2024年度消防泵房建设工程合同6篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度消防泵房建设工程合同本合同目录一览1.合同概述1.1合同签订双方1.2合同签订时间1.3合同签订地点1.4合同标的物1.5合同履行期限1.6合同金额2.项目概况2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目功能2.5项目设计要求3.工程施工3.1施工单位3.2施工组织3.3施工进度3.4施工质量3.5施工安全3.6施工验收4.设备采购4.1设备供应商4.2设备清单4.3设备价格4.4设备交货时间4.5设备质量保证4.6设备安装调试5.工程监理5.1监理单位5.2监理范围5.3监理方式5.4监理费用5.5监理期限6.投资与资金管理6.1投资方6.2投资方式6.3投资金额6.4资金使用计划6.5资金支付方式6.6资金监管7.税收与费用7.1税收政策7.2费用构成7.3费用承担7.4费用调整8.合同变更与解除8.1变更条件8.2变更程序8.3解除条件8.4解除程序9.违约责任9.1违约情形9.2违约责任承担9.3违约赔偿9.4违约争议解决10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构10.3争议解决程序10.4争议解决费用11.合同生效与终止11.1合同生效条件11.2合同终止条件11.3合同终止程序12.合同附件12.1附件一：工程图纸12.2附件二：设备清单12.3附件三：施工组织设计12.4附件四：监理大纲12.5附件五：投资计划13.其他约定13.1保密条款13.2通知方式13.3不可抗力条款13.4法律适用14.合同签订与生效14.1合同签订日期14.2合同生效日期14.3合同签署人第一部分：合同如下：1.合同概述1.1合同签订双方甲方（投资方）：[甲方全称]乙方（施工单位）：[乙方全称]1.2合同签订时间：2024年3月15日1.3合同签订地点：[合同签订地点]1.4合同标的物：2024年度消防泵房建设工程1.5合同履行期限：自合同生效之日起至2025年3月31日1.6合同金额：人民币壹佰万元整（￥1,000,000.00）2.项目概况2.1项目名称：2024年度消防泵房建设工程2.2项目地点：[项目具体地址]2.3项目规模：[项目规模描述]2.4项目功能：[项目功能描述]2.5项目设计要求：[设计要求具体描述，包括但不限于消防设备、电气系统、管道系统等]3.工程施工3.1施工单位：[乙方全称]3.2施工组织：[施工组织机构及人员配置]3.3施工进度：[施工进度计划，包括各阶段时间节点]3.4施工质量：[施工质量标准，包括国家及行业标准]3.5施工安全：[施工安全措施，包括但不限于现场安全管理、施工人员安全教育等]3.6施工验收：[施工验收标准及验收程序]4.设备采购4.1设备供应商：[设备供应商名称]4.2设备清单：[设备清单详细内容，包括设备名称、型号、数量、规格等]4.3设备价格：[设备总价，包括设备本体价格及安装调试费用]4.4设备交货时间：[设备交货时间表]4.5设备质量保证：[设备质量保证条款，包括质保期、质保责任等]4.6设备安装调试：[设备安装调试方案及验收标准]5.工程监理5.1监理单位：[监理单位名称]5.2监理范围：[监理范围详细描述，包括但不限于施工质量、进度、安全等]5.3监理方式：[监理方式具体说明，如现场巡视、旁站监理等]5.4监理费用：[监理费用金额及支付方式]5.5监理期限：[监理期限，与合同履行期限一致]6.投资与资金管理6.1投资方：[甲方全称]6.2投资方式：[投资方式具体说明，如自筹资金、银行贷款等]6.3投资金额：[投资总额]6.4资金使用计划：[资金使用计划详细内容，包括各阶段资金使用情况]6.5资金支付方式：[资金支付方式具体说明，如分期支付、按进度支付等]6.6资金监管：[资金监管措施，确保资金使用合法合规]8.合同变更与解除8.1变更条件8.1.1任何一方因不可抗力因素导致合同无法履行时，应立即通知对方，并提供相关证明文件。8.1.2因政策调整、市场变化等原因，经双方协商一致，可对合同内容进行变更。8.2变更程序8.2.1任何一方提出变更请求，应以书面形式提出，并说明变更理由。8.2.2双方应在收到变更请求之日起15日内协商一致，并以书面形式确认变更内容。8.3解除条件8.3.1合同履行完毕或达到合同约定的解除条件时，合同自动解除。8.3.2因一方违约导致合同无法履行时，另一方有权解除合同。8.4解除程序8.4.1解除合同应以书面形式通知对方，并说明解除理由。8.4.2解除合同后，双方应按照约定处理未履行完毕的义务。9.违约责任9.1违约情形9.1.1任何一方未按合同约定履行义务，均视为违约。9.1.2因一方违约导致合同无法履行，另一方有权要求违约方承担违约责任。9.2违约责任承担9.2.1违约方应承担违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。9.2.2违约金的具体数额由双方协商确定。9.3违约赔偿9.3.1违约赔偿金额应足以弥补非违约方因违约所遭受的损失。9.3.2违约赔偿应按实际损失计算，包括直接损失和间接损失。9.4违约争议解决9.4.1双方应友好协商解决违约争议。9.4.2如协商不成，可向合同签订地人民法院提起诉讼。10.争议解决10.1争议解决方式10.1.1争议解决方式为协商、调解、仲裁或诉讼。10.1.2任何一方均可提出争议解决方式。10.2争议解决机构10.2.1如选择仲裁，应约定仲裁委员会和仲裁规则。10.2.2如选择诉讼，应约定管辖法院。10.3争议解决程序10.3.1双方应按照选择的争议解决方式，在争议发生后30日内提交争议解决机构。10.3.2争议解决机构应在收到争议后60日内作出裁决或判决。10.4争议解决费用10.4.1争议解决费用由败诉方承担，或按双方协商结果承担。11.合同生效与终止11.1合同生效条件11.1.1双方代表签字盖章后，合同即生效。11.1.2合同签订后，应向相关部门备案。11.2合同终止条件11.2.1合同履行完毕。11.2.2合同依法解除。11.3合同终止程序11.3.1合同终止应以书面形式通知对方。11.3.2双方应按照约定处理合同终止后的未履行义务。12.合同附件12.1附件一：工程图纸12.2附件二：设备清单12.3附件三：施工组织设计12.4附件四：监理大纲12.5附件五：投资计划13.其他约定13.1保密条款13.1.1双方对本合同内容负有保密义务，未经对方同意，不得向任何第三方泄露。13.2通知方式13.2.1通知应以书面形式发送至对方指定地址，或以双方约定的其他方式发送。13.3不可抗力条款13.3.1不可抗力包括自然灾害、政府行为、社会异常事件等。13.3.2发生不可抗力事件时，双方应尽力减少损失，并及时通知对方。13.4法律适用13.4.1本合同适用中华人民共和国法律。14.合同签订与生效14.1合同签订日期：2024年3月15日14.2合同生效日期：自双方代表签字盖章之日起生效14.3合同签署人甲方代表：（签字）乙方代表：（签字）第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方概念15.1.1本合同所指的第三方包括但不限于中介方、监理方、审计方、评估方等。15.1.2第三方应具备相应的资质和资格，能够独立承担相应的法律责任。15.2第三方责权利15.2.1第三方在合同中承担的职责应明确具体，包括但不限于监督、评估、咨询、调解等。15.2.2第三方的权利包括获取合同相关信息、提出意见和建议、收取相应费用等。15.2.3第三方的义务包括公正、独立、客观地履行职责，确保合同的履行。15.3第三方与其他各方的划分说明15.3.1第三方与甲方、乙方之间是独立的合同关系，第三方不应替代甲方或乙方的任何权利和义务。15.3.2第三方在履行职责过程中，应尊重甲方和乙方的合法权益，不得损害甲方或乙方的利益。16.第三方介入的程序16.1第三方介入的提出16.1.1甲方或乙方根据合同需要，可提出引入第三方介入的要求。16.1.2提出方应向对方提供第三方的资质证明和相关资料。16.2第三方介入的确认16.2.1接收方应在收到第三方资料后10个工作日内确认是否同意第三方介入。16.2.2如同意，双方应与第三方签订补充协议，明确第三方的职责和权利。17.第三方责任限额17.1第三方责任限额17.1.1第三方在履行职责过程中，因其自身原因导致甲方或乙方遭受损失的，应承担相应的赔偿责任。17.1.2第三方的赔偿责任不得超过其收取的费用总额。17.2赔偿责任的承担17.2.1第三方在履行职责过程中，如因违反合同约定或故意、重大过失导致甲方或乙方遭受损失的，应承担全部赔偿责任。17.2.2甲方或乙方有权向第三方追偿，直至赔偿金额达到损失总额。18.第三方介入的费用18.1第三方费用18.1.1第三方介入的费用包括但不限于咨询费、服务费、中介费等。18.1.2第三方费用的具体金额由双方与第三方协商确定。18.2费用承担18.2.1第三方费用的承担方式由双方与第三方协商确定，可由甲方、乙方或双方共同承担。18.2.2第三方费用的支付方式应与合同约定的付款方式一致。19.第三方介入的期限19.1第三方介入的期限19.1.1第三方介入的期限应根据合同需要和实际情况确定。20.第三方介入的终止20.1第三方介入的终止条件20.1.1合同履行完毕或达到合同约定的终止条件。20.1.2第三方职责已完成或不再需要第三方介入。20.2第三方介入的终止程序20.2.1第三方介入的终止应以书面形式通知第三方。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：工程图纸要求：包含消防泵房的整体设计图纸、电气系统图纸、管道系统图纸等。说明：工程图纸应详细标注尺寸、材料、设备型号等信息，确保施工过程中准确无误。2.附件二：设备清单要求：详细列出消防泵房所需的设备名称、型号、数量、规格、价格等信息。说明：设备清单应与合同中的设备采购条款一致，确保设备采购的准确性和完整性。3.附件三：施工组织设计要求：包括施工方案、施工进度计划、施工组织机构、人员配置、安全措施等。说明：施工组织设计应充分考虑现场实际情况，确保施工过程安全、高效、有序。4.附件四：监理大纲要求：明确监理范围、监理方式、监理内容、监理程序等。说明：监理大纲应规范监理行为，确保监理工作科学、公正、有效。5.附件五：投资计划要求：详细列出项目投资预算、资金使用计划、资金来源等。说明：投资计划应合理规划资金使用，确保项目顺利进行。6.附件六：第三方介入协议要求：明确第三方介入的职责、权利、义务、费用及期限等。说明：第三方介入协议应保障第三方合法权益，确保第三方介入的顺利进行。7.附件七：合同变更协议要求：详细记录合同变更的原因、内容、生效日期等。说明：合同变更协议应明确变更后的合同条款，确保合同内容的准确性和完整性。8.附件八：合同解除协议要求：明确合同解除的原因、生效日期、双方责任等。说明：合同解除协议应保障双方合法权益，确保合同解除的合法性和有效性。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：甲方违约：1.1未按合同约定支付款项。1.2未按合同约定提供施工场地。1.3未按合同约定提供所需材料。乙方违约：2.1未按合同约定完成工程进度。2.2施工质量不符合合同约定。2.3施工过程中发生安全事故。第三方违约：3.1未按合同约定履行职责。3.2收取不合理费用。3.3提供虚假信息。2.责任认定标准：甲方违约责任认定：2.1.1逾期支付款项，应支付违约金。2.1.2未提供施工场地或材料，应承担相应的赔偿责任。乙方违约责任认定：2.2.1逾期完成工程进度，应支付违约金。2.2.2施工质量不符合约定，应返工或赔偿损失。2.2.3发生安全事故，应承担相应的赔偿责任。第三方违约责任认定：3.1.1未履行职责，应退还已收取费用。3.1.2收取不合理费用，应退还多余费用。3.1.3提供虚假信息，应承担相应的赔偿责任。3.违约责任示例说明：甲方违约示例：甲方未按合同约定支付工程款，乙方已按进度完成工程，甲方应支付违约金，并承担由此产生的利息。乙方违约示例：乙方施工质量不符合合同约定，导致消防泵房无法正常使用，乙方应返工，并赔偿甲方因此产生的损失。第三方违约示例：第三方在提供咨询服务时，提供虚假信息，导致甲方遭受损失，第三方应承担相应的赔偿责任。全文完。2024年度消防泵房建设工程合同1本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称及地址1.2合同双方法定代表人及联系方式1.3合同双方开户银行及账号2.项目概况2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目总投资3.项目建设内容及要求3.1建设内容3.2技术要求3.3质量标准3.4工期要求4.合同价款及支付方式4.1合同价款4.2付款方式4.3付款时间4.4付款条件5.工程进度及验收5.1工程进度安排5.2验收标准及程序5.3验收时间5.4验收合格标准6.工程变更及签证6.1工程变更程序6.2签证内容及要求6.3签证时间及程序7.保险责任7.1保险种类7.2保险责任范围7.3保险金额及费用7.4保险期限8.质量保证责任8.1质量保证期8.2质量保证责任范围8.3质量问题处理程序9.违约责任9.1违约情形及处理9.2违约赔偿9.3违约金计算方法10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构10.3争议解决程序11.合同解除及终止11.1合同解除条件11.2合同终止条件11.3合同解除及终止程序12.合同生效及解除12.1合同生效条件12.2合同解除条件12.3合同生效及解除程序13.其他约定13.1不可抗力条款13.2合同附件及补充协议13.3合同解释及修改14.合同签署及生效日期14.1合同签署日期14.2合同生效日期第一部分：合同如下：1.合同双方基本信息1.1合同双方名称及地址甲方：消防泵房建设工程有限公司地址：省市区路号乙方：建筑工程有限公司地址：省市区路号1.2合同双方法定代表人及联系方式甲方法定代表人：联系电话：138xxxx5555乙方法定代表人：联系电话：139xxxx66661.3合同双方开户银行及账号甲方开户银行：银行分行账号：056乙方开户银行：银行分行账号：0572.项目概况2.1项目名称消防泵房建设工程2.2项目地点省市区街道号2.3项目规模占地面积：500平方米建筑面积：300平方米2.4项目总投资合同总价：人民币壹仟万元整（￥10000000.00）3.项目建设内容及要求3.1建设内容包括消防泵房主体结构、消防水池、消防水泵、消防管道等设施的建设。3.2技术要求严格按照国家相关消防技术规范和标准执行，确保工程质量和安全。3.3质量标准达到国家质量验收标准，符合消防设计要求。3.4工期要求合同工期：自合同签订之日起，180日历天内完成全部工程。4.合同价款及支付方式4.1合同价款合同总价：人民币壹仟万元整（￥10000000.00）4.2付款方式1.合同签订后10日内，乙方提交合同预付款，甲方支付合同总额的30%作为预付款；2.工程进度达到50%时，乙方提交进度款申请，甲方支付合同总额的40%作为进度款；3.工程竣工验收合格后，乙方提交结算款申请，甲方支付合同总额的25%作为结算款；4.工程保修期满后，乙方提交保修金退还申请，甲方退还乙方保修金。4.3付款时间按照上述付款方式，在规定的时间内支付相应款项。4.4付款条件乙方按照合同要求提交相关证明材料，甲方在确认无误后支付相应款项。5.工程进度及验收5.1工程进度安排1.施工前期准备：30日历天2.主体结构施工：60日历天3.装修工程：30日历天4.竣工验收：30日历天5.2验收标准及程序1.验收标准：按照国家相关消防技术规范和标准执行；2.验收程序：由甲方组织验收小组，对工程进行验收。5.3验收时间工程竣工验收合格后，乙方在收到甲方验收通知之日起15日内提交验收报告。5.4验收合格标准工程达到设计要求，质量合格，无安全隐患。6.工程变更及签证6.1工程变更程序1.乙方在施工过程中如需变更工程内容，应提前向甲方提出书面申请；2.甲方收到申请后，在5个工作日内回复乙方；3.经双方协商一致后，签订工程变更协议。6.2签证内容及要求1.签证内容包括工程变更内容、变更原因、变更金额等；2.签证要求：双方签字盖章。6.3签证时间及程序1.乙方在施工过程中发现需要签证的事项，应在第一时间向甲方提出；2.甲方在收到乙方申请后，在5个工作日内完成签证工作。7.保险责任7.1保险种类1.工程一切险2.人员意外伤害险7.2保险责任范围1.工程一切险：包括自然灾害、意外事故等原因导致的工程损失；2.人员意外伤害险：包括施工过程中造成的人员伤亡。7.3保险金额及费用1.工程一切险：保险金额为合同总价；2.人员意外伤害险：保险金额为每人人民币伍拾万元整（￥500000.00）；3.保险费用由乙方承担。7.4保险期限1.工程一切险：自工程开工之日起至工程竣工验收合格之日止；2.人员意外伤害险：自工程开工之日起至工程竣工验收合格之日止。8.质量保证责任8.1质量保证期自竣工验收合格之日起计算，消防泵房建设工程的质量保证期为两年。8.2质量保证责任范围1.乙方对工程质量负有全面责任，确保工程质量达到合同约定的标准。2.在质量保证期内，如发现因乙方施工原因造成的质量问题，乙方应负责修复，直至符合质量要求。8.3质量问题处理程序1.甲方发现质量问题后，应及时通知乙方，乙方应在接到通知后5个工作日内到达现场进行检查。2.乙方应在检查后10个工作日内提出处理方案，并经甲方同意后实施。3.质量问题处理完成后，甲方应组织验收，确认问题已得到妥善解决。9.违约责任9.1违约情形及处理1.乙方未按合同约定的时间完成工程，每延误一天，应支付合同总价0.5%的违约金；2.乙方提供的材料或设备不符合合同要求，甲方有权要求乙方更换或赔偿损失；3.乙方在施工过程中造成甲方财产损失或人身伤害，乙方应承担全部责任。9.2违约赔偿1.乙方违约时，甲方有权要求乙方支付违约金；2.违约金不足以弥补甲方损失的，乙方还应赔偿甲方因此遭受的损失。9.3违约金计算方法违约金按实际损失的一定比例计算，最高不超过合同总价的20%。10.争议解决10.1争议解决方式1.双方应友好协商解决争议；2.协商不成的，提交仲裁委员会仲裁。10.2争议解决机构仲裁委员会。10.3争议解决程序1.争议发生后，任何一方均可向仲裁委员会提出仲裁申请；2.仲裁委员会受理后，应在15个工作日内组成仲裁庭；3.仲裁庭应在60个工作日内作出仲裁裁决。11.合同解除及终止11.1合同解除条件1.甲方严重违约，乙方有权解除合同；2.乙方严重违约，甲方有权解除合同；3.因不可抗力导致合同无法履行，经双方协商一致，可以解除合同。11.2合同终止条件1.合同约定的工程内容和质量要求全部完成；2.双方协商一致，终止合同。11.3合同解除及终止程序1.一方提出解除或终止合同，应提前30日通知对方；2.双方应在接到通知后15日内签署合同解除或终止协议；3.合同解除或终止后，双方应按照协议处理剩余事宜。12.合同生效及解除12.1合同生效条件1.双方签署合同并加盖公章；2.甲方支付预付款。12.2合同解除条件1.合同约定的解除条件成就；2.经双方协商一致，解除合同。12.3合同生效及解除程序1.合同签署后，自甲方支付预付款之日起生效；2.合同解除时，按照11.3的程序办理。13.其他约定13.1不可抗力条款1.因不可抗力导致合同无法履行，双方均不承担责任；2.不可抗力事件包括地震、火灾、洪水等。13.2合同附件及补充协议1.本合同附件包括工程图纸、技术规范等；2.合同附件及补充协议与本合同具有同等法律效力。13.3合同解释及修改1.本合同以中文文本为准；2.合同的解释和修改需双方书面同意，并签署补充协议。14.合同签署及生效日期14.1合同签署日期本合同自双方代表签字盖章之日起生效。14.2合同生效日期本合同自甲方支付预付款之日起生效。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方定义在本合同中，“第三方”是指除甲乙双方之外的，根据合同约定或法律法规规定，参与本合同履行的其他组织或个人，包括但不限于监理方、审计方、评估方、咨询方、担保方等。15.2第三方介入目的第三方介入本合同的目的是为了保证合同的顺利履行，提高工程质量，确保合同双方的合法权益得到保障。16.第三方介入方式16.1监理方1.甲乙双方应共同委托具备相应资质的监理方对工程进行全过程监理。2.监理方有权对工程进度、质量、安全等方面进行监督，并提出监理意见。16.2审计方1.合同履行完毕后，甲乙双方可共同委托审计方对工程款项进行审计。2.审计方应按照国家审计规定，对工程款项的真实性、合法性进行审计。16.3评估方1.在工程进行过程中，如需对工程进度、质量、成本等进行评估，甲乙双方可共同委托评估方进行评估。2.评估方应根据合同约定和工程实际情况，提出评估报告。16.4咨询方1.在合同履行过程中，如甲乙双方需要就某些技术或管理问题进行咨询，可共同委托咨询方提供咨询服务。2.咨询方应根据甲乙双方的需求，提供专业、独立的咨询服务。16.5担保方1.如合同约定需要提供担保，甲乙双方可共同委托担保方提供担保。2.担保方应根据合同约定，承担相应的担保责任。17.第三方责任限额17.1第三方责任1.第三方在履行职责过程中，如因自身原因造成合同履行障碍或损害甲乙双方合法权益，应承担相应的法律责任。2.第三方责任限额由甲乙双方在合同中约定，最高不超过合同总价的一定比例。17.2责任承担1.第三方责任的具体承担方式、赔偿范围和赔偿金额，由甲乙双方与第三方另行协商确定。2.如第三方责任涉及甲乙双方，甲乙双方应承担相应的连带责任。18.第三方与其他各方的划分说明18.1职责划分1.第三方应按照合同约定和法律法规规定，履行其职责，不得干涉甲乙双方的正常业务。2.甲乙双方应按照合同约定，各自履行合同义务，不得将合同责任转嫁给第三方。18.2信息保密1.第三方在履行职责过程中获取的甲乙双方商业秘密和技术信息，应予以保密。2.甲乙双方对第三方保密信息的使用，应遵守相关法律法规。18.3联系方式1.第三方应向甲乙双方提供联系方式，便于甲乙双方在必要时与其沟通。2.甲乙双方应保持与第三方的良好沟通，及时解决合同履行过程中出现的问题。19.第三方介入的变更与终止19.1变更1.甲乙双方可根据实际情况，协商变更第三方的介入方式或职责。2.变更应书面通知第三方，并经第三方确认。19.2终止1.如合同终止，第三方应根据合同约定和法律法规规定，完成其职责。2.合同终止后，第三方应将相关资料和设备移交给甲乙双方或指定的第三方。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.工程图纸详细要求和说明：包括施工图、设计图、结构图、设备布置图等，应清晰、完整、准确，符合国家相关规范和标准。2.技术规范详细要求和说明：列出工程所需遵守的国家和行业标准，包括施工技术、材料要求、质量标准等。3.合同附件详细要求和说明：包括合同变更协议、补充协议、验收报告、付款凭证等，所有附件均需双方签字盖章。4.预付款支付凭证详细要求和说明：甲方支付预付款的银行转账凭证或现金支付凭证。5.进度款支付凭证详细要求和说明：甲方支付进度款的银行转账凭证或现金支付凭证。6.结算款支付凭证详细要求和说明：甲方支付结算款的银行转账凭证或现金支付凭证。7.保修金支付凭证详细要求和说明：甲方支付保修金的银行转账凭证或现金支付凭证。8.工程变更签证详细要求和说明：记录工程变更内容、变更原因、变更金额等信息，需双方签字盖章。9.工程验收报告详细要求和说明：记录工程验收时间、验收人员、验收结果等信息，需双方签字盖章。10.保险单详细要求和说明：包括工程一切险和人员意外伤害险的保险单，需注明保险金额、保险期限等。11.担保函详细要求和说明：如需提供担保，应提供担保函，注明担保金额、担保期限等。12.其他相关文件详细要求和说明：根据合同履行过程中可能产生的其他相关文件，如会议纪要、通知等。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为详细要求和说明：1.1乙方未按合同约定的时间完成工程，每延误一天，应支付合同总价0.5%的违约金；1.2乙方提供的材料或设备不符合合同要求，甲方有权要求乙方更换或赔偿损失；1.3乙方在施工过程中造成甲方财产损失或人身伤害，乙方应承担全部责任；1.4甲方未按合同约定支付款项，每逾期一天，应支付逾期款项的0.1%的违约金；1.5第三方未按约定履行职责，造成合同履行障碍或损害甲乙双方合法权益，应承担相应的法律责任。2.责任认定标准详细要求和说明：2.1违约行为发生时，甲乙双方应立即通知对方；2.2双方应协商确定违约责任及赔偿金额；2.3如协商不成，可提交仲裁或诉讼解决。3.违约责任示例说明：3.1乙方未按合同约定时间完成工程，实际完成时间为合同约定时间的120%，则乙方应支付合同总价0.5%×120%=0.6%的违约金；3.2乙方提供的消防水泵质量不符合合同要求，导致甲方财产损失，乙方应赔偿甲方损失金额；3.3乙方在施工过程中造成甲方工地设施损坏，乙方应修复损坏设施，并承担修复费用。全文完。2024年度消防泵房建设工程合同2本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1双方名称及地址1.2法定代表人及联系方式1.3合同签订日期2.工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程建设内容2.5工程总投资及分阶段投资计划3.工程设计及施工要求3.1设计依据3.2设计单位及资质3.3施工单位及资质3.4施工方案及施工工艺3.5质量要求及验收标准4.工程进度计划4.1工程建设总体进度计划4.2各阶段工程进度计划4.3进度调整及延期处理5.工程合同价格及支付方式5.1合同价格及组成5.2付款方式及时间节点5.3预付款、进度款及竣工结算5.4逾期付款违约责任6.工程变更及索赔6.1工程变更范围及程序6.2索赔范围及处理程序6.3工程变更及索赔的审批权限7.工程验收及交付7.1验收标准及程序7.2验收不合格的处理7.3工程交付及移交手续8.工程保修及售后服务8.1保修范围及期限8.2售后服务内容及响应时间8.3保修费用承担9.违约责任9.1违约情形及违约责任9.2违约责任的追究与处理10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构及管辖10.3争议解决程序11.合同解除及终止11.1合同解除情形11.2合同终止情形11.3合同解除及终止的程序12.合同生效及终止12.1合同生效条件12.2合同生效日期12.3合同终止条件13.合同附件及补充协议13.1合同附件13.2补充协议及签署14.其他约定事项14.1合同签署及生效14.2合同解释及争议解决14.3合同附件及补充协议的效力第一部分：合同如下：1.合同双方基本信息1.1双方名称及地址甲方：消防设施有限公司地址：省市区街道号乙方：建筑工程有限公司地址：省市区街道号1.2法定代表人及联系方式甲方法定代表人：联系方式：1385678乙方法定代表人：联系方式：13956781.3合同签订日期本合同签订日期为2024年3月1日。2.工程概况2.1工程名称2024年度市消防泵房建设工程2.2工程地点省市区街道2.3工程规模总建筑面积：500平方米建筑高度：10米2.4工程建设内容消防泵房主体结构、消防水池、消防水泵及配套设施等2.5工程总投资及分阶段投资计划工程总投资：人民币1000万元分阶段投资计划：第一阶段：设计及前期准备（2024年3月1日至2024年4月30日）投资额：人民币200万元第二阶段：主体结构施工（2024年5月1日至2024年9月30日）投资额：人民币500万元第三阶段：设备安装及配套设施施工（2024年10月1日至2024年12月31日）投资额：人民币300万元3.工程设计及施工要求3.1设计依据《建筑设计防火规范》（GB500162014）《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB509742014）3.2设计单位及资质设计单位：建筑设计研究院资质等级：甲级3.3施工单位及资质施工单位：建筑工程有限公司资质等级：一级3.4施工方案及施工工艺施工方案：遵循设计图纸及规范要求，确保工程质量、安全和进度。施工工艺：采用先进的施工技术，确保施工质量。4.工程进度计划4.1工程建设总体进度计划总体进度：2024年3月1日至2024年12月31日4.2各阶段工程进度计划第一阶段：设计及前期准备（2024年3月1日至2024年4月30日）第二阶段：主体结构施工（2024年5月1日至2024年9月30日）第三阶段：设备安装及配套设施施工（2024年10月1日至2024年12月31日）4.3进度调整及延期处理如遇不可抗力或其他特殊情况导致工程进度延误，双方应协商解决，合理调整进度计划。5.工程合同价格及支付方式5.1合同价格及组成合同总价：人民币1000万元价格组成：设计费：人民币50万元材料费：人民币300万元人工费：人民币200万元施工管理费：人民币150万元5.2付款方式及时间节点付款方式：分阶段支付时间节点：第一阶段：设计及前期准备完成，支付设计费及前期准备费第二阶段：主体结构施工完成，支付主体结构施工款第三阶段：设备安装及配套设施施工完成，支付设备安装及配套设施施工款5.3预付款、进度款及竣工结算预付款：合同签订后5个工作日内，甲方支付乙方人民币50万元作为预付款。进度款：按工程进度分期支付，每次支付金额根据实际完成工程量及合同约定比例计算。竣工结算：工程竣工后，双方进行竣工结算，结算后支付剩余款项。6.工程变更及索赔6.1工程变更范围及程序工程变更范围：设计变更、施工条件变更、工程量变更等工程变更程序：变更请求提出、变更审批、变更实施、变更确认6.2索赔范围及处理程序索赔范围：因工程变更、设计错误、施工原因等导致的损失索赔处理程序：索赔请求提出、索赔审批、索赔处理、索赔确认7.工程验收及交付7.1验收标准及程序验收标准：符合国家及地方相关规范、标准及设计要求验收程序：分阶段验收、竣工验收7.2验收不合格的处理验收不合格的工程，乙方应按甲方要求进行整改，直至合格。7.3工程交付及移交手续工程验收合格后，乙方应在3个工作日内向甲方办理工程交付及移交手续。8.工程保修及售后服务8.1保修范围及期限保修范围：主体结构、消防设施、设备等保修期限：自工程竣工验收合格之日起计算，主体结构保修期限为50年，消防设施及设备保修期限为5年。8.2售后服务内容及响应时间售后服务内容：保修期内发生的质量问题处理、设备维修、技术咨询等响应时间：接到售后服务请求后，乙方应在24小时内响应，并在48小时内安排人员进行处理。8.3保修费用承担保修期内发生的问题，如属乙方责任，乙方应承担维修费用；如属甲方使用不当或不可抗力等原因，费用由甲方承担。9.违约责任9.1违约情形及违约责任违约情形：（1）乙方未按合同约定完成工程；（2）乙方未按合同约定质量标准施工；（3）乙方未按合同约定时间交付工程；（4）甲方未按合同约定支付工程款；违约责任：（1）乙方应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿甲方损失、支付违约金等；（2）甲方有权解除合同，并要求乙方承担相应的违约责任。10.争议解决10.1争议解决方式争议解决方式：协商、调解、仲裁或诉讼10.2争议解决机构及管辖争议解决机构：仲裁委员会管辖：合同履行地法院10.3争议解决程序争议解决程序：双方应在争议发生后30日内协商解决；协商不成的，可提交仲裁委员会仲裁；仲裁不成的，可向合同履行地法院提起诉讼。11.合同解除及终止11.1合同解除情形合同解除情形：（1）一方违约，另一方提出解除合同；（2）发生不可抗力，导致合同无法履行；（3）双方协商一致解除合同。11.2合同终止情形合同终止情形：（1）合同履行完毕；（2）合同解除；（3）双方协商一致终止合同。11.3合同解除及终止的程序合同解除及终止程序：（1）提出解除或终止合同的书面通知；（2）双方确认解除或终止合同；（3）办理合同解除或终止手续。12.合同生效及终止12.1合同生效条件合同生效条件：（1）双方签字盖章；（2）合同签订后5个工作日内，甲方支付乙方人民币50万元作为预付款。12.2合同生效日期合同生效日期：合同签订之日起生效。12.3合同终止条件合同终止条件：（1）合同履行完毕；（2）合同解除；（3）双方协商一致终止合同。13.合同附件及补充协议13.1合同附件合同附件：（1）工程设计图纸；（2）工程预算书；（3）工程进度计划；（4）付款计划；（5）保修承诺书。13.2补充协议及签署补充协议及签署：（1）补充协议应经双方协商一致，并以书面形式签署；（2）补充协议与本合同具有同等法律效力。14.其他约定事项14.1合同签署及生效合同签署及生效：（1）本合同一式两份，甲乙双方各执一份；（2）本合同自双方签字盖章之日起生效。14.2合同解释及争议解决合同解释及争议解决：（1）本合同条款如有歧义，以双方协商解释为准；（2）本合同的解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义在本合同中，第三方是指除甲乙双方之外的，为合同履行提供咨询、服务、监督、担保等服务的机构或个人。15.2第三方介入情形（1）为保证工程质量，需第三方进行监理；（2）为保障工程进度，需第三方进行进度控制；（3）为提高工程效益，需第三方提供咨询服务；（4）为保障合同履行，需第三方提供担保服务；（5）其他经甲乙双方协商一致的情形。15.3第三方选择与授权15.3.1第三方选择甲乙双方应共同选择第三方，并签订相应的合作协议。15.3.2第三方授权第三方应获得甲乙双方授权，明确其在合同中的职责、权利和义务。16.第三方职责16.1第三方职责范围（1）对工程质量进行监督，确保工程质量符合国家及地方相关规范、标准及设计要求；（2）对工程进度进行控制，确保工程按合同约定的时间节点完成；（3）对工程成本进行控制，确保工程成本不超出预算；（4）对合同履行情况进行评估，确保合同各方履行合同义务。16.2第三方权利（1）要求甲乙双方提供相关资料和信息；（2）对甲乙双方的行为进行监督；（3）对合同履行情况进行评估；（4）根据协议约定，享有相应的报酬。17.第三方责任限额17.1责任限额定义责任限额是指第三方因履行本合同而产生的违约责任，其最高赔偿金额。17.2责任限额确定第三方责任限额由甲乙双方在合作协议中约定，具体如下：（1）监理责任限额：人民币100万元；（2）进度控制责任限额：人民币50万元；（3）咨询服务责任限额：人民币30万元；（4）担保服务责任限额：人民币50万元。17.3责任限额承担第三方在履行合同过程中，如因自身原因导致违约，应按照合作协议和本合同约定，承担相应的责任限额。18.第三方与其他各方的关系18.1第三方与甲方的关系第三方应与甲方保持良好沟通，及时报告工程进展情况，并对甲方提出的问题给予答复。18.2第三方与乙方的关系第三方应与乙方保持良好沟通，协助乙方完成工程任务，并对乙方提出的问题给予答复。18.3第三方与其他各方的关系第三方与其他各方应保持独立关系，不得因本合同而影响其与其他合同或法律关系。19.第三方介入后的合同变更19.1合同变更在第三方介入后，如需对合同进行变更，甲乙双方应与第三方协商一致，并签订书面变更协议。19.2变更协议效力变更协议与本合同具有同等法律效力，甲乙双方应严格遵守。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.工程设计图纸详细要求：包含消防泵房主体结构、消防水池、消防水泵及配套设施等的设计图纸，应清晰、完整，符合国家及地方相关规范、标准。说明：设计图纸是施工的重要依据，应确保图纸的准确性和完整性。2.工程预算书详细要求：详细列出工程总投资、分阶段投资计划、材料费、人工费、施工管理费等，预算应合理、准确。3.工程进度计划详细要求：明确各阶段工程进度时间节点，包括设计、施工、验收等，进度计划应具体、可行。说明：进度计划是工程管理的重要工具，应确保进度计划的合理性和可行性。4.付款计划详细要求：明确各阶段付款时间节点和金额，付款计划应与工程进度相匹配。说明：付款计划是合同履行的重要保障，应确保付款计划的合理性和匹配性。5.保修承诺书详细要求：明确保修范围、期限、费用承担等内容，保修承诺书应具体、明确。说明：保修承诺书是保障工程质量的重要文件，应确保保修承诺书的完整性和明确性。6.第三方合作协议详细要求：明确第三方介入的职责、权利、义务、责任限额等，合作协议应具体、明确。说明：第三方合作协议是第三方介入的基础，应确保合作协议的完整性和明确性。7.合同变更协议详细要求：明确变更内容、原因、影响、处理方式等，变更协议应具体、明确。说明：合同变更协议是合同履行过程中的重要文件，应确保变更协议的合理性和明确性。说明二：违约行为及责任认定：1.乙方未按合同约定完成工程责任认定标准：乙方未在合同约定的时间内完成工程，或工程不符合质量要求。示例说明：乙方未在2024年9月30日前完成主体结构施工，或主体结构存在质量问题，甲方有权要求乙方承担违约责任。2.乙方未按合同约定质量标准施工责任认定标准：乙方施工的工程不符合国家及地方相关规范、标准及设计要求。示例说明：乙方施工的消防水池存在漏水问题，经检测不符合设计要求，甲方有权要求乙方进行整改，并承担相应的违约责任。3.甲方未按合同约定支付工程款责任认定标准：甲方未按合同约定时间支付工程款，或支付的工程款金额不足。示例说明：甲方未在2024年5月30日前支付主体结构施工款，甲方应支付违约金，并承担相应的违约责任。4.第三方未能履行合作协议责任认定标准：第三方未能按照合作协议和本合同约定履行职责。示例说明：第三方未能按时完成监理工作，或监理报告存在重大失误，第三方应承担违约责任。5.发生不可抗力导致合同无法履行责任认定标准：因不可抗力导致合同无法履行，双方应协商解决，合理调整进度计划。示例说明：因地震导致工程无法正常施工，双方应协商确定新的施工计划，并合理调整合同履行期限。全文完。2024年度消防泵房建设工程合同3本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称及法定代表人1.2合同双方地址及联系方式1.3合同签订日期2.工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模及内容2.4工程工期3.工程设计及施工标准3.1设计依据及标准3.2施工质量标准3.3施工安全标准4.工程造价及付款方式4.1工程造价组成4.2付款进度计划4.3付款方式及条件5.施工进度及验收5.1施工进度安排5.2验收标准及程序5.3验收时间及方式6.施工现场管理6.1施工现场布置6.2施工现场安全6.3施工现场环保7.保修及维护7.1保修范围及期限7.2维护责任及费用7.3维护方式及程序8.合同变更及解除8.1变更条件及程序8.2合同解除条件及程序8.3合同解除后的处理9.违约责任9.1违约情形及认定9.2违约责任承担方式9.3违约赔偿计算方法10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构10.3争议解决程序11.合同生效及终止11.1合同生效条件11.2合同终止条件11.3合同终止后的处理12.合同附件12.1工程设计图纸12.2施工图纸12.3合同附件清单13.合同其他约定13.1合同履行中的其他约定13.2合同解除后的其他约定13.3合同争议解决的其他约定14.合同签署及生效14.1合同签署日期14.2合同生效条件14.3合同签署人签字盖章第一部分：合同如下：1.合同双方基本信息1.1合同双方名称及法定代表人1.1.1发包方名称：___________1.1.2发包方法定代表人：___________1.1.3承包方名称：___________1.1.4承包方法定代表人：___________1.2合同双方地址及联系方式1.2.1发包方地址：___________1.2.2发包方联系方式：___________1.2.3承包方地址：___________1.2.4承包方联系方式：___________1.3合同签订日期：____年____月____日2.工程概况2.1工程名称：2024年度消防泵房建设工程2.2工程地点：___________2.3工程规模及内容：2.3.1消防泵房建设面积：____平方米2.3.2主要建设内容：消防泵房主体结构、消防设施、电气系统等2.4工程工期：自合同生效之日起____个月3.工程设计及施工标准3.1设计依据及标准：3.1.1设计依据：《建筑设计防火规范》（GB500162014）等3.1.2施工标准：《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB503002013）等3.2施工质量标准：3.2.1符合国家及地方相关质量标准3.2.2达到合同约定质量要求3.3施工安全标准：3.3.1严格执行国家及地方安全生产法律法规3.3.2施工现场安全措施到位4.工程造价及付款方式4.1工程造价组成：4.1.1工程直接费用：____万元4.1.2间接费用：____万元4.1.3税金：____万元4.2付款进度计划：4.2.1预付款：合同签订后____个工作日内支付4.2.2进度款：按月进度支付，每月支付____%4.2.3验收合格后支付：____%4.2.4保修期满后支付：____%4.3付款方式及条件：4.3.1付款方式：银行转账4.3.2付款条件：按合同约定进度及验收结果支付5.施工进度及验收5.1施工进度安排：5.1.1施工前期准备：____个工作日5.1.2主体结构施工：____个工作日5.1.3消防设施及电气系统施工：____个工作日5.1.4竣工验收：____个工作日5.2验收标准及程序：5.2.1验收标准：符合国家及地方相关标准5.2.2验收程序：分阶段验收，包括隐蔽工程验收、分部工程验收、单位工程验收5.3验收时间及方式：5.3.1验收时间：按照合同约定及施工进度安排5.3.2验收方式：现场验收，邀请相关专家及相关部门参加6.施工现场管理6.1施工现场布置：6.1.1施工现场平面布置：按照消防泵房建设要求及现场实际情况进行布置6.1.2施工现场安全防护：设置安全警示标志、防护设施等6.2施工现场安全：6.2.1严格执行安全生产法律法规6.2.2定期进行安全检查，消除安全隐患6.3施工现场环保：6.3.1严格按照环保要求进行施工6.3.2控制施工现场扬尘、噪音等污染8.合同变更及解除8.1变更条件及程序8.1.1变更条件：因不可抗力、国家政策调整、设计变更等原因8.1.2变更程序：双方协商一致，签订变更协议8.2合同解除条件及程序8.2.1解除条件：一方严重违约、合同目的不能实现等8.2.2解除程序：违约方提出解除通知，另一方确认后解除合同8.3合同解除后的处理8.3.1已付款项的退还8.3.3违约责任的承担9.违约责任9.1违约情形及认定9.1.1违约情形：未按时完成工程、质量不符合标准、逾期付款等9.1.2违约认定：根据合同约定及实际情况认定9.2违约责任承担方式9.2.1赔偿损失：赔偿因违约造成的直接损失9.2.2修复或重新施工：对不符合质量要求的工程进行修复或重新施工9.3违约赔偿计算方法9.3.1按实际损失计算9.3.2按合同约定赔偿金额计算10.争议解决10.1争议解决方式10.1.1协商：双方友好协商解决10.1.2仲裁：提交约定的仲裁机构仲裁10.1.3诉讼：向有管辖权的人民法院提起诉讼10.2争议解决机构10.2.1仲裁机构：___________10.3争议解决程序10.3.1协商解决：自争议发生后____个工作日内10.3.2仲裁解决：自提交仲裁申请之日起____个工作日内10.3.3诉讼解决：自提起诉讼之日起____个工作日内11.合同生效及终止11.1合同生效条件11.1.1双方签字盖章11.1.2合同约定的其他生效条件11.2合同终止条件11.2.1合同约定的终止条件11.2.2合同解除11.3合同终止后的处理11.3.2保修责任的履行11.3.3违约责任的承担12.合同附件12.1工程设计图纸12.2施工图纸12.3合同附件清单12.3.1设计变更通知12.3.2验收记录12.3.3付款凭证12.3.4其他相关文件13.合同其他约定13.1合同履行中的其他约定13.1.1信息保密13.1.2不可抗力13.2合同解除后的其他约定13.2.1合同解除后的费用结算13.2.2合同解除后的责任承担13.3合同争议解决的其他约定13.3.1争议解决地点13.3.2争议解决语言14.合同签署及生效14.1合同签署日期：____年____月____日14.2合同生效条件：双方签字盖章14.3合同签署人签字盖章14.3.1发包方签字盖章14.3.2承包方签字盖章第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方定义15.1.1第三方是指在合同履行过程中，由甲乙双方邀请或指定的，为合同履行提供专业服务、技术支持、监督管理或其他辅助服务的独立第三方。15.1.2第三方不包括合同当事人甲乙双方及其关联企业或个人。15.2第三方介入目的15.2.1提高合同履行的效率和质量15.2.2降低合同风险15.2.3增强合同履行的透明度16.第三方介入程序16.1第三方选定16.1.1甲乙双方共同选定第三方16.1.2第三方应具备相应的资质和经验16.2第三方职责16.2.1第三方应根据合同约定履行职责，不得超越职权16.2.2第三方应独立、客观、公正地开展工作17.第三方责任限额17.1责任限额定义17.1.1责任限额是指第三方在履行合同过程中因自身过错造成的损失，对甲乙双方承担的最高赔偿金额。17.2责任限额确定17.2.1第三方责任限额应在合同中明确约定17.3责任限额执行17.3.1第三方在履行合同过程中，如因自身过错造成甲乙双方损失，应按照合同约定的责任限额承担赔偿责任17.3.2超过责任限额的部分，甲乙双方自行协商解决18.第三方与其他各方的划分说明18.1第三方与甲方的划分18.1.1第三方应服从甲方管理，接受甲方监督18.1.2甲方有权要求第三方提供工作进展报告和成果18.2第三方与乙方的划分18.2.1第三方应服从乙方管理，接受乙方监督18.2.2乙方有权要求第三方提供工作进展报告和成果18.3第三方与甲乙双方的关系18.3.1第三方是甲乙双方共同聘请的，对双方均有服务义务18.3.2第三方的工作成果应满足甲乙双方的要求19.第三方介入的额外条款及说明19.1第三方介入费用19.1.1第三方介入费用应由甲乙双方协商确定19.1.2第三方介入费用应在合同中明确约定19.2第三方介入期限19.2.1第三方介入期限应根据合同履行需要确定19.2.2第三方介入期限应在合同中明确约定19.3第三方介入终止19.3.1第三方介入终止条件应在合同中明确约定19.3.2第三方介入终止后，甲乙双方应按照合同约定进行工作交接20.第三方介入的争议解决20.1第三方介入过程中产生的争议，甲乙双方应协商解决20.2协商不成的，可提交合同约定的争议解决机构或法院解决第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.工程设计图纸详细要求：包含消防泵房主体结构、消防设施、电气系统等设计图纸，符合国家及地方相关设计规范。说明：图纸应清晰、完整，便于施工和验收。2.施工图纸详细要求：包含施工详图、材料清单、施工工艺等，确保施工过程符合设计要求。说明：图纸应与设计图纸一致，并有施工图审查合格证明。3.合同附件清单详细要求：列出所有合同附件的名称、数量、内容等。说明：清单应与实际附件一致，作为合同的一部分。4.设计变更通知详细要求：记录设计变更的内容、原因、审批过程等。说明：变更通知应经甲乙双方及第三方共同确认。5.验收记录详细要求：记录工程验收的时间、地点、人员、结果等。说明：验收记录应详细、准确，作为工程验收的依据。6.付款凭证详细要求：记录每次付款的金额、时间、方式等。说明：付款凭证应作为合同履行的证明。7.工程进度报告详细要求：记录工程进展情况、存在的问题、下一步工作计划等。说明：进度报告应定期提交，便于甲乙双方了解工程进展。8.工程质量问题报告详细要求：记录工程质量问题的发现、处理过程、结果等。说明：问题报告应详细、及时，确保问题得到有效解决。9.安全生产记录详细要求：记录施工现场安全生产情况、事故处理等。说明：记录应完整、准确，作为安全生产的依据。10.环保检查记录详细要求：记录施工现场环保情况、污染处理等。说明：记录应详细、及时，确保符合环保要求。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：未按时完成工程责任认定标准：超过合同约定的工期，未取得甲方书面同意。示例说明：承包方未在合同约定的工期内完成消防泵房建设，经甲方确认，承包方应承担违约责任。2.违约行为：质量不符合标准责任认定标准：工程质量不符合国家及地方相关标准，经甲方或第三方验收不合格。示例说明：消防泵房主体结构验收不合格，经甲方或第三方确认，承包方应承担修复或重新施工的责任。3.违约行为：逾期付款责任认定标准：超过合同约定的付款期限，未支付工程进度款。示例说明：承包方未在合同约定的付款期限内支付进度款，经甲方确认，承包方应承担逾期付款的违约责任。4.违约行为：擅自变更设计责任认定标准：未经甲方同意，擅自变更设计图纸。示例说明：承包方未经过甲方同意，擅自变更消防泵房的设计，经甲方确认，承包方应承担违约责任。5.违约行为：未按时进行验收责任认定标准：未在合同约定的验收时间内完成验收。示例说明：消防泵房建设完成后，承包方未在合同约定的验收时间内完成验收，经甲方确认，承包方应承担违约责任。全文完。2024年度消防泵房建设工程合同4本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方地址1.3合同双方法定代表人或授权代表1.4合同双方联系方式2.工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程建设内容3.合同标的及范围3.1合同标的3.2工程范围3.3工程量清单4.工程进度及工期4.1工程进度安排4.2工期要求4.3工期延误责任5.工程质量及验收5.1工程质量标准5.2工程验收程序5.3验收标准及方法5.4验收不合格处理6.工程款支付6.1工程款支付方式6.2工程款支付比例6.3工程款支付时间6.4工程款支付条件7.工程保险7.1工程保险种类7.2保险金额及范围7.3保险责任及赔偿7.4保险费支付8.保修与维护8.1工程保修期8.2工程维护责任8.3维护费用及支付9.违约责任9.1违约情形9.2违约责任承担9.3违约赔偿方式10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构10.3争议解决程序11.合同解除11.1合同解除条件11.2合同解除程序11.3合同解除后的处理12.合同生效及终止12.1合同生效条件12.2合同生效日期12.3合同终止条件12.4合同终止日期13.合同附件13.1附件一：工程量清单13.2附件二：工程图纸13.3附件三：其他相关文件14.其他约定事项14.1合同补充条款14.2合同变更及解除14.3合同解释权14.4合同生效日期第一部分：合同如下：1.合同双方基本信息1.1合同双方名称甲方：消防设备有限责任公司乙方：建筑工程有限公司1.2合同双方地址甲方地址：市区路号乙方地址：市区路号1.3合同双方法定代表人或授权代表甲方法定代表人：乙方法定代表人：1.4合同双方联系方式2.工程概况2.1工程名称2024年度消防泵房建设工程2.2工程地点市区路号2.3工程规模建筑面积：1000平方米，消防泵房设备安装及调试2.4工程建设内容消防泵房主体结构、消防水泵、消防管道、电气设备安装及调试等3.合同标的及范围3.1合同标的本合同标的为市区路号消防泵房建设工程的施工、安装、调试及验收等全过程。3.2工程范围包括但不限于消防泵房主体结构施工、消防水泵、消防管道、电气设备安装及调试等。3.3工程量清单详见附件一：工程量清单4.工程进度及工期4.1工程进度安排工程分为三个阶段：基础施工阶段、主体结构施工阶段、设备安装及调试阶段。4.2工期要求基础施工阶段：60天主体结构施工阶段：90天设备安装及调试阶段：30天总工期：180天4.3工期延误责任若乙方未按合同约定完成工程，甲方有权要求乙方支付违约金，违约金按每日工期延误部分工程款的一定比例计算。5.工程质量及验收5.1工程质量标准本工程应符合国家现行有关消防设施工程质量验收标准及规范。5.2工程验收程序工程完工后，乙方应通知甲方进行验收，验收合格后，甲方应在3日内出具验收合格证明。5.3验收标准及方法验收标准及方法详见附件二：工程验收标准及方法。5.4验收不合格处理若验收不合格，乙方应在接到验收不合格通知后10日内进行整改，直至合格。6.工程款支付6.1工程款支付方式本合同工程款采用分阶段支付方式。6.2工程款支付比例基础施工阶段：30%主体结构施工阶段：40%设备安装及调试阶段：20%工程验收合格后支付10%6.3工程款支付时间每个阶段工程款支付时间为工程验收合格后10日内。6.4工程款支付条件乙方提交工程款支付申请及相关证明材料，甲方审核无误后支付。7.工程保险7.1工程保险种类建筑工程一切险7.2保险金额及范围保险金额为工程合同总价，保险范围为工程本身及乙方施工机具。7.3保险责任及赔偿保险责任包括火灾、爆炸、自然灾害等导致的工程损失。7.4保险费支付保险费由乙方负责支付，支付时间为合同签订后10日内。8.保修与维护8.1工程保修期消防泵房主体结构、消防水泵、消防管道、电气设备等保修期为一年。8.2工程维护责任乙方负责消防泵房的日常维护，确保设备正常运行。8.3维护费用及支付维护费用由乙方承担，甲方在保修期内发生的维护费用由乙方支付。9.违约责任9.1违约情形包括但不限于：未按合同约定完成工程、工程质量不合格、逾期付款、违反保密协议等。9.2违约责任承担违约方应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失、承担法律责任等。9.3违约赔偿方式违约赔偿方式包括但不限于货币赔偿、更换设备、恢复工程等。10.争议解决10.1争议解决方式争议解决方式为协商、调解、仲裁或诉讼。10.2争议解决机构协商解决：双方协商解决；调解解决：提交双方同意的调解机构进行调解；仲裁解决：提交双方约定的仲裁委员会进行仲裁；诉讼解决：依法向人民法院提起诉讼。10.3争议解决程序争议发生后，双方应在争议解决方式中选择一种，并按照所选方式进行解决。11.合同解除11.1合同解除条件包括但不限于：一方违约、不可抗力、合同目的不能实现等。11.2合同解除程序合同解除前，双方应就解除事项进行协商；协商不成，任何一方均可向对方发出解除合同的通知。11.3合同解除后的处理12.合同生效及终止12.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。12.2合同生效日期合同生效日期为2004年1月1日。12.3合同终止条件合同履行完毕或双方协商一致解除合同。12.4合同终止日期合同终止日期为工程验收合格且工程款结清之日。13.合同附件13.1附件一：工程量清单详细列出工程名称、规格、数量、单价、总价等。13.2附件二：工程图纸包含消防泵房主体结构、消防水泵、消防管道、电气设备等图纸。13.3附件三：其他相关文件包括但不限于合同变更、验收报告、付款凭证等。14.其他约定事项14.1合同补充条款双方可就合同未尽事宜进行补充约定，补充约定与本合同具有同等法律效力。14.2合同变更及解除合同变更需双方书面同意，合同解除需按照合同约定或法律规定进行。14.3合同解释权本合同的解释权归甲方所有。14.4合同生效日期本合同自双方签字盖章之日起生效。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方概念15.2第三方介入目的第三方介入的目的是确保工程质量和进度，监督合同执行，提供专业意见，协助解决合同执行过程中出现的问题。15.3第三方介入程序15.3.2双方协商确定第三方介入的具体事宜，包括介入时间、范围、费用等。15.3.3第三方介入后，应及时向双方报告工作情况，并接受双方的监督。16.第三方责任16.1第三方责任限额16.1.1第三方在履行本合同过程中，因自身原因造成损失的，应承担相应的赔偿责任。16.1.2第三方责任限额由双方在合同中约定，未约定的，按国家相关法律法规执行。16.2第三方责任免除16.2.1因不可抗力导致第三方无法履行合同义务的，第三方不承担违约责任。16.2.2第三方在履行合同过程中，因甲方或乙方原因导致的损失，第三方不承担赔偿责任。17.第三方与各方的划分17.1第三方与甲方的划分17.1.1第三方对甲方负责，提供相关服务，确保工程质量、进度和安全。17.1.2第三方应遵守甲方的要求，执行甲方指令，接受甲方监督。17.2第三方与乙方的划分17.2.1第三方对乙方负责，提供相关服务，协助乙方完成工程任务。17.2.2第三方应遵守乙方的要求，执行乙方指令，接受乙方监督。17.3第三方与其他各方的划分17.3.1第三方与其他各方的关系，以合同约定为准。17.3.2第三方在合同履行过程中，与其他各方应保持沟通，共同确保工程顺利进行。18.第三方介入的费用18.1第三方介入费用由双方协商确定，并在合同中约定。18.2第三方介入费用包括但不限于第三方服务费、差旅费、资料费等。19.第三方介入的变更19.1第三方介入内容、范围、时间等如有变更，需经双方同意，并以书面形式确认。19.2第三方介入的变更，不影响本合同的履行。20.第三方介入的终止20.1第三方介入期满或合同履行完毕，第三方介入终止。20.2第三方介入终止后，双方应及时办理相关手续，并结算第三方介入费用。21.第三方介入的争议解决21.1第三方介入过程中出现的争议，按照本合同第10条“争议解决”的相关规定处理。21.2第三方介入争议的解决，不影响本合同的履行。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：工程量清单1.1工程量清单应详细列出各项工程名称、规格、数量、单位、单价、总价等。1.2工程量清单应附有必要的图纸和技术参数。2.附件二：工程图纸2.1工程图纸应包括建筑平面图、立面图、剖面图、详图等。2.2图纸应标注必要的尺寸、材料、构造要求等。3.附件三：其他相关文件3.1其他相关文件包括但不限于：3.1.1设计变更通知3.1.2工程进度报告3.1.3验收报告3.1.4付款凭证3.1.5争议解决文件说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：1.1逾期完成工程1.1.1乙方未按合同约定的时间完成工程，构成逾期完成工程。1.1.2甲方未按合同约定的时间支付工程款，构成逾期支付工程款。1.2工程质量不合格1.2.1工程质量不符合合同约定的标准。1.2.2工程质量经验收不合格，乙方未按约定进行整改。1.3违反合同约定1.3.1乙方未按合同约定进行施工。1.3.2甲方未按合同约定提供工程所需材料、设备等。1.3.3双方未按合同约定履行其他义务。2.责任认定标准：2.1逾期完成工程的责任认定：2.1.1乙方逾期完成工程，每逾期一日，应向甲方支付合同总价千分之二的违约金。2.1.2甲方逾期支付工程款，每逾期一日，应向乙方支付逾期款项千分之二的违约金。2.2工程质量不合格的责任认定：