版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024年变电站电气安装分包条款本合同目录一览1.总则1.1合同签订依据1.2合同主体1.3合同目的1.4合同范围2.项目概况2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目内容3.分包方资质要求3.1资质等级3.2业绩要求3.3人员资质3.4资质审查4.合同签订及生效4.1签订程序4.2生效时间4.3合同变更4.4合同解除5.施工准备5.1施工图纸及技术资料5.2施工现场管理5.3施工进度安排5.4施工安全措施6.施工组织与管理6.1施工组织设计6.2施工进度控制6.3施工质量控制6.4施工安全管理7.材料设备管理7.1材料设备采购7.2材料设备验收7.3材料设备保管7.4材料设备报废8.施工验收8.1验收标准8.2验收程序8.3验收报告8.4验收争议9.付款及结算9.1付款方式9.2付款进度9.3结算方式9.4结算争议10.保险10.1保险范围10.2保险金额10.3保险责任10.4保险理赔11.违约责任11.1违约情形11.2违约责任11.3违约赔偿12.争议解决12.1争议解决方式12.2争议解决程序12.3争议解决地点13.合同终止13.1合同终止条件13.2合同终止程序13.3合同终止后的处理14.其他约定14.1不可抗力14.2通知与送达14.3合同附件14.4合同生效日期第一部分:合同如下:1.总则1.1合同签订依据本合同依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国电力法》及相关法律法规签订。1.2合同主体甲方:电力公司乙方:电气安装工程有限公司1.3合同目的本合同旨在明确甲乙双方在2024年变电站电气安装工程中的权利、义务和责任,确保工程顺利进行。1.4合同范围本合同范围包括变电站电气安装工程的施工、验收、保修等内容。2.项目概况2.1项目名称2024年变电站电气安装工程2.2项目地点省市变电站2.3项目规模变电站容量为万千伏安2.4项目内容包含主变压器、配电装置、保护装置、电缆及接地系统等电气安装工程。3.分包方资质要求3.1资质等级3.2业绩要求3.3人员资质3.4资质审查甲方在签订合同前对乙方资质进行审查,审查合格后方可签订本合同。4.合同签订及生效4.1签订程序双方协商一致后,签订本合同,并加盖单位公章。4.2生效时间本合同自双方签字盖章之日起生效。4.3合同变更任何一方需变更本合同内容,须书面通知对方,并经双方协商一致后修改。4.4合同解除在合同履行过程中,如出现严重违约行为,另一方有权解除合同。5.施工准备5.1施工图纸及技术资料乙方在收到施工图纸及技术资料后,应及时进行施工准备。5.2施工现场管理乙方应按照国家及行业标准,对施工现场进行管理,确保施工安全。5.3施工进度安排乙方应根据合同约定,制定合理的施工进度计划,并按时完成。5.4施工安全措施乙方应制定施工安全措施,确保施工安全,防止事故发生。6.施工组织与管理6.1施工组织设计乙方应编制施工组织设计,明确施工方案、施工工艺、施工进度等。6.2施工进度控制乙方应严格按照施工进度计划进行施工,确保工程按时完成。6.3施工质量控制乙方应严格执行国家及行业标准,确保工程质量。6.4施工安全管理乙方应加强施工现场安全管理,落实安全责任,确保施工安全。8.施工验收8.1验收标准乙方应按照国家及行业标准、施工图纸和设计要求进行施工,施工完成后,甲方将组织相关人员进行验收。8.2验收程序验收前,乙方应向甲方提供完整的施工记录、检验报告等资料。验收时,乙方应配合甲方进行现场检查。8.3验收报告验收完成后,甲方应出具书面验收报告,明确验收结果和整改意见。8.4验收争议如对验收结果有异议,双方应在收到验收报告之日起7日内协商解决;协商不成的,可申请第三方鉴定。9.付款及结算9.1付款方式本合同采用分阶段付款方式,包括预付款、进度款和竣工结算款。9.2付款进度预付款在合同签订后5个工作日内支付;进度款按月支付,每次支付比例为已完成工程量的80%;竣工结算款在竣工验收合格后30个工作日内支付。9.3结算方式付款结算以甲方审核确认的工程量和实际发生的费用为准。9.4结算争议如对付款结算有异议,双方应在收到结算通知之日起10日内协商解决;协商不成的,可申请仲裁。10.保险10.1保险范围乙方应为其施工人员、施工设备等办理相应的保险,保险金额不得低于合同总价。10.2保险金额保险金额应根据乙方实际需求和风险进行确定,并确保充分覆盖。10.3保险责任保险责任范围包括但不限于施工过程中的意外伤害、设备损坏等。10.4保险理赔如发生保险事故,乙方应立即通知保险公司,并配合保险公司进行理赔。11.违约责任11.1违约情形包括但不限于未按时完成工程、工程质量不符合要求、擅自变更施工方案等。11.2违约责任违约方应承担相应的违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。11.3违约赔偿违约赔偿金额根据违约情形和实际损失进行确定。12.争议解决12.1争议解决方式双方应友好协商解决合同争议;协商不成的,可向合同签订地人民法院提起诉讼。12.2争议解决程序争议发生后,双方应尽快启动争议解决程序,并保持沟通。12.3争议解决地点争议解决地点为合同签订地。13.合同终止13.1合同终止条件包括但不限于合同约定的解除条件、双方协商一致解除、法定解除等。13.2合同终止程序合同终止前,双方应就合同终止事宜进行协商,并签署终止协议。13.3合同终止后的处理14.其他约定14.1不可抗力因不可抗力导致合同无法履行或部分条款无法履行的,双方互不承担责任。14.2通知与送达除非另有约定,所有通知应以书面形式发送至对方指定的地址。14.3合同附件本合同附件包括但不限于施工图纸、技术资料、验收报告等。14.4合同生效日期本合同自双方签字盖章之日起生效。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方的概念在本合同中,第三方是指除甲乙双方以外的,因合同履行需要而介入合同关系的其他组织或个人,包括但不限于监理单位、咨询机构、评估机构、鉴定机构、仲裁机构等。15.2第三方的责任第三方在介入合同关系后,应遵守本合同的相关规定,承担相应的责任和义务。15.3第三方的权利第三方有权根据其职责和本合同的规定,对合同履行情况进行监督、检查、评估和鉴定。15.4第三方的划分说明15.4.1监理单位监理单位负责对工程施工过程进行监督,确保工程质量、进度和安全生产。15.4.1.1责任限额监理单位对施工过程中出现的质量问题,承担相应的责任,但责任限额不得超过监理合同约定的金额。15.4.1.2责权利监理单位享有对施工过程的监督权、检查权、建议权,但不承担施工风险。15.4.2咨询机构咨询机构提供专业咨询意见,协助解决合同履行中的技术问题。15.4.2.1责任限额咨询机构对其提供的咨询意见负责,但责任限额不得超过咨询合同约定的金额。15.4.2.2责权利咨询机构享有对合同履行中的技术问题的咨询权、建议权,但不承担施工风险。15.4.3评估机构评估机构对施工项目进行评估,包括工程质量、进度、成本等。15.4.3.1责任限额评估机构对其评估结果负责,但责任限额不得超过评估合同约定的金额。15.4.3.2责权利评估机构享有对施工项目的评估权、报告权,但不承担施工风险。15.4.4鉴定机构鉴定机构对工程质量、安全事故等进行鉴定。15.4.4.1责任限额鉴定机构对其鉴定结果负责,但责任限额不得超过鉴定合同约定的金额。15.4.4.2责权利鉴定机构享有对工程质量、安全事故的鉴定权、报告权,但不承担施工风险。15.4.5仲裁机构仲裁机构负责解决合同履行中的争议。15.4.5.1责任限额仲裁机构不承担责任限额,但其裁决结果具有法律效力。15.4.5.2责权利仲裁机构享有对合同争议的仲裁权、裁决权,但不承担施工风险。16.第三方介入的程序16.1介入申请16.2介入协议甲乙双方与第三方达成介入协议后,协议生效。16.3介入费用第三方介入产生的费用由甲乙双方根据协议约定分摊。17.第三方介入后的合同变更17.1变更程序第三方介入后,如需变更本合同内容,须经甲乙双方和第三方协商一致。17.2变更生效变更协议经甲乙双方和第三方签字盖章后生效。18.第三方介入后的争议解决18.1争议解决方式第三方介入后的争议解决方式同本合同第12.1条。18.2争议解决程序第三方介入后的争议解决程序同本合同第12.2条。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.施工图纸及技术资料要求:完整、准确、清晰,符合国家及行业标准。说明:施工图纸及技术资料是施工的重要依据,应确保图纸及技术资料的完整性和准确性。2.施工组织设计要求:详细、合理、可行,包括施工方案、施工工艺、施工进度等。说明:施工组织设计是指导施工的重要文件,应确保设计的合理性和可行性。3.施工进度计划要求:明确、具体、可执行,包括各阶段施工时间、关键节点等。说明:施工进度计划是控制施工进度的依据,应确保计划的明确性和可执行性。4.施工日志要求:真实、完整、详细,记录施工过程中的重要事件、质量问题等。说明:施工日志是施工过程的记录,应确保记录的真实性和完整性。5.检验报告要求:真实、准确、完整,包括材料、设备、施工质量的检验结果。说明:检验报告是施工质量的重要证明,应确保报告的真实性和准确性。6.验收报告要求:客观、公正、详细,包括验收结果、存在问题及整改措施。说明:验收报告是工程验收的依据,应确保报告的客观性和公正性。7.付款申请及结算报告要求:真实、完整、准确,包括工程量、费用明细、付款依据等。说明:付款申请及结算报告是付款的依据,应确保报告的真实性和准确性。8.保险单要求:有效、完整,包括保险范围、保险金额、保险期限等。说明:保险单是保险合同的证明,应确保保险单的有效性和完整性。9.争议解决协议要求:明确、具体、可执行,包括争议解决方式、程序、地点等。说明:争议解决协议是解决争议的依据,应确保协议的明确性和可执行性。10.合同终止协议要求:明确、具体、可执行,包括合同终止条件、程序、后续处理等。说明:合同终止协议是合同终止的依据,应确保协议的明确性和可执行性。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:未按时完成工程工程质量不符合要求擅自变更施工方案未按约定进行施工准备未按约定进行施工验收未按约定进行付款结算未按约定进行保险投保未按约定进行争议解决2.责任认定标准:违约行为发生时,应立即通知对方,并采取措施予以纠正。违约行为导致工程延误或质量问题的,违约方应承担相应的违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。违约行为给对方造成损失的,违约方应承担相应的赔偿责任。3.示例说明:乙方未按施工进度计划完成工程,导致工程延误5天。甲方有权要求乙方支付违约金,每日按合同总价0.5%计算。乙方施工过程中发现质量问题,未及时通知甲方并采取措施,导致问题扩大。乙方应承担修复费用,并支付甲方因问题扩大而产生的额外损失赔偿。甲方未按约定时间支付进度款,导致乙方资金周转困难。甲方应向乙方支付逾期付款利息,并承担相应的违约责任。全文完。2024年变电站电气安装分包条款1本合同目录一览1.定义和解释1.1定义1.2解释2.合同双方2.1分包方2.2总包方3.工程范围3.1安装工程3.2材料供应3.3人员配备4.工程进度和工期4.1工程进度计划4.2工期要求4.3工期延误责任5.工程质量和验收5.1质量标准5.2验收程序5.3质量保证6.材料和设备6.1材料和设备供应6.2材料和设备验收6.3材料和设备质量保证7.工程费用和支付7.1费用组成7.2支付方式7.3支付期限8.风险和保险8.1风险承担8.2保险要求8.3保险赔偿9.违约责任9.1违约行为9.2违约责任9.3违约赔偿10.合同解除和终止10.1合同解除条件10.2合同终止条件10.3合同解除和终止程序11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决程序11.3争议解决机构12.法律适用和管辖12.1法律适用12.2管辖法院13.其他条款13.1通知和送达13.2不可抗力13.3合同生效14.合同附件14.1附件一:工程量清单14.2附件二:施工图纸14.3附件三:合同签订文件清单第一部分:合同如下:1.定义和解释1.1定义1.1.1“变电站”指合同中约定的变电站名称及其具体位置。1.1.2“电气安装”指根据施工图纸和规范要求,对变电站内的电气设备、线路等进行安装、调试和试验。1.1.3“分包方”指合同中承担电气安装工程的施工单位。1.1.4“总包方”指合同中承担变电站整体施工建设的施工单位。1.1.5“工程范围”指分包方在变电站电气安装工程中的具体工作内容和责任。1.1.6“工程进度”指分包方按照合同约定的进度计划完成电气安装工程的时间节点。1.1.7“工程质量”指分包方按照国家相关标准和规范要求,保证电气安装工程的质量。1.2解释1.2.1本合同中未明确定义的术语,按照国家相关法律法规和行业规范进行解释。2.合同双方2.1分包方2.1.1名称:[分包方名称]2.1.2地址:[分包方地址]2.1.3法定代表人:[分包方法定代表人姓名]2.2总包方2.2.1名称:[总包方名称]2.2.2地址:[总包方地址]2.2.3法定代表人:[总包方法定代表人姓名]3.工程范围3.1安装工程3.1.1变电站内电气设备的安装,包括但不限于变压器、断路器、继电器等。3.1.2电气线路的敷设和连接,包括电缆、母线等。3.1.3接地系统的安装。3.2材料供应3.2.1分包方负责提供合同中约定的电气设备、材料等。3.2.2提供的设备和材料必须符合国家相关标准和规范。3.3人员配备3.3.1分包方需配备具有相应资质的电气安装工程师和施工人员。3.3.2人员配备应满足工程进度和质量要求。4.工程进度和工期4.1工程进度计划4.1.1分包方需在合同签订后[时间]内提交详细的工程进度计划。4.1.2工程进度计划应包括各阶段的开始和结束时间。4.2工期要求4.2.1工程总工期为[时间]。4.2.2分包方应按照进度计划确保工程按期完成。4.3工期延误责任4.3.1如因分包方原因导致工程延期,分包方应承担相应的责任。5.工程质量和验收5.1质量标准5.1.1电气安装工程应符合国家相关标准和规范要求。5.1.2分包方需保证工程质量,不得低于行业标准。5.2验收程序5.2.1分包方完成工程后,总包方进行验收。5.2.2验收合格后,总包方出具验收报告。5.3质量保证5.3.1分包方对工程质量承担保证责任。5.3.2如因分包方原因导致的质量问题,分包方应负责修复和赔偿。6.材料和设备6.1材料和设备供应6.1.1分包方负责提供合同中约定的电气设备和材料。6.1.2提供的设备和材料必须符合合同要求和国家相关标准。6.2材料和设备验收6.2.1总包方对分包方提供的设备和材料进行验收。6.2.2验收合格后方可使用。6.3材料和设备质量保证6.3.1分包方保证提供的设备和材料质量,如有质量问题,分包方负责更换或赔偿。7.工程费用和支付7.1费用组成7.1.1工程费用包括但不限于人工费、材料费、设备费、施工机械使用费等。7.1.2费用组成应符合国家相关标准和规范。7.2支付方式7.2.1工程费用按月支付,每月支付比例为[比例]%。7.2.2验收合格后支付剩余款项。7.3支付期限7.3.1每月支付日为[日期]。7.3.2分包方应在每月支付日前提交支付申请。8.风险和保险8.1风险承担8.1.1合同实施期间,因不可抗力因素导致工程延误、损坏或损失,双方互不承担责任。8.1.2因分包方原因导致的工程延误、损坏或损失,分包方承担全部责任。8.1.3因总包方原因导致的工程延误、损坏或损失,总包方承担全部责任。8.2保险要求8.2.1分包方需为施工人员购买意外伤害保险。8.2.2分包方需为施工设备购买财产保险。8.2.3总包方需为变电站购买建筑安装工程一切险。8.3保险赔偿8.3.1发生保险事故后,各方应按照保险合同的规定及时向保险公司报案。8.3.2保险赔偿金额应优先用于修复工程损失和支付相关费用。9.违约责任9.1违约行为9.1.1分包方未按合同约定完成工程进度或质量要求的,视为违约。9.1.2分包方未按合同约定支付工程费用的,视为违约。9.1.3总包方未按合同约定履行验收或支付义务的,视为违约。9.2违约责任9.2.1违约方应承担违约责任,包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。9.2.2违约金的计算方式为:违约金额×违约天数×[比例]%。9.3违约赔偿9.3.1违约方应在违约行为发生后[时间]内支付违约赔偿金。9.3.2如违约方未在规定时间内支付违约赔偿金,守约方有权解除合同并追究违约方的法律责任。10.合同解除和终止10.1合同解除条件10.1.1合同双方协商一致解除合同。10.1.2一方违约,另一方在[时间]内未采取补救措施,可解除合同。10.1.3出现不可抗力事件,经双方确认无法履行合同,可解除合同。10.2合同终止条件10.2.1工程按期完工,且双方无未了事项。10.2.2合同解除后,合同终止。10.3合同解除和终止程序10.3.1双方应书面通知对方合同解除或终止的事宜。10.3.2合同解除或终止后,各方应按照约定进行工程交接和结算。11.争议解决11.1争议解决方式11.1.1双方应友好协商解决争议。11.1.2如协商不成,可提交[仲裁机构名称]仲裁。11.2争议解决程序11.2.1提起仲裁前,双方应书面通知对方争议事项。11.2.2仲裁机构在收到仲裁申请书后,应在[时间]内组成仲裁庭。11.3争议解决机构11.3.1[仲裁机构名称]。12.法律适用和管辖12.1法律适用12.1.1本合同适用中华人民共和国法律。12.1.2合同条款的约定与法律相抵触的,以法律规定为准。12.2管辖法院12.2.1合同履行地或被告住所地人民法院。13.其他条款13.1通知和送达13.1.1通知应以书面形式进行,送达方式为[方式]。13.1.2通知送达后[时间]内,对方未提出异议,视为已送达。13.2不可抗力13.2.1不可抗力指自然灾害、战争、政府行为等不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。13.2.2发生不可抗力事件,双方应协商解决合同履行问题。13.3合同生效13.3.1本合同自双方签字盖章之日起生效。13.3.2本合同一式[份数]份,双方各执[份数]份,具有同等法律效力。14.合同附件14.1附件一:工程量清单14.2附件二:施工图纸14.3附件三:合同签订文件清单第二部分:第三方介入后的修正1.第三方定义1.1“第三方”是指在合同履行过程中,由甲乙双方共同邀请或指定的,提供专业服务、咨询、监督或其他辅助服务的独立第三方机构或个人。2.第三方介入条件2.1第三方介入需经甲乙双方书面同意,并签订相应的合作协议。2.2第三方介入的目的是为了确保合同履行过程中的质量、进度和风险控制。3.第三方责任3.1第三方在合同履行过程中,应遵循甲乙双方的指示,提供专业、客观、公正的服务。3.2第三方的责任仅限于其专业领域内的服务内容,不涉及甲乙双方合同项下的其他责任。4.第三方权利4.1第三方有权根据合作协议,获取必要的信息和资料,以便进行服务。4.2第三方有权要求甲乙双方配合其进行必要的检查、测试和评估。5.第三方介入程序5.1第三方介入前,甲乙双方应共同确定第三方介入的具体事项和范围。5.2甲乙双方应向第三方提供必要的合同文件和相关信息。5.3第三方应根据合作协议,独立开展工作,并定期向甲乙双方报告工作进展。6.第三方责任限额6.1第三方在履行服务过程中,因自身原因造成的损失,其责任限额由甲乙双方在合作协议中约定。6.2如第三方责任限额不足以赔偿甲乙双方的损失,甲乙双方可要求第三方增加责任限额或提供相应的担保。7.第三方与其他方的划分说明7.1第三方与甲方的划分:7.1.1第三方应遵守甲方在合同中的约定,并接受甲方的监督。7.1.2第三方在履行服务过程中,如违反甲方的要求,甲方有权要求第三方改正或终止服务。7.2第三方与乙方的划分:7.2.1第三方应遵守乙方在合同中的约定,并接受乙方的监督。7.2.2第三方在履行服务过程中,如违反乙方的要求,乙方有权要求第三方改正或终止服务。8.第三方介入的变更与解除8.1如第三方在介入过程中,因自身原因无法继续履行服务,应提前[时间]向甲乙双方书面报告。8.2甲乙双方有权根据第三方的工作情况,决定是否更换第三方或终止第三方介入。9.第三方介入的费用9.1第三方介入的费用由甲乙双方在合作协议中约定,并按约定的方式支付。9.2第三方介入的费用包含但不限于:服务费用、差旅费用、材料费用等。10.第三方介入的保密10.1第三方在介入过程中,应严格遵守保密协议,不得泄露甲乙双方的商业秘密和技术秘密。10.2第三方泄露保密信息的,应承担相应的法律责任。11.第
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 五四青年奋进新征程学习心得10篇
- 促销活动策划方案模板汇编五篇
- 教务工作计划4篇
- 2022年幼儿园教师工作总结
- 北京冬残奥会观后感600字6篇
- 三八妇女节演讲稿范文
- 交通安全年终工作总结报告
- 安全演讲稿汇编十篇
- 医保科工作总结
- 邮储银行实习报告(6篇)
- 教育学原理课后答案主编项贤明
- 幼儿园故事课件:《画龙点睛》
- 资产评估常用数据与参数手册
- 体育场馆租赁合同与体育场馆运营合作协议
- 正高级会计师答辩面试资料
- 脊柱四肢及肛门直肠检查
- 音乐与人生-西南交通大学中国大学mooc课后章节答案期末考试题库2023年
- 交通运输布局对区域发展的影响-扬州的兴衰高一地理人教版(2019)必修第二册
- 2023年高考全国新课标Ⅱ卷作文“安静一下不被打扰”导写及范文
- 实验指导书-基于思科模拟器的静态NAT的配置
- 商洛市商州区金矿煤矿矿山地质环境保护与土地复垦方案
评论
0/150
提交评论