版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024年园林绿化工程项目管理合同本合同目录一览1.项目背景及概述1.1项目名称1.2项目地点1.3项目规模1.4项目工期2.项目管理目标2.1质量目标2.2进度目标2.3成本目标2.4安全目标3.项目组织架构3.1项目管理团队3.2项目参与方3.3项目职责分工4.项目管理职责4.1项目经理职责4.2项目团队职责4.3项目参与方职责5.项目实施计划5.1项目实施阶段划分5.2各阶段实施计划5.3项目实施进度安排6.项目质量管理6.1质量管理体系6.2质量检验与验收6.3质量问题处理7.项目成本管理7.1成本预算编制7.2成本控制措施7.3成本变更管理8.项目进度管理8.1进度计划编制8.2进度跟踪与控制8.3进度变更管理9.项目安全管理9.1安全管理体系9.2安全措施与防范9.3安全事故处理10.项目合同管理10.1合同签订与履行10.2合同变更与解除10.3合同争议解决11.项目验收与移交11.1验收标准与程序11.2验收组织与人员11.3验收结果处理12.项目档案管理12.1档案分类与归档12.2档案保管与利用12.3档案销毁与处理13.违约责任与争议解决13.1违约责任承担13.2争议解决方式14.合同终止与解除14.1合同终止条件14.2合同解除条件14.3合同终止与解除程序第一部分:合同如下:1.项目背景及概述1.1项目名称:2024年某城市绿化带提升工程1.2项目地点:某城市中心区域1.3项目规模:绿化带总面积10000平方米,包括种植区、休闲区、景观小品等1.4项目工期:自合同签订之日起12个月内完成2.项目管理目标2.1质量目标:确保绿化工程达到国家标准,无质量隐患2.2进度目标:严格按照工期计划执行,确保项目按期完成2.3成本目标:控制在合同约定的预算范围内2.4安全目标:确保施工过程中人员及设备安全,无安全事故发生3.项目组织架构3.1项目管理团队:由甲方指定项目经理,乙方提供项目执行团队3.2项目参与方:甲方、乙方、设计单位、监理单位、施工单位等3.3项目职责分工:明确各参与方的职责,确保项目顺利实施4.项目管理职责4.1项目经理职责:负责项目整体管理,确保项目按计划、质量、成本和安全要求完成4.2项目团队职责:执行项目经理的指令,负责具体施工、管理、协调等工作4.3项目参与方职责:按照合同约定,履行各自职责,配合项目实施5.项目实施计划5.1项目实施阶段划分:设计阶段、施工准备阶段、施工阶段、验收阶段5.2各阶段实施计划:详细列出每个阶段的工作内容、时间节点、责任人5.3项目实施进度安排:按月度、季度、年度制定进度计划,确保项目按期完成6.项目质量管理6.1质量管理体系:建立质量管理体系,确保工程质量6.2质量检验与验收:按照国家标准进行质量检验,确保工程质量合格6.3质量问题处理:对发现的质量问题及时处理,确保工程质量7.项目成本管理7.1成本预算编制:根据项目实际情况,编制详细成本预算7.2成本控制措施:采取有效措施控制成本,确保项目在预算范围内完成7.3成本变更管理:对成本变更进行审批,确保成本变更合理、合规8.项目进度管理8.1进度计划编制:根据项目实施计划,编制详细的进度计划,包括关键路径、里程碑节点等8.2进度跟踪与控制:定期检查项目进度,确保按计划执行,对偏差及时进行调整8.3进度变更管理:对进度变更进行评估和审批,确保变更的合理性和必要性9.项目安全管理9.1安全管理体系:建立安全管理体系,包括安全规章制度、应急预案等9.2安全措施与防范:采取必要的安全措施,预防安全事故发生9.3安全事故处理:发生安全事故时,按照应急预案进行处理,并及时报告10.项目合同管理10.1合同签订与履行:合同签订后,双方应严格按照合同条款履行各自义务10.2合同变更与解除:任何合同变更需经双方协商一致,并签订书面协议10.3合同争议解决:发生合同争议时,应通过友好协商解决;协商不成的,提交仲裁或诉讼11.项目验收与移交11.1验收标准与程序:制定项目验收标准,明确验收程序和验收组织11.2验收组织与人员:组建验收委员会,由甲方、乙方、设计单位、监理单位等组成11.3验收结果处理:验收不合格的,乙方需按照要求进行整改,直至验收合格12.项目档案管理12.1档案分类与归档:按照国家档案管理规定,对项目档案进行分类和归档12.2档案保管与利用:妥善保管项目档案,确保档案的完整性和安全性,合理利用档案信息12.3档案销毁与处理:档案保管期满后,按照规定程序进行销毁或转移13.违约责任与争议解决13.1违约责任承担:任何一方违约,应承担相应的违约责任,包括支付违约金、赔偿损失等13.2争议解决方式:争议解决采用仲裁或诉讼,仲裁机构或法院的选择由双方协商确定14.合同终止与解除14.1合同终止条件:合同履行完毕、双方协商一致、不可抗力等情况下,合同终止14.2合同解除条件:合同履行过程中,一方严重违约或发生不可抗力等情况,另一方有权解除合同第二部分:第三方介入后的修正1.第三方定义与范围1.1本合同所述“第三方”是指除甲、乙双方以外的,为项目提供咨询、监理、设计、施工、检测、评估等服务的独立法人或其他组织。1.2第三方应具备相应的资质和能力,能够独立承担所提供服务的法律责任。2.第三方介入的触发条件2.1第三方介入由甲乙双方协商一致决定,或根据本合同约定情形自动触发。2.2第三方介入需符合国家法律法规及相关行业规范。3.第三方介入的流程3.1甲乙双方应共同邀请第三方介入,并就介入目的、范围、期限、费用等达成一致。3.2第三方介入前,甲乙双方应与第三方签订书面协议,明确各方的权利义务。4.第三方责任限额4.1第三方在本合同项下的责任限额,应依据其与甲乙双方签订的协议确定。4.2若第三方责任限额低于本合同约定的责任限额,甲乙双方应协商调整本合同中的责任限额。5.第三方与其他各方的责权利划分5.1第三方应独立承担其服务范围内的责任,不得影响甲乙双方的权利义务。5.2第三方与甲乙双方的权利义务关系,由其与甲乙双方签订的协议约定。5.3第三方与其他参与方的责任划分,应根据各方的协议及法律法规确定。6.第三方介入的监督与管理6.1甲乙双方共同监督第三方的工作,确保其按照协议履行职责。6.2第三方应定期向甲乙双方报告工作进展,接受甲乙双方的监督。7.第三方介入的费用与支付7.1第三方介入的费用由甲乙双方共同承担,具体金额及支付方式在协议中明确。7.2第三方介入的费用支付,应按照协议约定的进度和条件进行。8.第三方介入的变更与解除8.1第三方介入的变更,需经甲乙双方协商一致,并签订书面协议。8.2第三方介入的解除,需符合协议约定的条件,并由甲乙双方共同决定。9.第三方介入的争议解决9.1第三方介入的争议,应通过友好协商解决;协商不成的,提交仲裁或诉讼。9.2第三方介入的争议解决,应遵循独立、公正、公平的原则。10.第三方介入的记录与档案10.1第三方介入的相关文件、记录、资料等,由甲乙双方共同保存。10.2第三方介入的记录与档案,应按照国家档案管理规定进行管理。11.第三方介入的其他事项11.2第三方介入的任何行为,不得违反国家法律法规及本合同约定。11.3第三方介入的任何变更或解除,均应书面通知甲乙双方。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.项目可行性研究报告要求:详细阐述项目背景、目标、实施计划、预期效益等。说明:用于项目立项和审批。2.项目设计文件要求:包括设计图纸、设计说明书、材料清单等。说明:用于项目施工和验收。3.施工组织设计要求:详细说明施工方案、进度安排、质量保证措施等。说明:用于指导施工过程。4.施工合同要求:明确甲乙双方的权利义务、施工范围、工期、质量要求等。说明:用于规范施工行为。5.监理合同要求:明确监理单位的责任、权利、工作内容、验收标准等。说明:用于确保工程质量。6.项目进度计划要求:按月度、季度、年度编制进度计划。说明:用于跟踪和控制项目进度。7.项目质量管理计划要求:明确质量管理体系、检验标准、问题处理流程等。说明:用于保证项目质量。8.项目安全管理计划要求:明确安全管理体系、安全措施、应急预案等。说明:用于预防安全事故。9.项目成本预算要求:详细列出项目各项成本,包括人工、材料、机械等。说明:用于控制项目成本。10.项目验收报告要求:详细记录项目验收结果、存在问题、整改措施等。说明:用于项目验收和移交。11.项目档案要求:按照国家档案管理规定进行分类、归档、保管。说明:用于项目后续管理和维护。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:甲乙双方未按照合同约定的时间节点完成项目实施。甲乙双方未按照合同约定提供质量合格的工程产品。甲乙双方未按照合同约定支付工程款项。第三方未按照协议约定履行职责。2.责任认定标准:违约方应承担违约责任,包括支付违约金、赔偿损失等。违约金的计算标准根据合同约定或法律法规确定。损失赔偿以实际发生为准。3.示例说明:甲乙双方约定工期为12个月,但乙方实际完成时间为15个月。乙方应支付违约金,具体金额为合同总价的5%。甲方提供的设计文件存在质量问题,导致施工过程中出现多次返工。乙方有权要求甲方赔偿因返工造成的额外成本。乙方未按时支付工程款项,甲方有权暂停施工,并要求乙方支付滞纳金,具体金额为每日万分之五。全文完。2024年园林绿化工程项目管理合同1本合同目录一览1.项目概况1.1项目名称1.2项目地点1.3项目规模1.4项目周期1.5项目投资2.项目参与方2.1项目业主2.2项目施工单位2.3项目监理单位2.4项目设计单位3.项目管理组织架构3.1项目经理3.2项目副经理3.3项目部门及职责4.项目管理内容4.1项目策划4.2设计管理4.3施工管理4.4质量管理4.5安全管理4.6进度管理4.7成本管理4.8合同管理4.9信息管理5.设计管理5.1设计方案5.2设计变更5.3设计审核5.4设计文件6.施工管理6.1施工方案6.2施工图纸6.3施工进度6.4施工质量6.5施工安全6.6施工变更7.质量管理7.1质量标准7.2质量检查7.3质量整改7.4质量验收8.安全管理8.1安全责任8.2安全措施8.3安全检查8.4安全事故处理9.进度管理9.1进度计划9.2进度控制9.3进度调整9.4进度验收10.成本管理10.1成本预算10.2成本控制10.3成本调整10.4成本结算11.合同管理11.1合同签订11.2合同履行11.3合同变更11.4合同解除12.信息管理12.1信息收集12.2信息处理12.3信息传递12.4信息保密13.违约责任13.1违约情形13.2违约责任13.3违约处理14.争议解决14.1争议解决方式14.2争议解决程序14.3争议解决机构第一部分:合同如下:1.项目概况1.1项目名称:2024年市园林绿化工程项目1.2项目地点:市区1.3项目规模:占地面积平方米,绿化面积平方米,包括种植树木、灌木、草坪等1.4项目周期:自合同签订之日起至2025年12月31日止1.5项目投资:预计总投资额为人民币万元2.项目参与方2.1项目业主:市区园林绿化管理局2.2项目施工单位:园林绿化工程有限公司2.3项目监理单位:建筑工程监理有限公司2.4项目设计单位:园林设计研究院3.项目管理组织架构3.1项目经理:由园林绿化工程有限公司委派,负责整个项目的管理工作3.2项目副经理:由园林绿化工程有限公司委派,协助项目经理进行项目管理3.3项目部门及职责:技术部:负责项目的设计、施工技术指导和监督质量安全部:负责项目的质量、安全管理和监督进度部:负责项目的进度安排和执行成本部:负责项目的成本控制和结算合同部:负责项目的合同签订、履行和变更4.项目管理内容4.1项目策划:项目开工前,施工单位需提交详细的项目策划报告,包括施工组织设计、进度计划、质量保证措施等4.2设计管理:设计单位需根据项目要求,完成设计方案,并经业主和监理单位审核批准后方可施工4.3施工管理:施工单位需按照设计方案和施工图纸进行施工,确保工程质量、安全、进度和成本4.4质量管理:施工单位需建立健全质量管理体系,确保施工质量符合国家标准和合同要求4.5安全管理:施工单位需建立健全安全管理体系,确保施工安全,防止安全事故的发生4.6进度管理:施工单位需按照进度计划进行施工,如遇特殊情况需调整进度计划,应提前向业主和监理单位报告4.7成本管理:施工单位需严格控制成本,确保项目成本在预算范围内4.8合同管理:施工单位需按照合同约定,履行合同义务,确保合同履行4.9信息管理:施工单位需建立健全信息管理体系,确保信息准确、及时、安全5.设计管理5.1设计方案:设计单位需在合同签订后天内提交设计方案,包括总体布局、植物配置、景观设计等5.2设计变更:如因业主需求或客观原因需对设计方案进行变更,设计单位需在变更后天内提交变更方案,经业主和监理单位审核批准后方可实施5.3设计审核:监理单位对设计方案进行审核,确保设计符合国家标准、规范和项目要求5.4设计文件:设计单位需在施工前完成设计文件的编制,包括施工图纸、技术说明书等6.施工管理6.1施工方案:施工单位需在合同签订后天内提交施工方案,包括施工组织设计、施工进度计划、质量保证措施等6.2施工图纸:施工单位需按照设计单位提供的设计图纸进行施工6.3施工进度:施工单位需按照进度计划进行施工,确保项目按期完成6.4施工质量:施工单位需建立健全质量管理体系,确保施工质量符合国家标准和合同要求6.5施工安全:施工单位需建立健全安全管理体系,确保施工安全,防止安全事故的发生6.6施工变更:如因业主需求或客观原因需对施工方案进行变更,施工单位需在变更后天内提交变更方案,经业主和监理单位审核批准后方可实施8.质量管理8.1质量标准:施工单位应严格按照国家标准、行业标准及合同约定的质量标准进行施工,确保工程质量达到优良等级8.2质量检查:监理单位应定期对施工质量进行检查,包括原材料、半成品、成品的质量检查,以及施工过程中的质量监控8.3质量整改:如发现质量问题,监理单位应及时通知施工单位进行整改,施工单位应在接到通知后小时内提交整改方案,并在天内完成整改8.4质量验收:项目完工后,由监理单位组织业主、施工单位共同进行质量验收,验收合格后方可交付使用9.安全管理9.1安全责任:施工单位应承担项目施工过程中的安全责任,确保施工安全9.2安全措施:施工单位应制定安全措施,包括安全防护设施、安全操作规程等,确保施工安全9.3安全检查:监理单位应定期对施工安全进行检查,发现问题及时通知施工单位整改9.4安全事故处理:发生安全事故时,施工单位应立即采取措施进行救援,并按照国家相关法律法规进行处理10.进度管理10.1进度计划:施工单位应制定详细的进度计划,包括各阶段的施工内容、时间安排等,并报监理单位审核10.2进度控制:施工单位应按照进度计划执行施工,如遇特殊情况导致进度延误,施工单位应及时通知监理单位和业主,并提出调整方案10.3进度调整:监理单位应审核进度调整方案,确保项目按期完成10.4进度验收:项目完工后,监理单位应与业主、施工单位共同进行进度验收11.成本管理11.1成本预算:施工单位应编制详细的成本预算,包括人工费、材料费、机械费等,并报监理单位审核11.2成本控制:施工单位应严格控制成本,确保项目成本在预算范围内11.3成本调整:如遇特殊情况导致成本增加,施工单位应及时通知监理单位和业主,并提出调整方案11.4成本结算:项目完工后,施工单位应按照合同约定进行成本结算,监理单位和业主应进行审核12.合同管理12.1合同签订:双方应在合同签订之日起天内完成合同签订手续12.2合同履行:双方应按照合同约定履行各自的义务,确保合同有效执行12.3合同变更:如因业主需求或客观原因需对合同进行变更,双方应在变更后天内签订变更协议12.4合同解除:如一方严重违约,另一方有权解除合同,并要求违约方承担相应责任13.违约责任13.1违约情形:包括但不限于未按时完成施工、质量不符合标准、安全责任事故等13.2违约责任:违约方应承担相应的违约责任,包括但不限于赔偿损失、支付违约金等13.3违约处理:违约发生后,双方应协商解决,协商不成的,可依法向人民法院提起诉讼14.争议解决14.1争议解决方式:双方应通过友好协商解决争议,如协商不成,可提交仲裁机构仲裁或依法向人民法院提起诉讼14.2争议解决程序:争议解决机构应根据相关法律法规和合同约定,公平、公正地处理争议14.3争议解决机构:双方可协商选定争议解决机构,如未协商一致,则提交仲裁委员会或人民法院解决第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方的概念:本合同所指的第三方包括但不限于监理单位、审计单位、评估单位、咨询机构、技术服务提供方等,其具体身份和职责将在相关协议中明确。15.2第三方介入的目的:第三方介入的目的是为了提高项目管理效率,确保项目质量、安全、进度和成本控制,以及提供专业的技术支持和咨询服务。16.第三方介入程序16.1第三方选定:甲乙双方应共同协商选定第三方,并在合同中明确第三方的职责和权限。16.2第三方协议:甲乙双方与第三方应签订专门的协议,明确双方的权利、义务和责任。16.3第三方资质要求:第三方应具备相应的资质和经验,能够满足项目管理的需求。17.第三方责任限额17.1第三方责任:第三方在履行职责过程中产生的责任,应按照相关法律法规和协议约定承担。17.2责任限额:为明确第三方责任,甲乙双方应与第三方协商确定责任限额,并在协议中明确。17.3超过责任限额的赔偿:如第三方责任造成损失超过责任限额,甲乙双方应协商解决超出部分的赔偿问题。18.第三方与其他各方的责任划分18.1第三方与甲方的责任划分:第三方对甲方负责,确保其提供的监理、咨询等服务符合合同要求。18.2第三方与乙方的责任划分:第三方对乙方负责,确保其提供的施工、技术支持等服务符合合同要求。18.3第三方与其他方的责任划分:第三方与监理单位、审计单位等其他第三方之间,应按照各自协议和合同约定划分责任。19.第三方介入的具体条款19.1第三方介入范围:第三方介入范围应包括但不限于项目策划、设计管理、施工管理、质量安全管理、进度管理、成本管理等。19.2第三方介入方式:第三方介入方式包括但不限于现场监理、技术咨询服务、审计评估等。19.3第三方介入时间:第三方介入时间应与项目周期相匹配,确保第三方能够充分参与项目全过程。20.第三方介入的监督和管理20.1甲乙双方应共同监督第三方的工作,确保其履行协议和合同约定的职责。20.2第三方工作成果的审核:甲乙双方应定期对第三方的工作成果进行审核,确保其符合项目要求。20.3第三方工作成果的验收:项目完工后,甲乙双方应与第三方共同进行工作成果的验收。21.第三方介入的终止和替换21.1第三方介入的终止:如第三方无法履行协议和合同约定的职责,甲乙双方有权终止其介入。21.2第三方介入的替换:如需替换第三方,甲乙双方应共同协商,确保新第三方符合项目要求。22.第三方介入的费用22.1第三方介入的费用:第三方介入的费用应在合同中明确,并由甲方承担。22.2费用结算:第三方介入的费用按照协议约定进行结算,甲乙双方应按照约定的时间和方式支付。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.项目立项文件要求:包含项目可行性研究报告、项目批复文件等,证明项目合法性。说明:作为项目实施的依据,确保项目符合国家相关政策和规划。2.设计文件要求:包括施工图纸、设计说明书、设计变更文件等,详细说明设计方案。说明:设计文件是施工和监理的依据,确保施工质量符合设计要求。3.施工方案要求:包含施工组织设计、施工进度计划、施工质量保证措施等。说明:施工方案是指导施工的重要文件,确保施工有序进行。4.施工图纸会审记录要求:记录图纸会审过程中提出的问题及解决方案。说明:确保施工过程中对设计图纸的理解一致,减少施工错误。5.施工记录要求:详细记录施工过程中的各项数据,包括材料使用、施工进度、质量检查等。说明:施工记录是项目管理和验收的依据,确保项目实施的真实性。6.质量验收记录要求:记录质量检查、验收过程中的各项数据和结果。说明:质量验收记录是保证工程质量的重要文件,确保工程质量符合要求。7.安全生产记录要求:记录安全生产措施、安全检查、安全事故处理等。说明:安全生产记录是确保施工安全的重要依据,减少安全事故的发生。8.成本结算文件要求:包含材料采购、人工费、机械费等成本结算文件。说明:成本结算文件是项目成本控制的依据,确保项目成本在预算范围内。9.合同变更文件要求:记录合同变更的内容、原因、审批过程等。说明:合同变更文件是合同履行的重要补充,确保合同变更的合法性和有效性。10.争议解决文件要求:记录争议解决的过程、结果和执行情况。说明:争议解决文件是解决合同履行过程中争议的重要依据,确保争议得到妥善处理。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为甲方违约行为:未按时支付工程款项未按照合同约定提供设计文件未按时提供施工场地未按时履行合同约定的其他义务乙方违约行为:未按时完成施工任务施工质量不符合合同约定施工过程中发生安全事故未按时提交相关文件和资料未按照合同约定履行其他义务2.责任认定标准甲方违约责任:按照合同约定支付违约金赔偿乙方因此遭受的损失承担因此产生的其他法律责任乙方违约责任:按照合同约定支付违约金赔偿甲方因此遭受的损失承担因此产生的其他法律责任3.违约行为示例说明甲方违约示例:甲方未按时支付工程款项,逾期天,应支付%的违约金。乙方违约示例:乙方施工质量不符合合同约定,经监理单位验收,应返工或修复,并支付%的违约金。全文完。2024年园林绿化工程项目管理合同2本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1.甲方信息1.2.乙方信息2.工程项目概况2.1.工程名称2.2.工程地点2.3.工程规模2.4.工程期限3.工程设计及施工要求3.1.设计要求3.2.施工要求4.工程进度管理4.1.进度计划4.2.进度调整4.3.进度监控5.质量管理5.1.质量标准5.2.质量控制5.3.质量验收6.工程安全与环保6.1.安全生产6.2.环境保护7.人员配备与培训7.1.人员配置7.2.培训要求8.工程造价与支付8.1.工程造价8.2.工程款支付9.争议解决9.1.争议处理方式9.2.争议解决机构10.违约责任10.1.违约情形10.2.违约责任11.合同解除11.1.解除条件11.2.解除程序12.合同终止与验收12.1.合同终止条件12.2.验收标准13.合同附件13.1.附件一:工程图纸13.2.附件二:工程量清单13.3.附件三:其他相关文件14.合同生效及其他14.1.合同生效日期14.2.合同变更14.3.合同解除与终止14.4.其他约定第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1.甲方信息甲方名称:_________________甲方地址:_________________甲方联系人:_________________甲方联系电话:_________________1.2.乙方信息乙方名称:_________________乙方地址:_________________乙方联系人:_________________乙方联系电话:_________________2.工程项目概况2.1.工程名称工程名称:_________________2.2.工程地点工程地点:_________________2.3.工程规模工程总面积:_________________平方米绿化面积:_________________平方米种植树木数量:_________________株种植花卉数量:_________________盆2.4.工程期限开工日期:_________________竣工日期:_________________3.工程设计及施工要求3.1.设计要求设计单位:_________________设计标准:_________________设计图纸:_________________3.2.施工要求施工标准:_________________施工材料:_________________施工工艺:_________________4.工程进度管理4.1.进度计划施工阶段划分:_________________各阶段工期:_________________4.2.进度调整因不可抗力或其他原因导致工期延误时,双方应协商一致后调整进度计划。4.3.进度监控甲方应定期对工程进度进行监督检查,发现进度问题应及时通知乙方。5.质量管理5.1.质量标准工程质量应达到国家标准和行业规范要求。5.2.质量控制乙方应建立健全质量管理体系,确保工程质量。5.3.质量验收工程完工后,双方应共同对工程质量进行验收,验收合格后方可投入使用。6.工程安全与环保6.1.安全生产乙方应遵守国家有关安全生产的法律法规,确保施工安全。6.2.环境保护乙方应采取措施,防止施工对环境造成污染,确保环境保护要求得到落实。7.人员配备与培训7.1.人员配置乙方应配备符合工程需要的各类专业人员。7.2.培训要求乙方应组织相关人员参加相关培训,提高施工人员的技能水平。8.工程造价与支付8.1.工程造价本合同工程造价为人民币_________________元整,包括但不限于设计费、材料费、人工费、设备费、施工费、管理费、利润等。8.2.工程款支付(1)合同签订后,乙方应提交详细工程量清单和进度计划,甲方应在收到后5个工作日内支付合同总价款的30%作为预付款。(2)工程进度达到合同约定节点时,乙方应提交进度款申请和相应的工程量清单,甲方应在收到申请后5个工作日内支付对应节点工程款。(3)工程完工并经甲方验收合格后,乙方应提交最终结算报告,甲方应在收到后10个工作日内支付剩余工程款的60%。(4)保修期满后,甲方应在收到乙方提交的保修金退还申请后10个工作日内退还保修金。9.争议解决9.1.争议处理方式双方应友好协商解决合同执行过程中发生的争议,协商不成时,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。9.2.争议解决机构本合同争议解决机构为合同签订地的人民法院。10.违约责任10.1.违约情形(1)乙方未按合同约定的时间和质量完成工程;(2)甲方未按合同约定的时间支付工程款;(3)任何一方违反合同约定的保密条款;(4)任何一方因故意或重大过失导致合同无法履行。10.2.违约责任(1)因乙方违约导致工程延期,每延迟一天,应向甲方支付合同总价款的万分之五的违约金;(2)因甲方违约导致工程延期,甲方应赔偿乙方因工期延误造成的损失;(3)任何一方违反保密条款,应承担相应的法律责任。11.合同解除11.1.解除条件(1)一方违约,另一方在合理期限内未采取补救措施;(2)发生不可抗力事件,导致合同无法履行;(3)合同约定的其他解除条件。11.2.解除程序任何一方要求解除合同,应提前30日书面通知对方,并说明解除理由。12.合同终止与验收12.1.合同终止条件(1)合同约定的工程完成并经验收合格;(2)合同约定的其他终止条件。12.2.验收标准(1)工程质量应符合国家有关标准和规范;(2)工程数量应与合同约定相符;(3)工程资料应完整、真实、准确。13.合同附件13.1.附件一:工程图纸13.2.附件二:工程量清单13.3.附件三:其他相关文件14.合同生效及其他14.1.合同生效日期本合同自双方签字(或盖章)之日起生效。14.2.合同变更本合同的任何变更,均应以书面形式进行,并经双方签字(或盖章)后方可生效。14.3.合同解除与终止合同解除或终止后,双方应按照合同约定办理相关手续,并妥善处理善后事宜。14.4.其他约定本合同未尽事宜,由双方另行协商解决。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1.定义本合同中所述的“第三方”是指除甲方和乙方以外的,为合同履行提供专业服务或协助的独立主体,包括但不限于监理方、检测机构、咨询顾问、保险代理等。15.2.介入目的第三方介入的目的是为了保证合同的有效履行,提高工程质量,确保工程进度,降低风险,维护合同各方的合法权益。16.第三方选择与介入程序16.1.选择标准(1)具备相应的资质和经验;(3)能够独立承担法律责任。16.2.介入程序(2)双方协商确定第三方,并签订相应的合作协议;(3)第三方在合同约定的范围内开展相关工作。17.第三方责任17.1.责任范围第三方的责任范围包括但不限于:(1)对工程进行监理,确保工程质量符合合同要求;(2)对工程进度进行监控,确保工程按期完成;(3)对工程成本进行控制,确保工程不超预算;(4)对工程安全进行管理,确保施工安全。17.2.责任限额第三方的责任限额由双方在合作协议中约定,一般包括但
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 合同书责任者最简单三个步骤
- 合同生效日期说明函
- 鲁滨逊人物课件
- 《客服岗位职责》课件
- 《高血压病及其相关》课件
- 小学五年级上册科学课件教科版第3课 心脏和血液
- 零售学第一章 导论
- 小学六年级科学课件教科版第2课 昼夜交替现象
- 四年级上册科学教科版课件第8课 制作我的小乐器
- 《地下水系统》课件
- 连接器领域:立讯精密企业组织架构及部门职责
- 汉语拼音书写纸(打印版).
- 手铐使用技术
- 高一物理必修一课程纲要Word版
- 设备单机试运转记录
- 人教版小学数学三年级下册《年 月 日》的认识-文档资料
- 全风险全流程外包概述
- 培养研究生的一点经验和体会.PPT
- 变电站电气工程质量监理旁站点及旁站监理记录
- 消防产品入场核查清单
- 医用护理垫备案
评论
0/150
提交评论