2024年度数据中心建设施工总承包合同3篇_第1页
2024年度数据中心建设施工总承包合同3篇_第2页
2024年度数据中心建设施工总承包合同3篇_第3页
2024年度数据中心建设施工总承包合同3篇_第4页
2024年度数据中心建设施工总承包合同3篇_第5页
已阅读5页,还剩48页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度数据中心建设施工总承包合同本合同目录一览1.项目概述1.1项目名称1.2项目地点1.3项目规模1.4项目工期1.5项目投资估算2.项目参与方2.1承包方2.2业主方2.3监理方2.4设计方3.工程范围3.1主要工程内容3.2辅助设施建设3.3配套设施建设4.工程质量标准4.1质量标准要求4.2质量检测方法4.3质量责任5.工程进度安排5.1施工阶段划分5.2各阶段工期要求5.3进度调整6.工程费用6.1工程合同价格6.2工程付款方式6.3付款进度6.4争议解决7.设计变更7.1设计变更程序7.2设计变更费用7.3设计变更期限8.施工安全管理8.1安全管理要求8.2安全责任8.3安全事故处理9.保修责任9.1保修期限9.2保修范围9.3保修责任10.合同履行与变更10.1合同履行10.2合同变更10.3合同解除11.违约责任11.1违约情形11.2违约责任承担11.3违约赔偿12.争议解决12.1争议解决方式12.2争议解决机构12.3争议解决程序13.合同终止13.1合同终止条件13.2合同终止程序13.3合同终止后的处理14.合同附件14.1附件一:工程量清单14.2附件二:设计图纸14.3附件三:其他相关文件第一部分:合同如下:1.项目概述1.1项目名称:2024年度数据中心建设施工总承包项目1.2项目地点:[具体地点]1.3项目规模:[项目规模描述]1.4项目工期:[开始日期]至[结束日期]1.5项目投资估算:[投资估算金额]2.项目参与方2.1承包方:[承包方全称]2.2业主方:[业主方全称]2.3监理方:[监理方全称]2.4设计方:[设计方全称]3.工程范围3.1主要工程内容:数据中心基础建设、设备安装、系统集成等3.2辅助设施建设:包括但不限于供电、供水、排水、消防等配套设施3.3配套设施建设:数据中心周边环境整治、道路硬化、绿化等4.工程质量标准4.1质量标准要求:按照国家相关标准和规范执行4.2质量检测方法:采用国家规定的检测方法和设备4.3质量责任:承包方对工程质量负全部责任5.工程进度安排5.1施工阶段划分:基础施工、主体结构施工、设备安装、系统集成、验收等5.2各阶段工期要求:详见附件一:工程进度计划表5.3进度调整:因不可抗力或业主方原因导致工期延误,经双方协商一致后可进行调整6.工程费用6.1工程合同价格:[合同价格金额]6.2工程付款方式:分阶段付款,具体见附件二:付款计划表6.3付款进度:按照工程进度和监理方验收结果进行付款6.4争议解决:如对付款有异议,双方应友好协商解决,协商不成可依法申请仲裁或诉讼7.设计变更7.1设计变更程序:由业主方提出变更申请,经设计方确认后,由承包方组织实施7.2设计变更费用:变更费用按照实际发生计算,经双方确认后纳入合同总价7.3设计变更期限:设计变更应在合同工期范围内完成8.施工安全管理8.1安全管理要求:严格遵守国家有关安全生产的法律、法规和标准,确保施工现场安全8.2安全责任:承包方负责施工现场的安全管理,业主方负责提供必要的安全保障条件8.3安全事故处理:发生安全事故时,承包方应立即采取措施进行处理,并及时报告业主方和监理方9.保修责任9.1保修期限:自竣工验收合格之日起,主要设备系统保修期为[保修期],其他设施保修期为[保修期]9.2保修范围:保修范围内的问题,由承包方负责修复,修复费用由承包方承担9.3保修责任:承包方应保证保修期内设施的正常运行,如因承包方原因导致设施损坏,承包方应负责修复或更换10.合同履行与变更10.1合同履行:双方应严格按照合同约定履行各自的权利和义务10.2合同变更:合同变更需经双方协商一致,并以书面形式签订补充协议10.3合同解除:在合同履行过程中,如一方违约,另一方有权解除合同,并追究违约方的责任11.违约责任11.1违约情形:包括但不限于未按时完成工程、工程质量不合格、擅自变更设计、拖欠工程款等11.2违约责任承担:违约方应承担相应的违约责任,包括但不限于赔偿损失、支付违约金等11.3违约赔偿:赔偿金额根据实际情况和合同约定确定12.争议解决12.1争议解决方式:双方应友好协商解决争议,协商不成的,可向合同约定的仲裁机构申请仲裁或向有管辖权的人民法院提起诉讼12.2争议解决机构:[仲裁机构名称]12.3争议解决程序:按照仲裁机构或人民法院的有关规定执行13.合同终止13.1合同终止条件:合同约定的工程完成、双方协商一致终止合同、因不可抗力导致合同无法履行等13.2合同终止程序:合同终止前,双方应完成必要的交接工作,并办理合同终止手续13.3合同终止后的处理:合同终止后,双方应按照合同约定处理剩余工程、结算工程款等事宜14.合同附件14.1附件一:工程量清单14.2附件二:付款计划表14.3附件三:设计图纸14.4附件四:其他相关文件第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义:在本合同中,第三方指除甲乙双方以外的任何个人、法人或其他组织,包括但不限于监理方、咨询方、评估方、检测方、保险方、融资方等。a)工程质量或安全监督需要;b)技术咨询或专业评估要求;c)保险、融资或其他商业需求;d)法律、法规或政策要求。15.3第三方介入程序:a)甲乙双方协商确定第三方介入的事项和范围;b)双方共同与第三方签订相应的合作协议或委托书;c)第三方应按照合同约定和合作协议的条款履行其职责。16.第三方职责与权利16.1第三方职责:a)监理方:负责对工程质量、进度、安全等方面进行监督和检查;b)咨询方:提供专业技术咨询和解决方案;c)评估方:对工程进行评估,包括但不限于成本、风险、效益等;d)检测方:对工程材料、设备、工程实体进行检测;e)保险方:提供工程保险服务;f)融资方:为工程提供资金支持。16.2第三方权利:a)第三方有权要求甲乙双方提供必要的资料和信息;b)第三方有权根据合同约定和合作协议的条款,对甲乙双方进行监督和检查;c)第三方有权根据检测结果或评估结果,提出建议或要求。17.第三方责任限额17.1第三方责任限额:a)第三方应承担的责任应限于其合同约定的范围内;b)如第三方因其行为导致甲乙双方或工程遭受损失,第三方应按照合同约定或法律规定承担相应的赔偿责任;c)第三方责任限额应根据其合同约定和风险承受能力确定,并在合作协议中明确。18.第三方与其他各方的关系18.1第三方与甲乙双方的关系:a)第三方与甲乙双方之间是独立的合同关系,第三方对甲乙双方的责任不因合同关系而免除;b)第三方在履行职责时,应遵守国家法律法规和合同约定。18.2第三方与监理方的关系:a)如第三方为监理方,则其与甲乙双方的关系应按照监理合同执行;b)监理方在履行监理职责时,应确保工程质量和安全,并对甲乙双方负责。18.3第三方与其他第三方的关系:a)各第三方之间应相互尊重,按照各自的合同约定和合作协议履行职责;b)如第三方之间发生争议,应通过协商或仲裁方式解决。19.第三方介入的变更与终止19.1第三方介入的变更:a)如需变更第三方介入的事项、范围或职责,甲乙双方应协商一致,并与第三方重新签订协议;b)变更后的协议应与本合同保持一致。19.2第三方介入的终止:a)如需终止第三方介入,甲乙双方应协商一致,并与第三方解除协议;b)协议终止后,第三方应按照合同约定或协议约定履行其剩余职责,并完成相关手续。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:工程量清单详细要求:包括工程名称、规格、数量、单价、总价等,以及工程量计算的依据和方法。附件说明:工程量清单是合同的重要组成部分,用于明确工程内容和价格。2.附件二:付款计划表详细要求:包括付款阶段、付款金额、付款时间、付款条件等。附件说明:付款计划表用于明确工程款项的支付时间和金额。3.附件三:设计图纸详细要求:包括设计图纸的名称、版本、绘制日期、设计说明等。附件说明:设计图纸是工程实施的重要依据,应详细标注设计要求和尺寸。4.附件四:施工组织设计详细要求:包括施工方案、进度计划、质量保证措施、安全措施等。附件说明:施工组织设计是指导施工的重要文件,应详细说明施工方法和措施。5.附件五:合同变更记录详细要求:包括变更内容、变更原因、变更日期、双方签字等。附件说明:合同变更记录用于记录合同执行过程中的变更情况。6.附件六:工程质量验收报告详细要求:包括验收日期、验收人员、验收结果、存在问题及整改措施等。附件说明:工程质量验收报告是工程验收的重要依据,应详细记录验收情况。7.附件七:安全生产检查报告详细要求:包括检查日期、检查人员、检查内容、存在问题及整改措施等。附件说明:安全生产检查报告用于记录安全生产检查情况,确保施工安全。8.附件八:第三方合作协议详细要求:包括合作协议的名称、双方名称、协议内容、生效日期等。附件说明:第三方合作协议是第三方介入的依据,应详细规定双方的权利和义务。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:a)未按时完成工程:未在合同约定的时间内完成工程,导致工期延误。b)工程质量不合格:交付的工程不符合合同约定的质量标准。c)擅自变更设计:未经甲乙双方同意擅自变更设计。d)拖欠工程款:未按时支付工程款项。2.责任认定标准:a)违约行为一经确认,违约方应承担相应的违约责任。b)违约责任的认定依据合同约定和法律规定。c)违约责任包括但不限于赔偿损失、支付违约金、承担法律责任等。3.违约责任示例:a)若因承包方未按时完成工程导致工期延误,承包方应向业主方支付违约金,违约金金额为合同总价的[百分比]%。b)若因设计方提供的设计图纸存在严重质量问题,设计方应承担修复费用,并赔偿业主方因此遭受的损失。c)若因监理方未履行监理职责导致工程质量问题,监理方应承担相应的责任,并赔偿业主方因此遭受的损失。全文完。2024年度数据中心建设施工总承包合同1本合同目录一览1.合同基本信息1.1合同双方基本信息1.2合同签订日期1.3合同生效日期1.4合同终止日期2.项目概述2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目内容3.项目进度计划3.1施工准备阶段3.2土建施工阶段3.3设备安装阶段3.4系统调试阶段3.5竣工验收阶段4.施工组织设计4.1施工方案4.2施工进度安排4.3施工质量控制4.4施工安全措施5.施工合同价格5.1合同总价5.2付款方式5.3付款节点6.材料设备采购6.1材料设备采购原则6.2材料设备采购流程6.3材料设备验收标准7.施工现场管理7.1施工现场布置7.2施工现场安全7.3施工现场环保7.4施工现场文明施工8.工程质量管理8.1质量标准8.2质量检查8.3质量事故处理9.施工安全与环境保护9.1安全生产责任9.2安全生产措施9.3环境保护措施10.合同变更与解除10.1合同变更条件10.2合同解除条件10.3合同变更程序10.4合同解除程序11.违约责任11.1违约情形11.2违约责任11.3违约赔偿12.争议解决12.1争议解决方式12.2争议解决程序13.合同附件13.1附件一:施工图纸及技术资料13.2附件二:工程量清单13.3附件三:工程进度计划13.4附件四:材料设备清单13.5附件五:其他相关文件14.合同签署与生效14.1合同签署14.2合同生效14.3合同备案第一部分:合同如下:1.合同基本信息1.1合同双方基本信息1.2合同签订日期:[签订日期]1.3合同生效日期:[生效日期]1.4合同终止日期:[终止日期]2.项目概述2.1项目名称:[项目名称]2.2项目地点:[项目地点]2.3项目规模:[项目规模]2.4项目内容:[项目内容描述]3.项目进度计划3.1施工准备阶段3.1.1施工图纸及技术资料的交付时间:[交付时间]3.1.2施工现场准备时间:[准备时间]3.2土建施工阶段3.2.1土建施工开始时间:[开始时间]3.2.2土建施工结束时间:[结束时间]3.3设备安装阶段3.3.1设备安装开始时间:[开始时间]3.3.2设备安装结束时间:[结束时间]3.4系统调试阶段3.4.1系统调试开始时间:[开始时间]3.4.2系统调试结束时间:[结束时间]3.5竣工验收阶段3.5.1竣工验收开始时间:[开始时间]3.5.2竣工验收结束时间:[结束时间]4.施工组织设计4.1施工方案4.1.1施工方法:[施工方法描述]4.1.2施工工艺:[施工工艺描述]4.2施工进度安排4.2.1施工进度计划:[进度计划表]4.3施工质量控制4.3.1质量控制标准:[质量控制标准描述]4.4施工安全措施4.4.1安全生产责任:[安全生产责任描述]4.4.2安全生产措施:[安全生产措施描述]5.施工合同价格5.1合同总价:[合同总价金额]5.2付款方式5.2.1首付款:[首付款金额及支付时间]5.2.2进度款:[进度款支付比例及支付时间]5.2.3验收款:[验收款支付比例及支付时间]5.3付款节点5.3.1首付款支付节点:[支付节点]5.3.2进度款支付节点:[支付节点]5.3.3验收款支付节点:[支付节点]6.材料设备采购6.1材料设备采购原则6.1.1采购原则:[采购原则描述]6.2材料设备采购流程6.2.1采购流程:[采购流程步骤]6.3材料设备验收标准6.3.1验收标准:[验收标准描述]7.施工现场管理7.1施工现场布置7.1.1施工现场布置要求:[布置要求描述]7.2施工现场安全7.2.1安全生产责任:[安全生产责任描述]7.2.2安全生产措施:[安全生产措施描述]7.3施工现场环保7.3.1环保措施:[环保措施描述]7.4施工现场文明施工7.4.1文明施工要求:[要求描述]8.工程质量管理8.1质量标准8.1.1设计质量标准:[设计质量标准描述]8.1.2材料质量标准:[材料质量标准描述]8.1.3施工质量标准:[施工质量标准描述]8.2质量检查8.2.1质量检查频率:[检查频率]8.2.2质量检查方法:[检查方法描述]8.3质量事故处理8.3.1质量事故报告:[事故报告要求]8.3.2质量事故调查:[事故调查程序]8.3.3质量事故处理:[事故处理措施]9.施工安全与环境保护9.1安全生产责任9.1.1安全生产责任制:[责任制描述]9.1.2安全生产管理人员:[管理人员职责]9.2安全生产措施9.2.1安全防护设施:[设施要求]9.2.2安全操作规程:[操作规程描述]9.3环境保护措施9.3.1环保管理制度:[管理制度描述]9.3.2环境污染处理:[处理措施描述]10.合同变更与解除10.1合同变更条件10.1.1变更条件:[变更触发条件]10.2合同解除条件10.2.1解除条件:[解除合同触发条件]10.3合同变更程序10.3.1变更程序:[变更流程步骤]10.4合同解除程序10.4.1解除程序:[解除合同流程步骤]11.违约责任11.1违约情形11.1.1违约情形一:[违约情形一描述]11.1.2违约情形二:[违约情形二描述]11.2违约责任11.2.1违约责任一:[违约责任一描述]11.2.2违约责任二:[违约责任二描述]11.3违约赔偿11.3.1赔偿计算方式:[赔偿计算方法]11.3.2赔偿支付方式:[支付方式描述]12.争议解决12.1争议解决方式12.1.1争议解决方式一:[解决方式一描述]12.1.2争议解决方式二:[解决方式二描述]12.2争议解决程序12.2.1解决程序一:[解决程序一步骤]12.2.2解决程序二:[解决程序二步骤]13.合同附件13.1附件一:施工图纸及技术资料13.1.1图纸及技术资料清单:[清单内容]13.2附件二:工程量清单13.2.1工程量清单内容:[清单内容]13.3附件三:工程进度计划13.3.1进度计划表:[进度计划表内容]13.4附件四:材料设备清单13.4.1材料设备清单内容:[清单内容]13.5附件五:其他相关文件13.5.1其他文件清单:[文件清单内容]14.合同签署与生效14.1合同签署14.1.1签署方式:[签署方式描述]14.2合同生效14.2.1生效条件:[生效条件描述]14.3合同备案14.3.1备案机构:[备案机构名称]14.3.2备案时间:[备案时间]第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义15.1.1第三方是指在本合同执行过程中,由甲乙双方共同邀请或选定的,提供专业服务、咨询、监理、检测、验收等服务的独立法人或其他组织。15.1.2第三方不包括甲乙双方的员工、顾问、合伙人或关联方。15.2第三方介入条件15.2.1第三方介入需经甲乙双方书面同意,并签订相应的服务协议。15.2.2第三方介入应具备相应的资质和能力,能够胜任所承担的工作。16.第三方责权利16.1第三方责任16.1.1第三方应按照服务协议和本合同的要求,提供专业、高效的服务。16.1.2第三方对服务过程中产生的任何疏忽或错误承担责任。16.1.3第三方对因自身原因导致的合同违约承担责任。16.2第三方权利16.2.1第三方有权根据服务协议和本合同的要求,获得相应的报酬。16.2.2第三方有权在服务过程中获取必要的信息和资料。16.2.3第三方有权根据实际情况调整服务内容和计划,但需提前通知甲乙双方。16.3第三方义务16.3.1第三方应遵守国家相关法律法规和行业标准。16.3.2第三方应保护甲乙双方的技术秘密和商业秘密。16.3.3第三方应配合甲乙双方进行合同履行。17.第三方责任限额17.1第三方责任限额17.1.1第三方的责任限额由甲乙双方在服务协议中约定,但不得低于法律法规规定的最低限额。17.1.2超出责任限额的部分,由甲乙双方按照本合同的约定承担。17.2责任免除17.2.1因不可抗力导致的服务延误或损失,第三方不承担责任。17.2.2因甲乙双方提供的信息不准确或不完整导致的服务错误,第三方不承担责任。18.第三方与其他各方的划分18.1第三方与甲方的划分18.1.1第三方应向甲方提供独立的报告或意见,不得受乙方的任何影响。18.1.2第三方与甲方之间的沟通应通过乙方进行,但第三方有权直接向甲方提出意见和建议。18.2第三方与乙方的划分18.2.1第三方应按照乙方的指示和安排进行工作,但有权对乙方的指示提出合理建议。18.2.2第三方与乙方之间的争议,应通过协商解决,协商不成的,可按照本合同第12条的规定处理。19.第三方变更19.1第三方变更19.1.1如需更换第三方,甲乙双方应重新签订服务协议,并通知对方。19.1.2更换第三方不影响本合同的效力。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:施工图纸及技术资料要求:包含所有必要的施工图纸、技术规范、设计文件、施工指导书等。说明:确保乙方根据这些资料进行施工,保证工程质量和进度。2.附件二:工程量清单要求:详细列出工程量,包括材料、人工、机械等。说明:用于计算工程款,确保双方对工程量有共同的理解。3.附件三:工程进度计划要求:详细列出各阶段的开始和结束时间,以及关键节点的里程碑。说明:用于监控工程进度,确保工程按时完成。4.附件四:材料设备清单要求:列出所有需要采购的材料和设备,包括规格、数量、品牌等。说明:确保材料设备的采购符合工程要求,保证施工质量。5.附件五:其他相关文件要求:包括合同变更通知、会议纪要、验收报告、质量检测报告等。说明:用于记录和证明合同执行过程中的重要事件和结果。6.附件六:第三方服务协议要求:详细列出第三方的服务内容、责任、权利和义务。说明:确保第三方在合同执行过程中的角色和责任明确。7.附件七:安全生产责任书要求:明确甲乙双方及第三方在安全生产方面的责任和义务。说明:确保安全生产措施得到有效执行,防止事故发生。8.附件八:环境保护责任书要求:明确甲乙双方及第三方在环境保护方面的责任和义务。说明:确保工程对环境的影响最小化,符合环保要求。9.附件九:合同履行情况报告要求:定期提交工程进展、质量、安全、环保等方面的报告。说明:用于监督合同履行情况,及时发现和解决问题。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为一:工程延期责任认定标准:实际完成时间超过合同规定的时间。示例:若合同规定工程应在6个月内完成,实际完成时间为8个月,则视为违约。2.违约行为二:工程质量不合格责任认定标准:工程验收不合格,或存在重大质量问题。示例:若工程验收发现严重漏水问题,则视为违约。3.违约行为三:材料设备不合格责任认定标准:使用的材料设备不符合合同规定的质量标准。示例:若采购的钢材质量不达标,则视为违约。4.违约行为四:安全生产事故责任认定标准:因安全生产责任不落实导致的事故。示例:若因安全防护措施不到位导致工人受伤,则视为违约。5.违约行为五:环境保护违规责任认定标准:违反环境保护法律法规,造成环境污染。示例:若工程排放的废气超标,则视为违约。6.违约行为六:合同金额未按约定支付责任认定标准:未按合同约定时间和比例支付工程款。示例:若甲方未按时支付进度款,则视为违约。7.违约行为七:服务协议未履行责任认定标准:第三方未按服务协议履行义务。示例:若第三方未按时提交报告,则视为违约。全文完。2024年度数据中心建设施工总承包合同2本合同目录一览1.合同当事人信息1.1合同双方名称1.2合同双方法定代表人1.3合同双方联系方式1.4合同双方住所2.合同背景与目的2.1项目名称2.2项目地点2.3项目内容2.4项目投资2.5项目工期3.合同签订依据3.1相关法律法规3.2政府审批文件3.3技术规范标准3.4行业标准4.合同标的物4.1数据中心建设内容4.2设备材料清单4.3工程量清单4.4工程进度5.工程质量标准5.1设计质量要求5.2施工质量要求5.3质量检测与验收5.4质量保证期6.工程款支付方式6.1预付款6.2进度款6.3结算款6.4验收款6.5保修金7.施工组织与进度管理7.1施工组织设计7.2施工进度计划7.3施工变更管理7.4施工协调8.施工安全与环境保护8.1施工安全责任8.2施工安全措施8.3环境保护责任8.4环境保护措施9.人员与设备管理9.1施工人员要求9.2施工设备要求9.3人员培训与考核9.4设备维护与管理10.合同变更与解除10.1变更条件10.2变更程序10.3解除条件10.4解除程序11.违约责任11.1违约行为11.2违约责任承担11.3违约赔偿12.争议解决12.1争议解决方式12.2争议解决机构12.3争议解决程序13.合同终止13.1终止条件13.2终止程序13.3终止后的处理14.合同附件14.1设计图纸14.2施工组织设计14.3材料设备清单14.4工程量清单14.5其他相关文件第一部分:合同如下:1.合同当事人信息1.1合同双方名称1.1.1承包方:数据技术有限公司1.1.2招标方:科技有限公司1.2合同双方法定代表人1.2.1承包方法定代表人:1.2.2招标方法定代表人:1.3合同双方联系方式1.3.1承包方联系人:1.3.1.1联系电话:138xxxx56781.3.2招标方联系人:赵六1.3.2.1联系电话:139xxxx56781.4合同双方住所1.4.1承包方住所:省市区路号1.4.2招标方住所:省市区路号2.合同背景与目的2.1项目名称:2024年度数据中心建设施工总承包项目2.2项目地点:省市区路号2.3项目内容:数据中心建设,包括土建、机电安装、网络通信等工程2.4项目投资:人民币叁仟万元整2.5项目工期:自合同签订之日起12个月3.合同签订依据3.1《中华人民共和国合同法》3.2《中华人民共和国招标投标法》3.3《建设工程质量管理条例》3.4《建设工程施工合同示范文本》3.5省市区部门相关审批文件4.合同标的物4.1数据中心建设内容:包括但不限于土建工程、机电安装工程、网络通信工程等4.2设备材料清单:详见附件一《设备材料清单》4.3工程量清单:详见附件二《工程量清单》4.4工程进度:详见附件三《工程进度计划》5.工程质量标准5.1设计质量要求:符合国家相关设计规范和标准5.2施工质量要求:符合国家相关施工质量标准5.3质量检测与验收:详见附件四《质量检测与验收标准》5.4质量保证期:自竣工验收合格之日起12个月6.工程款支付方式6.1预付款:合同签订后5个工作日内支付,金额为合同总额的10%6.2进度款:按月进度支付,每月支付金额为合同总额的8%6.3结算款:工程竣工验收合格后,支付合同总额的70%6.4验收款:保修期满后,支付合同总额的20%6.5保修金:合同总额的5%,保修期满后无质量问题退还7.施工组织与进度管理7.1施工组织设计:详见附件五《施工组织设计》7.2施工进度计划:详见附件三《工程进度计划》7.3施工变更管理:详见附件六《施工变更管理规定》7.4施工协调:由双方指定专人负责施工过程中的协调工作8.施工安全与环境保护8.1施工安全责任8.1.1承包方负责施工现场的安全管理,确保施工安全。8.1.2承包方应遵守国家有关安全生产的法律法规,制定安全生产责任制。8.1.3承包方应定期对施工人员进行安全生产教育和培训。8.2施工安全措施8.2.1施工现场应设置安全警示标志,并采取必要的安全防护措施。8.2.2重大危险源应制定专项安全防护方案,并严格执行。8.2.3施工现场应配备必要的安全防护设施和应急救援设备。8.3环境保护责任8.3.1承包方应遵守国家环境保护法律法规,采取有效措施防止环境污染。8.3.2施工现场应设置环保设施,对废水、废气、固体废弃物进行处理。8.4环境保护措施8.4.1施工过程中应合理规划施工场地,减少对周边环境的影响。8.4.2施工过程中应采取降噪、减尘、防噪等措施,减少对周边居民的影响。9.人员与设备管理9.1施工人员要求9.1.1承包方应配备合格的技术人员和施工人员,确保施工质量。9.1.2施工人员应持有相应的职业资格证书。9.2施工设备要求9.2.1承包方应提供符合技术要求的施工设备,确保施工进度。9.2.2施工设备应定期进行维护保养,保证其正常运行。9.3人员培训与考核9.3.1承包方应对施工人员进行专业技能和安全意识培训。9.3.2定期对施工人员进行考核,确保其具备相应的技能。9.4设备维护与管理9.4.1承包方应建立健全设备维护管理制度。9.4.2设备维护应按照设备制造商的保养手册进行。10.合同变更与解除10.1变更条件10.1.1因不可抗力导致合同无法履行或需要变更的。10.1.2因国家政策调整导致合同需要变更的。10.2变更程序10.2.1双方协商一致,签订书面变更协议。10.2.2变更协议作为合同附件,与原合同具有同等法律效力。10.3解除条件10.3.1一方严重违约,另一方有权解除合同。10.3.2合同约定的解除条件成就。10.4解除程序10.4.1提出解除合同的一方应书面通知另一方。10.4.2双方协商解除合同,签订书面解除协议。11.违约责任11.1违约行为11.1.1未按时完成工程任务的。11.1.2工程质量不符合合同约定的。11.2违约责任承担11.2.1返还预付款或进度款。11.2.2支付违约金。11.2.3修复或更换不合格工程。11.3违约赔偿11.3.1因违约造成损失的,应承担赔偿责任。12.争议解决12.1争议解决方式12.1.1双方协商解决。12.1.2争议无法协商解决的,提交仲裁委员会仲裁。12.2争议解决机构12.2.1省市仲裁委员会。12.3争议解决程序12.3.1双方协商达成一致,签订书面协议。12.3.2协商不成,提交仲裁委员会仲裁。13.合同终止13.1终止条件13.1.1合同履行完毕。13.1.2合同解除。13.2终止程序13.2.1双方协商终止合同。13.2.2签订书面终止协议。13.3终止后的处理13.3.1双方应按照合同约定处理剩余工程。13.3.2双方应结清合同款项。14.合同附件14.1设计图纸14.2施工组织设计14.3材料设备清单14.4工程量清单14.5其他相关文件第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义15.1.1第三方是指在合同执行过程中,根据甲乙双方约定,参与合同履行的其他自然人、法人或其他组织。15.1.2第三方不包括合同当事人及其直接关联的亲属、合伙人或员工。15.2第三方介入类型15.2.1技术咨询与服务15.2.2设备或材料供应15.2.3施工监理15.2.4法律、财务或项目管理咨询15.2.5其他经甲乙双方认可的第三方介入15.3第三方介入程序15.3.1甲乙双方应在合同中明确第三方的介入类型、职责和权利。15.3.2第三方介入前,甲乙双方应达成一致意见,并签订书面协议。15.4第三方责任15.4.1第三方在合同执行过程中应遵守国家法律法规,履行合同约定的义务。15.4.2第三方因自身原因造成合同履行的延误、质量不合格或损害甲乙双方利益的,应承担相应的法律责任。15.5第三方责任限额15.5.1第三方的责任限额由甲乙双方在合同中约定,原则上不超过合同总额的5%。15.5.2若第三方责任导致合同无法履行,甲乙双方有权要求第三方承担相应的赔偿责任。16.第三方与其他各方的责任划分16.1第三方与甲方的责任划分16.1.1第三方在合同执行过程中,应服从甲方的管理,履行合同约定的义务。16.1.2第三方违反合同约定,甲方有权要求第三方承担责任。16.2第三方与乙方的责任划分16.2.1第三方在合同执行过程中,应服从乙方的管理,履行合同约定的义务。16.2.2第三方违反合同约定,乙方有权要求第三方承担责任。16.3第三方与甲乙双方的责任划分16.3.1第三方在合同执行过程中,若因自身原因造成合同履行的延误、质量不合格或损害甲乙双方利益的,应承担相应的责任。16.3.2第三方责任应由第三方自行承担,甲乙双方不承担连带责任。17.第三方介入合同变更17.1当第三方介入合同变更时,甲乙双方应重新协商并签订变更协议,明确第

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论