2024年度建筑工程施工合同违约责任与争议解决2篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度建筑工程施工合同违约责任与争议解决本合同目录一览1.违约责任概述1.1违约责任的定义1.2违约责任的范围1.3违约责任的承担方式1.4违约责任的具体条款2.施工过程中的违约责任2.1工期延误2.2工程质量不合格2.3工程量变更2.4施工现场安全管理不到位2.5机械设备故障2.6工程设计变更3.违约责任的计算与赔偿3.1违约金计算方法3.2赔偿金额的确定3.3赔偿金的支付方式3.4赔偿金的结算时间4.违约责任的免除与减轻4.1免除违约责任的条件4.2减轻违约责任的程度4.3免除与减轻违约责任的程序5.争议解决方式5.1争议解决原则5.2争议解决途径5.3争议解决机构的选定5.4争议解决程序6.争议解决费用6.1争议解决费用的承担6.2费用支付方式6.3费用结算时间7.争议解决结果的法律效力7.1争议解决结果的生效7.2争议解决结果的执行7.3争议解决结果的上诉8.争议解决期间的工程进度与费用8.1争议解决期间的工程进度8.2争议解决期间的费用支付8.3争议解决期间的工程款结算9.合同解除与终止9.1合同解除的条件9.2合同终止的条件9.3合同解除与终止的程序9.4合同解除与终止后的处理10.合同解除与终止后的费用结算10.1费用结算的范围10.2费用结算的方法10.3费用结算的时间11.违约责任的争议解决11.1争议解决方式的变更11.2争议解决机构的变更11.3争议解决程序的变化12.合同争议的管辖法院12.1管辖法院的选定12.2管辖法院的管辖范围12.3管辖法院的管辖争议13.合同争议的仲裁机构13.1仲裁机构的选定13.2仲裁机构的仲裁范围13.3仲裁机构的仲裁争议14.合同争议的其他解决方式14.1其他解决方式的适用14.2其他解决方式的程序14.3其他解决方式的结果第一部分：合同如下：1.违约责任概述1.1违约责任的定义1.1.1违约责任是指合同当事人未履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，应当承担的法律责任。1.1.2违约责任包括违约金、赔偿损失、强制履行、解除合同等。1.1.3违约责任应当根据合同约定和法律规定确定。1.2违约责任的范围1.2.1违约责任的范围包括但不限于工程延期、工程量变更、工程质量不合格等。1.2.2违约责任的范围应当根据合同约定和实际情况确定。1.3违约责任的承担方式1.3.1违约责任的承担方式包括但不限于违约金、赔偿损失、强制履行等。1.3.2违约责任的承担方式应当根据合同约定和法律规定确定。1.4违约责任的具体条款1.4.1违约金的计算标准：按每日违约金的千分之五计算，直至合同金额的10%。1.4.2赔偿损失的计算标准：按实际损失计算，包括直接损失和间接损失。1.4.3强制履行的实施：由合同当事人协商确定。2.施工过程中的违约责任2.1工期延误2.1.1工期延误的认定：以合同约定的工期为准。2.1.2工期延误的责任承担：按每日违约金的千分之五计算，直至合同金额的10%。2.2工程质量不合格2.2.1工程质量不合格的认定：按照国家及行业相关标准执行。2.2.2工程质量不合格的责任承担：修复或更换，并承担修复或更换产生的费用。2.3工程量变更2.3.1工程量变更的认定：以设计变更文件为准。2.3.2工程量变更的责任承担：按实际变更的工程量计算，调整合同金额。2.4施工现场安全管理不到位2.4.1施工现场安全管理不到位的认定：按照国家及行业相关标准执行。2.4.2施工现场安全管理不到位的责任承担：由责任方承担相应的法律责任。2.5机械设备故障2.5.1机械设备故障的认定：由专业机构鉴定。2.5.2机械设备故障的责任承担：由责任方承担相应的维修或更换费用。2.6工程设计变更2.6.1工程设计变更的认定：由设计单位提出，经双方确认。2.6.2工程设计变更的责任承担：按实际变更的工程量计算，调整合同金额。3.违约责任的计算与赔偿3.1违约金计算方法3.1.1违约金按每日违约金的千分之五计算，直至合同金额的10%。3.2赔偿金额的确定3.2.1赔偿金额按实际损失计算，包括直接损失和间接损失。3.3赔偿金的支付方式3.3.1赔偿金以银行转账方式支付。3.4赔偿金的结算时间3.4.1赔偿金的结算时间为收到赔偿金申请之日起十个工作日内。4.违约责任的免除与减轻4.1免除违约责任的条件4.1.1因不可抗力导致违约的，可以免除违约责任。4.2减轻违约责任的程度4.2.1因不可抗力导致违约的，可以适当减轻违约责任。4.3免除与减轻违约责任的程序4.3.1当事人应当及时向对方提供不可抗力证明，并在合同约定的期限内提出免除或减轻违约责任的申请。5.争议解决方式5.1争议解决原则5.1.1争议解决遵循公平、公正、公开的原则。5.2争议解决途径5.2.1争议解决途径包括协商、调解、仲裁和诉讼。5.3争议解决机构的选定5.3.1争议解决机构由合同当事人协商确定。5.4争议解决程序5.4.1争议解决程序按照相关法律法规和争议解决机构的规定执行。6.争议解决费用6.1争议解决费用的承担6.1.1争议解决费用由责任方承担。6.2费用支付方式6.2.1争议解决费用以银行转账方式支付。6.3费用结算时间6.3.1争议解决费用结算时间为争议解决结束后十个工作日内。8.争议解决结果的法律效力8.1争议解决结果的生效8.1.1争议解决结果自双方签字盖章之日起生效。8.1.2争议解决结果对双方具有约束力。8.2争议解决结果的执行8.2.1争议解决结果应当得到双方遵守和执行。8.2.2若一方不履行争议解决结果，另一方有权请求人民法院或仲裁机构强制执行。8.3争议解决结果的上诉8.3.1除非合同另有约定，争议解决结果不得上诉。9.合同解除与终止9.1合同解除的条件9.1.1合同解除的条件包括违约、不可抗力、双方协商一致等。9.2合同终止的条件9.2.1合同终止的条件包括合同履行完毕、合同解除、双方协商一致等。9.3合同解除与终止的程序9.3.1合同解除或终止应当提前通知对方，并按照合同约定的程序进行。9.4合同解除与终止后的处理10.合同解除与终止后的费用结算10.1费用结算的范围10.1.1费用结算的范围包括已发生的工程费用、违约金、赔偿金等。10.2费用结算的方法10.2.1费用结算按照合同约定的方式和方法进行。10.3费用结算的时间10.3.1费用结算时间为合同解除或终止之日起十个工作日内。11.违约责任的争议解决11.1争议解决方式的变更11.1.1争议解决方式的变更需经双方协商一致，并书面确认。11.2争议解决机构的变更11.2.1争议解决机构的变更需经双方协商一致，并书面确认。11.3争议解决程序的变化11.3.1争议解决程序的变化需符合相关法律法规和争议解决机构的规定。12.合同争议的管辖法院12.1管辖法院的选定12.1.1合同争议的管辖法院由合同当事人协商确定。12.2管辖法院的管辖范围12.2.1管辖法院的管辖范围包括合同履行地、合同签订地等。12.3管辖法院的管辖争议12.3.1若对管辖法院有争议，由争议双方协商解决；协商不成的，由合同签订地的法院管辖。13.合同争议的仲裁机构13.1仲裁机构的选定13.1.1合同争议的仲裁机构由合同当事人协商确定。13.2仲裁机构的仲裁范围13.2.1仲裁机构的仲裁范围包括合同履行、违约责任等。13.3仲裁机构的仲裁争议13.3.1若对仲裁机构有争议，由争议双方协商解决；协商不成的，由合同签订地的仲裁委员会仲裁。14.合同争议的其他解决方式14.1其他解决方式的适用14.1.1其他解决方式包括调解、和解等，可根据双方意愿选择适用。14.2其他解决方式的程序14.2.1其他解决方式的程序可参照协商、调解等程序进行。14.3其他解决方式的结果14.3.1其他解决方式的结果需双方签字盖章确认，具有同等法律效力。第二部分：第三方介入后的修正1.第三方的概念与范围1.1第三方的定义1.1.1本合同所称第三方是指除甲乙双方以外的，为履行本合同提供专业服务、监督、咨询、调解等辅助作用的独立法人、非法人组织或其他个人。1.2第三方的范围1.2.1第三方包括但不限于监理单位、检测机构、评估机构、调解机构、仲裁机构等。2.第三方的责任限额2.1第三方的责任限额2.1.1第三方的责任限额由甲乙双方在合同中约定，并在第三方介入协议中明确。2.2责任限额的调整2.2.1如第三方责任限额不足以覆盖其可能承担的责任，甲乙双方可协商调整责任限额。3.甲乙双方根据本合同有第三方介入时的额外条款3.1第三方介入协议3.1.1甲乙双方应签订第三方介入协议，明确第三方的职责、权利、义务及责任限额。3.2第三方介入程序3.2.1第三方介入需经甲乙双方协商一致，并书面通知对方。3.3第三方介入的监督3.3.1第三方介入后，甲乙双方应对其工作进行监督，确保第三方履行职责。4.第三方的责权利4.1第三方的权利4.1.1第三方有权根据合同约定和介入协议，独立行使职责，提出意见和建议。4.2第三方的义务4.2.1第三方应遵守国家法律法规和合同约定，独立、公正地履行职责。4.3第三方的责任4.3.1第三方因自身过错导致甲乙双方损失的，应承担相应的法律责任。5.第三方与其他各方的划分说明5.1第三方与甲方的划分5.1.1第三方应与甲方保持独立，不得泄露甲方商业秘密，不得接受甲方任何形式的利益输送。5.2第三方与乙方的划分5.2.1第三方应与乙方保持独立，不得泄露乙方商业秘密，不得接受乙方任何形式的利益输送。5.3第三方与甲乙双方共同责任5.3.1在第三方介入的情况下，甲乙双方对合同履行的共同责任不因第三方的介入而免除。6.第三方介入的费用6.1第三方介入费用的承担6.1.1第三方介入费用由甲乙双方在合同中约定，并在第三方介入协议中明确。6.2费用结算方式6.2.1第三方介入费用以银行转账方式支付。6.3费用结算时间6.3.1第三方介入费用结算时间为第三方介入协议签订之日起十个工作日内。7.第三方介入的期限7.1第三方介入期限7.1.1第三方介入期限由甲乙双方在合同中约定，并在第三方介入协议中明确。7.2期限的延长7.2.1如第三方介入期限需延长，甲乙双方应协商一致，并书面通知对方。8.第三方介入的终止8.1第三方介入终止的条件8.1.1第三方介入终止的条件包括合同履行完毕、争议解决完毕等。8.2第三方介入终止的程序8.2.1第三方介入终止需经甲乙双方协商一致，并书面通知第三方。8.3第三方介入终止后的处理8.3.1第三方介入终止后，甲乙双方应妥善处理剩余工作及款项。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.合同协议书1.1详细要求和说明：合同协议书是合同的核心文件，应包含甲乙双方的基本信息、合同标的、合同期限、付款方式、违约责任等核心条款。2.第三方介入协议2.1详细要求和说明：第三方介入协议应明确第三方的身份、职责、权利、义务及责任限额，以及甲乙双方对第三方的监督和配合要求。3.工程量清单3.1详细要求和说明：工程量清单应详细列出工程项目、工程量、单价、总价等信息，作为合同履行的重要依据。4.施工图纸及技术规范5.质量检测报告5.1详细要求和说明：质量检测报告应由第三方检测机构出具，证明工程质量符合国家及行业标准。6.工程进度报告6.1详细要求和说明：工程进度报告应定期提交，反映工程实际进度与计划进度的差异，以及采取的调整措施。7.付款凭证7.1详细要求和说明：付款凭证应包括银行转账记录、现金支付凭证等，作为支付款项的证明。8.违约通知8.1详细要求和说明：违约通知应明确违约行为、违约责任及处理措施，由一方发送至另一方。9.争议解决协议9.1详细要求和说明：争议解决协议应明确争议解决方式、争议解决机构及争议解决程序。10.合同解除或终止协议10.1详细要求和说明：合同解除或终止协议应明确解除或终止的原因、程序及后续处理措施。说明二：违约行为及责任认定：1.工期延误1.1违约责任认定标准：因乙方原因导致工程延期，超过合同约定工期的10%，应承担违约责任。1.2示例说明：若合同约定工期为6个月，实际工期超过6.6个月，则视为违约。2.工程质量不合格2.1违约责任认定标准：因乙方原因导致工程质量不合格，未达到国家及行业标准，应承担违约责任。2.2示例说明：若合同约定工程质量应达到国家标准，实际检测结果不合格，则视为违约。3.工程量变更3.1违约责任认定标准：因甲方原因导致工程量变更，超过合同约定工程量的10%，应由甲方承担费用。3.2示例说明：若合同约定工程量为1000平方米，实际变更后为1100平方米，则超出部分费用由甲方承担。4.施工现场安全管理不到位4.1违约责任认定标准：因乙方原因导致施工现场安全管理不到位，发生安全事故，乙方应承担全部责任。4.2示例说明：若施工现场发生安全事故，经调查，事故原因为乙方安全管理不到位，则乙方承担全部责任。5.机械设备故障5.1违约责任认定标准：因乙方原因导致机械设备故障，影响工程进度，乙方应承担维修或更换费用。5.2示例说明：若机械设备故障导致工程延期，经调查，故障原因为乙方维护不当，则乙方承担维修或更换费用。全文完。2024年度建筑工程施工合同违约责任与争议解决1本合同目录一览1.违约责任的定义与范围1.1违约行为的认定1.2违约责任的具体内容1.3违约责任的承担方式2.违约责任的计算与赔偿2.1违约金的计算方法2.2损害赔偿的计算标准2.3逾期付款的违约金计算3.违约责任的减免与免除3.1违约责任的减免条件3.2违约责任的免除条件3.3违约责任减免的具体操作4.违约责任的争议解决4.1争议解决的方式与程序4.2争议解决的组织机构4.3争议解决的结果与执行5.违约责任的执行与监督5.1违约责任执行的主体5.2违约责任执行的程序5.3违约责任执行的监督6.违约责任的法律依据6.1合同法的相关规定6.2相关法律法规的适用6.3违约责任的法律责任7.违约责任的诉讼时效7.1诉讼时效的计算方法7.2诉讼时效的起算时间7.3诉讼时效的中断与中止8.违约责任的争议调解8.1调解的原则与程序8.2调解机构的设立与职责8.3调解协议的效力与执行9.违约责任的仲裁9.1仲裁的原则与程序9.2仲裁机构的设立与职责9.3仲裁裁决的效力与执行10.违约责任的和解10.1和解的原则与程序10.2和解协议的效力与执行10.3和解后的后续处理11.违约责任的诉讼11.1诉讼的原则与程序11.2诉讼的管辖与举证责任11.3诉讼判决的执行12.违约责任的调解与仲裁费用的承担12.1费用承担的原则12.2费用承担的具体规定12.3费用的支付与结算13.违约责任的执行时效13.1执行时效的计算方法13.2执行时效的起算时间13.3执行时效的中断与中止14.违约责任的终止与解除14.1终止与解除的条件14.2终止与解除的程序14.3终止与解除的法律后果第一部分：合同如下：1.违约责任的定义与范围1.1违约行为的认定（1）甲方未能按照合同约定的时间、质量、数量完成施工任务的；（2）乙方未能按照合同约定的时间、质量、数量提供材料和设备的；（3）任何一方违反合同约定的保密义务，泄露对方商业秘密的；（4）任何一方违反合同约定的支付义务，逾期付款或拒绝付款的；（5）因施工过程中的疏忽、违规操作或管理不善导致工程质量问题的；（6）因任何一方违反合同约定，给对方造成经济损失或名誉损害的。1.2违约责任的具体内容（1）甲方未能按期完成施工任务的，应支付乙方违约金，违约金按合同金额的1%每日计算；（2）乙方未能按期提供材料和设备的，应支付甲方违约金，违约金按材料和设备总价值的1%每日计算；（3）泄露对方商业秘密的，应承担相应的法律责任，赔偿对方因此遭受的损失；（4）违反支付义务的，应支付逾期付款利息，利息按中国人民银行同期贷款利率计算；（5）因疏忽、违规操作或管理不善导致工程质量问题的，应承担修复责任，修复费用由责任方承担；（6）给对方造成经济损失或名誉损害的，应赔偿对方因此遭受的直接损失和合理费用。1.3违约责任的承担方式（1）违约方应承担违约责任，赔偿守约方因此遭受的损失；（2）违约金、赔偿金等违约责任应在违约行为发生后10日内支付；（3）违约方未在规定期限内支付违约责任的，守约方有权采取法律手段追偿。2.违约责任的计算与赔偿2.1违约金的计算方法违约金按合同金额的1%每日计算，自违约行为发生之日起至违约责任履行完毕之日止。2.2损害赔偿的计算标准损害赔偿按实际损失计算，包括直接损失和合理费用。2.3逾期付款的违约金计算逾期付款的违约金按中国人民银行同期贷款利率计算，自逾期付款之日起至实际付款之日止。3.违约责任的减免与免除3.1违约责任的减免条件（1）因不可抗力导致违约的；（2）因双方协商一致，可以免除违约责任的。3.2违约责任的免除条件（1）因不可抗力导致违约的；（2）因双方协商一致，可以免除违约责任的。3.3违约责任减免的具体操作（1）因不可抗力导致违约的，双方应及时通知对方，并提供相关证明材料；（2）因双方协商一致，可以免除违约责任的，应签订书面协议，明确减免内容。4.违约责任的争议解决4.1争议解决的方式与程序（1）双方应通过协商解决争议；（2）协商不成的，可提交仲裁委员会仲裁；（3）仲裁委员会的裁决为终局裁决，对双方均有约束力。4.2争议解决的组织机构（1）双方协商解决争议；（2）提交仲裁委员会仲裁。4.3争议解决的结果与执行（1）协商解决争议，双方应遵守协商结果；（2）仲裁委员会的裁决，双方应自觉履行。8.违约责任的争议调解8.1调解的原则与程序（1）调解应在平等、自愿、诚实信用的原则下进行；（2）调解程序由双方协商确定，可由第三方调解员主持；（3）调解达成一致后，应制作调解协议书。8.2调解机构的设立与职责（1）调解机构由双方共同选定；（2）调解机构负责组织调解工作，提供调解场所和设施；（3）调解机构对调解过程保密。8.3调解协议的效力与执行（1）调解协议具有法律约束力，双方应自觉履行；（2）调解协议与合同具有同等法律效力；（3）一方不履行调解协议的，另一方有权请求人民法院强制执行。9.违约责任的仲裁9.1仲裁的原则与程序（1）仲裁应遵循公正、公平、公开的原则；（2）仲裁程序按照《中华人民共和国仲裁法》执行；（3）仲裁庭由三名仲裁员组成。9.2仲裁机构的设立与职责（1）仲裁机构由双方共同选定；（2）仲裁机构负责组织仲裁工作，提供仲裁场所和设施；（3）仲裁机构对仲裁过程保密。9.3仲裁裁决的效力与执行（1）仲裁裁决为终局裁决，对双方均有约束力；（2）仲裁裁决书送达后，双方应自觉履行；（3）一方不履行仲裁裁决的，另一方有权请求人民法院强制执行。10.违约责任的和解10.1和解的原则与程序（1）和解应在自愿、平等、诚实信用的原则下进行；（2）和解程序由双方协商确定；（3）和解协议应书面记录。10.2和解协议的效力与执行（1）和解协议具有法律约束力，双方应自觉履行；（2）和解协议与合同具有同等法律效力；（3）一方不履行和解协议的，另一方有权请求人民法院强制执行。10.3和解后的后续处理（1）和解后，双方应继续履行合同剩余条款；（2）和解过程中涉及到的费用，由双方协商承担；（3）和解后的争议，可重新协商或通过其他争议解决方式解决。11.违约责任的诉讼11.1诉讼的原则与程序（1）诉讼应遵循公正、公平、公开的原则；（2）诉讼程序按照《中华人民共和国民事诉讼法》执行；（3）诉讼由有管辖权的人民法院审理。11.2诉讼的管辖与举证责任（1）诉讼由合同履行地或被告住所地人民法院管辖；（2）原告应承担举证责任，证明被告存在违约行为。11.3诉讼判决的执行（1）人民法院的判决具有法律约束力，双方应自觉履行；（2）一方不履行判决的，另一方有权申请人民法院强制执行。12.违约责任的调解与仲裁费用的承担12.1费用承担的原则调解和仲裁费用由败诉方承担，双方另有约定的除外。12.2费用承担的具体规定（1）调解费用由双方协商承担；（2）仲裁费用按仲裁机构的规定支付。12.3费用的支付与结算费用应在调解或仲裁决定生效后10日内支付。13.违约责任的执行时效13.1执行时效的计算方法执行时效自仲裁裁决书或人民法院判决书生效之日起计算。13.2执行时效的起算时间执行时效自仲裁裁决书或人民法院判决书送达之日起计算。13.3执行时效的中断与中止执行时效在诉讼期间或仲裁期间中断，自诉讼或仲裁程序终结之日起继续计算。14.违约责任的终止与解除14.1终止与解除的条件（1）合同约定的终止条件成就；（2）双方协商一致解除合同；（3）因不可抗力导致合同无法继续履行。14.2终止与解除的程序（1）合同约定的终止条件成就的，合同自动终止；（2）双方协商一致解除合同的，应签订解除协议；（3）因不可抗力导致合同无法继续履行的，应及时通知对方，并提供相关证明材料。14.3终止与解除的法律后果（1）合同终止或解除后，双方应按照合同约定处理未履行完毕的义务；（2）合同终止或解除后，违约责任的处理按本合同约定执行；（3）合同终止或解除后，双方应互相返还因合同而产生的财产。第二部分：第三方介入后的修正1.第三方的概念与界定1.1第三方的定义在本合同中，第三方是指除甲乙双方以外的，为合同履行提供协助、中介或服务的个人、法人或其他组织。1.2第三方的类型（1）技术服务方：提供专业技术服务的第三方；（2）材料供应商：提供合同所需材料的第三方；（3）工程监理方：对施工过程进行监督管理的第三方；（4）质量检测方：对工程质量进行检测的第三方；（5）其他第三方：根据合同履行需要，由甲乙双方指定的第三方。2.第三方的责任与权利2.1责任（1）第三方应按照合同约定，履行其职责，确保其提供的服务符合合同要求；（2）第三方因自身原因导致合同履行不符合约定的，应承担相应的违约责任；（3）第三方在合同履行过程中，应遵守国家法律法规和行业规范。2.2权利（1）第三方有权根据合同约定，获得相应的报酬；（2）第三方有权要求甲乙双方提供必要的配合和支持；（3）第三方有权要求甲乙双方对其提供的服务进行验收。3.第三方介入时的额外条款3.1介入程序（1）甲乙双方协商确定需要第三方介入的事项；（2）甲乙双方共同选定第三方，并签订相关协议；（3）第三方介入后，应按照合同约定履行其职责。3.2介入费用（1）第三方介入费用由甲乙双方协商确定；（2）介入费用应包含在合同总价中，或由甲乙双方另行支付。3.3介入期限（1）第三方介入期限由甲乙双方协商确定；（2）介入期限届满，第三方应完成其职责，并退出合同。4.第三方的责任限额4.1责任限额的定义在本合同中，责任限额是指第三方在履行合同过程中，因自身原因导致违约，应承担的最高赔偿限额。4.2责任限额的确定（1）责任限额由甲乙双方在签订合同时协商确定；（2）责任限额应参照第三方提供服务的性质、规模和风险等因素确定。4.3责任限额的适用（1）第三方在履行合同过程中，如发生违约行为，其赔偿金额不得超过责任限额；（2）责任限额不适用于因甲乙双方或不可抗力因素导致的违约。5.第三方与其他各方的划分说明5.1责任划分（1）甲乙双方对合同履行承担连带责任；（2）第三方对合同履行承担相应责任，但不影响甲乙双方的责任。5.2权利划分（1）甲乙双方享有合同约定的权利；（2）第三方享有合同约定的权利，但不影响甲乙双方的权利。5.3争议解决（1）甲乙双方对第三方介入事项产生争议时，应通过协商解决；（2）协商不成的，可提交仲裁或诉讼解决。6.第三方的选择与更换6.1选择（1）甲乙双方应共同选定第三方；（2）第三方选定后，甲乙双方应与其签订相关协议。6.2更换（1）如第三方无法履行合同，甲乙双方可协商更换第三方；（2）更换第三方时，应重新签订相关协议。7.第三方的退出7.1退出条件（1）第三方完成其职责，合同约定的介入期限届满；（2）合同终止或解除。7.