2024年度农村电网改造升级合同5篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度农村电网改造升级合同本合同目录一览1.合同签订双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方法定代表人1.3合同双方联系方式1.4合同签订时间及地点2.电网改造升级项目概况2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目投资估算2.5项目工期3.项目实施内容3.1线路改造3.1.1线路长度3.1.2线路材质3.1.3线路架设方式3.2变电站改造3.2.1变电站规模3.2.2变电站设备升级3.2.3变电站安全防护3.3配电设施改造3.3.1配电变压器更换3.3.2配电线路改造3.3.3配电设备更新4.项目实施进度安排4.1项目前期工作4.2项目施工阶段4.3项目验收阶段5.项目质量标准5.1线路质量标准5.2变电站质量标准5.3配电设施质量标准6.项目费用及支付方式6.1项目总投资6.2分阶段投资6.3支付方式6.4付款时间7.项目安全管理7.1安全责任7.2安全措施7.3安全教育培训8.环境保护8.1环境保护措施8.2环境影响评价9.争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决机构10.合同解除10.1合同解除条件10.2合同解除程序11.违约责任11.1违约责任认定11.2违约责任承担12.合同生效及终止12.1合同生效条件12.2合同终止条件13.合同附件13.1项目可行性研究报告13.2项目设计文件13.3项目施工方案14.其他约定事项14.1合同变更14.2合同解除14.3合同终止第一部分：合同如下：1.合同签订双方基本信息1.1合同双方名称甲方：X农村电网改造升级工程管理局乙方：X电力有限公司1.2合同双方法定代表人甲方法定代表人：乙方法定代表人：1.3合同双方联系方式1.4合同签订时间及地点合同签订时间：2024年1月1日合同签订地点：甲方办公地点2.电网改造升级项目概况2.1项目名称2024年度农村电网改造升级工程2.2项目地点上海市区镇2.3项目规模项目总投资额为人民币1000万元，包括线路改造、变电站改造、配电设施改造等。2.4项目投资估算项目总投资额为人民币1000万元，其中甲方出资比例60%，乙方出资比例40%。2.5项目工期项目总工期为12个月，自合同签订之日起计算。3.项目实施内容3.1线路改造3.1.1线路长度项目涉及线路总长度为50公里。3.1.2线路材质采用新型绝缘电缆，符合国家相关标准。3.1.3线路架设方式采用地面敷设和架空相结合的方式。3.2变电站改造3.2.1变电站规模新建变电站一座，容量为50兆伏安。3.2.2变电站设备升级升级变压器、断路器、隔离开关等设备。3.2.3变电站安全防护加强变电站的安全防护设施建设。3.3配电设施改造3.3.1配电变压器更换更换老旧配电变压器，提高供电可靠性。3.3.2配电线路改造改造配电线路，降低线路损耗。3.3.3配电设备更新更新配电设备，提高设备运行效率。4.项目实施进度安排4.1项目前期工作包括项目立项、设计、审批等。4.2项目施工阶段包括线路施工、变电站建设、配电设施改造等。4.3项目验收阶段包括项目验收、试运行、交付等。5.项目质量标准5.1线路质量标准符合国家相关标准和规范。5.2变电站质量标准符合国家相关标准和规范。5.3配电设施质量标准符合国家相关标准和规范。6.项目费用及支付方式6.1项目总投资项目总投资额为人民币1000万元。6.2分阶段投资项目分三个阶段投资，分别为：前期工作阶段、施工阶段、验收阶段。6.3支付方式甲方按照乙方提交的工程进度和验收报告，分阶段支付工程款项。7.项目安全管理7.1安全责任甲方和乙方共同承担项目安全责任，确保项目安全施工。7.2安全措施制定详细的安全措施，包括施工现场安全管理、人员安全管理、设备安全管理等。7.3安全教育培训对项目参与人员进行安全教育培训，提高安全意识。8.环境保护8.1环境保护措施施工现场设立环保围挡，减少扬尘污染。施工废水进行集中处理，达标排放。施工垃圾进行分类收集，及时清运。遵守夜间施工规定，减少噪音扰民。8.2环境影响评价乙方负责进行项目环境影响评价，并向甲方提供评价报告。9.争议解决9.1争议解决方式发生争议时，双方应友好协商解决。协商不成的，提交合同约定的仲裁机构仲裁。9.2争议解决机构争议提交上海市仲裁委员会仲裁。10.合同解除10.1合同解除条件一方严重违约，另一方给予书面通知后30日内仍未纠正。发生不可抗力，导致合同无法履行。双方协商一致解除合同。10.2合同解除程序提出解除合同的一方应书面通知对方，并说明理由。合同解除后，双方应按照约定处理剩余事宜。11.违约责任11.1违约责任认定一方违约，另一方有权要求违约方承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。11.2违约责任承担违约方应承担因其违约行为给对方造成的直接损失，包括但不限于工程延误、费用增加等。12.合同生效及终止12.1合同生效条件合同双方签字盖章后生效。12.2合同终止条件合同履行完毕或双方协商一致解除合同后终止。13.合同附件13.1项目可行性研究报告13.2项目设计文件13.3项目施工方案14.其他约定事项14.1合同变更合同任何条款的变更，需经双方书面同意，并签订补充协议。14.2合同解除合同解除后，除法律另有规定外，不影响已履行部分的法律效力。14.3合同终止合同终止后，双方应按照约定处理剩余事宜，包括但不限于工程验收、结算等。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方概念在本合同中，第三方指除甲乙双方以外的其他参与合同执行的个人或组织，包括但不限于工程监理、咨询机构、检测机构、金融机构、保险公司等。15.2第三方介入情形项目实施过程中，需要第三方提供专业服务或技术支持。需要第三方对项目进行监督、检测或评估。双方协商一致，认为有必要引入第三方。15.3第三方责任15.3.1责任限额第三方的责任限额应根据其提供的专业服务或承担的任务确定。具体责任限额由甲乙双方在合同中约定，并在第三方介入协议中明确。15.3.2责任承担第三方在执行任务过程中，如因自身原因造成损失，应承担相应的赔偿责任。甲方和乙方应按照合同约定，向第三方追偿。15.4第三方权利15.4.1甲方权利甲方有权要求第三方按照合同约定履行职责，并有权对第三方的工作进行监督。15.4.2乙方权利乙方有权要求第三方按照合同约定履行职责，并有权对第三方的工作进行监督。15.5第三方与其他各方的划分说明15.5.1与甲方的关系第三方应服从甲方的管理，接受甲方的监督，并按照甲方的要求提供相关服务。15.5.2与乙方的关系第三方应服从乙方的管理，接受乙方的监督，并按照乙方的要求提供相关服务。15.5.3与其他第三方的划分若合同中有多个第三方参与，各方应明确各自的责任和权利，避免职责交叉和责任不清。16.甲方额外条款及说明16.1甲方责任甲方应确保第三方的介入不违反合同约定，并对第三方的工作进行监督，确保其按照合同要求履行职责。16.2甲方权利甲方有权要求第三方提供必要的资料和报告，并有权对第三方的服务质量进行评估。16.3甲方义务甲方应按时向第三方支付服务费用，并确保支付过程符合合同约定。17.乙方额外条款及说明17.1乙方责任乙方应确保第三方的介入不违反合同约定，并对第三方的工作进行监督，确保其按照合同要求履行职责。17.2乙方权利乙方有权要求第三方提供必要的资料和报告，并有权对第三方的服务质量进行评估。17.3乙方义务乙方应按时向第三方支付服务费用，并确保支付过程符合合同约定。18.第三方介入协议18.1协议签订甲乙双方与第三方应签订第三方介入协议，明确各方的权利、义务和责任。18.2协议内容第三方提供的专业服务或承担的任务；第三方的工作范围和标准；第三方的责任限额；第三方的权利和义务；第三方的服务费用及支付方式；第三方的保密义务。18.3协议生效第三方介入协议自甲乙双方与第三方签字盖章之日起生效。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.项目可行性研究报告详细要求：包含项目背景、市场分析、技术方案、投资估算、风险分析等。说明：用于证明项目可行性和投资合理性。2.项目设计文件详细要求：包含项目总体设计、详细设计、设备选型、施工图等。说明：用于指导项目施工和设备安装。3.项目施工方案详细要求：包含施工组织设计、施工进度计划、施工方法、安全措施等。说明：用于指导项目施工过程中的具体操作。4.第三方介入协议详细要求：明确第三方介入的职责、权利、义务和责任限额。说明：用于规范第三方在项目中的行为。5.安全生产许可证详细要求：提供安全生产许可证复印件。说明：用于证明施工单位具备安全生产条件。6.施工单位资质证书详细要求：提供施工单位资质证书复印件。说明：用于证明施工单位具备相应的施工能力。7.人员资格证书详细要求：提供施工人员资格证书复印件。说明：用于证明施工人员具备相应的专业技能。8.施工现场安全防护设施详细要求：提供施工现场安全防护设施照片或说明。说明：用于证明施工现场安全防护措施到位。9.环境影响评价报告详细要求：提供环境影响评价报告复印件。说明：用于证明项目符合环保要求。10.工程验收报告详细要求：提供工程验收报告复印件。说明：用于证明项目施工质量符合合同要求。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：甲方未按约定支付工程款项。责任认定标准：甲方应支付违约金，按未支付款项的千分之五每日计算。示例：若甲方应支付100万元，逾期未支付，则每日违约金为500元。2.违约行为：乙方未按约定完成工程。责任认定标准：乙方应承担违约责任，包括但不限于赔偿甲方损失。示例：若乙方未按期完成工程，导致甲方遭受损失，乙方应赔偿甲方损失。3.违约行为：第三方未按约定履行职责。责任认定标准：第三方应承担违约责任，按合同约定承担相应责任。示例：若第三方未按约定进行检测，导致工程质量问题，第三方应承担赔偿责任。4.违约行为：施工过程中发生安全事故。责任认定标准：根据事故原因，分别由责任方承担相应责任。示例：若安全事故由乙方责任导致，乙方应承担全部责任。5.违约行为：违反环境保护法规。责任认定标准：根据污染程度，由责任方承担相应罚款和治理责任。示例：若乙方违反环保法规，导致环境污染，乙方应承担罚款和治理责任。全文完。2024年度农村电网改造升级合同1本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方法定代表人1.3合同双方联系方式2.项目概况2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目工期3.项目投资及资金来源3.1项目总投资3.2资金来源及构成4.项目施工内容4.1施工范围4.2施工内容4.3施工工艺及标准5.工程质量要求5.1工程质量标准5.2质量保证措施5.3质量验收及整改6.工程进度要求6.1工程进度计划6.2进度控制措施6.3进度变更及调整7.项目变更及增减7.1变更范围7.2变更程序7.3变更费用及工期调整8.工程安全及环境保护8.1安全生产责任8.2安全生产措施8.3环境保护要求9.付款方式及进度9.1付款方式9.2付款进度9.3付款条件10.工程验收及交付10.1验收标准及程序10.2验收组织及人员10.3工程交付11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决机构11.3争议解决程序12.违约责任12.1违约情形12.2违约责任承担12.3违约赔偿标准13.合同解除及终止13.1合同解除条件13.2合同终止条件13.3合同解除及终止程序14.其他约定事项14.1合同生效条件14.2合同附件及补充协议14.3合同解释权及适用法律第一部分：合同如下：1.合同双方基本信息1.1合同双方名称甲方：X农村电网改造升级工程指挥部乙方：X电力工程设计有限公司1.2合同双方法定代表人甲方法定代表人：乙方法定代表人：1.3合同双方联系方式2.项目概况2.1项目名称2024年度农村电网改造升级工程2.2项目地点省市县镇2.3项目规模项目总投资为人民币伍仟万元整，建设内容包括输电线路、变配电设施、配电线路等。2.4项目工期合同工期为12个月，自合同生效之日起计算。3.项目投资及资金来源3.1项目总投资项目总投资为人民币伍仟万元整。3.2资金来源及构成资金来源为甲方自筹资金，具体构成如下：（1）国家财政补贴人民币叁佰万元整；（2）地方财政配套人民币壹佰万元整；（3）甲方自筹资金人民币贰仟万元整。4.项目施工内容4.1施工范围（1）新建输电线路公里；（2）新建变电站1座，容量兆伏安；（3）改造配电线路公里；（4）配套设备采购及安装。4.2施工内容（1）输电线路：包括线路设计、施工、验收等；（2）变电站：包括设计、施工、验收等；（3）配电线路：包括设计、施工、验收等；（4）配套设备：包括采购、运输、安装、调试等。4.3施工工艺及标准施工工艺及标准按照国家相关规范和标准执行，具体包括但不限于：（1）输电线路：按照《110kV~500kV架空输电线路设计规范》执行；（2）变电站：按照《220kV~500kV变电站设计规范》执行；（3）配电线路：按照《10kV~35kV架空配电线路设计规范》执行；（4）配套设备：按照《电力设备安装工程施工及验收规范》执行。5.工程质量要求5.1工程质量标准工程质量达到国家规定的一级标准，确保工程安全、可靠、经济、适用。5.2质量保证措施（1）选用优质原材料和设备；（2）严格执行施工工艺及标准；（3）加强施工过程中的质量控制；（4）做好工程验收工作。5.3质量验收及整改（1）工程验收按照国家相关规范和标准执行；（2）对验收不合格的工程，乙方应立即整改，直至合格；（3）验收合格后，甲方应出具验收合格证书。8.工程安全及环境保护8.1安全生产责任甲方和乙方应严格遵守国家有关安全生产的法律、法规和标准，确保工程安全生产。8.2安全生产措施（1）建立健全安全生产责任制，明确各级人员的安全生产责任；（2）制定安全生产规章制度，包括但不限于施工安全、消防、用电、交通安全等；（3）对施工人员进行安全教育培训，提高安全意识；（4）施工现场配备必要的安全防护设施和应急救援设备。8.3环境保护要求（1）遵守国家环境保护法律法规，采取有效措施减少施工对环境的影响；（2）施工现场设置环保设施，如污水处理、噪音控制等；（3）施工结束后，对施工场地进行清理，恢复原状。9.付款方式及进度9.1付款方式（1）合同签订后，甲方支付合同总额的10%作为预付款；（2）工程进度达到50%时，甲方支付合同总额的30%；（3）工程进度达到80%时，甲方支付合同总额的30%；（4）工程竣工验收合格后，甲方支付合同总额的20%。9.2付款进度甲方应在约定的付款期限内支付款项，逾期支付的，应向乙方支付逾期付款违约金。9.3付款条件（1）乙方提供合格的工程进度报告；（2）乙方提供工程验收合格证书；（3）甲方确认收到乙方提交的发票和付款申请。10.工程验收及交付10.1验收标准及程序工程验收按照国家相关规范和标准执行，验收程序如下：（1）乙方完成工程后，向甲方提出验收申请；（2）甲方组织验收小组进行验收；（3）验收合格后，甲方出具验收合格证书。10.2验收组织及人员验收组织由甲方负责，验收人员由甲方指定。10.3工程交付验收合格后，乙方应将工程交付甲方使用。11.争议解决11.1争议解决方式双方发生争议，应友好协商解决；协商不成的，提交合同约定的仲裁机构仲裁。11.2争议解决机构仲裁机构为仲裁委员会。11.3争议解决程序按照仲裁委员会的仲裁规则进行。12.违约责任12.1违约情形（1）乙方未按合同约定完成工程；（2）乙方未按合同约定提供材料、设备；（3）甲方未按合同约定支付款项；（4）任何一方违反合同约定的其他行为。12.2违约责任承担（1）违约方应承担违约责任，赔偿守约方因此遭受的损失；（2）违约方应支付违约金。12.3违约赔偿标准违约赔偿标准按照国家相关法律法规和合同约定执行。13.合同解除及终止13.1合同解除条件（1）一方违约，另一方提出解除合同；（2）发生不可抗力事件，导致合同无法履行；（3）经双方协商一致解除合同。13.2合同终止条件合同履行完毕或合同约定的终止条件成就时，合同终止。13.3合同解除及终止程序（1）提出解除或终止合同的一方应书面通知对方；（2）合同解除或终止后，双方应进行清算。14.其他约定事项14.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。14.2合同附件及补充协议本合同附件及补充协议与本合同具有同等法律效力。14.3合同解释权及适用法律本合同的解释权归甲方所有。本合同适用中华人民共和国法律。第二部分：第三方介入后的修正1.第三方定义1.1第三方是指在本合同执行过程中，由甲方或乙方邀请或委托，为本合同提供专业服务、咨询、监理、检验、鉴定、评估等服务的机构或个人。（1）合同双方的工作人员；（2）合同双方的关联公司或子公司；（3）合同双方的合作伙伴或供应商。2.第三方介入的条件2.1第三方介入需经合同双方书面同意，并签订相应的合作协议。2.2第三方介入应在合同约定的范围内进行，不得超出合同规定的权限和责任。3.第三方责任限额3.1第三方的责任限额根据其提供的服务类型、合同约定及专业标准确定。3.2第三方的责任限额包括但不限于：（1）因第三方过失导致工程延误的责任限额；（2）因第三方提供的服务或产品不符合合同约定的质量标准而造成的损失责任限额；（3）因第三方违反保密义务而导致的损失责任限额。4.第三方责任界定4.1第三方的责任由其自身承担，合同双方不承担因第三方责任而产生的损失。4.2第三方在执行任务过程中，若因自身原因导致工程或人员损失，应承担相应的法律责任。5.第三方权利5.1第三方有权根据合作协议要求合同双方提供必要的资料、信息、条件等。5.2第三方有权根据专业标准提出意见和建议，但最终决策权归合同双方所有。6.第三方与其他各方的划分说明6.1第三方与甲方、乙方之间的关系为合作关系，双方应遵循诚实信用原则，共同维护合同的履行。6.2第三方与工程承包商（乙方）的关系为委托服务关系，乙方应按照合同约定，为第三方提供必要的支持和配合。6.3第三方与工程承包商（乙方）的供应商或分包商之间的关系为独立主体，各自承担相应的责任。7.第三方介入后的额外条款（1）第三方介入的具体内容和范围；（2）第三方介入的时间节点；（3）第三方介入的职责和权限；（4）第三方介入的费用及支付方式。（1）合同双方应尊重第三方的独立性和专业性；（2）合同双方应积极配合第三方的工作，提供必要的协助；（3）合同双方应就第三方介入过程中产生的问题及时沟通，协商解决。（1）第三方介入的效果和成果；（2）第三方介入的成本和效益；（3）第三方介入过程中存在的问题及改进措施。8.第三方介入的保密条款8.1第三方在介入过程中获取的合同双方的信息，应予以保密，不得泄露给任何第三方。8.2第三方违反保密义务，导致合同双方信息泄露的，应承担相应的法律责任。8.3第三方在介入过程中，如需向合同双方提供其他第三方信息，应事先取得相关权利人的同意。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.合同签订双方的身份证明文件（1）甲方：营业执照副本、法定代表人身份证明（2）乙方：营业执照副本、法定代表人身份证明2.项目批准文件（1）项目可行性研究报告（2）项目环境影响评价报告（3）项目安全评估报告3.项目投资及资金来源证明文件（1）国家财政补贴文件（2）地方财政配套文件（3）甲方自筹资金证明4.项目设计文件（1）输电线路设计图（2）变电站设计图（3）配电线路设计图（4）配套设备选型表5.施工图纸及施工方案（1）输电线路施工图（2）变电站施工图（3）配电线路施工图（4）配套设备安装图（5）施工组织设计6.工程质量检验报告（1）原材料检验报告（2）设备检验报告（3）工程质量检验报告7.工程进度报告（1）工程进度计划表（2）工程进度月报8.工程验收报告（1）工程验收申请报告（2）工程验收报告（3）工程验收合格证书9.付款凭证（1）预付款收据（2）进度款收据（3）验收款收据10.争议解决文件（1）争议调解书（2）仲裁裁决书（3）法院判决书说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：（1）甲方违约行为：未按合同约定支付款项；未按合同约定提供项目用地；未按合同约定提供施工条件；违反合同约定导致工程延误。（2）乙方违约行为：未按合同约定完成工程；提供的施工材料、设备不符合合同约定；违反合同约定导致工程质量不合格；未按合同约定进行工程验收。2.责任认定标准：（1）甲方违约责任认定标准：逾期支付款项的，应向乙方支付逾期付款违约金；导致工程延误的，应赔偿乙方因此遭受的损失；违反合同约定提供施工条件的，应承担相应的违约责任。（2）乙方违约责任认定标准：未按合同约定完成工程的，应赔偿甲方因此遭受的损失；提供的施工材料、设备不符合合同约定的，应负责更换或修复；违反合同约定导致工程质量不合格的，应负责整改直至合格；未按合同约定进行工程验收的，应承担相应的违约责任。3.违约示例说明：（1）甲方违约示例：甲方未按合同约定在规定时间内支付进度款，乙方有权要求甲方支付逾期付款违约金，并赔偿因此造成的损失。（2）乙方违约示例：乙方未按合同约定完成输电线路施工，导致工程延误，甲方有权要求乙方赔偿因此造成的损失，包括工期延误费用、材料损失等。全文完。2024年度农村电网改造升级合同2本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1.双方名称1.2.双方地址1.3.双方联系方式1.4.双方法定代表人或授权代表2.项目背景及目的2.1.项目背景2.2.项目目的3.项目范围及内容3.1.项目范围3.2.项目内容4.项目实施计划4.1.项目进度安排4.2.项目实施步骤5.项目质量要求5.1.质量标准5.2.质量检测6.项目费用及支付方式6.1.项目总费用6.2.分阶段费用6.3.支付方式6.4.付款时间7.项目的验收及移交7.1.验收标准7.2.验收程序7.3.移交手续8.项目的后期维护8.1.维护责任8.2.维护期限8.3.维护费用9.违约责任9.1.违约情形9.2.违约责任承担10.争议解决方式10.1.争议解决原则10.2.争议解决途径11.合同解除及终止11.1.合同解除条件11.2.合同终止条件12.合同生效及期限12.1.合同生效条件12.2.合同期限13.合同附件13.1.项目可行性研究报告13.2.项目设计方案13.3.其他相关文件14.其他约定事项14.1.法律适用14.2.合同解释14.3.合同份数第一部分：合同如下：第一条合同双方基本信息1.1双方名称甲方：农村电网改造升级项目业主单位乙方：电力有限公司1.2双方地址甲方地址：省市县镇村乙方地址：省市区街道号1.3双方联系方式1.4双方法定代表人或授权代表甲方法定代表人：X乙方法定代表人：X授权代表：X第二条项目背景及目的2.1项目背景为提高农村地区供电质量，保障农村居民生活用电，根据国家电网改造升级政策，甲方决定对农村电网进行改造升级。2.2项目目的通过电网改造升级，提高农村供电可靠性和供电质量，满足农村居民日益增长的用电需求。第三条项目范围及内容3.1项目范围本项目范围为县镇村农村电网改造升级工程。3.2项目内容包括：配电线路改造、变电设施升级、配电变压器更换、电能表改造、低压线路改造、电力设施维护等。第四条项目实施计划4.1项目进度安排项目实施分为三个阶段：第一阶段：项目前期准备（1个月）第二阶段：施工阶段（6个月）第三阶段：验收及移交阶段（1个月）4.2项目实施步骤1.项目立项审批2.设计方案编制及审批3.采购及招标4.施工准备5.施工实施6.验收及移交第五条项目质量要求5.1质量标准按照《农村电网改造升级工程技术规范》执行。5.2质量检测1.施工过程中，乙方需对施工质量进行自检。2.甲方在施工过程中对施工质量进行监督。3.项目竣工后，由双方共同进行验收，确保工程质量合格。第六条项目费用及支付方式6.1项目总费用项目总费用为人民币X万元。6.2分阶段费用1.项目前期准备阶段：人民币X万元2.施工阶段：人民币X万元3.验收及移交阶段：人民币X万元6.3支付方式1.甲方按阶段支付，每个阶段支付完成后，乙方需提供相应阶段的发票及验收报告。2.甲方在收到乙方提供的发票及验收报告后10个工作日内支付相应阶段费用。第七条项目的验收及移交7.1验收标准按照《农村电网改造升级工程技术规范》执行。7.2验收程序1.甲方在施工完成后组织验收，乙方应配合验收工作。2.验收不合格的工程，乙方需在接到通知后10个工作日内进行整改，直至合格。3.验收合格后，甲方应签署验收合格报告，并办理移交手续。第八条项目的后期维护8.1维护责任乙方负责本项目竣工后的后期维护工作，包括设备日常巡检、故障排除、定期保养等。8.2维护期限后期维护期限自项目竣工验收合格之日起，至合同约定的维护期满日止。8.3维护费用后期维护费用包含在项目总费用中，由甲方承担。第九条违约责任9.1违约情形1.乙方未按合同约定的时间、质量要求完成项目；2.乙方在项目实施过程中发生重大安全事故；3.甲方未按合同约定支付费用；4.双方约定的其他违约情形。9.2违约责任承担1.乙方未按时完成项目或质量不合格，应承担违约责任，赔偿甲方因此遭受的损失；2.乙方发生重大安全事故，应承担相应的法律责任；3.甲方未按时支付费用，应向乙方支付逾期付款违约金；4.双方约定的其他违约责任。第十条争议解决方式10.1争议解决原则双方应本着友好协商、公平合理、诚实信用的原则解决争议。10.2争议解决途径1.双方应通过协商解决争议；2.协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第十一条合同解除及终止11.1合同解除条件1.双方协商一致解除合同；2.一方违约，另一方提出解除合同；3.发生不可抗力，致使合同无法履行。11.2合同终止条件1.项目竣工验收合格，合同目的实现；2.双方协商一致终止合同；3.发生不可抗力，致使合同无法履行。第十二条合同生效及期限12.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。12.2合同期限本合同有效期为项目实施期限及后期维护期限之和。第十三条合同附件13.1项目可行性研究报告13.2项目设计方案13.3采购合同13.4施工合同13.5验收报告13.6其他相关文件第十四条其他约定事项14.1法律适用本合同适用中华人民共和国法律。14.2合同解释本合同条款由双方共同协商一致，如有争议，按本合同条款解释。14.3合同份数本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份，具有同等法律效力。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方概念界定1.1第三方是指在本合同履行过程中，由甲乙双方共同邀请或经一方同意，介入合同履行过程的任何个人、组织或机构，包括但不限于中介方、监理方、检测机构、咨询顾问等。第二条第三方介入的引入及职责2.1引入第三方甲乙双方经协商一致，同意在合同履行过程中引入第三方，以协助项目的顺利进行。2.2第三方职责1.第三方应按照甲乙双方的要求，独立、客观、公正地履行其职责。2.第三方应协助甲乙双方解决合同履行过程中出现的问题，提供专业意见。3.第三方应遵守国家相关法律法规及合同约定。第三条第三方责任限额3.1责任限额定义第三方在本合同履行过程中因其过错导致甲方或乙方遭受损失时，应承担相应的赔偿责任，但赔偿金额不得超过其在本合同中的约定责任限额。3.2责任限额约定1.第三方在本合同中的责任限额由甲乙双方在合同中约定，并在附件中明确。2.第三方责任限额包括但不限于因其提供的服务、建议、监督、检测等导致的损失。第四条第三方与其他各方的划分说明4.1责任划分1.第三方对甲方或乙方的损失承担有限责任，超出责任限额部分由甲方或乙方自行承担。2.第三方对因甲乙双方违约导致的损失不承担责任。4.2权利划分1.第三方在合同履行过程中，享有获取合理报酬的权利。2.第三方有权要求甲乙双方提供必要的资料和协助。第五条第三方介入的审批程序5.1第三方介入前，甲乙双方应共同对第三方进行审查，确保其资质、能力及信誉符合要求。5.2第三方介入后，甲乙双方应与第三方签订补充协议，明确各方的权利、义务及责任。第六条第三方变更及退出6.1第三方变更1.如第三方在合同履行过程中出现无法履行职责的情况，甲乙双方可协商更换第三方。2.第三方变更需经甲乙双方同意，并签订补充协议。6.2第三方退出1.第三方因故退出合同履行过程，应提前通知甲乙双方，并协助甲乙双方完成相关手续。2.第三方退出后，甲乙双方应选择新的第三方介入，并签订补充协议。第七条第三方介入的争议解决7.1第三方介入过程中，如出现争议，甲乙双方应通过协商解决。7.2协商不成的，任何一方均有权根据本合同约定的争议解决方式解决争议。第八条第三方介入的保密条款8.1第三方对本合同内容及其履行过程中的信息负有保密义务。8.2第三方违反保密义务，造成甲方或乙方损失的，应承担相应的法律责任。第九条第三方介入的法律法规遵守9.1第三方在合同履行过程中，应遵守国家相关法律法规。9.2第三方违反国家法律法规，造成甲方或乙方损失的，应承担相应的法律责任。第十条第三方介入的合同终止10.1第三方介入的合同终止条件1.本合同终止；2.第三方职责已完成；3.第三方因故退出合同履行过程。10.2第三方介入的合同终止程序1.第三方介入的合同终止需经甲乙双方同意；2.第三方介入的合同终止后，甲乙双方应办理相关手续，并签订终止协议。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.项目可行性研究报告要求：详细分析项目的技术可行性、经济可行性、社会可行性及环境影响评估。说明：可行性研究报告应作为项目决策的依据。2.项目设计方案要求：包含项目的技术方案、设备选型、施工方案、进度计划等。说明：设计方案应确保项目质量，符合国家标准和规范。3.采购合同要求：明确采购物品、数量、价格、交货时间、验收标准等。说明：采购合同是确保项目材料、设备质量的关键。4.施工合同要求：明确施工范围、工期、质量标准、安全要求、验收标准等。说明：施工合同是确保项目按时、按质完成的基础。5.验收报告要求：详细记录项目验收过程、验收结果、存在问题及整改措施。说明：验收报告是项目质量保证的重要文件。6.其他相关文件要求：包括但不限于项目变更申请、签证、付款申请、会议纪要等。说明：其他相关文件是项目管理和决策的重要依据。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：乙方未按时完成项目或质量不合格；甲方未按时支付费用；第三方违反保密义务；第三方违反法律法规；双方约定的其他违约行为。2.责任认定标准：乙方未按时完成项目或质量不合格，应承担违约责任，赔偿甲方因此遭受的损失；甲方未按时支付费用，应向乙方支付逾期付款违约金；第三方违反保密义务，造成甲方或乙方损失的，应承担相应的法律责任；第三方违反法律法规，造成甲方或乙方损失的，应承担相应的法律责任；双方约定的其他违约责任。3.违约责任示例：乙方在项目实施过程中，因施工质量问题导致项目延期，甲方要求乙方赔偿违约金人民币10万元；甲方未按时支付项目费用，乙方要求甲方支付逾期付款违约金，每日按合同金额的千分之五计算；第三方在项目验收过程中，泄露甲方商业机密，造成甲方损失，第三方需赔偿甲方人民币5万元。全文完。2024年度农村电网改造升级合同3本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1.合同双方名称1.2.合同双方法定代表人或授权代表1.3.合同双方联系方式2.项目概述2.1.项目名称2.2.项目地点2.3.项目范围2.4.项目投资估算2.5.项目工期3.项目实施内容3.1.改造升级范围3.2.主要改造内容3.3.设备材料采购3.4.工程施工要求4.技术规范与标准4.1.设计规范4.2.施工规范4.3.质量标准4.4.安全标准4.5.环保标准5.合同双方的权利与义务5.1.发包方的权利与义务5.2.承包方的权利与义务5.3.第三方权利与义务6.项目进度安排6.1.工程阶段划分6.2.各阶段工期要求6.3.进度调整7.工程款支付7.1.工程款支付方式7.2.工程款支付比例7.3.工程款支付节点7.4.工程款结算8.质量保证8.1.质量保证期8.2.质量保证责任8.3.质量问题处理9.风险责任9.1.风险识别9.2.风险分担9.3.风险处理10.争议解决10.1.争议解决方式10.2.争议解决程序10.3.争议解决机构11.合同解除11.1.合同解除条件11.2.合同解除程序11.3.合同解除责任12.合同生效与终止12.1.合同生效条件12.2.合同终止条件12.3.合同终止程序13.违约责任13.1.违约情形13.2.违约责任承担13.3.违约金计算14.其他约定事项14.1.保密条款14.2.法律适用14.3.合同份数14.4.合同附件第一部分：合同如下：1.合同双方基本信息1.1.发包方名称：[发包方全称]1.2.发包方法定代表人或授权代表：[法定代表人姓名]（签字）1.3.发包方联系方式：电话：[电话号码]，地址：[通讯地址]1.4.承包方名称：[承包方全称]1.5.承包方法定代表人或授权代表：[法定代表人姓名]（签字）1.6.承包方联系方式：电话：[电话号码]，地址：[通讯地址]2.项目概述2.1.项目名称：2024年度农村电网改造升级项目2.2.项目地点：[具体地理位置]2.3.项目范围：包括配电线路、变压器、配电室等设施的改造升级2.4.项目投资估算：人民币[金额]万元2.5.项目工期：自合同签订之日起[工期天数]天内完成3.项目实施内容3.1.改造升级范围：[具体改造范围描述]3.2.主要改造内容：包括但不限于线路绝缘化、配电自动化、设备更新等3.3.设备材料采购：由承包方负责采购，确保设备材料的符合规范和质量要求3.4.工程施工要求：严格按照国家相关规范和标准进行施工，确保工程质量和安全4.技术规范与标准4.1.设计规范：依据《农村电网改造升级技术规范》及相关国家标准4.2.施工规范：依据《建筑工程施工质量验收统一标准》及相关行业标准4.3.质量标准：达到国家规定的农村电网改造升级质量标准4.4.安全标准：严格执行《建筑施工安全生产管理规定》及相关安全规范4.5.环保标准：遵守《环境影响评价法》及相关环保法规，确保施工过程中的环保要求5.合同双方的权利与义务5.1.发包方的权利与义务：负责项目的组织协调、资金筹措、施工监督等工作，确保项目顺利实施5.2.承包方的权利与义务：按照合同约定完成项目施工，保证工程质量、安全、进度和环保5.3.第三方权利与义务：包括设计、监理、施工等第三方单位，应按照合同约定履行各自职责6.项目进度安排6.1.工程阶段划分：设计、设备采购、施工、验收等阶段6.2.各阶段工期要求：具体工期要求见附件《项目进度计划表》6.3.进度调整：因不可抗力等因素导致工期延误，经双方协商一致后可进行调整7.工程款支付7.1.工程款支付方式：分阶段支付，具体支付比例和节点见附件《工程款支付计划表》7.2.工程款支付比例：根据工程进度和验收情况支付，一般分为预付款、进度款和竣工结算款7.3.工程款支付节点：按照项目进度计划表中的节点进行支付7.4.工程款结算：工程完工并验收合格后，根据合同约定进行最终结算8.质量保证8.1.质量保证期：自竣工验收合格之日起[质量保证期年限]年内8.2.质量保证责任：承包方对工程质量承担全面责任，确保工程质量符合国家及行业相关标准8.3.质量问题处理：在质量保证期内，如出现质量问题，承包方应立即进行修复，并承担相应费用9.风险责任9.1.风险识别：双方共同识别可能影响项目实施的风险因素，包括自然灾害、政策变化、市场波动等9.2.风险分担：根据风险发生的可能性和影响程度，双方协商确定各自承担的风险责任9.3.风险处理：发生风险事件时，双方应立即采取措施减少损失，并按照合同约定处理后续事宜10.争议解决10.1.争议解决方式：通过友好协商解决，协商不成的，提交[仲裁委员会名称]仲裁10.2.争议解决程序：仲裁程序应遵循仲裁规则，仲裁裁决为终局裁决，对双方具有法律约束力10.3.争议解决机构：[仲裁委员会名称]，地址：[仲裁委员会地址]11.合同解除11.1.合同解除条件：发生不可抗力、一方违约、合同目的无法实现等情况，双方可协商解除合同11.2.合同解除程序：提出解除合同一方应提前[通知期限]书面通知对方，并说明解除理由11.3.合同解除责任：因一方违约导致合同解除的，违约方应承担相应的违约责任12.合同生效与终止12.1.合同生效条件：双方签字盖章后，自合同签订之日起生效12.2.合同终止条件：合同约定的项目完成且验收合格，或因合同解除而终止12.3.合同终止程序：合同终止后，双方应进行工程结算，并办理合同终止手续13.违约责任13.1.违约情形：包括未按约定完成工程、质量不符合要求、逾期付款、泄露商业秘密等13.2.违约责任承担：违约方应承担相应的违约责任，包括支付违约金、赔偿损失等13.3.违约金计算：违约金按合同金额的[比例]计算，具体数额由双方协商确定14.其他约定事项14.1.保密条款：双方对本合同内容负有保密义务，未经对方同意不得向任何第三方泄露14.2.法律适用：本合同适用中华人民共和国法律14.3.合同份数：本合同一式[份数]份，双方各执[份数]份，具有同等法律效力14.4.合同附件：包括但不限于项目进度计划表、工程款支付计划表等第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1.第三方定义：在本合同中，第三方指除甲乙双方外的任何个人、法人或其他组织，包括但不限于中介方、设计单位、监理单位、设备供应商、施工队伍等。15.2.第三方介入目的：第三方介入旨在提供专业服务、监督项目实施、保障工程质量、提高工作效率等。16.第三方责任限额16.1.第三方责任界定：第三方在履行合同过程中，因自身原因导致合同目的无法实现或造成损失的，应承担相应的民事责任。16.2.责任限额：第三方责任限额应根据其提供的服务类型、合同约定及行业标准等因素确定，具体限额由双方协商确定并在合同中明确。17.第三方责权利17.1.第三方权利：17.1.1.第三方有权要求甲乙双方按照合同约定提供必要的工作条件和支持。17.1.2.第三方有权根据合同约定收取相应的服务费用。17.1.3.第三方有权要求甲乙双方就其提供的服务进行必要的配合和协助。17.2.第三方义务：17.2.1.第三方应按照合同约定，履行其职责，确保服务质量。17.2.2.第三方应遵守国家相关法律法规和行业标准。17.2.3.第三方应保守甲乙双方的商业秘密。18.第三方与其他各方的划分说明18.1.第三方与甲方的划分：18.1.1.第三方应向甲方提供必要的服务，甲方应按照合同约定支付服务费用。18.1.2.甲方有权对第三方的服务质量进行监督和检查。18.1.3.甲方与第三方之间的争议，应通过协商或仲裁解决。18.2.第三方与乙方的划分：18.2.1.第三方应向乙方提供必要的服务，乙方应按照合同约定支付服务费用。18.2.2.乙方有权对第三方的服务质量进行监督和检查。18.2.3.乙方与第三方之间的争议，应通过协商或仲裁解决。19.第三方介入的具体条款19.1.第三方介入的同意：甲方和乙方同意第三方介入，并应在合同中明确第三方的名称、职责和服务内容。19.2.第三方介入的期限：第三方介入的期限应与合同期限一致，或根据具体服务需求另行约定。19.3.第三方介入的费用：第三方介入的费用应在合同中明确，包括但不限于服务费、差旅费、资料费等。19.4.第三方介入的协调：甲乙双方应协调第三方的工作，确保第三方能够顺利履行合同义务。20.第三方介入的风险控制20.1.风险评估：甲乙双方应共同评估第三方介入可能带来的风险，包括但不限于服务质量、信息安全、合同履行等。20.2.风险防范：甲乙双方应采取必要措施防范第三方介入带来的风险，包括但不限于签订保密协议、明确责任条款等。20.3.风险处理：一旦发生第三方介入带来的风险，甲乙双方应立即采取措施，包括但不限于协商、调解、仲裁等。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.项目进度计划表详细要求：包括项目各阶段的起止时间、关键节点、责任人等信息。说明：此表用于明确项目实施过程中的时间安排，确保项目按计划推进。2.工程款支付计划表详细要求：包括付款节点、付款金额、付款条件等信息。说明：此表用于明确工程款支付的具体安排，保障工程资金的合理使用。3.设备材料采购清单详细要求：包括设备材料名称、规格型号、数量、单价、总价等信息。说明：此表用于明确设备材料的采购情况，确保设备材料的符合规范和质量要求。4.施工方案及图纸详细要求：包括施工方法、施工工艺、施工图纸等信息。说明：此表用于明确施工过程中的具体方案和图纸，确保工程质量和安全。5.质量检测报告详细要求：包括检测项目、检测方法、检测结果等信息。说明：此表用于记录工程质量检测情况，确保工程质量符合要求。6.工程验收报告详细要求：包括验收时间、验收人员、验收意见等信息。说明：此表用于记录工程验收情况，确保工程达到验收标准。7.争议解决协议详细要求：包括争议解决方式、争议解决机构、争议解决程序等信息。说明：此表用于明确争议解决的具体方式，保障双方的合法权益。8.保密协议详细要求：包括保密内容、保密期限、保密责任等信息。说明：此协议用于明确双方在合作过程中对商业秘密的保护责任。9.第三方介入协议详细要求：包括第三方介入的名称、职责、服务内容、费用等信息。说明：此协议用于明确第三方介入的具体事宜，保障第三方服务的质量。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：违约方未按合同约定完成工程或提供的服务。违约方未按合同约定支付工程款或服务费用。违约方泄露甲乙双方的商业秘密。违约方违反合同约定的保密义务。违约方因自身原因导致工程质量不合格。违约方违反合同约定的施工规范和安全标准。2.责任认定标准：违约方应承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。违约金按合同金额的[比例]计算，具体数额由双方协商确定。赔偿损失应根据实际情况，包括但不限于直接损失、间接损失、预期利益损失等。示例说明：若承包方未按合同约定完成工程，导致工期延误，则承包方应承担相应的违约责任，包括支付违约金和赔偿因工期延误造成的损失。若发包方未按合同约定支付工程款，则发包方应承担违约责任，支付违约金，并赔偿承包方因未付款造成的损失。全文完。2024年度农村电网改造升级合同4本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方法定代表人或授权代表1.3合同双方注册地址及联系方式2.合同标的及范围2.1改造升级工程概况2.2工程地点及范围2.3工程规模及主要内容3.工程进度及时间节点3.1工程总体进度安排3.2各阶段时间节点3.3工期延误及处理4.合同价格及支付方式4.1合同总价及构成4.2价格调整机制4.3支付方式及时间5.质量要求及验收标准5.1质量要求5.2验收标准及程序5.3质量保证及保修6.安全生产及环保要求6.1安全生产责任6.2安全生产措施6.3环保要求及措施7.合同履行及变更7.1合同履行义务7.2合同变更程序及条件7.3合同解除条件及程序8.争议解决方式8.1争议解决原则8.2争议解决方式8.3争议解决机构9.违约责任9.1违约行为及认定9.2违约责任承担9.3违约金及赔偿10.合同解除及终止10.1合同解除条件10.2合同终止条件10.3合同解除及终止后的处理11.合同生效及期限11.1合同生效条件11.2合同期限11.3合同续签及终止12.其他约定事项12.1不可抗力12.2通知及送达12.3合同份数及效力13.合同附件13.1附件一：工程量清单13.2附件二：技术规范13.3附件三：其他相关文件14.合同签署及生效日期第一部分：合同如下：1.合同双方基本信息1.1合同双方名称甲方：[甲方全称]乙方：[乙方全称]1.2合同双方法定代表人或授权代表甲方代表：[甲方代表姓名]，身份证号码：[甲方代表身份证号码]乙方代表：[乙方代表姓名]，身份证号码：[乙方代表身份证号码]1.3合同双方注册地址及联系方式甲方地址：[甲方地址]甲方电话：[甲方电话]乙方地址：[乙方地址]乙方电话：[乙方电话]传真：[乙方传真]邮箱：[乙方邮箱]2.合同标的及范围2.1改造升级工程概况本合同标的为[具体工程名称]的农村电网改造升级工程。2.2工程地点及范围工程地点：[具体地点]工程范围：[具体范围描述]2.3工程规模及主要内容工程规模：[具体规模]主要内容：[具体内容描述]3.工程进度及时间节点3.1工程总体进度安排工程总工期为[具体工期]，分为[具体阶段]。3.2各阶段时间节点阶段一：[具体时间节点]阶段二：[具体时间节点]以此类推，直至全部工程完成。3.3工期延误及处理如因甲方原因导致工期延误，每延误一天，乙方有权要求甲方支付[具体金额]的违约金；如因乙方原因导致工期延误，每延误一天，乙方应向甲方支付[具体金额]的违约金。4.合同价格及支付方式4.1合同总价及构成合同总价为人民币[具体金额]元，包括但不限于材料费、人工费、设备费等。4.2价格调整机制在合同履行期间，如遇国家政策调整、市场价格波动等情况，价格调整按双方协商确定的方式进行。4.3支付方式及时间甲方应在工程进度达到合同约定的节点后，向乙方支付相应比例的工程款。5.质量要求及验收标准5.1质量要求工程质量必须符合国家及行业相关标准和规范。5.2验收标准及程序工程验收分为初验和最终验收，具体标准及程序按相关法律法规执行。5.3质量保证及保修乙方应提供工程保修服务，保修期为[具体期限]，保修期内如出现质量问题，乙方应无偿进行维修。6.安全生产及环保要求6.1安全生产责任乙方应严格遵守国家及地方有关安全生产的法律法规，确保施工安全。6.2安全生产措施乙方应制定安全生产措施，包括但不限于安全教育培训、施工现场安全管理等。6.3环保要求及措施乙方应遵守国家及地方有关环保的法律法规，采取有效措施减少施工对环境的影响。8.争议解决方式8.1争议解决原则8.2争议解决方式如协商不成，任何一方均可向合同签订地的人民法院提起诉讼。8.3争议解决机构如双方同意，可约定仲裁机构进行仲裁，仲裁地点为[具体地点]。9.违约责任9.1违约行为及认定违约行为包括但不限于未按时完成工程、工程质量不符合约定、未按约定支付款项等。违约行为的具体认定依据合同条款及相关法律法规。9.2违约责任承担一方违约时，应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。9.3违约金及赔偿违约金的计算方法及赔偿金额按合同约定执行，如无约定，按相关法律法规执行。10.合同解除及终止10.1合同解除条件合同解除条件包括但不限于一方严重违约、不可抗力事件等。10.2合同终止条件合同终止条件包括但不限于工程完工、合同到期、双方协商一致等。10.3合同解除及终止后的处理合同解除或终止后，双方应按合同约定及法律法规的规定处理剩余事宜，包括但不限于工程款结算、工程质量问题处理等。11.合同生效及期限11.1合同生效条件本合同自双方代表签字盖章之日起生效。11.2合同期限本合同有效期为自生效之日起至工程完工之日止，但不超过[具体期限]。11.3合同续签及终止如需续签合同，双方应提前[具体时间]协商并签订书面协议。12.其他约定事项12.1不可抗力因不可抗力导致合同无法履行时，双方互不承担责任，但应及时通知对方并采取必要措施减轻损失。12.2通知及送达通知应以书面形式进行，送达方式为[具体方式]，送达地址为合同双方约定的地址。12.3合同份数及效力本合同一式[具体份数]份，甲乙双方各执[具体份数]份，具有同等法律效力。13.合同附件13.1附件一：工程量清单13.2附件二：技术规范