2024年度建设工程合同履约保险与风险转移协议2篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度建设工程合同履约保险与风险转移协议本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方法定代表人1.3合同双方地址1.4合同双方联系方式2.保险范围与责任2.1保险范围2.2保险责任2.3除外责任3.保险金额与保费3.1保险金额3.2保费计算3.3保费支付4.保险期限与生效日期4.1保险期限4.2生效日期5.保险合同解除与终止5.1合同解除条件5.2合同终止条件6.保险事故处理6.1保险事故报告6.2保险理赔流程6.3理赔期限7.风险转移与分担7.1风险转移原则7.2风险分担比例8.合同履行与监督8.1合同履行义务8.2监督机制9.违约责任与争议解决9.1违约责任9.2争议解决方式10.合同生效、变更与解除10.1合同生效条件10.2合同变更程序10.3合同解除程序11.通知与送达11.1通知方式11.2送达地址12.保密条款12.1保密内容12.2保密期限13.合同附件13.1附件清单13.2附件内容14.其他约定事项14.1其他约定事项一14.2其他约定事项二14.3其他约定事项三第一部分：合同如下：第一条合同双方基本信息1.1合同双方名称（1）甲方：[甲方全称]（2）乙方：[乙方全称]1.2合同双方法定代表人（1）甲方法定代表人：[甲方法定代表人姓名]（2）乙方法定代表人：[乙方法定代表人姓名]1.3合同双方地址（1）甲方地址：[甲方详细地址]（2）乙方地址：[乙方详细地址]1.4合同双方联系方式（1）甲方联系方式：[甲方联系电话、电子邮箱等]（2）乙方联系方式：[乙方联系电话、电子邮箱等]第二条保险范围与责任2.1保险范围（1）工程主体结构质量保证保险（2）工程延期保险（3）工程意外伤害保险（4）工程一切险2.2保险责任（1）因工程质量问题导致的损失赔偿（2）因工程延期导致的损失赔偿（3）因工程意外伤害导致的损失赔偿（4）因自然灾害、意外事故等导致的工程损失赔偿2.3除外责任（1）因甲方原因导致的损失（2）因不可抗力因素导致的损失（3）因合同约定以外的责任第三条保险金额与保费3.1保险金额（1）工程主体结构质量保证保险：[保险金额]（2）工程延期保险：[保险金额]（3）工程意外伤害保险：[保险金额]（4）工程一切险：[保险金额]3.2保费计算（1）工程主体结构质量保证保险：[保费计算公式]（2）工程延期保险：[保费计算公式]（3）工程意外伤害保险：[保费计算公式]（4）工程一切险：[保费计算公式]3.3保费支付（1）甲方应在合同生效后[支付时间]内支付全部保费（2）保费支付方式：[支付方式]第四条保险期限与生效日期4.1保险期限（1）工程主体结构质量保证保险：[保险期限]（2）工程延期保险：[保险期限]（3）工程意外伤害保险：[保险期限]（4）工程一切险：[保险期限]4.2生效日期（1）保险合同自甲方支付全部保费之日起生效（2）保险合同生效日期：[生效日期]第五条保险合同解除与终止5.1合同解除条件（1）甲方在合同履行过程中严重违约（2）乙方在合同履行过程中严重违约（3）因不可抗力导致合同无法履行5.2合同终止条件（1）保险期限届满（2）保险事故已得到妥善处理（3）合同双方协商一致解除合同第六条保险事故处理6.1保险事故报告（1）保险事故发生后，甲方应在[报告时间]内向乙方报告（2）报告内容包括：事故发生的时间、地点、原因、损失情况等6.2保险理赔流程（1）乙方收到报告后，应在[理赔期限]内进行调查核实（2）经调查核实，如属保险责任范围，乙方应在[理赔期限]内支付赔偿金6.3理赔期限（1）保险事故发生后，甲方应在[理赔期限]内向乙方提出索赔（2）乙方应在[理赔期限]内完成理赔工作第七条风险转移与分担7.1风险转移原则（1）在保险期限内，因保险责任范围内的事故导致的损失，由保险公司承担赔偿责任（2）因保险责任范围外的事故导致的损失，由甲方自行承担7.2风险分担比例（1）工程主体结构质量保证保险：[风险分担比例]（2）工程延期保险：[风险分担比例]（3）工程意外伤害保险：[风险分担比例]（4）工程一切险：[风险分担比例]第八条合同履行与监督8.1合同履行义务（1）甲方应按照工程进度向乙方提供相关资料，确保乙方能够及时了解工程情况。（2）乙方应按照合同约定提供保险服务，确保保险责任范围内的损失得到及时赔偿。8.2监督机制（1）甲方有权对乙方履行合同情况进行监督，乙方应积极配合。（2）监督方式包括但不限于现场检查、资料审查、定期汇报等。第九条违约责任与争议解决9.1违约责任（1）任何一方违反合同约定，应承担相应的违约责任。（2）违约责任包括但不限于赔偿对方损失、支付违约金等。9.2争议解决方式（1）合同双方发生争议，应通过友好协商解决。（2）协商不成的，可提交仲裁委员会仲裁或依法向人民法院起诉。第十条合同生效、变更与解除10.1合同生效条件（1）合同双方签署并盖章后生效。（2）合同经双方法定代表人或授权代表签字后生效。10.2合同变更程序（1）合同变更需经双方协商一致。（2）合同变更应以书面形式进行，并经双方签字盖章后生效。10.3合同解除程序（1）合同解除需经双方协商一致。（2）合同解除应以书面形式进行，并经双方签字盖章后生效。第十一条通知与送达11.1通知方式（1）通知应以书面形式进行，包括但不限于信函、传真、电子邮件等。（2）通知应送达至对方约定的地址。11.2送达地址（1）甲方送达地址：[甲方详细地址]（2）乙方送达地址：[乙方详细地址]第十二条保密条款12.1保密内容（1）合同内容、双方商业秘密、技术秘密等。（2）在合同履行过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密等。12.2保密期限（1）自合同签订之日起至合同终止后[保密期限]年。第十三条合同附件13.1附件清单（1）工程图纸（2）工程预算（3）工程进度计划（4）其他相关文件13.2附件内容（1）附件内容应与合同一致，作为合同的有效组成部分。（2）附件内容的变更，需经双方协商一致，并以书面形式进行。第十四条其他约定事项14.1其他约定事项一（1）本合同未尽事宜，由双方另行协商解决。14.2其他约定事项二（1）本合同未尽事宜，参照相关法律法规执行。14.3其他约定事项三（1）本合同自双方签字盖章之日起生效，一式两份，双方各执一份。第二部分：第三方介入后的修正第十五条第三方介入概述15.1定义（1）“第三方”是指在合同履行过程中，经甲乙双方同意，介入合同关系，提供专业服务或协助的独立实体。（2）第三方不包括合同双方及其关联公司、员工或代理人。15.2第三方介入类型（1）中介方：为甲乙双方提供信息匹配、协调沟通等中介服务。（2）咨询方：为甲乙双方提供专业咨询意见或技术支持。（3）监理方：对合同执行过程进行监督管理，确保工程质量、进度和安全。（4）评估方：对工程进度、质量、成本等进行评估。第十六条甲乙方介入第三方时的额外条款16.1甲方法定代表人或授权代表在第三方介入时，需签署书面协议，明确第三方责任。16.2乙方应在合同中约定第三方介入的具体条款，包括第三方资质要求、服务内容、费用支付等。（1）具备相应的专业资质和经验。（2）遵守国家法律法规及行业规范。（3）具备独立承担法律责任的能力。第十七条第三方责任限额（1）第三方介入类型及服务内容。（2）合同金额及风险程度。（3）第三方自身承担的责任能力。17.2第三方责任限额应在合同中明确约定，包括：（1）第三方在合同履行过程中，因自身原因造成的损失，其责任限额。（2）第三方在合同履行过程中，因第三方责任造成的损失，其责任限额。第十八条第三方与其他各方的责权利划分18.1第三方与甲方的关系：（1）第三方应按照合同约定，为甲方提供服务。（2）甲方有权要求第三方按照合同约定履行职责。（3）甲方有权对第三方的工作进行监督，并提出改进意见。18.2第三方与乙方的关系：（1）第三方应按照合同约定，为乙方提供服务。（2）乙方有权要求第三方按照合同约定履行职责。（3）乙方有权对第三方的工作进行监督，并提出改进意见。18.3第三方与其他各方的关系：（1）第三方应遵守国家法律法规及行业规范，不得损害甲乙双方的合法权益。（2）第三方在合同履行过程中，应与甲乙双方保持密切沟通，及时反馈工作进展。（3）第三方在合同履行过程中，如发现甲乙双方存在争议，应及时报告，协助解决。第十九条第三方介入后的合同变更19.1第三方介入后，甲乙双方可根据实际情况，对合同进行适当变更，包括但不限于服务内容、费用支付等。19.2合同变更需经甲乙双方及第三方协商一致，并以书面形式进行。第二十条第三方介入后的争议解决20.1第三方介入后，如甲乙双方或第三方之间发生争议，应通过友好协商解决。20.2协商不成的，可提交仲裁委员会仲裁或依法向人民法院起诉。第二十一条第三方介入后的合同解除21.1第三方介入后，如甲乙双方或第三方违反合同约定，导致合同无法履行，任何一方有权解除合同。21.2合同解除需以书面形式进行，并经甲乙双方及第三方签字盖章后生效。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：工程图纸详细要求：包含工程设计的详细图纸，包括结构、电气、给排水等各专业图纸，以及相关技术参数、设计说明等。附件说明：工程图纸是工程实施的基础，应确保图纸的准确性、完整性和可操作性。2.附件二：工程预算详细要求：包含工程各项费用预算，包括材料、人工、机械、管理费等，并附有详细的计算方法和依据。附件说明：工程预算是工程成本控制的重要依据，应确保预算的合理性、准确性和可执行性。3.附件三：工程进度计划详细要求：包含工程各阶段的起止时间、关键节点、施工顺序等，并附有相应的进度控制措施。附件说明：工程进度计划是确保工程按期完成的重要手段，应确保计划的科学性、合理性和可操作性。4.附件四：工程合同详细要求：包含合同双方的基本信息、合同标的、工程范围、质量标准、工期、付款方式、违约责任等。附件说明：工程合同是甲乙双方权利义务的依据，应确保合同的合法性和有效性。5.附件五：工程保险单详细要求：包含保险公司的名称、保险金额、保险期限、保险责任、保险费等。附件说明：工程保险单是保险合同的有效凭证，应确保保险单的完整性和有效性。6.附件六：工程验收报告详细要求：包含工程验收的时间、地点、参加人员、验收结果、存在的问题及整改措施等。附件说明：工程验收报告是工程交付使用的重要依据，应确保报告的客观性、真实性和完整性。7.附件七：工程结算报告详细要求：包含工程结算的时间、地点、参加人员、结算依据、结算金额等。附件说明：工程结算报告是工程款项支付的重要依据，应确保结算的准确性、合理性和完整性。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：甲方未按合同约定支付工程款。责任认定：甲方应支付违约金，并承担因延迟付款导致的损失。2.违约行为：乙方未按合同约定完成工程。责任认定：乙方应承担违约责任，并赔偿甲方因此遭受的损失。3.违约行为：甲方或乙方未按合同约定履行验收义务。责任认定：违约方应承担违约责任，并赔偿对方因此遭受的损失。4.违约行为：甲方或乙方未按合同约定履行保密义务。责任认定：违约方应承担违约责任，并赔偿对方因此遭受的损失。5.违约行为：甲方或乙方未按合同约定履行保修义务。责任认定：违约方应承担违约责任，并赔偿对方因此遭受的损失。6.违约行为：甲方或乙方未按合同约定履行合同解除程序。责任认定：违约方应承担违约责任，并赔偿对方因此遭受的损失。全文完。2024年度建设工程合同履约保险与风险转移协议2本合同目录一览1.定义与解释1.1定义1.2解释2.合同双方2.1甲方2.2乙方3.保险范围3.1保险标的3.2保险责任3.3除外责任4.保险金额4.1保险金额的确定4.2保险金额的调整5.保险费5.1保险费的支付方式5.2保险费的缴纳期限5.3保险费的计算方法6.保险期间6.1保险期间的起始与终止6.2保险期间的延长与缩短7.保险金的赔偿7.1保险金赔偿的条件7.2保险金赔偿的程序7.3保险金赔偿的金额8.风险转移8.1风险转移的范围8.2风险转移的责任8.3风险转移的义务9.争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决机构9.3争议解决程序10.违约责任10.1违约行为的认定10.2违约责任的承担10.3违约责任的赔偿11.不可抗力11.1不可抗力的认定11.2不可抗力的免责11.3不可抗力的通知12.合同的生效、变更与终止12.1合同的生效12.2合同的变更12.3合同的终止13.合同的解除13.1合同解除的条件13.2合同解除的程序13.3合同解除的后果14.其他约定14.1通知与送达14.2附件与补充14.3合同解释与适用法律第一部分：合同如下：1.定义与解释1.1定义1.1.1“本合同”指《2024年度建设工程合同履约保险与风险转移协议》。1.1.2“甲方”指委托进行工程建设的单位或个人。1.1.3“乙方”指承担保险责任并提供风险转移服务的保险公司。1.1.4“保险标的”指甲方在建设工程中的合同履约责任及相关风险。1.1.5“保险责任”指乙方根据本合同约定，对保险标的在保险期间内发生的保险事故承担赔偿责任。1.1.6“除外责任”指本合同中约定的不属于保险责任范围的事项。1.2解释1.2.1本合同中的解释以合同原文为准。1.2.2乙方对本合同的解释具有最终解释权。2.合同双方2.1甲方2.1.1甲方全称：__________________2.1.2甲方住所：__________________2.1.3甲方法定代表人：__________________2.2乙方2.2.1乙方全称：__________________2.2.2乙方住所：__________________2.2.3乙方法定代表人：__________________3.保险范围3.1保险标的3.1.1保险标的为甲方在建设工程中的合同履约责任。3.1.2保险标的包括但不限于：合同约定的工程范围、工程进度、工程质量、工程款支付等。3.2保险责任（1）不可抗力；（2）合同违约；（3）第三方责任；（4）其他导致保险标的损失的原因。3.3除外责任（1）甲方自身原因造成的损失；（2）乙方故意或重大过失造成的损失；（3）战争、军事冲突、恐怖活动、罢工、暴动等；（4）法律法规禁止或限制的事项。4.保险金额4.1保险金额的确定4.1.1保险金额由甲方根据工程项目的实际情况确定，并经乙方同意。4.1.2保险金额应不低于甲方在建设工程中的合同履约责任。4.2保险金额的调整4.2.1在保险期间内，如保险金额发生变化，甲方应及时通知乙方，并按约定调整保险费。5.保险费5.1保险费的支付方式5.1.1保险费应按照本合同约定的金额一次性支付。5.1.2甲方应在本合同生效之日起10日内支付全部保险费。5.2保险费的缴纳期限5.2.1保险费缴纳期限为保险期间开始前。5.3保险费的计算方法5.3.1保险费的计算方法按乙方提供的保险费率表执行。6.保险期间6.1保险期间的起始与终止6.1.1保险期间自保险费缴纳之日起开始，至保险标的合同履行完毕之日止。6.1.2保险期间最长不超过建设工程合同约定的工期。6.2保险期间的延长与缩短6.2.1保险期间可经双方协商一致后延长或缩短。6.2.2延长或缩短保险期间时，应按约定调整保险费。7.保险金的赔偿7.1保险金赔偿的条件7.1.1保险标的在保险期间内发生保险事故，且符合本合同约定的保险责任。7.2保险金赔偿的程序7.2.1甲方应在保险事故发生后10日内向乙方提出赔偿请求。7.2.2乙方应在收到赔偿请求后30日内进行审核，并确定赔偿金额。7.3保险金赔偿的金额7.3.1保险金赔偿金额根据实际损失和本合同约定的保险责任确定。7.3.2保险金赔偿金额不得超过保险金额。8.风险转移8.1风险转移的范围8.1.1本合同约定乙方承担的保险责任范围内的风险，甲方同意转移给乙方。8.1.2风险转移包括但不限于工程延误、成本增加、工程质量问题等。8.2风险转移的责任8.2.1甲方应按照合同约定，将风险转移给乙方，并确保乙方能够有效承担风险。8.2.2乙方在承担风险过程中，应采取必要措施，减轻或避免损失。8.3风险转移的义务8.3.1甲方应向乙方提供有关工程项目的所有信息，包括设计、施工、材料等。8.3.2甲方应协助乙方进行风险评估和风险管理。9.争议解决9.1争议解决方式9.1.1双方应友好协商解决本合同产生的争议。9.1.2若协商不成，任何一方均有权将争议提交至合同约定的仲裁机构仲裁。9.2争议解决机构9.2.1争议解决机构为____________________。9.3争议解决程序9.3.1仲裁程序按照《中华人民共和国仲裁法》及相关仲裁规则进行。10.违约责任10.1违约行为的认定10.1.1甲方未按时支付保险费的，视为违约。10.1.2乙方未按约定承担保险责任的，视为违约。10.2违约责任的承担10.2.1违约方应承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。10.3违约责任的赔偿10.3.1违约赔偿金额由双方协商确定，协商不成的，由仲裁机构或法院判决。11.不可抗力11.1不可抗力的认定11.1.1不可抗力指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。11.2不可抗力的免责11.2.1发生不可抗力事件时，双方均免除合同约定的责任。11.3不可抗力的通知11.3.1发生不可抗力事件时，受影响方应在3日内通知对方，并提供相关证明。12.合同的生效、变更与终止12.1合同的生效12.1.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。12.2合同的变更12.2.1合同的任何变更需经双方书面同意。12.3合同的终止12.3.1合同期满或双方协商一致终止本合同时，本合同终止。13.合同的解除13.1合同解除的条件13.1.1发生不可抗力事件，经双方协商一致解除合同。13.1.2一方严重违约，另一方有权解除合同。13.2合同解除的程序13.2.1解除合同需以书面形式通知对方。13.3合同解除的后果13.3.1合同解除后，双方应按照约定处理善后事宜。14.其他约定14.1通知与送达14.1.1通知应以书面形式发送，自发出之日起生效。14.2附件与补充14.2.1本合同附件与本合同具有同等法律效力。14.3合同解释与适用法律14.3.1本合同解释以中华人民共和国法律为准。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方概念15.1.1本合同所称“第三方”是指非合同双方当事人，因特定目的而介入合同履行过程中的个人、法人或其他组织。15.1.2第三方包括但不限于监理单位、审计机构、评估机构、法律顾问等。15.2第三方介入的条件15.2.1第三方介入需经甲乙双方协商一致，并签订书面协议。15.2.2第三方介入的目的是为了保证合同履行、解决争议或提高合同履行的效率。15.3第三方介入的程序15.3.1甲乙双方应向第三方提供必要的合同文件和相关信息。15.3.2第三方应根据合同约定和自身职责，独立、公正地履行职责。15.4第三方责任15.4.1第三方在合同履行过程中的责任限于其职责范围，且不承担甲乙双方之间的直接责任。15.4.2第三方在履行职责过程中因故意或重大过失造成的损失，由第三方自行承担。15.5第三方责任限额15.5.1第三方责任限额由甲乙双方在合同中约定，并在第三方介入协议中明确。15.5.2第三方责任限额应根据第三方的职责范围、专业能力及可能产生的风险等因素确定。16.甲乙双方责任16.1第三方介入时，甲方和乙方的责任如下：16.1.1甲方应向第三方提供项目相关资料，并确保第三方能够独立履行职责。16.1.2乙方应积极配合第三方工作，并提供必要的协助。16.2第三方与其他各方的划分说明16.2.1第三方与甲方的关系：（1）第三方接受甲方的委托，为甲方提供服务。（2）第三方对甲方负有保密义务。（3）甲方对第三方的工作成果负有验收责任。16.2.2第三方与乙方的关系：（1）第三方接受乙方的委托，为乙方提供服务。（2）第三方对乙方负有保密义务。（3）乙方对第三方的工作成果负有验收责任。16.2.3第三方与合同双方的关系：（1）第三方作为独立第三方，不参与合同双方的争议解决。（2）第三方在履行职责过程中，如发现合同双方存在争议，应及时通知合同双方。（3）第三方不承担合同双方之间的直接责任。17.第三方介入协议的签订17.1第三方介入协议应由甲乙