2024年消防设施与通风系统工程协议样本版B版

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2024年消防设施与通风系统工程协议样本版B版本合同目录一览1.工程概况1.1工程名称1.2工程地点1.3工程规模1.4工程性质2.合同主体2.1发包人2.2承包人3.合同价格3.1合同总价3.2价格调整3.3支付方式4.工程质量4.1质量标准4.2质量监督4.3质量保修5.工程进度5.1施工周期5.2进度计划5.3延期违约责任6.材料与设备6.1材料设备供应6.2质量要求6.3验收程序7.施工安全7.1安全生产责任7.2安全防护措施7.3安全事故处理8.知识产权保护8.1知识产权归属8.2侵权责任9.违约责任9.1发包人违约9.2承包人违约10.争议解决10.1协商解决10.2调解解决10.3仲裁解决10.4诉讼解决11.合同的生效、变更与终止11.1合同生效条件11.2合同变更11.3合同终止12.保密条款12.1保密内容12.2保密期限12.3违约责任13.合同的附件13.1附件目录13.2附件内容14.其他条款14.1不可抗力14.2法律适用14.3合同的份数14.4补充协议第一部分：合同如下：第一条工程概况1.1工程名称：2024年消防设施与通风系统工程1.2工程地点：具体工程地点需在合同附件中明确1.3工程规模：根据工程设计图纸和工程量清单确定1.4工程性质：新建、改建、扩建或其他性质需在合同附件中明确第二条合同主体2.1发包人：指具有工程发包主体资格的法人或其他组织，具体名称需在合同附件中明确。2.2承包人：指具有工程承包主体资格的法人或其他组织，具体名称需在合同附件中明确。第三条合同价格3.1合同总价：合同总价根据工程量清单、工程设计图纸及合同约定的单价和总价计算得出，具体金额需在合同附件中明确。3.2价格调整：合同执行过程中，如遇材料价格波动、政策调整等因素，需对合同价格进行调整的，双方可协商确定调整办法。3.3支付方式：发包人按合同约定的付款节点和付款比例向承包人支付工程进度款，具体支付方式及比例需在合同附件中明确。第四条工程质量4.1质量标准：工程质量应符合国家及行业现行质量标准、规范和验收规定。4.2质量监督：双方应共同参与工程质量监督，确保工程质量符合约定标准。4.3质量保修：承包人应对工程质量承担保修责任，保修期限及保修范围按照国家及行业规定执行，具体保修条款需在合同附件中明确。第五条工程进度5.1施工周期：工程预计施工周期根据工程设计、工程量清单及施工组织设计确定，具体工期需在合同附件中明确。5.2进度计划：承包人应按照合同约定的工期制定施工进度计划，并报发包人批准。5.3延期违约责任：如承包人未按合同约定完成工程，应承担相应的违约责任，具体违约责任及计算方式需在合同附件中明确。第六条材料与设备6.1材料设备供应：发包人负责供应合同约定的材料和设备，并保证质量符合工程要求。6.2质量要求：发包人供应的材料和设备应符合国家及行业质量标准，并提供产品质量证明文件。6.3验收程序：双方应共同参与材料和设备的验收，确认合格后方可使用。第八条知识产权保护8.1知识产权归属：合同涉及的知识产权，如专利、著作权等，归双方约定或法律规定归属方所有。8.2侵权责任：如一方使用对方的知识产权造成侵权，应承担相应的法律责任，具体责任及赔偿方式需在合同附件中明确。第九条违约责任9.1发包人违约：发包人未按合同约定履行义务，应承担违约责任，具体违约责任及计算方式需在合同附件中明确。9.2承包人违约：承包人未按合同约定履行义务，应承担违约责任，具体违约责任及计算方式需在合同附件中明确。第十条争议解决10.1协商解决：合同执行过程中发生的争议，双方应通过协商解决。10.2调解解决：协商不成时，双方可向合同签订地的人民调解委员会申请调解。10.3仲裁解决：调解不成时，任何一方均有权向合同签订地仲裁委员会申请仲裁。10.4诉讼解决：仲裁裁决不服的，可在接到仲裁裁决书之日起三个月内向合同签订地人民法院提起诉讼。第十一条合同的生效、变更与终止11.1合同生效条件：合同自双方签字盖章之日起生效。11.2合同变更：合同执行过程中，如需变更，应签订书面变更协议，经双方确认后生效。11.3合同终止：合同执行完毕，双方办理竣工验收手续，结清款项后，合同终止。第十二条保密条款12.1保密内容：双方在合同执行过程中获知的对方商业秘密、技术秘密等。12.2保密期限：双方约定或根据法律规定确定保密期限。12.3违约责任：泄露保密信息的一方应承担违约责任，具体责任及赔偿方式需在合同附件中明确。第十三条合同的附件13.1附件目录：合同附件包括工程设计图纸、工程量清单、材料设备供应清单等。13.2附件内容：附件内容需详细列明，并与合同相互补充。第十四条其他条款14.1不可抗力：因不可抗力导致合同无法履行，双方互不承担违约责任。14.2法律适用：本合同适用中华人民共和国法律。14.3合同的份数：合同一式两份，双方各执一份。14.4补充协议：合同未尽事宜，可由双方签订补充协议，补充协议与合同具有同等法律效力。第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：工程设计图纸详细要求：工程设计图纸应包括工程的平面图、立面图、剖面图、细部图等，以及与工程相关的其他设计文件。图纸应采用国家标准图号，图面清晰，比例准确，标注齐全。附件二：工程量清单详细要求：工程量清单应详细列明工程项目的名称、数量、单位、单价和总价。清单应按照工程部位和工程内容进行分类，并编制相应的工程量计算书。附件三：材料设备供应清单详细要求：材料设备供应清单应列明供应的材料和设备的名称、型号、规格、数量、单价和总价。清单应包含材料设备的技术参数、质量标准、验收标准等信息。附件四：质量保修证书详细要求：质量保修证书应包含工程质量保修的内容、保修期限、保修范围等信息。证书应由承包人签字盖章，并加盖资质章。附件五：付款凭证详细要求：付款凭证应包括付款申请、付款审批、付款确认等环节的文件。凭证应详细记录付款的时间、金额、付款对象等信息。附件六：验收报告详细要求：验收报告应包括工程验收的时间、地点、验收人员、验收内容、验收结果等信息。报告应由验收人员签字盖章，并加盖验收章。附件七：违约行为记录详细要求：违约行为记录应详细记录双方在合同执行过程中的违约行为、违约时间、违约原因、违约责任等信息。记录应由双方签字盖章，并加盖违约章。附件八：补充协议详细要求：补充协议应包括合同未尽事宜的内容、双方约定的变更事项、补充协议的生效条件等信息。协议应由双方签字盖章，并加盖协议章。说明二：违约行为及责任认定：1.发包人违约行为及责任认定：示例说明：如果发包人未按合同约定支付工程进度款，属于违约行为。发包人应承担违约责任，按照合同约定的违约金计算方式支付违约金。2.承包人违约行为及责任认定：示例说明：如果承包人未按合同约定完成工程，属于违约行为。承包人应承担违约责任，按照合同约定的违约金计算方式支付违约金。3.双方的其他违约行为及责任认定：示例说明：如果双方在合同执行过程中发生其他违约行为，应根据合同约定的违约责任及计算方式进行责任认定。说明三：法律名词及解释：1.不可抗力：不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。在本合同中，不可抗力事件导致合同无法履行时，双方互不承担违约责任。2.知识产权：知识产权是指权利人对其智力劳动所创作的成果享有的财产权利，如专利权、著作权等。在本合同中，双方应尊重对方的知识产权，未经授权不得使用对方的知识产权。3.违约金：违约金是指违约方按照合同约定向守约方支付