2024年度城市基础设施石方挖掘合同2篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度城市基础设施石方挖掘合同本合同目录一览1.1合同双方基本信息1.2合同标的及范围1.3合同履行期限1.4合同价格及支付方式1.5工程进度及验收标准1.6质量要求及保证措施1.7安全生产及环境保护要求1.8争议解决方式1.9违约责任及处理1.10不可抗力及免责条款1.11合同生效及终止1.12合同附件及补充条款1.13合同解除及终止条件1.14合同解除及终止后的处理1.15合同签署及生效日期第一部分：合同如下：第一条合同双方基本信息第二条合同标的及范围2.1合同标的：[具体标的描述，如：2024年度城市基础设施石方挖掘工程]2.2.1挖掘石方工程的设计、施工和验收；2.2.2挖掘过程中所需材料的采购；2.2.3挖掘现场的安全防护及环境保护；2.2.4挖掘现场的管理及协调工作。第三条合同履行期限3.1合同履行期限：自合同生效之日起至[具体日期]，共计[具体月数]个月。第四条合同价格及支付方式4.1合同价格：[具体价格]，包括但不限于挖掘石方工程的人工费、材料费、机械使用费、管理费等。4.2支付方式：4.2.1乙方在工程开工前，甲方支付合同总价款的[具体百分比]%作为预付款；4.2.2乙方每月完成一定工程量后，甲方根据实际完成情况支付相应款项；4.2.3工程验收合格后，甲方支付合同总价款的[具体百分比]%；4.2.4工程竣工结算后，甲方支付剩余款项。第五条工程进度及验收标准5.1工程进度：乙方应按照合同约定的进度要求完成工程，具体进度安排详见附件。5.2验收标准：5.2.1工程质量应符合国家相关标准和规范；5.2.2工程安全防护及环境保护措施应符合相关法规和规定；5.2.3工程验收应由双方共同组织，验收合格后双方签署验收报告。第六条质量要求及保证措施6.1质量要求：乙方应确保工程质量和安全，不得出现质量问题。6.2保证措施：6.2.1乙方应严格按照国家相关标准和规范进行施工；6.2.2乙方应配备足够的施工人员和技术设备；6.2.3乙方应定期对施工人员进行质量培训和安全教育。第七条安全生产及环境保护要求7.1安全生产：乙方应严格执行安全生产法规，确保施工现场安全。7.2环境保护：7.2.1乙方应采取措施减少施工对环境的影响；7.2.2乙方应按规定进行废水、废气、固体废弃物的处理；7.2.3乙方应保护施工现场周边生态环境。第八条争议解决方式8.1合同履行过程中，如发生争议，双方应友好协商解决。8.2如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第九条违约责任及处理9.1任何一方违反合同约定，应承担相应的违约责任。9.2乙方未能按合同约定完成工程或质量不合格，甲方有权要求乙方返工或赔偿损失。9.3甲方未按时支付款项，应向乙方支付逾期付款利息。9.4任何一方违反合同约定，导致合同无法履行，应赔偿对方因此遭受的损失。第十条不可抗力及免责条款10.1不可抗力是指因自然灾害、战争、政府行为等不可预见、不可避免且无法克服的事件。10.2发生不可抗力事件，双方应暂停合同履行，并及时通知对方。10.3不可抗力事件持续超过[具体天数]天，双方可协商解除合同，并互不追究责任。第十一条合同生效及终止11.1本合同自双方签字盖章之日起生效。11.2合同履行完毕或双方协商一致解除合同，合同终止。第十二条合同附件及补充条款12.1本合同附件与本合同具有同等法律效力。12.2任何与本合同有关的补充条款，均应经双方协商一致并以书面形式签署。第十三条合同解除及终止条件13.1.1双方协商一致解除合同；13.1.2一方严重违约，另一方有权解除合同；13.1.3发生不可抗力事件，双方协商解除合同。第十四条合同解除及终止后的处理14.1合同解除或终止后，双方应立即停止履行合同义务。14.2双方应尽快进行工程结算，甲方应支付乙方已完成工程款项。14.3双方应妥善处理合同解除或终止后的善后事宜。第二部分：第三方介入后的修正15.1第三方定义15.1.1本合同所称第三方，是指合同双方以外的个人或组织，包括但不限于中介方、监理方、评估方、咨询方等。15.1.2第三方介入合同，是指合同双方同意第三方参与合同履行，提供专业服务或监督管理的情形。16.2第三方介入的必要性及条件16.2.1第三方介入的必要性：16.2.1.1提高合同履行的专业性；16.2.1.2确保合同履行的公正性；16.2.1.3提升合同履行的效率。16.2.2第三方介入的条件：16.2.2.1双方协商一致；16.2.2.2第三方具备相应的资质和能力；16.2.2.3合同中明确第三方的职责和权利。17.3第三方介入的职责和权利17.3.1第三方的职责：17.3.1.1监督和管理合同履行的过程；17.3.1.2对合同履行的质量、进度和成本进行评估；17.3.1.3对合同履行中的争议进行调解。17.3.2第三方的权利：17.3.2.1要求合同双方提供必要的信息和资料；17.3.2.2对合同履行过程中的问题提出意见和建议；17.3.2.3对合同履行情况进行独立的评估和报告。18.4第三方与其他各方的划分说明18.4.1第三方与甲方的划分：18.4.1.1第三方对甲方承担的职责和权利，仅限于合同约定的范围；18.4.1.2第三方不得侵犯甲方的合法权益。18.4.2第三方与乙方的划分：18.4.2.1第三方对乙方承担的职责和权利，仅限于合同约定的范围；18.4.2.2第三方不得侵犯乙方的合法权益。18.4.3第三方与合同其他相关方的划分：18.4.3.1第三方对合同其他相关方的职责和权利，仅限于合同约定的范围；18.4.3.2第三方不得侵犯合同其他相关方的合法权益。19.5第三方的责任限额19.5.1第三方的责任限额：19.5.1.1第三方因履行合同而产生的责任，其责任限额不超过[具体金额]；19.5.1.2第三方的责任限额包括但不限于合同履行中的违约责任、侵权责任等。19.5.2超出责任限额的责任：19.5.2.1如第三方因履行合同而产生的责任超过责任限额，超出部分由第三方自行承担；19.5.2.2如第三方因故意或重大过失导致责任超过限额，甲方有权要求乙方承担相应的补充责任。19.6第三方的更换和终止19.6.1第三方的更换：19.6.1.1如第三方无法履行合同或违反合同约定，双方可协商更换第三方；19.6.1.2更换第三方应经双方协商一致，并签订补充协议。19.6.2第三方的终止：19.6.2.1如合同提前终止或解除，第三方介入也随之终止；19.6.2.2合同终止后，第三方应向合同双方提交履约报告和结算资料。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：合同签订双方营业执照副本要求：提供双方最新的营业执照副本复印件，加盖公章。2.附件二：合同签订双方法定代表人身份证明要求：提供双方法定代表人的身份证复印件，加盖公章。3.附件三：合同标的工程地质勘察报告要求：提供工程地质勘察报告原件，加盖勘察单位公章。4.附件四：合同标的工程设计图纸及说明书要求：提供完整的工程设计图纸及说明书，加盖设计单位公章。5.附件五：合同标的工程预算书要求：提供详细的工程预算书，包括人工费、材料费、机械使用费等，加盖造价编制单位公章。6.附件六：合同标的工程进度计划表要求：提供详细的工程进度计划表，包括各阶段的起止时间、工程量等，加盖工程管理单位公章。7.附件七：合同标的工程验收报告要求：提供工程验收报告原件，加盖监理单位公章。8.附件八：合同标的工程结算书要求：提供工程结算书原件，加盖结算编制单位公章。9.附件九：合同标的工程保修书要求：提供工程保修书原件，加盖施工单位公章。10.附件十：合同标的工程安全生产责任书要求：提供工程安全生产责任书原件，加盖施工单位公章。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：乙方未按合同约定的时间完成工程或质量不合格。责任认定：乙方应承担返工或赔偿损失的责任，具体赔偿金额根据实际情况确定。2.违约行为：甲方未按合同约定的时间支付款项。责任认定：甲方应向乙方支付逾期付款利息，具体利率根据中国人民银行同期贷款利率计算。3.违约行为：第三方未按合同约定履行职责。责任认定：第三方应承担相应的违约责任，具体责任由合同双方与第三方协商确定。4.违约行为：一方泄露对方商业秘密或个人隐私。责任认定：违约方应承担相应的法律责任，赔偿对方因此遭受的损失。5.违约行为：一方违反合同约定的保密义务。责任认定：违约方应承担相应的法律责任，赔偿对方因此遭受的损失。示例说明：若乙方未按合同约定的时间完成工程，导致甲方遭受损失，甲方有权要求乙方赔偿损失，包括工期延误造成的经济损失、额外支付的费用等。若甲方未按合同约定的时间支付款项，乙方有权要求甲方支付逾期付款利息，具体利息计算方式为：逾期付款金额×日利率×逾期天数。全文完。2024年度城市基础设施石方挖掘合同2本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方法定代表人1.3合同双方联系方式2.项目概况2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目工期3.挖掘工程范围3.1挖掘区域3.2挖掘深度3.3挖掘要求4.施工组织设计4.1施工方案4.2施工进度计划4.3施工质量保证措施5.工程量清单5.1挖方工程量5.2挖方单价5.3其他相关费用6.工程款支付方式6.1支付比例6.2支付时间6.3付款方式7.风险承担7.1自然灾害风险7.2施工风险7.3其他风险8.质量要求8.1挖方质量标准8.2质量检验方法8.3质量责任9.工程验收9.1验收标准9.2验收程序9.3验收责任10.违约责任10.1违约情形10.2违约责任10.3违约赔偿11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决程序12.合同解除12.1合同解除条件12.2合同解除程序13.合同生效及终止13.1合同生效时间13.2合同终止条件13.3合同终止程序14.其他约定事项14.1合同附件14.2合同附件内容14.3合同附件效力第一部分：合同如下：1.合同双方基本信息1.1合同双方名称甲方：市城市基础设施建设工程有限公司乙方：石方挖掘有限公司1.2合同双方法定代表人甲方法定代表人：乙方法定代表人：1.3合同双方联系方式2.项目概况2.1项目名称市城市基础设施改造提升工程2.2项目地点市区街道2.3项目规模总挖掘量约为50000立方米2.4项目工期自2024年1月1日起至2024年6月30日止3.挖掘工程范围3.1挖掘区域包括道路两侧、绿化带、地下管线等区域3.2挖掘深度一般深度为1.5米，特殊区域不超过2.0米3.3挖掘要求严格按照施工图纸要求进行挖掘，确保挖掘后的场地平整、无积水4.施工组织设计4.1施工方案采用分段挖掘、分层堆放的方式，确保施工安全和进度4.2施工进度计划详见附件一：施工进度计划表4.3施工质量保证措施严格执行国家相关标准和规范，加强现场管理和质量控制5.工程量清单5.1挖方工程量根据设计图纸及现场实际情况，具体工程量详见附件二：工程量清单5.2挖方单价根据市场行情及甲方要求，挖方单价为人民币50元/立方米5.3其他相关费用包括但不限于运输费、临时设施费、安全文明施工费等，具体费用详见附件三：其他相关费用明细6.工程款支付方式6.1支付比例工程进度达到20%时支付30%，50%时支付30%，80%时支付20%，剩余10%作为质保金，在工程验收合格后30日内支付6.2支付时间每个支付节点对应工程进度完成后5个工作日内支付6.3付款方式银行转账，具体账户信息详见附件四：付款账户信息7.风险承担7.1自然灾害风险如遇不可抗力因素导致工程无法正常进行，经双方协商一致，可延期或终止合同，并按实际损失承担赔偿责任7.2施工风险因乙方施工原因导致工程出现质量问题，乙方应承担全部责任，并承担修复费用7.3其他风险合同未尽事宜，双方协商解决，协商不成可依法向有管辖权的人民法院提起诉讼8.质量要求8.1挖方质量标准挖掘作业应达到设计图纸要求的尺寸、标高和坡度，表面平整，不得有积水、沉陷等现象8.2质量检验方法乙方应设立质量检验机构，对挖掘作业进行全过程跟踪检验，并定期向甲方提交质量检验报告8.3质量责任若因乙方施工质量问题导致工程损失，乙方应承担全部责任，并赔偿甲方因此遭受的损失9.工程验收9.1验收标准工程验收应按照国家相关标准和规范进行，包括但不限于工程质量、安全、进度等方面9.2验收程序工程完成后，乙方应向甲方提交验收申请，甲方应在收到申请后5个工作日内组织验收9.3验收责任验收过程中发现的问题，由责任方负责整改，直至满足验收要求10.违约责任10.1违约情形包括但不限于逾期交付工程、工程不符合质量标准、擅自变更工程内容等10.2违约责任违约方应承担违约责任，包括但不限于赔偿守约方损失、支付违约金等10.3违约赔偿赔偿金额根据损失情况，由双方协商确定，协商不成的，可依法向人民法院提起诉讼11.争议解决11.1争议解决方式双方应友好协商解决合同履行过程中的争议，协商不成的，可向合同签订地人民法院提起诉讼11.2争议解决程序诉讼过程中，双方应积极配合法院调查取证，并按照法院的判决或调解执行12.合同解除12.1合同解除条件包括但不限于一方违约、不可抗力因素等12.2合同解除程序合同解除需双方协商一致，并签订解除协议，协议签订后合同即解除13.合同生效及终止13.1合同生效时间本合同自双方签字盖章之日起生效13.2合同终止条件合同约定的工程验收合格，或因双方协商一致解除合同13.3合同终止程序合同终止后，双方应按照合同约定进行工程移交，并结算剩余款项14.其他约定事项14.1合同附件本合同附件包括但不限于施工进度计划表、工程量清单、其他相关费用明细、付款账户信息等14.2合同附件内容附件内容为本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力14.3合同附件效力附件内容与本合同有冲突的，以附件内容为准第二部分：第三方介入后的修正1.第三方概念界定1.1第三方是指在合同履行过程中，由甲乙双方邀请或指定的，为合同履行提供咨询、监理、检验、鉴定等服务，或者参与合同争议解决的独立法人、自然人或其他组织。2.第三方介入范围2.1第三方介入范围包括但不限于工程咨询、施工监理、质量检验、工程鉴定、争议调解等。3.第三方选择与指定3.1第三方由甲乙双方共同协商确定，必要时可由甲方或乙方单独指定。3.2第三方应具备相应的资质和条件，能够独立承担法律责任。4.第三方责任限额4.1第三方的责任限额由甲乙双方在合同中约定，并在第三方介入协议中明确。4.2第三方责任限额应根据第三方的职责、服务范围和可能承担的风险等因素确定。5.第三方责权利5.1第三方有权根据合同约定和职责要求，对工程进行咨询、监理、检验、鉴定等。5.2第三方有权要求甲乙双方提供必要的信息和资料，以履行其职责。5.3第三方在履行职责过程中，应维护甲乙双方的合法权益。6.第三方与其他各方的划分说明6.1第三方与甲方的关系：第三方作为甲方指定的服务机构，应服从甲方的管理，接受甲方的监督。6.2第三方与乙方的关系：第三方作为乙方合作的服务机构，应配合乙方的施工，共同确保工程质量和进度。6.3第三方与合同履行中其他相关方的关系：第三方应与其他相关方保持沟通和协调，共同推进工程进展。7.第三方介入程序7.1第三方介入前，甲乙双方应签订第三方介入协议，明确第三方的职责、权利、义务和责任限额。7.2第三方介入后，甲乙双方应将第三方纳入工程管理体系，确保第三方在合同履行过程中的有效参与。7.3第三方介入过程中，甲乙双方应定期召开会议，讨论和解决工程实施过程中出现的问题。8.第三方介入费用8.1第三方介入费用由甲乙双方在合同中约定，并在第三方介入协议中明确。8.2第三方介入费用包括但不限于咨询费、监理费、检验费、鉴定费等。8.3第三方介入费用应在合同约定的支付方式下支付。9.第三方介入争议解决9.1第三方介入过程中如发生争议，甲乙双方应协商解决。9.2协商不成的，可依法向合同签订地人民法院提起诉讼。10.第三方介入合同变更10.1第三方介入期间，如因工程需要，甲乙双方可协商变更第三方介入协议。10.2第三方介入协议的变更，应经甲乙双方签字盖章后生效。11.第三方介入终止11.2第三方介入终止后，甲乙双方应按照合同约定进行工程移交和结算。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：施工进度计划表详细要求：包括工程进度时间节点、各阶段工程量、质量目标、安全措施等。说明：施工进度计划表是乙方施工的指导文件，应详细、具体，便于甲方监督和第三方评估。2.附件二：工程量清单详细要求：详细列出各项工程量，包括挖方、填方、土方运输等，并标明单位、单价和总价。说明：工程量清单是工程款结算的依据，应准确无误，便于甲乙双方进行财务结算。3.附件三：其他相关费用明细详细要求：列出所有可能发生的其他费用，如运输费、临时设施费、安全文明施工费等，并注明费用标准和支付方式。说明：其他相关费用明细是工程总费用的组成部分，应详细列出，便于甲乙双方了解和结算。4.附件四：付款账户信息详细