钢筋分包合同模板

钢筋分包合同模板第一篇范文：合同编号：__________

甲方（以下简称“甲方”）与乙方（以下简称“乙方”）在平等、自愿、公平、诚信的原则基础上，经友好协商，就甲方工程项目中乙方承担钢筋分包事宜达成如下协议：

一、分包工程范围

1.乙方负责甲方工程项目中钢筋的采购、加工、运输、安装等工作。

2.分包工程的具体内容、范围、技术要求、质量标准等，详见附件一《分包工程清单》。

二、合同工期

1.本合同工期自合同生效之日起至____年____月____日止。

2.乙方应按照合同约定的时间节点完成分包工程，如因乙方原因导致工期延误，每延误一日，乙方应向甲方支付____元违约金。

三、工程款支付

1.甲方按照分包工程进度，按月向乙方支付工程款，支付比例及时间节点详见附件二《工程款支付计划》。

2.乙方应在收到甲方支付工程款后的____个工作日内，向甲方开具合法、有效的增值税专用发票。

3.乙方提供的发票如不符合规定，甲方有权拒绝支付，由此产生的损失由乙方承担。

四、工程质量及验收

1.乙方应严格按照国家有关工程质量标准和合同约定，确保分包工程质量。

2.甲方有权对分包工程进行监督检查，如发现质量问题，乙方应立即整改，直至符合要求。

3.分包工程验收合格后，甲方应向乙方支付剩余工程款。

五、工程变更及索赔

1.乙方在施工过程中，如因甲方原因导致工程量增加、工程内容变更，甲方应按照合同约定支付相应费用。

2.乙方因不可抗力等原因导致工程无法按期完成，有权向甲方提出索赔，甲方应按照合同约定予以处理。

六、知识产权及保密

1.乙方在分包工程中使用的材料、技术等知识产权归乙方所有，甲方不得侵犯。

2.乙方应严格遵守国家有关保密规定，对甲方提供的工程图纸、技术资料等予以保密。

七、违约责任

1.乙方如未按合同约定完成分包工程，甲方有权解除合同，并要求乙方承担违约责任。

2.甲方如未按合同约定支付工程款，乙方有权要求甲方支付违约金，并承担相应的法律责任。

八、争议解决

1.双方在履行本合同过程中发生的争议，应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

2.诉讼过程中，双方应继续履行本合同，除非法院另有判决。

九、合同生效及终止

1.本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。

2.本合同履行完毕或双方协商一致解除合同后，本合同终止。

十、附件

1.附件一：《分包工程清单》

2.附件二：《工程款支付计划》

本合同一式____份，甲乙双方各执____份，具有同等法律效力。

甲方（盖章）：

乙方（盖章）：

代表人（签字）：

代表人（签字）：

签订日期：____年____月____日

第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导

合同编号：__________

甲方（以下简称“甲方”）、乙方（以下简称“乙方”）及丙方（以下简称“丙方”）本着平等互利、诚实信用的原则，就甲方工程项目中乙方负责钢筋分包事宜，丙方作为第三方担保及协调机构，达成如下协议：

一、分包工程范围及第三方责任

1.乙方负责甲方工程项目中钢筋的采购、加工、运输、安装等工作。

2.丙方作为第三方担保及协调机构，负责监督乙方履行合同义务，确保工程质量和进度。

3.丙方应具备相关资质，并承诺在合同履行期间提供专业、公正的服务。

二、合同工期及丙方权利

1.本合同工期自合同生效之日起至____年____月____日止。

2.丙方有权要求乙方在规定时间内完成分包工程，并有权对乙方的施工进度、质量进行检查。

3.丙方有权根据检查结果，要求乙方对不符合质量标准的部分进行整改。

三、工程款支付及甲方权益

1.甲方按照分包工程进度，按月向乙方支付工程款，支付比例及时间节点详见附件《工程款支付计划》。

2.甲方有权在支付工程款前，要求丙方出具书面确认函，确认乙方已按照合同约定完成相关工作。

3.甲方有权根据丙方的书面确认函，决定是否支付工程款。

四、工程质量及验收及甲方权益

1.乙方应严格按照国家有关工程质量标准和合同约定，确保分包工程质量。

2.甲方有权对分包工程进行监督检查，丙方应予以配合。

3.丙方应负责对分包工程进行验收，并出具书面验收报告。

4.甲方有权根据验收报告，决定是否支付剩余工程款。

五、工程变更及索赔及甲方权益

1.乙方在施工过程中，如因甲方原因导致工程量增加、工程内容变更，甲方应按照合同约定支付相应费用。

2.丙方有权对因乙方原因导致的工程变更进行审核，并出具书面审核意见。

3.甲方有权根据丙方的审核意见，决定是否支付工程变更费用。

六、知识产权及保密及甲方权益

1.乙方在分包工程中使用的材料、技术等知识产权归乙方所有，甲方不得侵犯。

2.丙方有权监督乙方在工程中遵守知识产权及保密规定。

3.甲方有权要求丙方在必要时提供书面报告，确认乙方遵守知识产权及保密规定。

七、违约责任及乙方限制条款

1.乙方如未按合同约定完成分包工程，甲方有权解除合同，并要求乙方承担违约责任。

2.乙方如因自身原因导致工程延误，每延误一日，乙方应向甲方支付____元违约金。

3.乙方如违反知识产权及保密规定，甲方有权要求乙方承担相应法律责任。

4.乙方在合同履行期间，不得将分包工程转包或分包给第三方。

八、争议解决及甲方权益

1.双方在履行本合同过程中发生的争议，应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

2.诉讼过程中，双方应继续履行本合同，除非法院另有判决。

九、合同生效及终止及甲方权益

1.本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。

2.本合同履行完毕或双方协商一致解除合同后，本合同终止。

十、附件

1.附件：《工程款支付计划》

十一、第三方介入意义及目的

丙方作为第三方担保及协调机构，介入本合同，旨在提高工程质量和进度，确保甲方权益得到保障。通过丙方的监督和协调，有助于提高合同履行的透明度和公正性，降低合同风险。

十二、甲方权益主导目的及意义

甲方作为工程项目主体，主导本合同，旨在确保工程质量和进度，维护自身权益。通过增加甲方权利条款和利益条款，以及强化乙方的违约及限制条款，甲方能够更好地控制工程质量和进度，降低合同风险，实现项目预期目标。

本合同一式____份，甲乙丙三方各执____份，具有同等法律效力。

甲方（盖章）：

乙方（盖章）：

丙方（盖章）：

代表人（签字）：

代表人（签字）：

代表人（签字）：

签订日期：____年____月____日

第三篇范文：第三方主体+乙方权益主导

合同编号：__________

甲方（以下简称“甲方”）、乙方（以下简称“乙方”）及丁方（以下简称“丁方”）本着平等互利、诚实信用的原则，就甲方工程项目中乙方负责钢筋分包事宜，丁方作为第三方监理及调解机构，达成如下协议：

一、分包工程范围及丁方责任

1.乙方负责甲方工程项目中钢筋的采购、加工、运输、安装等工作。

2.丁方作为第三方监理及调解机构，负责对乙方的工作进行监督，确保工程质量和进度符合合同要求。

3.丁方应具备相关资质，并承诺在合同履行期间提供独立、公正的监理服务。

二、合同工期及乙方权益

1.本合同工期自合同生效之日起至____年____月____日止。

2.乙方有权要求甲方按照合同约定的时间节点提供必要的工程条件和支持。

3.丁方应定期向乙方提供工程进度报告，确保乙方了解工程的整体进度。

三、工程款支付及乙方权益

1.甲方应按照分包工程进度，按月向乙方支付工程款，支付比例及时间节点详见附件《工程款支付计划》。

2.乙方有权要求甲方在支付工程款前提供书面支付通知，确认支付金额及条件。

3.乙方有权要求丁方对甲方的支付行为进行监督，确保支付符合合同约定。

四、工程质量及验收及乙方权益

1.乙方应严格按照国家有关工程质量标准和合同约定，确保分包工程质量。

2.乙方有权要求丁方对工程质量进行独立验收，并出具书面验收报告。

3.乙方有权根据验收结果，要求甲方对不符合质量标准的部分进行整改，并承担相关费用。

五、工程变更及索赔及乙方权益

1.乙方在施工过程中，如因甲方原因导致工程量增加、工程内容变更，乙方有权要求甲方按照合同约定支付相应费用。

2.丁方应负责对因甲方原因导致的工程变更进行审核，并出具书面审核意见。

3.乙方有权根据丁方的审核意见，决定是否接受工程变更，并要求甲方支付相应费用。

六、知识产权及保密及乙方权益

1.乙方在分包工程中使用的材料、技术等知识产权归乙方所有，甲方不得侵犯。

2.丁方应监督甲方遵守知识产权及保密规定，确保乙方权益不受侵害。

3.乙方有权要求丁方在必要时提供书面报告，确认甲方遵守知识产权及保密规定。

七、违约责任及甲方限制条款

1.甲方如未按合同约定提供工程条件或支付工程款，乙方有权要求甲方承担违约责任，包括但不限于支付违约金和赔偿损失。

2.甲方如违反知识产权及保密规定，乙方有权要求甲方承担相应法律责任。

3.甲方在合同履行期间，不得将工程分包给其他单位，否则乙方有权解除合同。

八、争议解决及乙方权益

1.双方在履行本合同过程中发生的争议，应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

2.乙方有权要求丁方在争议解决过程中提供专业意见，以维护自身权益。

九、合同生效及终止及乙方权益

1.本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。

2.本合同履行完毕或双方协商一致解除合同后，本合同终止。

十、附件

1.附件：《工程款支付计划》

十一、乙方权益主导目的及意义

乙方作为分包商，主导本合同，旨在确保自身权益得到充分保障。通过增加乙方权利条款和利益条款，以及强化甲方的违约及限制条款，乙方能够更好地控制工程进度和成本，提高工作效率，确保分包工程的顺