2024年城市内涝防治施工合同2篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年城市内涝防治施工合同本合同目录一览一、合同当事人及基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方地址1.3合同双方法定代表人1.4合同双方联系方式二、合同标的及工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模及内容2.4工程合同价2.5工程工期三、合同履行及施工组织3.1施工组织设计3.2施工进度计划3.3施工质量保证措施3.4施工安全保证措施3.5施工文明施工措施四、合同价款及支付方式4.1合同价款组成4.2工程款支付进度4.3付款方式及条件4.4逾期付款违约责任五、合同变更及索赔5.1合同变更范围及程序5.2索赔的提出及处理5.3不可抗力及风险分担六、合同解除及终止6.1合同解除条件6.2合同终止条件6.3解除及终止合同后的处理七、合同违约责任7.1违约责任的一般规定7.2违约金的计算及支付7.3其他违约责任八、合同争议解决8.1争议解决方式8.2争议解决机构8.3争议解决程序九、合同生效、解除、终止及解除后的处理9.1合同生效条件9.2合同解除条件9.3合同终止条件9.4合同解除及终止后的处理十、合同附件10.1施工图纸10.2施工组织设计10.3合同补充协议11、其他约定事项11.1合同履行中的其他约定事项11.2合同履行中的保密条款11.3合同履行中的保密期限11.4合同履行中的知识产权保护12、合同解除与终止12.1合同解除的条件12.2合同终止的条件12.3合同解除与终止后的处理13、合同争议解决13.1争议解决方式13.2争议解决机构13.3争议解决程序14、合同生效、解除、终止及解除后的处理14.1合同生效条件14.2合同解除条件14.3合同终止条件14.4合同解除及终止后的处理第一部分：合同如下：一、合同当事人及基本信息1.1合同双方名称1.1.1甲方（发包方）：__________________1.1.2乙方（承包方）：__________________1.2合同双方地址1.2.1甲方地址：__________________1.2.2乙方地址：__________________1.3合同双方法定代表人1.3.1甲方法定代表人：__________________1.3.2乙方法定代表人：__________________1.4合同双方联系方式1.4.1甲方联系方式：__________________1.4.2乙方联系方式：__________________二、合同标的及工程概况2.1工程名称2.1.1工程名称：__________________2.2工程地点2.2.1工程地点：__________________2.3工程规模及内容2.3.1工程规模：__________________2.3.2工程内容：__________________2.4工程合同价2.4.1工程合同价：人民币____________元整2.5工程工期2.5.1工程工期：自合同签订之日起________天三、合同履行及施工组织3.1施工组织设计3.1.1乙方应提交详细的施工组织设计，包括施工方案、施工进度、施工质量、施工安全等内容。3.2施工进度计划3.2.1乙方应按照施工组织设计制定详细的施工进度计划，并报甲方审批。3.3施工质量保证措施3.3.1乙方应严格执行国家及地方相关质量标准，确保工程质量达到合同约定要求。3.4施工安全保证措施3.4.1乙方应建立健全安全生产责任制，确保施工现场安全。3.5施工文明施工措施3.5.1乙方应遵守施工现场文明施工规定，保持施工现场整洁有序。四、合同价款及支付方式4.1合同价款组成4.1.1合同价款包括但不限于：人工费、材料费、机械使用费、管理费、利润等。4.2工程款支付进度4.2.1乙方完成工程量的20%时，甲方支付合同价款的20%。4.2.2乙方完成工程量的50%时，甲方支付合同价款的30%。4.2.3乙方完成工程量的80%时，甲方支付合同价款的30%。4.2.4乙方完成工程量的100%时，甲方支付合同价款的20%。4.3付款方式及条件4.3.1付款方式：银行转账。4.3.2付款条件：乙方提交合格的工程量清单及发票。4.4逾期付款违约责任4.4.1甲方逾期付款，应向乙方支付逾期付款违约金，违约金按每日万分之五计算。五、合同变更及索赔5.1合同变更范围及程序5.1.1合同变更范围：工程量、工程内容、工程地点等。5.1.2合同变更程序：由双方协商一致后，签订书面变更协议。5.2索赔的提出及处理5.2.1乙方在合同履行过程中，如遇不可抗力或其他原因造成损失，可向甲方提出索赔。5.2.2甲方应在收到乙方索赔报告后7日内，对索赔事项进行核实并答复。5.3不可抗力及风险分担5.3.1不可抗力事件包括但不限于：自然灾害、战争、政府行为等。5.3.2发生不可抗力事件，双方应协商解决，如协商不成，按相关法律规定处理。六、合同解除及终止6.1合同解除条件6.1.1乙方严重违反合同约定，甲方有权解除合同。6.2合同终止条件6.2.1工程完工并经甲方验收合格，合同自行终止。6.3解除及终止合同后的处理6.3.2双方应相互配合，妥善处理合同解除或终止后的债权债务关系。八、合同争议解决8.1争议解决方式8.1.1合同履行过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。8.2争议解决机构8.2.1双方同意将争议提交至合同签订地的人民法院进行管辖。8.3争议解决程序8.3.1双方应按照法律程序，提交相关证据和材料，并参加法院审理。九、合同生效、解除、终止及解除后的处理9.1合同生效条件9.1.1本合同自双方签字盖章之日起生效。9.2合同解除条件9.2.1合同解除条件包括但不限于：一方违约、不可抗力、合同目的无法实现等。9.3合同终止条件9.3.1合同终止条件包括但不限于：合同履行完毕、合同期限届满、双方协商一致解除等。9.4合同解除及终止后的处理9.4.1合同解除或终止后，双方应按照合同约定和法律规定，处理剩余工程、结算工程款、退还保证金等事宜。9.4.2双方应相互配合，确保合同解除或终止后的合法权益得到保护。十、合同附件10.1施工图纸10.1.1本合同附件包括施工图纸，乙方应严格按照图纸进行施工。10.2施工组织设计10.2.1本合同附件包括施工组织设计，乙方应按照设计进行施工。10.3合同补充协议10.3.1如有需要，双方可签订合同补充协议，作为本合同的组成部分。十一、其他约定事项11.1合同履行中的其他约定事项11.1.1乙方在施工过程中，应遵守国家及地方相关法律法规，确保工程质量和安全。11.2合同履行中的保密条款11.2.1双方对本合同内容以及与合同相关的商业秘密负有保密义务。11.3合同履行中的保密期限11.3.1保密期限自合同签订之日起至合同终止后________年。11.4合同履行中的知识产权保护11.4.1双方应尊重对方的知识产权，未经对方同意，不得擅自使用或披露对方的知识产权。十二、合同解除与终止12.1合同解除的条件12.1.1合同解除的条件包括但不限于：一方违约、不可抗力、合同目的无法实现等。12.2合同终止的条件12.2.1合同终止的条件包括但不限于：合同履行完毕、合同期限届满、双方协商一致解除等。12.3合同解除与终止后的处理12.3.1合同解除或终止后，双方应按照合同约定和法律规定，处理剩余工程、结算工程款、退还保证金等事宜。12.3.2双方应相互配合，确保合同解除或终止后的合法权益得到保护。十三、合同争议解决13.1争议解决方式13.1.1合同履行过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。13.2争议解决机构13.2.1双方同意将争议提交至合同签订地的人民法院进行管辖。13.3争议解决程序13.3.1双方应按照法律程序，提交相关证据和材料，并参加法院审理。十四、合同生效、解除、终止及解除后的处理14.1合同生效条件14.1.1本合同自双方签字盖章之日起生效。14.2合同解除条件14.2.1合同解除条件包括但不限于：一方违约、不可抗力、合同目的无法实现等。14.3合同终止条件14.3.1合同终止条件包括但不限于：合同履行完毕、合同期限届满、双方协商一致解除等。14.4合同解除及终止后的处理14.4.1合同解除或终止后，双方应按照合同约定和法律规定，处理剩余工程、结算工程款、退还保证金等事宜。14.4.2双方应相互配合，确保合同解除或终止后的合法权益得到保护。第二部分：第三方介入后的修正一、第三方介入的定义及范围15.1定义15.1.1本合同中的“第三方”是指除甲方、乙方以外的，在合同履行过程中，基于合同约定或法律规定，介入合同关系的自然人、法人或其他组织。15.2范围15.2.1第三方介入的范围包括但不限于：监理、检测、评估、咨询、保险、仲裁等。二、第三方介入的条件及程序15.3条件a)合同中有明确约定需要第三方介入的情形；b)第三方具备相应的资质和能力；c)第三方介入不违反法律法规和公序良俗。15.4程序15.4.1第三方介入的程序如下：a)甲方或乙方根据合同约定，向第三方发出介入请求；b)第三方收到请求后，在规定时间内给予答复；c)双方就第三方介入的具体事项达成一致，签订第三方介入协议。三、第三方介入的责任及权利15.5责任15.5.1第三方应按照合同约定和法律规定，履行其职责，对因自身原因造成的损失承担赔偿责任。15.5.2第三方在介入过程中，不得泄露合同内容、商业秘密和其他保密信息。15.6权利15.6.1第三方有权根据合同约定和法律规定，要求甲方和乙方提供必要的信息和资料。15.6.2第三方有权根据其职责，对工程质量和进度进行监督、检查和评估。四、第三方介入的合同变更及索赔15.7合同变更15.7.1第三方介入导致合同内容需要变更的，由甲方、乙方和第三方协商一致后，签订书面变更协议。15.8索赔15.8.1第三方在介入过程中，如因甲方或乙方原因遭受损失，有权向甲方或乙方提出索赔。五、第三方介入的费用及支付15.9费用15.9.1第三方介入的费用包括但不限于：服务费、咨询费、评估费等。15.9.2第三方介入的费用由合同约定或根据实际情况确定。15.10支付15.10.1第三方介入的费用，由甲方或乙方按照合同约定支付。六、第三方介入的责任限额15.11责任限额15.11.1第三方在介入过程中，因自身原因造成损失的，其责任限额由合同约定。15.11.2第三方责任限额的约定不得违反法律法规的强制性规定。七、第三方介入与其他各方的划分说明15.12划分说明15.12.1第三方介入后，其职责范围与甲方、乙方各自职责范围应明确划分。15.12.2第三方介入的监督、检查和评估工作，不影响甲方、乙方在合同中的权利和义务。15.12.3甲方、乙方应积极配合第三方的工作，提供必要的支持和协助。15.12.4第三方在介入过程中，如需与甲方、乙方进行协商或决策，应充分尊重双方的意见。八、第三方介入的合同终止15.13终止15.13.1第三方介入合同终止的条件包括但不限于：合同履行完毕、合同期限届满、双方协商一致解除等。15.13.2第三方介入合同终止后，甲方、乙方应按照合同约定和法律规定，处理剩余工程、结算工程款、退还保证金等事宜。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.施工图纸详细要求和说明：图纸应包含工程所需的全部设计图纸，包括平面图、立面图、剖面图、大样图等。图纸应符合国家及行业标准，并由具有相应资质的设计单位出具。图纸应由甲方提供，乙方应仔细审阅并确保施工过程中遵循图纸要求。2.施工组织设计详细要求和说明：施工组织设计应详细描述施工方案、施工进度、施工质量、施工安全等内容。设计应由具备相应资质的专业人员编制，并经甲方审批。施工组织设计应作为施工过程中的指导文件，乙方应严格执行。3.合同补充协议详细要求和说明：补充协议是对合同内容的补充或修改，应由双方协商一致后签订。补充协议应明确补充或修改的内容，并作为合同的一部分。补充协议的签订不应违反合同的基本原则和法律法规。4.工程量清单及发票详细要求和说明：工程量清单应详细列出工程量、材料、设备、人工等费用。发票应由乙方开具，并包含合同约定的费用和支付条件。甲方应在收到工程量清单及发票后，按照合同约定进行付款。5.争议解决文件详细要求和说明：争议解决文件包括争议解决协议、仲裁裁决书、法院判决书等。文件应明确争议解决的方式、机构、程序和结果。文件作为解决合同争议的依据，对双方具有法律约束力。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为详细要求和说明：a)甲方违约行为：未按时支付工程款；未按合同约定提供施工图纸和资料；未按时验收工程；违反合同约定的其他行为。b)乙方违约行为：未按时完成工程；施工质量不符合合同约定；施工过程中发生安全事故；违反合同约定的其他行为。2.责任认定标准详细要求和说明：a)甲方违约责任：逾期付款违约金按每日万分之五计算；未按时提供施工图纸和资料，导致工程延误，乙方有权要求延长工期和赔偿损失。b)乙方违约责任：逾期完成工程，按每日万分之五支付违约金；施工质量不符合合同约定，乙方应无条件返工或修复，并承担由此产生的费用；发生安全事故，乙方应承担相应责任，包括但不限于赔偿损失、支付罚款等。示例说明：甲方未按时支付工程款，乙方有权要求支付逾期付款违约金，违约金按每日万分之五计算。乙方施工过程中发生安全事故，导致人员受伤，乙方应承担赔偿责任，包括医疗费用、误工费等。全文完。2024年城市内涝防治施工合同2本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1双方名称1.2法定代表人1.3联系方式1.4住所2.合同标的及范围2.1施工项目名称2.2施工地点2.3施工内容2.4施工期限3.施工准备3.1施工图纸及技术资料3.2施工现场布置3.3施工设备与材料4.施工进度计划4.1施工阶段划分4.2施工进度安排4.3施工进度调整5.施工质量要求5.1质量标准5.2质量检验5.3质量责任6.施工安全与环境保护6.1安全生产责任制6.2安全生产措施6.3环境保护措施7.施工费用及支付方式7.1施工费用构成7.2费用支付方式7.3费用调整8.争议解决8.1争议解决方式8.2争议解决机构9.合同解除9.1解除条件9.2解除程序10.违约责任10.1违约情形10.2违约责任11.合同生效及终止11.1合同生效条件11.2合同终止条件12.合同附件12.1附件一：施工图纸及技术资料12.2附件二：施工进度计划12.3附件三：施工费用明细表13.其他约定事项13.1合同变更13.2通知与送达13.3合同份数及保管14.合同签订与生效14.1签订日期14.2合同生效日期14.3合同备案第一部分：合同如下：1.合同双方基本信息1.1双方名称（1）甲方：市城市管理局（2）乙方：建筑工程有限公司1.2法定代表人（1）甲方法定代表人：（2）乙方法定代表人：1.3联系方式（1）甲方联系方式：电话：0，邮箱：1.4住所（1）甲方住所：市区街道号（2）乙方住所：市区街道号2.合同标的及范围2.1施工项目名称市城市内涝防治工程2.2施工地点市区、区等区域2.3施工内容（1）排水管道改造（2）雨水收集系统建设（3）泵站及设备安装（4）配套设施建设2.4施工期限自合同签订之日起，预计工期为6个月。3.施工准备3.1施工图纸及技术资料乙方应在合同签订后15日内向甲方提供完整的施工图纸及技术资料。3.2施工现场布置乙方应根据施工图纸及技术资料，合理布置施工现场，确保施工安全、环保。3.3施工设备与材料乙方应按照施工图纸及技术资料要求，配备齐全的施工设备与材料，确保施工质量。4.施工进度计划4.1施工阶段划分（1）准备阶段：1个月（2）施工阶段：4个月（3）验收阶段：1个月4.2施工进度安排乙方应按照施工进度计划，合理组织施工，确保各阶段任务按时完成。4.3施工进度调整如遇特殊情况，需调整施工进度计划，乙方应及时与甲方沟通，经甲方同意后方可调整。5.施工质量要求5.1质量标准乙方应按照国家相关质量标准及施工图纸要求，确保施工质量。5.2质量检验（1）隐蔽工程验收：施工过程中，隐蔽工程完成后应及时进行验收。（2）分项工程验收：分项工程完成后，乙方应向甲方提交验收申请，甲方应及时组织验收。5.3质量责任（1）乙方对施工质量负责。（2）因乙方原因导致的质量问题，乙方应承担相应责任。6.施工安全与环境保护6.1安全生产责任制乙方应建立健全安全生产责任制，确保施工安全。6.2安全生产措施（1）制定安全生产规章制度。（2）对施工人员进行安全教育培训。（3）配备必要的安全防护设施。6.3环境保护措施（1）制定环境保护方案。（2）采取有效措施，减少施工对环境的影响。（3）及时处理施工废弃物。8.争议解决8.1争议解决方式双方在履行合同过程中发生的争议，应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。8.2争议解决机构如双方同意，可约定选择仲裁机构进行仲裁，仲裁地点为合同签订地。9.合同解除9.1解除条件（1）一方严重违约，另一方有权解除合同。（2）因不可抗力导致合同无法履行，双方协商一致解除合同。（3）经双方协商一致，决定解除合同。9.2解除程序（1）提出解除合同的一方应书面通知对方。（2）对方收到通知后，应在15日内回复是否同意解除合同。（3）如双方同意解除合同，应签订解除合同协议。10.违约责任10.1违约情形（1）未按时完成施工任务。（2）施工质量不符合约定标准。（3）未按时支付工程款。（4）违反安全生产规定。10.2违约责任（1）违约方应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。（2）因违约行为给对方造成损失的，违约方应全额赔偿。11.合同生效及终止11.1合同生效条件本合同经双方签字盖章后生效。11.2合同终止条件（1）合同约定的施工期限届满。（2）合同解除。（3）因不可抗力导致合同无法履行。12.合同附件12.1附件一：施工图纸及技术资料12.2附件二：施工进度计划12.3附件三：施工费用明细表13.其他约定事项13.1合同变更任何一方需变更合同内容，应书面通知对方，经双方协商一致后，签订变更协议。13.2通知与送达（1）通知应以书面形式发送，自发送之日起视为送达。（2）送达地址为合同双方住所或约定的其他地点。13.3合同份数及保管本合同一式四份，甲乙双方各执两份，具有同等法律效力。14.合同签订与生效14.1签订日期本合同于2024年X月X日签订。14.2合同生效日期本合同自双方签字盖章之日起生效。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方概念在本合同中，“第三方”指除合同双方外的任何个人或组织，包括但不限于中介方、监理方、咨询方、检测方、评估方等。15.2第三方介入情形（1）合同履行过程中，因技术、管理、资金等原因，经甲乙双方协商一致，引入第三方提供专业服务。（2）根据合同约定，第三方为履行合同所必需的介入方。（3）法律法规或政策要求引入第三方进行监管或评估。15.3第三方介入程序（1）甲乙双方协商确定第三方介入事宜，并签订相应的合作协议。（2）第三方在协议签订后，按照约定履行职责。16.第三方责任限额16.1第三方责任范围第三方的责任仅限于其提供的专业服务范围，不包括因甲乙双方原因导致的合同违约责任。16.2第三方责任限额（1）第三方因提供专业服务造成甲乙双方损失的，应承担相应的赔偿责任。（2）第三方责任限额由甲乙双方在合作协议中约定，最高不超过合同总金额的10%。17.第三方责权利划分17.1第三方责任（1）第三方应按照协议约定，提供专业、高效的服务。（2）第三方对因其提供的服务导致的质量、安全等问题承担责任。（3）第三方应遵守国家相关法律法规和行业标准。17.2第三方权利（1）第三方有权获取甲乙双方提供的相关资料和信息。（2）第三方有权根据协议约定，对甲乙双方进行监督、检查。（3）第三方有权根据协议约定，获得相应的报酬。17.3第三方与其他各方的划分说明（1）第三方与甲乙双方之间为合作关系，各自承担相应的责任。（2）第三方与施工队伍之间为服务关系，施工队伍应服从第三方的管理和监督。（3）第三方与项目所在地政府部门、社区等之间的关系，由第三方自行处理。18.第三方介入后的合同调整18.1合同内容调整甲乙双方应根据第三方介入的情况，对合同内容进行适当调整，确保合同条款的合理性和可操作性。18.2合同履行调整（1）甲乙双方应积极配合第三方的工作，确保第三方能够顺利履行职责。（2）第三方介入期间，甲乙双方应按照调整后的合同履行各自义务。19.第三方介入后的争议解决19.1争议解决方式第三方介入后的争议解决方式，仍按照本合同第8.1节约定执行。19.2争议解决机构如甲乙双方同意，第三方介入后的争议也可由第三方指定的仲裁机构进行仲裁。20.第三方介入后的合同终止20.1合同终止条件第三方介入后的合同终止条件，仍按照本合同第11.2节约定执行。20.2合同终止程序（1）任何一方提出合同终止，应书面通知对方。（2）对方收到通知后，应在15日内回复是否同意终止合同。（3）如双方同意终止合同，应签订终止合同协议。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：施工图纸及技术资料详细要求：包括但不限于施工设计图、结构图