2024年度固废处理设施施工总承包合同

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度固废处理设施施工总承包合同本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1发包人1.2承包人1.3固废处理设施1.4施工总承包第二条合同范围及内容2.1工程范围2.2施工内容2.3工程量清单第三条合同价格3.1合同总价3.2价格调整3.3支付方式第四条施工期限4.1施工期限4.2延期及延长第五条工程质量5.1质量标准5.2质量保证第六条材料和设备6.1材料供应6.2设备供应第七条施工安全7.1安全标准7.2安全事故处理第八条环境保护8.1环保标准8.2环保措施第九条变更与调整9.1变更范围9.2变更程序第十条违约责任10.1违约情形10.2违约责任第十一条争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决机构第十二条合同的生效、变更与解除12.1合同生效条件12.2合同变更12.3合同解除第十三条合同的履行与验收13.1合同履行13.2工程验收第十四条其他条款14.1不可抗力14.2法律适用14.3合同的保管14.4信息的保密14.5合同的转让14.6附件第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1发包人发包人是指与承包人签订本合同，并承担合同义务的一方，具体名称和地址详见附件一。1.2承包人承包人是指与发包人签订本合同，并承担合同义务的一方，具体名称和地址详见附件一。1.3固废处理设施固废处理设施是指本合同项下，由承包人负责设计、采购、施工、安装、调试、验收、保修及培训等全部工作的固体废物处理系统，包括但不限于主体工程、辅助工程、公用设施、环境保护设施等。1.4施工总承包施工总承包是指承包人根据发包人的要求，承担本合同项下固废处理设施的全部或部分施工任务，并按照本合同约定的时间、质量、安全等要求完成施工工作，同时承担相应的义务和责任。第二条合同范围及内容2.1工程范围本合同项下的工程范围包括但不限于：土建工程、安装工程、设备采购与安装、系统调试、验收、培训等。具体工程范围和内容详见附件二。2.2施工内容承包人应按照发包人的要求，完成固废处理设施的施工工作，包括但不限于：设备安装、管道铺设、电气安装、调试、验收等。具体施工内容详见附件二。2.3工程量清单第三条合同价格3.1合同总价本合同总价是指承包人完成本合同项下全部工程内容所应得的报酬，具体金额详见附件四。3.2价格调整合同总价在合同签订后，如因发包人要求变更工程内容、工程量增减、材料设备价格变动等客观原因导致合同总价发生变动的，双方可按照本合同约定的价格调整机制进行调整。具体调整办法详见附件五。3.3支付方式发包人应按照本合同约定的付款计划和支付条件，向承包人支付合同价款。具体支付方式详见附件六。第四条施工期限4.1施工期限本合同项下固废处理设施的施工期限为____个月，自合同生效之日起计算。具体施工期限和进度计划详见附件七。4.2延期及延长如因不可抗力、发包人原因等导致施工期限延误的，双方可协商延长施工期限。具体延期及延长办法详见附件八。第五条工程质量5.1质量标准本合同项下固废处理设施的质量标准应符合国家及行业相关法律法规、规范、标准和发包人的要求。具体质量标准详见附件九。5.2质量保证承包人应对施工的工程质量承担相应的责任，保证固废处理设施的运行性能和安全可靠性。具体质量保证措施详见附件十。第六条材料和设备6.1材料供应承包人应按照发包人的要求，采购、供应合同约定的材料，并保证材料质量符合相关标准。具体材料供应要求详见附件十一。6.2设备供应承包人应按照发包人的要求，采购、供应合同约定的设备，并保证设备质量、性能和安全可靠性。具体设备供应要求详见附件十二。第八条环境保护8.1环保标准承包人应按照国家和地方人民政府环境保护部门的要求，采取有效措施，确保施工过程中各项污染物排放符合国家和地方环境保护标准。具体环保标准和要求详见附件十三。8.2环保措施承包人应制定施工过程中的环境保护措施，并严格执行。环境保护措施应包括施工场地环境保护、噪声控制、粉尘控制、废水处理等方面。具体环保措施详见附件十四。第九条变更与调整9.1变更范围合同履行过程中，如发包人要求变更工程内容、工程量增减、材料设备更换等，属于合同变更范围。具体变更范围详见附件十五。9.2变更程序（1）发包人向承包人提出书面变更要求；（2）承包人收到变更要求后，应在约定的时间内提出变更方案，并报发包人审批；（3）发包人审批同意变更方案后，双方按照变更后的内容调整合同价款和工期等；（4）变更内容经双方确认后，纳入合同继续履行。第十条违约责任10.1违约情形违约责任分为承包人违约和发包人违约两种情形。具体违约情形包括但不限于：（1）承包人未能按照合同约定完成施工任务；（2）发包人未能按照合同约定支付合同价款；（3）双方其他违反合同约定的行为。10.2违约责任（1）承包人违约的，应向发包人支付违约金，并承担由此造成的损失；（2）发包人违约的，应向承包人支付违约金，并承担由此造成的损失；（3）双方均违约的，各自承担相应的责任。第十一条争议解决11.1争议解决方式双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。11.2争议解决机构如双方在争议解决方式中选择诉讼，合同签订地人民法院为争议解决机构。第十二条合同的生效、变更与解除12.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效，并自合同生效之日起____日内，双方按照本合同约定的内容履行各自的权利和义务。12.2合同变更合同变更应采用书面形式，经双方协商一致并签字盖章后生效。12.3合同解除合同解除应采用书面形式，经双方协商一致并签字盖章后生效。合同解除后，双方应按照本合同约定的方式处理合同终止后的相关事宜。第十三条合同的履行与验收13.1合同履行双方应按照本合同约定的内容和期限履行各自的权利和义务。13.2工程验收固废处理设施施工完成后，承包人应按照合同约定和行业标准组织自检，并邀请发包人参加验收。验收合格的，双方签署验收报告，工程进入保修期。验收不合格的，承包人应按照验收意见整改，并重新组织验收。第十四条其他条款14.1不可抗力不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如地震、洪水、战争等。因不可抗力导致合同不能履行或者部分不能履行的，双方均不承担违约责任。14.2法律适用本合同的订立、效力、解释、履行和争议的解决均适用中华人民共和国法律。14.3合同的保管本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。14.4信息的保密双方在合同履行过程中知悉的对方商业秘密和机密信息，应予以保密，未经对方同意不得向第三方泄露。14.5合同的转让未经对方同意，任何一方不得将本合同的权利和义务全部或部分转让给第三方。14.6附件本合同附件包括合同主体及定义、工程量清单、材料设备供应要求、环保标准及措施、变更范围及程序、违约情形及责任、争议解决机构等，为本合同不可分割的部分。第二部分：第三方介入后的修正1.第三方概念界定第三方是指除甲乙方之外的个体或组织，不包括甲乙双方的控制股东、关联公司、子公司或分支机构。第三方介入是指在合同履行过程中，涉及到非甲乙方的主体参与，包括但不限于中介方、咨询方、监理方、政府监管机构等。2.第三方介入的附加条款2.1第三方介入的条件和程序当本合同履行过程中需要第三方介入时，甲乙双方应共同协商确定第三方的资格、职责和权利。双方应在合同中明确第三方介入的条件、程序以及第三方与甲乙双方的权利义务关系。2.2第三方选择的范围和标准甲乙双方应根据合同内容和行业标准，共同确定第三方的选择范围和标准。第三方应具备相应的资质、经验和良好信誉，能够独立承担合同约定的职责和义务。2.3第三方介入的协调和管理甲乙双方应负责第三方介入的协调和管理，确保第三方按照合同约定履行其职责。第三方介入的具体协调和管理办法应在合同中明确。3.第三方责任限额3.1第三方责任的限定第三方对固废处理设施的施工、质量、安全等方面的责任，应以合同约定的范围和条件为限。第三方不应就合同约定之外的事项承担责任。3.2第三方责任限额的确定甲乙双方应根据合同履行过程中第三方的角色、职责和影响，协商确定第三方的责任限额。责任限额可采用固定金额、按比例分担等方式进行界定。4.第三方与其他各方的划分说明4.1第三方与甲乙方的划分第三方介入时，应明确其与甲乙方的权利义务划分。甲方应负责对第三方的监督和管理，乙方应负责对第三方的指导和协调。4.2第三方与监理方的划分如合同中设有监理方，甲乙双方应明确第三方与监理方的职责划分。监理方应对第三方的工作进行监督和评价，但不对第三方的具体施工行为承担责任。5.第三方介入的变更与调整5.1第三方变更的条件和程序当需要变更第三方的角色、职责或权利时，甲乙双方应共同协商，并在合同中明确变更的条件和程序。5.2第三方调整的协调和管理甲乙双方应负责第三方调整的协调和管理，确保变更后的第三方能够按照合同约定履行其职责。6.第三方介入的违约责任6.1第三方违约的情形和责任第三方如发生违约行为，应根据合同约定承担相应的违约责任。第三方违约的责任范围和限额，应按照本合同第三方的责任限额进行界定。6.2甲乙双方对第三方的追偿权甲乙双方因第三方违约造成的损失，有权向第三方追偿。追偿权的行使和限制，应在合同中明确。7.第三方介入的争议解决7.1第三方争议的范围和解决方式第三方介入引发的争议，应通过甲乙双方的协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。7.2第三方争议解决机构的确定如甲乙双方在第三方争议解决方式中选择诉讼，合同签订地人民法院为第三方争议解决机构。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：合同主体及定义本附件详细说明了合同主体，包括甲乙方、第三方的定义及分类。附件二：工程量清单本附件列出了固废处理设施施工总承包的工程量清单，包括工程项目的名称、数量、单位等详细信息。附件三：材料设备供应要求本附件详细说明了甲乙方对材料设备供应的要求，包括材料的质量标准、设备的技术参数等。附件四：环保标准及措施本附件列出了环保标准及措施，包括废水、废气、固废处理的标准和措施。附件五：变更范围及程序本附件详细说明了合同变更的范围和程序，包括变更的条件、变更的申报和审批流程等。附件六：违约情形及责任本附件详细列出了违约行为及违约责任，包括违约的定义、违约的情形和违约的责任认定标准等。附件七：争议解决本附件详细说明了争议解决的方式和机构，包括诉讼和仲裁等。附件八：合同的生效、变更与解除本附件详细说明了合同生效的条件、变更和解除的程序等。附件九：合同的履行与验收本附件详细说明了合同履行的要求和验收的程序等。附件十：其他条款本附件包括不可抗力、保密、合同转让等合同的其他条款。说明二：违约行为及责任