




版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024年商业区建筑围挡施工协议本合同目录一览1.1施工项目概况1.2施工地点及范围1.3施工期限1.4施工单位资质及责任1.5施工组织及人员安排1.6施工材料及设备1.7施工质量要求及验收标准1.8施工安全及环境保护措施1.9施工进度及阶段性目标1.10施工变更及索赔处理1.11施工验收及交付使用1.12付款方式及进度1.13违约责任及处理1.14争议解决及法律适用1.15合同生效、终止及解除1.16其他约定事项第一部分:合同如下:1.1施工项目概况1.1.1本施工项目为商业区建筑围挡施工,包括但不限于围挡设计、制作、安装及拆除等。1.1.2施工内容具体包括:围挡设计、围挡材料采购、围挡制作、现场围挡安装、围挡维护及拆除等。1.2施工地点及范围1.2.1施工地点位于商业区A地块,具体范围为东至路,南至街,西至路,北至街。1.2.2施工范围包括但不限于围挡区域内的场地平整、围挡安装及维护等工作。1.3施工期限1.3.1本工程施工期限为自合同签订之日起60个工作日内完成,具体开工日期及竣工日期以实际施工进度为准。1.4施工单位资质及责任1.4.1施工单位应具备相应的施工资质,并按照国家相关法律法规及行业标准进行施工。1.4.2施工单位应对施工过程中出现的安全、质量、进度等问题承担全部责任。1.5施工组织及人员安排1.5.1施工单位应成立专门的施工组织机构,负责施工现场的管理和协调。1.5.2施工单位应配备充足的技术人员和施工人员,确保施工顺利进行。1.6施工材料及设备1.6.1施工单位应按照设计要求,选用符合国家标准的施工材料及设备。1.6.2施工单位应确保施工材料及设备的质量,并保证其在施工过程中的正常使用。1.7施工质量要求及验收标准1.7.1施工质量应符合国家及行业相关质量标准。1.7.2施工单位应严格按照施工图纸及规范进行施工,确保工程质量。1.7.3施工单位应接受监理单位的质量验收,并确保通过验收。1.8施工安全及环境保护措施1.8.1施工单位应建立健全安全生产管理制度,确保施工现场安全。1.8.2施工单位应采取有效措施,防止施工现场污染环境,保护生态环境。1.9施工进度及阶段性目标1.9.1施工单位应制定详细的施工进度计划,明确各阶段的施工任务及完成时间。1.9.2施工单位应按照进度计划,确保各阶段目标的实现。1.10施工变更及索赔处理1.10.1施工过程中如遇设计变更、现场条件变化等情况,双方应协商一致,并按照实际情况调整施工计划。1.10.2如因施工单位原因导致工程延误或造成损失,施工单位应承担相应责任。1.11施工验收及交付使用1.11.1施工单位完成施工任务后,应组织自检,并向监理单位提交验收申请。1.11.2监理单位应在规定时间内组织验收,验收合格后,施工单位应将工程交付使用。1.12付款方式及进度1.12.1本合同款项分为预付款、进度款及结算款。1.12.2预付款为合同总价的30%,在合同签订后5个工作日内支付。1.12.3进度款按施工进度分期支付,每完成一定比例的工程量后支付。1.12.4结算款在工程验收合格后30个工作日内支付。1.13违约责任及处理1.13.1任何一方违反本合同约定,应承担相应的违约责任。1.13.2违约方应赔偿守约方因此遭受的损失。1.14争议解决及法律适用1.14.1本合同履行过程中发生的争议,双方应友好协商解决。1.14.2如协商不成,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。1.15合同生效、终止及解除1.15.1本合同自双方签字(或盖章)之日起生效。1.15.2本合同履行期满,双方无异议,合同自动终止。1.15.3如遇不可抗力等原因,双方可协商解除合同。1.16其他约定事项1.16.1本合同未尽事宜,双方可另行协商签订补充协议。1.16.2本合同一式两份,双方各执一份,具有同等法律效力。2.1施工单位应遵守国家有关环境保护的法律、法规和标准,采取有效措施,防止和减少对环境的影响。2.2施工单位应制定环境保护措施方案,包括但不限于噪声控制、粉尘控制、废水处理、固体废弃物处理等,并确保实施。2.3施工单位应定期对施工现场的环境进行监测,确保各项污染物排放符合国家标准。2.4施工单位应采取有效措施,保护施工现场内的植被和动物栖息地,减少对生态环境的破坏。3.1施工单位应按照合同约定的时间节点,提交阶段性施工进度报告,包括但不限于施工进度、材料使用情况、人员配置等。3.2施工单位应定期与监理单位进行施工进度协调会议,及时解决施工过程中出现的问题。3.3施工单位应确保施工进度符合合同要求,如因施工单位原因导致工期延误,应承担相应的责任。4.1施工单位应严格按照合同约定的质量标准进行施工,确保工程质量符合相关规范和标准。4.2施工单位应建立质量管理体系,对施工过程中的质量问题进行及时整改。4.3施工单位应配合监理单位进行工程质量检查和验收,对验收不合格的工程部分进行整改直至合格。5.1施工单位应按照合同约定的施工图纸和规范进行施工,不得擅自变更设计。5.2如因设计变更需调整施工内容,施工单位应提前与监理单位沟通,并获得书面同意后方可进行变更。5.3施工单位应承担因设计变更导致的工程量增加、费用增加或工期延误的责任。6.1施工单位应遵守国家有关安全生产的法律、法规和标准,确保施工安全。6.2施工单位应建立健全安全生产责任制,对施工人员进行安全教育和培训。6.3施工单位应定期进行安全检查,及时发现和消除安全隐患。7.1本合同自双方签字(或盖章)之日起生效,至施工任务完成并经验收合格之日止。7.2合同期满前,如因不可抗力等原因导致合同无法继续履行,双方应协商解除合同。7.3合同解除后,双方应按照合同约定进行结算,并处理相关事宜。8.1本合同未尽事宜,双方可另行协商签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。8.2任何一方对本合同的内容有异议,应书面通知对方,并在接到书面通知之日起7个工作日内提出解决方案。9.1本合同执行过程中,如发生争议,双方应友好协商解决;协商不成的,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。9.2诉讼过程中,本合同继续有效,双方应继续履行各自的权利和义务。10.1本合同自双方签字(或盖章)之日起生效,有效期为一年。10.2合同期满后,如双方无异议,可续签本合同。11.1本合同一式两份,双方各执一份,具有同等法律效力。11.2本合同自双方签字(或盖章)之日起生效,自合同签订之日起计算合同期限。第二部分:第三方介入后的修正12.1第三方介入的概念12.1.1本合同所称第三方,是指在本合同履行过程中,因特定目的或需要,由甲方或乙方引入的任何非合同双方的第三方主体,包括但不限于中介机构、咨询机构、监理单位、检测机构、保险机构等。12.2第三方介入的引入12.2.1第三方介入的引入需经甲方和乙方协商一致,并在合同中明确第三方的名称、职责、权利和义务。12.2.2甲方或乙方在引入第三方前,应确保第三方具备相应的资质和能力,能够胜任相关职责。12.3第三方的责任限额12.3.1第三方的责任限额应根据其提供的具体服务内容、风险程度和合同约定来确定。12.3.2第三方的责任限额应在合同中明确,并在第三方提供的服务协议或合同中进行详细约定。12.4第三方的权利和义务12.4.1第三方有权要求甲方和乙方提供必要的资料和信息,以便其履行职责。12.4.2第三方应按照合同约定,独立、客观、公正地履行职责,不得损害甲方和乙方的合法权益。12.4.3第三方在履行职责过程中,如因自身原因造成甲方或乙方损失的,应承担相应的赔偿责任。12.5第三方与其他各方的划分说明12.5.1第三方介入后,其与甲方、乙方之间的关系由合同或服务协议约定,与其他各方的关系则由本合同规定。12.5.2第三方在履行职责时,应遵守本合同的约定,不得超越其职责范围。12.5.3第三方不得直接与甲方或乙方进行交易,所有交易活动应通过甲方或乙方进行。13.1第三方介入的额外条款13.1.1甲方和乙方应在本合同中明确第三方的职责范围,包括但不限于监督、检查、咨询、评估等。13.1.2第三方介入后,甲方和乙方应按照合同约定,向第三方提供必要的支持和服务。13.1.3第三方在履行职责过程中,如需甲方或乙方协助,甲方和乙方应积极配合。13.2第三方介入的说明条款13.2.1第三方介入的说明条款应在合同中明确,包括第三方的名称、职责、权利和义务等。13.2.2第三方介入的说明条款应与本合同的其他条款相协调,确保合同的完整性。13.2.3第三方介入的说明条款应便于理解和执行,避免产生歧义。14.1第三方介入的变更与解除14.1.1第三方介入的变更或解除需经甲方、乙方和第三方协商一致。14.1.2任何一方未经其他方同意,不得擅自变更或解除第三方介入。14.1.3第三方介入的变更或解除,不影响本合同其他条款的效力。14.2第三方介入的争议解决14.2.1第三方介入过程中发生的争议,应由甲方、乙方和第三方协商解决。14.2.2协商不成的,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:施工图纸及技术规范详细要求:包括但不限于建筑围挡的设计图纸、施工技术规范、材料清单等。说明:施工图纸及技术规范是施工的重要依据,应清晰、准确。2.附件二:施工组织设计详细要求:包括但不限于施工进度计划、人员安排、材料设备计划、安全措施等。说明:施工组织设计是施工管理的核心,应详细、合理。3.附件三:环境保护措施方案详细要求:包括但不限于噪声控制、粉尘控制、废水处理、固体废弃物处理等方案。说明:环境保护措施方案是确保施工过程环保的重要文件。4.附件四:施工合同详细要求:包括但不限于合同双方的基本信息、施工内容、付款方式、违约责任等。说明:施工合同是双方权利义务的法律文件。5.附件五:第三方资质证明文件详细要求:包括但不限于第三方机构的营业执照、资质证书等。说明:第三方资质证明文件是第三方具备相应能力的证明。6.附件六:施工验收报告详细要求:包括但不限于施工质量、进度、安全等方面的验收结果。说明:施工验收报告是施工完成后的重要文件。7.附件七:付款凭证详细要求:包括但不限于预付款、进度款、结算款的支付凭证。说明:付款凭证是双方财务结算的重要依据。8.附件八:争议解决文件详细要求:包括但不限于争议解决协议、诉讼判决书等。说明:争议解决文件是解决争议的重要法律文件。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:施工单位未按合同约定的时间节点完成施工任务。责任认定标准:每延误一天,施工单位应支付合同总价0.5%的违约金。示例说明:若合同约定60个工作日内完成施工,实际延误5天,施工单位应支付合同总价0.25%的违约金。2.违约行为:施工单位未按合同约定的质量标准完成施工。责任认定标准:施工单位应承担修复费用,并对修复后的工程质量负责。示例说明:若围挡施工质量不达标,施工单位应承担修复费用,并对修复后的工程质量负责。3.违约行为:第三方在履行职责过程中,造成甲方或乙方损失。责任认定标准:第三方应承担相应的赔偿责任。示例说明:若第三方在提供咨询服务时,因自身原因造成甲方或乙方损失,第三方应承担赔偿责任。4.违约行为:甲方或乙方未按合同约定支付款项。责任认定标准:违约方应支付逾期付款的利息,并承担相应的违约责任。示例说明:若甲方逾期支付进度款,应按合同约定支付逾期付款的利息,并承担相应的违约责任。全文完。2024年商业区建筑围挡施工协议1本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1双方名称1.2双方法定代表人1.3双方联系方式2.工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程建设内容3.施工范围及工期3.1施工范围3.2工期安排4.工程质量要求4.1质量标准4.2质量保证措施5.工程费用及支付方式5.1工程费用总额5.2费用构成5.3支付方式及期限6.材料供应6.1材料清单6.2材料质量要求6.3材料供应责任7.施工进度管理7.1施工进度计划7.2进度调整及延误责任8.安全生产及环境保护8.1安全生产责任8.2环境保护责任9.合同变更及解除9.1变更条件9.2解除条件10.违约责任10.1违约情形10.2违约责任承担11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决机构12.合同生效及终止12.1合同生效条件12.2合同终止条件13.其他约定事项13.1不可抗力条款13.2保密条款13.3合同附件14.合同签署及附件清单第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1双方名称甲方:房地产开发有限公司乙方:建筑工程有限公司1.2双方法定代表人甲方法定代表人:乙方法定代表人:1.3双方联系方式2.工程概况2.1工程名称商业区建筑围挡施工工程2.2工程地点市区商业区2.3工程规模占地面积10000平方米,建筑面积8000平方米2.4工程建设内容包括围挡设计、制作、安装、拆除及场地清理3.施工范围及工期3.1施工范围甲方商业区周边围挡施工,包括但不限于围挡设计、制作、安装、拆除及场地清理3.2工期安排合同签订后30天内完成围挡设计,45天内完成围挡制作及安装,工程竣工后3天内完成拆除及场地清理4.工程质量要求4.1质量标准符合国家相关施工质量标准及甲方要求4.2质量保证措施乙方在施工过程中,严格按照国家相关质量标准进行施工,确保工程质量5.工程费用及支付方式5.1工程费用总额人民币伍拾万元整(¥500,000.00)5.2费用构成包括但不限于围挡材料费、人工费、运输费、安装费等5.3支付方式及期限合同签订后,甲方支付合同总金额的30%作为预付款;施工过程中,每完成一定阶段的工程,甲方支付该阶段工程总价的30%;工程竣工后,甲方支付剩余的40%,验收合格后支付剩余的10%作为质保金6.材料供应6.1材料清单围挡材料:钢材、木板、防水材料等6.2材料质量要求围挡材料需符合国家相关质量标准,且具备相应的质量检验报告6.3材料供应责任乙方负责围挡材料的采购、运输及进场验收,确保材料质量及供应及时7.施工进度管理7.1施工进度计划乙方需在合同签订后7天内提交详细的施工进度计划,经甲方确认后执行7.2进度调整及延误责任如遇不可抗力等因素导致工期延误,双方应协商解决;如因乙方原因导致工期延误,乙方需承担相应的违约责任8.安全生产及环境保护8.1安全生产责任乙方应遵守国家有关安全生产的法律法规,制定安全生产管理制度,确保施工现场的安全生产,防止事故发生。8.2环境保护责任乙方在施工过程中,应采取有效措施保护环境,减少施工对周围环境的影响,遵守国家及地方有关环境保护的规定。9.合同变更及解除9.1变更条件任何一方要求变更合同内容,应提前30天书面通知对方,经双方协商一致后签订变更协议。9.2解除条件发生下列情况之一,任何一方有权解除合同:(1)一方严重违约,经另一方催告后仍未履行;(2)发生不可抗力,致使合同无法履行;(3)双方协商一致解除合同。10.违约责任10.1违约情形(1)一方未按时支付工程款;(2)一方未按时完成施工任务;(3)一方提供的产品或服务不符合合同约定;(4)一方违反安全生产规定,造成事故;(5)一方违反环境保护规定,造成污染。10.2违约责任承担违约方应承担相应的违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失、继续履行合同等。11.争议解决11.1争议解决方式双方应友好协商解决合同履行过程中发生的争议;协商不成的,可向合同签订地人民法院提起诉讼。11.2争议解决机构如双方同意,可协商选择仲裁机构解决争议。12.合同生效及终止12.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。12.2合同终止条件合同履行完毕或双方协商一致解除合同,合同终止。13.其他约定事项13.1不可抗力条款本合同所称不可抗力,是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,如自然灾害、政府行为等。13.2保密条款双方对本合同内容负有保密义务,未经对方同意,不得向任何第三方泄露。13.3合同附件本合同附件包括但不限于施工图纸、工程量清单、变更协议等。14.合同签署及附件清单14.1合同签署本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。14.2附件清单本合同附件清单如下:(1)施工图纸(2)工程量清单(3)变更协议(4)其他相关文件第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义在本合同中,“第三方”指除甲乙双方以外的,为合同履行提供专业服务、咨询、监理、检测、鉴定等服务的独立法人或其他组织。15.2第三方介入目的第三方的介入旨在提高合同履行的专业性和效率,确保工程质量,保障各方合法权益。15.3第三方介入方式(1)监理:对施工过程进行监督、检查,确保施工质量符合合同约定。(2)咨询:提供专业意见,协助甲乙双方解决合同履行过程中的问题。(3)检测:对施工材料、施工过程进行检测,确保符合国家标准。(4)鉴定:对工程质量、安全事故等进行鉴定。15.4第三方选择甲乙双方有权选择第三方,但需确保第三方具备相应的资质和经验。16.第三方责任16.1责任限额第三方的责任限额应根据其提供的服务内容、服务范围和合同约定进行明确。具体责任限额如下:(1)监理:因监理失职导致工程质量问题,第三方承担相应的责任,最高赔偿额不超过合同总价的10%。(2)咨询:因咨询意见失误导致合同履行受阻,第三方承担相应的责任,最高赔偿额不超过咨询费用的50%。(3)检测:因检测数据失真导致工程质量问题,第三方承担相应的责任,最高赔偿额不超过检测费用的50%。(4)鉴定:因鉴定结论失实导致合同履行受阻,第三方承担相应的责任,最高赔偿额不超过鉴定费用的50%。16.2责任免除(1)不可抗力因素导致的问题;(2)甲乙双方未按合同约定提供必要条件导致的问题;(3)第三方在履行合同过程中,因甲方或乙方原因导致的问题。17.第三方与其他各方的划分17.1职责划分第三方在合同履行过程中的职责如下:(1)监理:监督施工过程,确保施工质量;(2)咨询:提供专业意见,协助解决合同履行过程中的问题;(3)检测:对施工材料、施工过程进行检测;(4)鉴定:对工程质量、安全事故等进行鉴定。17.2责任划分第三方在合同履行过程中的责任如下:(1)监理:因监理失职导致工程质量问题,第三方承担相应的责任;(2)咨询:因咨询意见失误导致合同履行受阻,第三方承担相应的责任;(3)检测:因检测数据失真导致工程质量问题,第三方承担相应的责任;(4)鉴定:因鉴定结论失实导致合同履行受阻,第三方承担相应的责任。17.3合作关系第三方在合同履行过程中,应与甲乙双方保持密切合作,共同确保合同顺利履行。18.第三方介入的变更程序18.1变更程序如需变更第三方介入的内容,甲乙双方应提前30天书面通知对方,经双方协商一致后签订变更协议。18.2变更协议变更协议应明确变更后的第三方介入内容、服务范围、责任限额等事项。19.第三方介入的费用19.1费用承担第三方介入的费用由甲乙双方按合同约定承担。19.2费用结算第三方介入费用应在合同履行过程中按约定进行结算。20.第三方介入的终止20.1终止条件(1)合同履行完毕;(2)合同解除;(3)双方协商一致终止。20.2终止程序第三方介入终止,甲乙双方应提前30天书面通知对方,并签订终止协议。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.施工图纸详细要求:包含施工图纸的编号、日期、版本,图纸内容需完整、清晰,标注尺寸、材料、施工要求等。说明:施工图纸是施工的依据,需由乙方提供,甲方审核无误后方可进行施工。2.工程量清单详细要求:详细列出工程量,包括项目名称、数量、单位、单价、总价等。说明:工程量清单是工程费用的计算依据,由乙方提供,甲方审核无误后方可进行工程款支付。3.变更协议详细要求:变更协议应明确变更内容、变更原因、变更后的合同条款等。说明:变更协议是合同履行过程中的重要文件,双方应严格按照变更协议执行。4.材料合格证明详细要求:材料合格证明需包含材料名称、规格、型号、生产日期、检验报告等。说明:材料合格证明是材料质量的保证,乙方需提供,甲方审核无误后方可使用。5.施工进度计划详细要求:施工进度计划应包含施工阶段、开始时间、结束时间、主要工作内容等。说明:施工进度计划是施工进度的控制依据,乙方需在合同签订后7天内提交。6.安全生产管理制度详细要求:安全生产管理制度应包含安全生产责任、安全操作规程、应急预案等。说明:安全生产管理制度是保障施工安全的依据,乙方需在施工前制定并执行。7.环境保护措施详细要求:环境保护措施应包含环境保护责任、环保设施、环保措施等。说明:环境保护措施是减少施工对环境影响的依据,乙方需在施工前制定并执行。8.工程验收报告详细要求:工程验收报告应包含验收日期、验收人员、验收结果、存在问题及整改措施等。说明:工程验收报告是工程质量的最终评定,乙方需在工程竣工后提交。9.争议解决协议详细要求:争议解决协议应包含争议解决方式、争议解决机构等。说明:争议解决协议是解决合同履行过程中争议的依据,双方可协商签订。10.合同附件清单详细要求:合同附件清单应包含所有附件的名称、数量、页数等。说明:合同附件清单是合同的有效组成部分,双方应妥善保管。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:(1)甲方未按时支付工程款;(2)乙方未按时完成施工任务;(3)乙方提供的产品或服务不符合合同约定;(4)乙方违反安全生产规定,造成事故;(5)乙方违反环境保护规定,造成污染。2.违约责任认定标准:(1)甲方未按时支付工程款:每逾期一天,甲方应向乙方支付违约金,违约金为应付款项的0.1%。(2)乙方未按时完成施工任务:每逾期一天,乙方应向甲方支付违约金,违约金为合同总价的0.1%。(3)乙方提供的产品或服务不符合合同约定:乙方应承担相应的违约责任,包括但不限于赔偿损失、重新提供合格产品或服务。(4)乙方违反安全生产规定,造成事故:乙方应承担相应的法律责任,并赔偿甲方因此遭受的损失。(5)乙方违反环境保护规定,造成污染:乙方应承担相应的法律责任,并赔偿甲方因此遭受的损失。3.违约责任示例说明:(1)甲方在合同约定的付款期限内未支付工程款,逾期3天,甲方应向乙方支付违约金,违约金为应付款项的0.3%。(3)乙方提供的围挡材料不符合合同约定,甲方有权要求乙方重新提供合格材料,并赔偿因此造成的损失。全文完。2024年商业区建筑围挡施工协议2本合同目录一览1.定义和解释1.1项目名称1.2施工范围1.3合同双方1.4术语和定义2.施工进度和计划2.1施工阶段划分2.2施工时间安排2.3进度调整3.施工质量要求3.1施工标准3.2质量验收3.3质量保证4.施工安全与环境保护4.1安全生产4.2环境保护4.3应急处理5.施工材料与设备5.1材料供应5.2设备租赁5.3材料和设备验收6.施工费用6.1费用组成6.2计价方式6.3费用支付7.施工变更与索赔7.1变更管理7.2索赔处理7.3变更费用8.争议解决8.1争议解决方式8.2争议解决程序8.3争议解决费用9.合同解除与终止9.1合同解除条件9.2合同终止条件9.3解除或终止后的处理10.合同生效与解除10.1合同生效条件10.2合同解除条件10.3合同解除程序11.违约责任11.1违约情形11.2违约责任承担11.3违约责任免除12.保密条款12.1保密内容12.2保密期限12.3保密责任13.法律适用与争议管辖13.1法律适用13.2争议管辖14.其他约定事项14.1其他条款14.2附件和补充协议第一部分:合同如下:第一条定义和解释1.1项目名称:本合同所指项目为2024年商业区建筑围挡施工项目。1.2施工范围:包括但不限于围挡的设计、制作、运输、安装及拆除等全过程。1.3合同双方:1.3.1甲方:[甲方全称]1.3.2乙方:[乙方全称]1.4术语和定义:1.4.1“围挡”指用于施工现场边界防护,防止施工材料、工具及人员意外伤害的设施。1.4.2“施工期”指从合同生效之日起至围挡拆除之日止的时间段。第二条施工进度和计划2.1施工阶段划分:2.1.1设计阶段2.1.2制作阶段2.1.3运输阶段2.1.4安装阶段2.1.5拆除阶段2.2施工时间安排:2.2.1设计阶段:自合同签订之日起10个工作日内完成设计。2.2.2制作阶段:自设计完成之日起15个工作日内完成制作。2.2.3运输阶段:自制作完成之日起3个工作日内完成运输。2.2.4安装阶段:自运输到达施工现场之日起5个工作日内完成安装。2.2.5拆除阶段:自施工项目完成后5个工作日内完成拆除。2.3进度调整:2.3.1因不可抗力导致进度延误的,双方应协商确定新的进度计划。第三条施工质量要求3.1施工标准:3.1.1符合国家及地方相关质量标准。3.1.2使用的材料、设备必须符合合同约定的质量要求。3.2质量验收:3.2.1施工过程中,乙方应按甲方要求进行质量自检。3.2.2甲方有权对施工质量进行监督和验收。3.3质量保证:3.3.1乙方应保证施工质量符合合同约定的标准。第四条施工安全与环境保护4.1安全生产:4.1.1乙方应严格遵守国家及地方安全生产法规。4.1.2乙方应采取必要的安全措施,确保施工安全。4.2环境保护:4.2.1乙方应采取措施减少施工对环境的影响。4.2.2乙方应按照国家及地方环保要求处理施工废弃物。4.3应急处理:4.3.1乙方应制定应急预案,应对突发事件。第五条施工材料与设备5.1材料供应:5.1.1乙方负责提供符合合同约定的材料和设备。5.1.2材料和设备的规格、型号、质量应符合合同要求。5.2设备租赁:5.2.1如需租赁设备,乙方应提前通知甲方,并取得甲方同意。5.3材料和设备验收:5.3.1甲方应在材料、设备到达施工现场后进行验收。5.3.2验收不合格的,乙方应立即更换或退货。第六条施工费用6.1费用组成:6.1.1设计费6.1.2材料费6.1.3设备租赁费6.1.4人工费6.1.5其他费用6.2计价方式:6.2.1按照合同约定的单价计算。6.3费用支付:6.3.1甲方在施工前支付部分预付款。6.3.2施工过程中,按进度支付进度款。6.3.3施工完成后,甲方支付尾款。第七条施工变更与索赔7.1变更管理:7.1.1任何施工变更需经双方协商一致。7.1.2变更后的费用及工期由双方另行约定。7.2索赔处理:7.2.1任何索赔应在索赔事件发生后7个工作日内提出。7.2.2索赔金额及处理方式由双方协商确定。7.3变更费用:7.3.1变更费用按照实际发生计算。第八条施工变更与索赔8.1变更管理:8.1.1任何施工变更需由甲方提出,并书面通知乙方。8.1.2乙方应在收到变更通知后5个工作日内回复甲方是否同意变更。8.1.3变更内容应详细说明,包括变更原因、变更内容、影响工期及费用。8.2索赔处理:8.2.1任何索赔事件发生后,乙方应在3个工作日内向甲方提交索赔报告。8.2.2索赔报告应包括索赔原因、事件描述、影响工期及费用估算。8.2.3甲方应在收到索赔报告后10个工作日内审核并答复。8.3变更费用:8.3.1变更费用按实际发生计算,包括材料、人工、设备等费用。8.3.2变更费用由变更原因方承担。第九条争议解决9.1争议解决方式:9.1.1双方应友好协商解决合同争议。9.1.2协商不成,任何一方可向合同签订地人民法院提起诉讼。9.2争议解决程序:9.2.1提起诉讼前,双方应先进行书面协商。9.2.2协商不成,任何一方可向人民法院提起诉讼。9.3争议解决费用:9.3.1诉讼费用由败诉方承担。第十条合同解除与终止10.1合同解除条件:10.1.1甲方违约,严重损害乙方利益。10.1.2乙方无法按合同约定完成施工。10.2合同终止条件:10.2.1施工完成且验收合格。10.2.2双方协商一致解除合同。10.3解除或终止后的处理:10.3.1乙方应立即停止施工。10.3.2甲方应支付已完成部分的工程款。第十一条合同生效与解除11.1合同生效条件:11.1.1双方签署并签字盖章。11.1.2甲方支付首期款项。11.2合同解除条件:11.2.1双方协商一致。11.2.2出现合同第十条规定的解除条件。11.3合同解除程序:11.3.1一方提出解除合同,应书面通知对方。11.3.2对方在接到通知后5个工作日内回复是否同意。第十二条违约责任12.1违约情形:12.1.1乙方未按时完成施工任务。12.1.2乙方施工质量不符合合同约定。12.1.3甲方未按时支付款项。12.2违约责任承担:12.2.1乙方应赔偿甲方因此遭受的损失。12.2.2甲方应支付乙方因违约而产生的费用。12.3违约责任免除:12.3.1因不可抗力导致违约的,双方互不承担违约责任。第十三条保密条款13.1保密内容:13.1.1甲方和乙方在合同履行过程中知悉的对方商业秘密。13.1.2任何一方不得向第三方泄露或使用保密信息。13.2保密期限:13.2.1保密期限自合同签订之日起至合同终止后5年。13.3保密责任:13.3.1双方应采取必要措施保护保密信息。第十四条其他约定事项14.1其他条款:14.1.1本合同未尽事宜,双方可另行协商补充。14.1.2本合同附件与本合同具有同等法律效力。14.2附件和补充协议:14.2.1本合同附件包括但不限于工程量清单、施工图纸、材料设备清单等。14.2.2本合同补充协议与本合同具有同等法律效力。第二部分:第三方介入后的修正第一条第三方定义1.1本合同所指的“第三方”是指除甲方和乙方之外的独立法人、自然人或其他组织,包括但不限于监理方、设计方、咨询方、检测方、施工方等。第二条第三方介入范围2.1第三方介入范围包括但不限于项目监督、设计指导、技术支持、质量检测、工程咨询等。第三条第三方选择与授权3.1甲方和乙方有权根据项目需要选择合适的第三方。3.2第三方介入前,甲方和乙方应签订书面协议,明确第三方的责任、权利和义务。3.3第三方介入后,甲方和乙方应将第三方的授权范围和权限通知对方。第四条第三方责任限额4.1第三方在合同履行过程中因自身原因造成的损失,其责任限额由第三方与甲方或乙方签订的协议中约定。4.2第三方责任限额不得超过合同总价的10%。4.3第三方责任限额包括直接经济损失和间接经济损失。第五条第三方与甲方、乙方的责任划分5.1第三方在合同履行过程中,对甲方和乙方的责任仅限于其与甲方或乙方签订的协议。5.2第三方在履行合同过程中,如因第三方原因造成甲方或乙方的损失,由第三方承担相应责任。5.3甲方或乙方因第三方原因遭受损失,可要求第三方赔偿,同时甲方或乙方应协助第三方采取必要的补救措施。第六条第
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 宠物追悼服务的市场推广试题及答案
- 消防设施操作员考试专题研究试题及答案
- 火灾报警系统试题及答案
- 消防操作员专业素养试题及答案
- 《比例-正比例》教学设计-2023-2024学年人教版数学六年级下册
- 《第一单元 算法与程序设计初体验 1 小猫漫步》教学设计-2023-2024学年南方版(湖南)(2019)信息技术六年级下册
- 计算机行业职业发展试题及答案
- 兽医教学改革方向试题及答案
- 14 安全用电 教学设计-2024-2025学年科学四年级上册冀人版
- 利用新媒体资源助力社区超市推广的策略
- 中国急性缺血性卒中诊治指南(2023)解读
- 人教版三年级下册语文《古诗三首(元日)》练习题(含答案)
- 华为采购管理
- 小学学生一日常规管理
- 基于代际互动视角的农村老年家庭数字反哺机制研究
- 《敏捷项目管理》课件
- 外研版(2025新版)七年级下册英语Unit 1 学情调研测试卷(含答案)
- 专题10 开展心理健康教育 促进身心健康成长-备战2023年中考英语阅读理解时文爆点专题训练(解析版)
- 土壤质地与土壤酶活性-第1篇-洞察分析
- 智联招聘行测题库及答案
- 瓶装液化石油气送气工应知应会手册
评论
0/150
提交评论