2024年数据中心建设分包劳务合同

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2024年数据中心建设分包劳务合同本合同目录一览1.合同主体及定义1.1发包方1.2承包方1.3分包方2.工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程内容2.4工程进度及工期3.劳务分包范围3.1分包工程内容3.2分包工程量3.3分包工程质量标准4.劳务分包价格及支付4.1劳务分包总价4.2劳务分包价款的支付方式4.3工程进度款的支付4.4质量保证金5.劳务分包方的义务5.1施工准备5.2施工安全5.3工程质量5.4材料供应6.发包方的义务6.1施工许可6.2现场管理6.3工程变更6.4工程验收7.违约责任7.1发包方的违约责任7.2承包方的违约责任7.3分包方的违约责任8.争议解决8.1争议的解决方式8.2仲裁地点及机构8.3诉讼地点及法院9.合同的生效、变更和解除9.1合同的生效条件9.2合同的变更9.3合同的解除10.保密条款10.1保密内容10.2保密期限10.3违约保密条款11.合同的份数11.1正本份数11.2副本份数12.其他条款12.1不可抗力12.2税款承担12.3合同的转让13.附件13.1工程图纸13.2技术规范13.3分包工程量清单14.签字盖章14.1发包方签字盖章14.2承包方签字盖章14.3分包方签字盖章第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1发包方：指甲方，即2024年数据中心建设项目的业主或其合法授权的代表。1.2承包方：指乙方，即承担数据中心建设主体工程的施工单位。1.3分包方：指丙方，即承包方指定的承担分包劳务的施工单位。第二条工程概况2.1工程名称：2024年数据中心建设项目。2.2工程地点：位于省市区路号。2.3工程内容：包括但不限于数据中心土建工程、装修工程、电气工程、制冷工程、网络工程等。2.4工程进度及工期：工程预计开工日期为2024年X月X日，预计竣工日期为2024年X月X日。实际进度及工期以双方协商确定的施工计划为准。第三条劳务分包范围3.1分包工程内容：丙方承担的劳务工作包括但不限于土建劳务、装修劳务、电气劳务、制冷劳务、网络劳务等。3.2分包工程量：具体工程量根据承包方的施工计划和分包方的施工能力协商确定。3.3分包工程质量标准：分包工程的质量应符合国家及行业相关标准和要求，并满足发包方和承包方的质量要求。第四条劳务分包价格及支付4.1劳务分包总价：劳务分包总价根据分包工程内容、工程量和质量标准，由双方协商确定。4.2劳务分包价款的支付方式：劳务分包价款采用按工程进度分阶段支付的方式。4.3工程进度款的支付：发包方根据承包方提交的工程进度报告和验收合格证明，按照约定的比例支付工程进度款。4.4质量保证金：分包工程验收合格后，发包方从一笔工程进度款中扣除约定的质量保证金比例，作为分包工程质量的保证。第五条劳务分包方的义务5.1施工准备：分包方应按照承包方的要求，完成施工前的准备工作，包括施工人员、材料和设备的准备。5.2施工安全：分包方应严格按照国家及行业安全生产法律法规和承包方的要求，确保施工过程中的安全。5.3工程质量：分包方应保证分包工程的质量和进度，确保分包工程符合设计和规范要求。5.4材料供应：分包方应按照承包方的要求，负责供应分包工程所需的材料，并保证材料的质量。第六条发包方的义务6.1施工许可：发包方应按照合同约定，办理相关的施工许可和批准手续。6.2现场管理：发包方应负责施工现场的管理，确保施工现场的秩序和安全。6.3工程变更：发包方应按照合同约定，对工程进行必要的变更。6.4工程验收：发包方应按照合同约定，对分包工程进行验收，并支付相应的工程款项。第八条违约责任8.1发包方的违约责任：发包方如未能按照合同约定履行义务，应承担相应的违约责任。8.2承包方的违约责任：承包方如未能按照合同约定履行义务，应承担相应的违约责任。8.3分包方的违约责任：分包方如未能按照合同约定履行义务，应承担相应的违约责任。第九条争议解决9.1争议的解决方式：双方在合同履行过程中发生的争议，应通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。9.2仲裁地点及机构：如双方同意仲裁解决争议，应提交至合同签订地仲裁委员会进行仲裁。9.3诉讼地点及法院：如双方同意诉讼解决争议，应向合同签订地人民法院提起诉讼。第十条合同的生效、变更和解除10.1合同的生效条件：本合同自双方签字盖章之日起生效。10.2合同的变更：合同履行过程中，经双方协商一致，可以对合同进行变更。10.3合同的解除：合同履行过程中，如发生不可抗力或其他约定解除条件的情形，双方协商一致可以解除合同。第十一条保密条款11.1保密内容：双方在合同履行过程中获取的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等。11.2保密期限：自合同生效之日起至合同解除或终止之日起两年。11.3违约保密条款：违反保密义务的一方应承担违约责任，赔偿对方因此遭受的损失。第十二条合同的份数12.1正本份数：合同一式两份，甲乙双方各执一份。12.2副本份数：合同副本份数根据双方需要确定，各方保留的副本具有同等法律效力。第十三条其他条款13.1不可抗力：因不可抗力导致合同无法履行或部分履行，双方均不承担违约责任。13.2税款承担：合同履行过程中产生的税费，按照国家相关法律法规的规定承担。13.3合同的转让：未经对方同意，任何一方不得将合同权利和义务全部或部分转让给第三方。第十四条签字盖章14.1发包方签字盖章：（签字）（盖章）14.2承包方签字盖章：（签字）（盖章）14.3分包方签字盖章：（签字）（盖章）第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方介入的定义和范围1.1第三方：指除甲乙方以外的其他参与合同履行过程中的各方，包括但不限于中介方、咨询方、监理方、验收方等。1.2第三方介入：指第三方在合同履行过程中，根据合同约定或经甲乙方同意，参与合同的某些条款履行或监督管理。第二条第三方介入的方式和条件2.1方式和条件：第三方介入应遵循合同约定或甲乙方的同意，并符合相关法律法规的规定。2.2第三方介入的程序：第三方介入前，应向甲乙方提交介入申请，甲乙方根据合同约定和实际情况予以审批。第三条第三方的主要权利和义务3.1权利：第三方根据合同约定或甲乙方同意，享有合同约定的权利，包括但不限于监督权、建议权、验收权等。3.2义务：第三方应按照合同约定或甲乙方要求，履行合同约定的义务，包括但不限于提供专业意见、进行监督管理、协助解决问题等。第四条第三方介入的费用和支付方式4.1费用：第三方介入的费用根据合同约定或甲乙方的协商确定。4.2支付方式：第三方介入费用的支付方式根据合同约定或甲乙方的协商确定。第五条第三方责任限额5.1责任限额：第三方对分包工程的质量、安全、进度等承担的责任限额，根据合同约定或甲乙方的协商确定。5.2责任限额的确定：第三方责任限额的确定应考虑合同约定的质量、安全、进度等要求，以及第三方的专业能力、信誉等因素。第六条第三方与甲乙方的关系6.1第三方与甲乙方的关系：第三方介入后，与甲乙方的关系仍按照合同约定处理。6.2第三方与甲乙方的沟通：第三方与甲乙方之间的沟通应基于合同约定或甲乙方的要求，保证信息畅通。第七条第三方违约责任7.1第三方违约：第三方如未能按照合同约定或甲乙方要求履行义务，应承担违约责任。7.2违约责任承担：第三方违约责任承担方式根据合同约定或甲乙方的协商确定。第八条第三方与分包方的关系8.1第三方与分包方的关系：第三方介入后，与分包方的关系仍按照合同约定处理。8.2第三方对分包方的监督：第三方应对分包方的施工过程进行监督，确保分包方按照合同约定履行义务。第九条第三方与承包方的关系9.1第三方与承包方的关系：第三方介入后，与承包方的关系仍按照合同约定处理。9.2第三方对承包方的协助：第三方应对承包方的施工过程进行协助，确保工程顺利进行。第十条甲乙方的权利和义务10.1甲乙方的权利：甲乙方根据合同约定，对第三方介入的行为进行监督和管理。10.2甲乙方的义务：甲乙方应按照合同约定，提供必要的条件和便利，确保第三方顺利介入。第十一条争议解决11.1争议解决方式：第三方介入引起的争议，应通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。11.2仲裁地点及机构：如双方同意仲裁解决争议，应提交至合同签订地仲裁委员会进行仲裁。11.3诉讼地点及法院：如双方同意诉讼解决争议，应向合同签订地人民法院提起诉讼。第十二条合同的生效、变更和解除12.1合同的生效条件：本合同自双方签字盖章之日起生效。12.2合同的变更：合同履行过程中，经双方协商一致，可以对合同进行变更。12.3合同的解除：合同履行过程中，如发生不可抗力或其他约定解除条件的情形，双方协商一致可以解除合同。第十三条保密条款13.1保密内容：双方在合同履行过程中获取的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等。13.2保密期限：自合同生效之日起至合同解除或终止之日起两年。13.3违约保密条款：违反保密义务的一方应承担违约责任，赔偿对方因此遭受的损失。第十四条合同的份数14.1正本份数：合同一式两份，甲乙双方各执一份。14.2副本份第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件1：工程图纸详细要求：包含数据中心建设项目所有的设计图纸，包括但不限于建筑图纸、电气图纸、管道图纸等。图纸应符合国家相关标准和行业规范，并满足施工要求。附件2：技术规范详细要求：包含数据中心建设项目所有的技术规范，包括但不限于建筑规范、电气规范、管道规范等。规范应符合国家相关标准和行业规范，并指导施工过程。附件3：分包工程量清单详细要求：详细列出分包工程的所有工程量，包括工程项目的名称、工程量、工程单价等，以便于分包方报价和施工。附件4：分包工程质量标准详细要求：明确分包工程的质量标准，包括材料质量、施工质量、验收标准等，以确保分包工程的质量符合要求。附件5：施工安全措施详细要求：提供施工安全措施方案，包括施工现场安全管理、安全防护设施、安全培训等，以确保施工过程中的安全。附件6：材料供应清单详细要求：列出分包工程所需的所有材料名称、规格、数量等，以便于分包方采购和管理。附件7：工程进度计划详细要求：明确工程进度计划，包括工程各阶段的开始时间、结束时间、施工内容等，以确保工程按时完成。说明二：违约行为及责任认定：1.未能按照合同约定履行义务。2.未能按照合同约定完成工程。3.工程质量不符合合同约定。4.未能按照合同约定提供材料或设备。5.未能按照合同约定保证施工安全。责任认定标准：1.违约行为导致合同无法履行，违约方应承担违约责任。2.违约行为导致工程质量不符合要求，违约方应承担相应的质量责任。3.违约行为导致工程进度延误，违约方应承担相应的工期延误责任。4.违约行为导致合同解除，违约方应承担合同解除后的相应责任。示例说明：假设分包方未能按照合同约定提供材料，导致工程进度延误，分包方应承担因延误产生的额外费用，并按照合同约定支付违约金。说明三：法律名词及解释：1.合同：指甲乙双方为完成特定工程，明确相互权利义务而