配置清单是合同附件,用于明确分包工程所需的机械设备,确保施工顺利进行。6.材料供应计划及质量保证书要求:列出材料名称、规格、数量、供应商及质量保证书。说明:材料供应计划及质量保证书是合同附件,用于确保分包工程所需材料的质量和供应。7.工程安全及环保措施要求:列出工程安全及环保的具体措施和应急预案。说明:工程安全及环保措施是合同附件,用于确保分包工程的安全生产和环境保护。8.第三方介入协议要求:明确第三方介入的方式、范围、费用及期限。说明:第三方介入协议是合同附件,用于明确第三方介入的具体事项,确保合同履行。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为1.1分包方未按合同约定完成工程进度。1.2分包方未按合同约定达到工程质量标准。1.3分包方未按合同约定提供合格的材料。1.4分包方未按合同约定履行安全生产责任。1.5分包方未按合同约定履行环保责任。2.责任认定标准2.1分包方未按合同约定完成工程进度,每延误一天,应向甲方支付合同价款的0.1%作为违约金。2.2分包方未按合同约定达到工程质量标准,导致返工或修复,分包方应承担全部费用。2.3分包方未按合同约定提供合格的材料,导致工程损坏,分包方应负责修复或赔偿。2.4分包方未按合同约定履行安全生产责任,导致安全事故,分包方应承担全部责任。2.5分包方未按合同约定履行环保责任,导致环境污染,分包方应承担全部责任。3.违约示例说明3.1分包方在施工过程中,由于管理不善,导致工程进度延误5天,应向甲方支付违约金5000元。3.2分包方在施工过程中,由于材料质量问题,导致返工,返工费用10000元,由分包方承担。3.3分包方在施工过程中,由于安全生产措施不到位,导致安全事故,分包方应承担全部责任。全文完。2024年度建筑行业专业劳务分包协议1本合同目录一览1.分包工程概况1.1工程名称1.2工程地点1.3工程规模1.4工程类型1.5工程工期1.6工程质量标准2.分包单位资质及责任2.1分包单位资质要求2.2分包单位责任3.工程量及合同价款3.1工程量计算方法3.2合同价款及支付方式3.3价格调整机制4.分包工程进度计划4.1工程进度安排4.2进度调整程序5.工程质量保证措施5.1质量控制体系5.2质量检测与验收6.安全生产及文明施工6.1安全生产责任制6.2安全生产措施6.3文明施工要求7.人员管理及培训7.1人员配备要求7.2培训及考核8.材料及设备管理8.1材料及设备采购8.2材料及设备验收8.3材料及设备保管9.专利及知识产权9.1专利及知识产权保护9.2侵权责任10.合同变更及解除10.1合同变更程序10.2合同解除条件10.3合同解除程序11.违约责任11.1违约责任承担11.2违约责任计算方法12.争议解决12.1争议解决方式12.2争议解决程序13.合同解除及终止13.1合同解除条件13.2合同终止条件13.3合同解除及终止程序14.其他约定事项14.1合同生效条件14.2合同附件14.3合同解释权第一部分:合同如下:1.分包工程概况1.1工程名称:大厦建筑工程1.2工程地点:市区路号1.3工程规模:总建筑面积约10万平方米,地上25层,地下2层1.4工程类型:住宅及商业综合体1.5工程工期:自合同签订之日起12个月1.6工程质量标准:符合国家现行建筑工程质量验收统一标准及相关专业质量验收规范2.分包单位资质及责任2.2分包单位责任:按照合同约定,完成分包工程的施工任务,确保工程质量、安全、进度满足要求3.工程量及合同价款3.1工程量计算方法:按照国家现行建筑工程施工图预算编制办法进行计算3.2合同价款:人民币伍仟万元整(¥50,000,000.00)3.3价格调整机制:合同签订后,如遇国家政策调整,价格按国家相关政策执行4.分包工程进度计划4.1工程进度安排:根据施工图设计,制定详细的施工进度计划,包括分部分项工程进度、节点工期等4.2进度调整程序:如因客观原因导致进度调整,双方协商一致后,签订补充协议,明确调整后的进度计划5.工程质量保证措施5.1质量控制体系:建立健全质量管理体系,包括质量目标、质量控制措施、质量检验制度等5.2质量检测与验收:按照国家现行建筑工程质量检验标准,对工程进行全过程质量检测与验收6.安全生产及文明施工6.1安全生产责任制:明确各级人员安全生产责任,落实安全生产措施6.2安全生产措施:加强现场安全管理,确保施工安全,预防和减少安全事故发生6.3文明施工要求:遵守施工现场管理规定,保持施工现场整洁,营造文明施工环境7.人员管理及培训7.1人员配备要求:按照工程需要,配备足够的施工人员,确保施工质量7.2培训及考核:对施工人员进行专业技能培训,考核合格后方可上岗8.材料及设备管理8.1材料及设备采购:分包单位负责工程所需材料及设备的采购,应选用符合国家质量标准的材料,并保证设备性能满足工程要求8.2材料及设备验收:材料及设备进场前,需进行验收,合格后方可使用,验收记录应详细记录材料及设备名称、规格、型号、数量、供应商等信息8.3材料及设备保管:分包单位负责材料及设备的保管,确保其安全、完好,防止损坏和丢失9.专利及知识产权9.1专利及知识产权保护:分包单位应尊重他人的专利及知识产权,不得侵犯他人专利及知识产权9.2侵权责任:如分包单位因侵犯他人专利及知识产权而引起纠纷,由分包单位承担全部法律责任10.合同变更及解除10.1合同变更程序:任何合同内容的变更,需双方协商一致,并以书面形式签订补充协议10.2合同解除条件:合同履行过程中,如发生不可抗力或其他特殊情况,导致合同无法履行,双方可协商解除合同10.3合同解除程序:合同解除需提前通知对方,并书面确认解除事宜,包括解除原因、日期等11.违约责任11.1违约责任承担:任何一方违反合同约定,应承担相应的违约责任,包括但不限于赔偿损失、支付违约金等11.2违约责任计算方法:违约责任的具体计算方法,按合同约定的违约金比例或实际损失计算12.争议解决12.1争议解决方式:发生争议时,双方应友好协商解决;协商不成的,可提交仲裁委员会仲裁或向人民法院提起诉讼12.2争议解决程序:仲裁或诉讼程序按相关法律法规执行,仲裁或诉讼费用由败诉方承担13.合同解除及终止13.1合同解除条件:如合同履行过程中,发生严重违约或不可抗力等情况,双方可协商解除合同13.2合同终止条件:合同约定的工程完工,质量合格,且双方无未了事项,合同自然终止13.3合同解除及终止程序:合同解除或终止需提前通知对方,并书面确认解除或终止事宜,包括解除或终止原因、日期等14.其他约定事项14.1合同生效条件:本合同自双方签字盖章之日起生效14.2合同附件:合同附件包括但不限于施工图纸、工程量清单、技术规范、相关资质证明等14.3合同解释权:本合同的解释权归甲方所有第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方定义:本合同中所述第三方,是指为甲方或乙方提供专业服务、咨询、监理、检测、评估等服务的独立法人或其他组织。15.2第三方介入范围:第三方介入范围包括但不限于工程监理、质量检测、安全生产监管、技术评估、法律咨询等。16.第三方介入程序16.1介入申请:甲方或乙方需向对方提出第三方介入申请,说明介入原因、第三方资质要求及预期服务内容。16.2同意与选择:对方同意介入后,双方共同选择合适的第三方,并签订相应的服务协议。17.第三方责任与权利17.1责任:第三方在提供服务的范围内,应严格按照相关法律法规和行业标准,履行职责,保证服务质量。17.2权利:第三方有权获取必要的工作资料和现场条件,以完成其服务任务;有权获得约定的服务费用。18.第三方责任限额18.1责任限额设定:第三方在提供服务的范围内,如因自身原因导致甲方或乙方损失,其责任限额由双方在服务协议中约定。18.2责任限额执行:第三方责任限额在服务协议中明确,如发生超出责任限额的损失,由甲方或乙方自行承担。19.第三方与其他各方的划分说明19.1第三方与甲方:第三方作为甲方聘请的服务提供方,对甲方负责,接受甲方的监督和管理。19.2第三方与乙方:第三方作为乙方聘请的服务提供方,对乙方负责,接受乙方的监督和管理。19.3第三方与施工方:第三方对施工方进行监管和服务,确保施工质量、安全和进度,但不直接参与施工活动。20.第三方介入的合同条款20.1合同条款调整:第三方介入后,原合同中相关条款如需调整,双方应在服务协议中进行明确约定。20.2费用承担:第三方介入产生的费用,包括但不限于服务费、差旅费、资料费等,由甲方或乙方根据服务协议约定承担。21.第三方介入的变更管理21.1变更申请:如需变更第三方介入的服务内容或方式,甲方或乙方应向对方提出变更申请,并经对方同意后实施。21.2变更协议:变更后的服务内容或方式,双方应以书面形式签订补充协议,作为原合同的一部分。22.第三方介入的争议解决22.1争议解决方式:第三方介入过程中如发生争议,双方应通过协商解决;协商不成的,可提交仲裁或诉讼。22.2争议处理费用:第三方介入产生的争议处理费用,由责任方承担。23.第三方介入的合同终止23.1终止条件:如第三方介入的服务合同因故提前终止,双方应按合同约定办理终止手续。23.2终止协议:合同终止后,双方应签订终止协议,明确双方的权利和义务。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.工程施工图纸及设计文件要求:施工图纸应符合国家现行设计规范,设计文件应详细说明设计意图及施工要求。说明:图纸及设计文件是施工的重要依据,需确保其准确性和完整性。2.工程量清单要求:工程量清单应详细列明各分部分项工程量,并附有计算依据。说明:工程量清单是合同价款确定的基础,应确保其准确无误。3.技术规范要求:技术规范应符合国家现行建筑工程质量验收统一标准及相关专业质量验收规范。说明:技术规范是工程质量控制的重要依据,应严格执行。4.分包单位资质证明要求:分包单位应提供有效的企业法人营业执照、资质证书等证明材料。说明:资质证明是分包单位履行合同能力的重要凭证。5.人员配备表要求:人员配备表应详细列明施工人员的姓名、岗位、资质等级等信息。说明:人员配备表是确保施工人员能力满足工程要求的重要文件。6.材料及设备清单要求:材料及设备清单应详细列明材料及设备名称、规格、型号、数量等信息。说明:材料及设备清单是材料及设备采购和验收的重要依据。7.安全生产措施要求:安全生产措施应包括安全生产责任制、安全防护设施、应急预案等内容。说明:安全生产措施是确保施工安全的重要保障。8.文明施工措施要求:文明施工措施应包括施工现场管理、环境卫生、文明施工规范等内容。说明:文明施工措施是提升施工环境,树立良好企业形象的重要手段。9.服务协议要求:服务协议应详细列明第三方服务内容、费用、责任等。说明:服务协议是第三方介入服务的重要法律文件。10.补充协议要求:补充协议应详细列明合同变更、解除、终止等事宜。说明:补充协议是合同履行过程中出现变更、解除、终止等情形时的重要补充文件。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:分包单位未按合同约定完成工程进度。责任认定标准:按合同约定支付违约金,并赔偿甲方因此遭受的损失。示例:如分包单位未在合同规定的时间内完成工程,需支付每日违约金人民币壹万元,并赔偿甲方因此遭受的直接经济损失。2.违约行为:分包单位未按合同约定保证工程质量。责任认定标准:承担修复费用,并赔偿甲方因此遭受的损失。示例:如分包单位施工的工程质量不合格,需承担修复费用,并赔偿甲方因此遭受的直接经济损失。3.违约行为:分包单位未按合同约定保证安全生产。责任认定标准:承担事故责任,赔偿甲方因此遭受的损失。示例:如分包单位发生安全事故,需承担事故责任,赔偿甲方因此遭受的直接经济损失。4.违约行为:分包单位未按合同约定提供材料及设备。责任认定标准:按合同约定支付违约金,并赔偿甲方因此遭受的损失。示例:如分包单位未能按照约定提供合格的材料及设备,需支付每日违约金人民币伍千元,并赔偿甲方因此遭受的直接经济损失。5.违约行为:分包单位违反合同约定,导致合同解除。责任认定标准:承担违约责任,赔偿甲方因此遭受的损失。示例:如分包单位严重违约,导致合同解除,需承担违约责任,赔偿甲方因此遭受的直接经济损失。全文完。2024年度建筑行业专业劳务分包协议2本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1分包方基本信息1.2总包方基本信息1.3指定负责人及联系方式2.工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程工期3.分包工程内容及范围3.1分包工程具体内容3.2分包工程量清单3.3分包工程质量要求4.工程款项及支付方式4.1工程款总额4.2分阶段支付比例及时间4.3预付款及进度款支付4.4结算款支付5.材料供应及管理5.1材料供应责任5.2材料采购及验收5.3材料保管及使用6.工程进度及验收6.1工程进度计划6.2工程验收标准6.3工程验收程序7.安全生产及环境保护7.1安全生产责任7.2安全生产管理制度7.3环境保护要求8.保险责任及赔偿8.1保险种类及范围8.2保险费用及承担8.3赔偿责任及程序9.违约责任9.1违约情形9.2违约责任承担10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构11.合同变更及解除11.1变更程序11.2解除条件11.3解除程序12.合同生效及终止12.1生效条件12.2生效日期12.3终止条件13.合同附件及补充条款13.1附件内容13.2补充条款14.其他约定事项14.1法律适用14.2合同份数14.3合同签署及生效日期第一部分:合同如下:第一条合同双方基本信息1.1分包方基本信息1.1.1分包方名称:__________1.1.2分包方法定代表人:__________1.1.3分包方注册地址:__________1.1.4分包方联系电话:__________1.1.5分包方开户银行及账号:__________1.2总包方基本信息1.2.1总包方名称:__________1.2.2总包方法定代表人:__________1.2.3总包方注册地址:__________1.2.4总包方联系电话:__________1.2.5总包方开户银行及账号:__________1.3指定负责人及联系方式1.3.1分包方负责人:__________1.3.2总包方负责人:__________1.3.3联系电话:__________第二条工程概况2.1工程名称:__________2.2工程地点:__________2.3工程规模:__________2.4工程工期:自__________年__________月__________日起至__________年__________月__________日止,共计__________个月。第三条分包工程内容及范围3.1分包工程具体内容:__________3.2分包工程量清单:3.2.1项目一:__________3.2.2项目二:__________3.2.3项目三:__________……3.2.10项目十:__________3.3分包工程质量要求:按照国家及行业相关标准执行。第四条工程款项及支付方式4.1工程款总额:人民币__________元整。4.2分阶段支付比例及时间:4.2.1预付款:合同签订后__________日内支付总额的__________%;4.2.2进度款:每完成__________%的工程量,支付总额的__________%;4.2.3结算款:工程验收合格后__________日内支付总额的__________%;4.3预付款及进度款支付:由总包方通过银行转账支付至分包方指定账户。4.4结算款支付:由总包方通过银行转账支付至分包方指定账户。第五条材料供应及管理5.1材料供应责任:由总包方负责材料供应,分包方负责材料验收及使用。5.2材料采购及验收:5.2.1材料采购:由总包方负责采购,并确保材料质量符合工程要求;5.2.2材料验收:分包方应在材料进场后__________日内完成验收;5.3材料保管及使用:5.3.1材料保管:由分包方负责材料保管,确保材料安全;5.3.2材料使用:按照施工进度计划合理使用材料,避免浪费。第六条工程进度及验收6.1工程进度计划:详见附件一“工程进度计划表”。6.2工程验收标准:按照国家及行业相关标准执行。6.3工程验收程序:6.3.1验收前,由总包方通知分包方进行自检;6.3.2自检合格后,总包方组织验收;6.3.3验收不合格,由分包方整改后重新验收。第七条安全生产及环境保护7.1安全生产责任:分包方应严格遵守国家及行业安全生产法律法规,确保施工安全;7.2安全生产管理制度:7.2.1制定安全生产责任制;7.2.2定期进行安全教育培训;7.2.3定期进行安全检查;7.3环境保护要求:分包方应遵守国家及地方环境保护法律法规,采取有效措施控制施工过程中的污染。第八条保险责任及赔偿8.1保险种类及范围:8.1.1分包方应为其施工人员购买意外伤害保险,保险金额不低于每人__________元;8.1.2总包方应为其施工人员购买意外伤害保险,保险金额不低于每人__________元;8.1.3工程保险,包括建筑工程一切险和第三者责任险,保险金额由双方协商确定。8.2保险费用及承担:8.2.1意外伤害保险费用由分包方承担;8.2.2工程保险费用由总包方承担。8.3赔偿责任及程序:8.3.1发生保险责任范围内的事故,由保险公司按照保险合同规定进行赔偿;8.3.2赔偿事宜由总包方和分包方共同协商解决,如协商不成,可依法向人民法院提起诉讼。第九条违约责任9.1违约情形:9.1.1分包方未按合同约定完成工程任务的;9.1.2总包方未按合同约定支付工程款的;9.1.3分包方或总包方未履行安全生产责任的;9.1.4分包方或总包方违反合同约定的其他行为。9.2违约责任承担:9.2.1违约方应承担违约责任,赔偿守约方因此遭受的损失;9.2.2违约方应支付违约金,违约金按合同约定比例计算;9.2.3违约方应承担因违约行为导致的合同解除后的责任。第十条争议解决10.1争议解决方式:10.1.1双方应友好协商解决争议;10.1.2协商不成的,任何一方均有权向合同履行地人民法院提起诉讼。10.2争议解决机构:10.2.1双方协商解决争议时,可选择__________仲裁委员会作为争议解决机构。第十一条合同变更及解除11.1变更程序:11.1.1变更合同内容,需经双方协商一致;11.1.2变更后的合同条款应书面形式签订补充协议,作为原合同的一部分。11.2解除条件:11.2.1双方协商一致解除合同;11.2.2发生不可抗力事件,导致合同无法履行;11.2.3一方违约,经对方催告后仍未履行合同义务。11.3解除程序:11.3.1提出解除合同的一方应书面通知对方;11.3.2收到解除合同通知的一方应在__________日内确认或提出异议;11.3.3如双方对解除合同无异议,合同自解除通知送达之日起解除。第十二条合同生效及终止12.1生效条件:12.1.1双方签字盖章;12.1.2合同约定的其他生效条件均已满足。12.2生效日期:自__________年__________月__________日起生效。12.3终止条件:12.3.1合同履行完毕;12.3.2合同解除;12.3.3法律法规规定的其他合同终止情形。第十三条合同附件及补充条款13.1附件内容:13.1.1工程进度计划表;13.1.2材料清单;13.1.3人员配置表;13.1.4其他相关文件。13.2补充条款:13.2.1本合同未尽事宜,按法律法规及双方协商解决。13.2.2本合同补充条款与本合同具有同等法律效力。第十四条其他约定事项14.1法律适用:本合同适用中华人民共和国法律。14.2合同份数:本合同一式__________份,双方各执__________份,具有同等法律效力。14.3合同签署及生效日期:本合同自双方签字盖章之日起生效。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方概念15.1.1本合同所称第三方,是指除甲乙双方之外的,为履行本合同而介入合同关系的第三方机构或个人,包括但不限于监理单位、检测机构、咨询顾问、融资机构、保险公司等。15.2第三方责任限额15.2.1第三方的责任限额由双方在合同中约定,并在附件中明确列出。15.2.2第三方的责任限额包括但不限于因第三方责任导致的质量问题、安全事故、合同违约等造成的损失。15.3第三方责任界定15.3.1第三方的责任范围应明确界定,包括但不限于:15.3.1.1监理单位:负责监督工程质量、进度和安全,对工程质量承担监理责任。15.3.1.2检测机构:负责对工程质量进行检测,对检测结果负责。15.3.1.3咨询顾问:提供专业咨询服务,对咨询意见负责。15.3.1.4融资机构:提供资金支持,对资金使用和偿还负责。15.3.1.5保险公司:承担保险责任,对保险事故造成的损失负责。15.4第三方责权利15.4.1第三方的权利:15.4.1.1获取与合同履行相关的必要信息;15.4.1.2要求甲乙双方提供必要的支持与合作;15.4.1.3在其职责范围内独立开展工作。15.4.2第三方的义务:15.4.2.1按照合同约定履行职责;15.4.2.2对其工作结果承担责任;15.4.2.3保守合同相关的商业秘密。15.5第三方与其他各方的划分说明15.5.1第三方与甲乙双方的关系:15.5.1.1第三方与甲乙双方是独立的合同关系,各自承担相应的责任;15.5.1.2第三方的工作成果应满足甲乙双方的要求,但第三方对甲乙双方的直接责任仅限于其合同范围内。15.6第三方介入的程序15.6
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 浙江省强基联盟2024-2025学年高三上学期12月联考英语试卷(含答案无听力音频有听力原文)
- 军车安全月课件
- 《养老产业报告》课件
- 不宜动土课件
- 邻居挖地下室影响协议范文
- 合同实施验收条款怎么写
- 山东省枣庄市滕州市2023-2024学年八年级上学期期末物理试卷(含答案)
- 手术室清点课件大全
- 动词游戏课件
- 怎样让课件统一
- 空气动力学数值方法:有限体积法(FVM):离散化技术与数值通量
- 下肢静脉曲张的静脉内射频消融术
- 物流管理专业培养专题方案调研综合报告样本
- 小学语文整本书阅读《夏洛的网》导读课公开课一等奖创新教学设计
- 建筑钢结构质量通病及防治措施
- 骨科中医护理方案总结与优化(2篇)
- 教科版三年级上册科学期末测试卷含答案(达标题)
- 战略投资部面试题目及答案
- 2023龙井温泉度假区文旅项目营销运营提升升级策划案
- 即兴配奏与弹唱智慧树知到期末考试答案章节答案2024年成都师范学院
- 《3DMAX》课程标准(高职环境艺术设计专业)
评论
0/150
提交评论