2024年度大型工程建设项目施工合同6篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度大型工程建设项目施工合同本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方地址1.3合同双方法定代表人1.4合同双方联系方式2.工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程类型2.5工程合同总价3.工程进度及工期3.1工程进度计划3.2工期要求3.3工期延误责任及处理4.工程质量标准及验收4.1质量标准4.2验收程序4.3验收标准4.4质量保证期5.工程款支付及结算5.1工程款支付方式5.2工程款支付进度5.3工程款结算方式5.4逾期付款责任6.材料供应及设备采购6.1材料供应方式6.2材料质量要求6.3设备采购及供应6.4材料及设备验收7.施工安全及环境保护7.1施工安全责任7.2安全生产措施7.3环境保护措施7.4事故处理及责任8.专利、技术秘密及知识产权8.1专利权归属8.2技术秘密保护8.3知识产权保护9.合同变更及解除9.1合同变更条件9.2合同解除条件9.3合同变更及解除的程序10.违约责任10.1违约情形10.2违约责任承担方式10.3违约金的计算及支付11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决程序11.3争议解决地点12.合同生效及终止12.1合同生效条件12.2合同终止条件12.3合同终止后的处理13.其他约定事项13.1不可抗力13.2合同附件13.3合同份数及效力14.合同签署14.1合同签署日期14.2合同签署地点14.3合同签署人第一部分：合同如下：1.合同双方基本信息1.1合同双方名称甲方：X有限公司乙方：X建筑工程公司1.2合同双方地址甲方地址：省市区路号乙方地址：省市区路号1.3合同双方法定代表人甲方法定代表人：乙方法定代表人：1.4合同双方联系方式2.工程概况2.1工程名称市区住宅小区建设项目2.2工程地点市区路号2.3工程规模总建筑面积约万平方米，包含住宅、商业、地下车库等配套设施。2.4工程类型住宅及商业综合体2.5工程合同总价合同总价为人民币壹拾亿元整（￥100,000,000.00元）3.工程进度及工期3.1工程进度计划工程分为四个阶段：基础施工、主体结构、装饰装修、竣工验收。3.2工期要求基础施工：120天主体结构：180天装饰装修：120天竣工验收：30天3.3工期延误责任及处理如因乙方原因导致工期延误，每延误一天，乙方应向甲方支付合同总价的0.1%作为违约金。4.工程质量标准及验收4.1质量标准严格按照国家标准、行业标准和设计要求执行。4.2验收程序工程分阶段验收，每个阶段完成后进行验收。4.3验收标准符合国家及行业质量验收标准。4.4质量保证期工程竣工后，质量保证期为两年。5.工程款支付及结算5.1工程款支付方式按工程进度分期支付，每阶段完成后支付该阶段合同价的30%。5.2工程款支付进度第一阶段：基础施工完成后支付第二阶段：主体结构完成后支付第三阶段：装饰装修完成后支付第四阶段：竣工验收合格后支付5.3工程款结算方式按工程进度及验收结果进行结算。5.4逾期付款责任如甲方逾期付款，每逾期一天，甲方应向乙方支付合同总价的0.05%作为违约金。6.材料供应及设备采购6.1材料供应方式甲方负责提供工程所需的主要材料，乙方负责其他材料的采购。6.2材料质量要求所有材料必须符合国家及行业质量标准。6.3设备采购及供应甲方提供设备清单，乙方负责设备采购及供应。6.4材料及设备验收材料及设备到货后，双方共同进行验收。7.施工安全及环境保护7.1施工安全责任乙方负责施工现场的安全管理，确保施工安全。7.2安全生产措施制定安全生产措施，定期进行安全检查。7.3环境保护措施遵守国家环境保护法规，采取有效措施保护环境。7.4事故处理及责任发生安全事故，乙方应立即采取措施处理，并承担相应责任。8.专利、技术秘密及知识产权8.1专利权归属合同执行期间，甲方提供的专利技术成果归甲方所有。乙方在合同执行过程中产生的专利技术成果归乙方所有。8.2技术秘密保护双方对本合同涉及的技术秘密负有保密义务，未经对方同意，不得向任何第三方泄露。8.3知识产权保护双方应共同保护合同涉及的知识产权，未经对方同意，不得侵犯对方的知识产权。9.合同变更及解除9.1合同变更条件经双方协商一致，可对合同内容进行变更。9.2合同解除条件（1）一方违约，经催告后仍未纠正；（2）发生不可抗力，导致合同无法履行；（3）合同约定的解除条件成就。9.3合同变更及解除的程序变更或解除合同，应书面通知对方，并经双方签字确认。10.违约责任10.1违约情形（1）一方未按时履行合同约定的义务；（2）一方提供虚假资料或隐瞒事实；（3）一方违反保密义务；（4）一方违反知识产权保护义务。10.2违约责任承担方式违约方应承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。10.3违约金的计算及支付违约金按合同总价的1%计算，违约方应在违约之日起10日内支付。11.争议解决11.1争议解决方式发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，提交合同签订地人民法院诉讼解决。11.2争议解决程序提交诉讼前，双方应书面通知对方，明确争议事项。11.3争议解决地点合同签订地为争议解决地点。12.合同生效及终止12.1合同生效条件合同自双方签字盖章之日起生效。12.2合同终止条件合同履行完毕或双方协商一致解除合同。12.3合同终止后的处理合同终止后，双方应按照约定处理未了事项，并相互结算。13.其他约定事项13.1不可抗力因不可抗力导致合同无法履行，双方互不承担责任。13.2合同附件本合同附件包括但不限于：工程图纸、设备清单、材料清单、验收报告等。13.3合同份数及效力本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份，具有同等法律效力。14.合同签署14.1合同签署日期合同签署日期为年月日。14.2合同签署地点合同签署地点为省市区路号。14.3合同签署人甲方代表：（签字）乙方代表：（签字）第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方定义本合同中所述的第三方，是指除甲乙双方以外的，参与合同履行过程中的中介机构、监理单位、设计单位、检测机构、保险机构等，其目的是协助甲乙双方完成合同约定的各项任务。15.2第三方介入方式1.中介服务：提供合同履行过程中的协调、沟通、咨询服务。2.监理服务：对工程进度、质量、安全等方面进行监督和管理。3.设计服务：提供工程设计方案和技术支持。4.检测服务：对工程材料、设备等进行检测，确保其符合合同要求。5.保险服务：提供工程相关的保险保障。16.第三方责任限额16.1责任限额定义本合同中所述的责任限额，是指第三方在履行合同过程中，因自身原因造成的损失，其应承担的最高赔偿责任。16.2责任限额确定1.第三方服务性质及收费标准；2.第三方在合同履行中的职责范围；3.相关法律法规及行业标准。16.3责任限额条款1.第三方应承担的责任范围；2.第三方责任限额的具体金额；3.第三方责任限额的支付方式。17.第三方权利义务17.1第三方权利1.第三方有权要求甲方和乙方按照合同约定提供必要的资料和条件；2.第三方有权对甲乙双方的行为进行监督和检查；3.第三方有权要求甲乙双方履行合同约定的义务。17.2第三方义务1.第三方应按照合同约定提供专业、高效的服务；2.第三方应保守甲乙双方的商业秘密和技术秘密；3.第三方应按照法律法规和行业标准履行职责。18.第三方与其他各方的关系18.1第三方与甲方的关系第三方应服从甲方的管理，甲方对第三方的行为有监督和指导的权利。18.2第三方与乙方的关系第三方应服从乙方的管理，乙方对第三方的行为有监督和指导的权利。18.3第三方与其他各方的关系第三方与其他各方之间的关系由合同约定，各方应相互配合，共同完成合同约定的任务。19.第三方介入后的合同变更19.1变更条件当第三方介入时，如需变更合同内容，双方应协商一致。19.2变更程序变更合同内容，应书面通知甲乙双方，并经双方签字确认。20.第三方介入后的争议解决20.1争议解决方式第三方介入后的争议解决方式，仍按本合同第11.1条约定执行。20.2争议解决程序第三方介入后的争议解决程序，仍按本合同第11.2条约定执行。20.3第三方责任争议第三方责任争议，由第三方自行解决；如无法解决，提交争议解决地点人民法院诉讼解决。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.工程图纸详细要求：包含项目总体布局、结构设计、电气设计、给排水设计等图纸，需符合国家及行业标准。说明：图纸需清晰、完整，为施工提供准确依据。2.设备清单详细要求：列出项目所需的设备名称、型号、规格、数量等信息。3.材料清单详细要求：列出项目所需材料名称、型号、规格、数量、产地等信息。说明：材料清单为材料采购和验收提供依据。4.施工组织设计详细要求：包括施工方案、进度计划、质量保证措施、安全生产措施等。说明：施工组织设计为施工过程中的各项管理工作提供指导。5.验收报告详细要求：包括工程验收时间、验收人员、验收结果、存在问题及整改措施等。说明：验收报告为工程验收合格提供依据。6.工程进度报告详细要求：包括工程进度、已完成工程量、存在问题及解决措施等。7.质量检验报告详细要求：包括材料、设备、施工质量检验结果、不合格项整改情况等。说明：质量检验报告为工程质量保证提供依据。8.安全生产记录详细要求：包括安全生产事故、隐患排查治理、安全生产培训等记录。说明：安全生产记录为安全生产管理提供依据。9.环境保护记录详细要求：包括环境保护设施、污染物排放、环境监测等记录。说明：环境保护记录为环境保护管理提供依据。10.付款凭证详细要求：包括工程款支付时间、支付金额、支付方式等。说明：付款凭证为工程款支付和结算提供依据。11.合同变更协议详细要求：包括变更内容、变更原因、变更日期等。说明：合同变更协议为合同变更提供依据。12.违约责任协议详细要求：包括违约行为、违约责任、违约金等。说明：违约责任协议为违约责任认定和追究提供依据。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：（1）甲方未按时支付工程款；（2）乙方未按合同约定完成工程；（3）第三方未按合同约定提供服务；（4）任何一方未按合同约定履行保密义务；（5）任何一方违反知识产权保护义务。2.责任认定标准：（1）甲方未按时支付工程款，每逾期一天，向乙方支付合同总价的0.05%作为违约金；（2）乙方未按合同约定完成工程，每延误一天，向甲方支付合同总价的0.1%作为违约金；（3）第三方未按合同约定提供服务，每延误一天，向受影响的甲方或乙方支付合同总价的0.05%作为违约金；（4）任何一方未按合同约定履行保密义务，泄露商业秘密或技术秘密，承担相应的法律责任；（5）任何一方违反知识产权保护义务，侵犯对方知识产权，承担相应的法律责任。示例说明：1.甲方未按时支付工程款，逾期10天，应向乙方支付违约金：0.05%×10×100,000,000元=50万元。全文完。2024年度大型工程建设项目施工合同1本合同目录一览第一条合同双方基本信息1.1项目名称1.2施工单位名称1.3建设单位名称1.4项目地点1.5项目规模1.6项目工期第二条合同签订依据2.1国家相关法律法规2.2地方政府相关规定2.3行业标准规范2.4相关政策文件第三条项目概况3.1项目描述3.2设计要求3.3施工范围3.4施工内容3.5施工质量要求第四条施工进度计划4.1施工阶段划分4.2关键线路安排4.3进度控制措施4.4进度调整机制第五条工程量清单5.1工程量计算方法5.2工程量清单内容5.3工程量清单计量单位5.4工程量清单价格第六条工程款支付6.1支付方式6.2支付比例6.3支付时间节点6.4预付款6.5结算方式6.6逾期付款责任第七条材料供应7.1材料采购方式7.2材料质量标准7.3材料供应责任7.4材料验收程序7.5材料价格调整第八条施工现场管理8.1施工现场布置8.2施工现场安全8.3施工现场环保8.4施工现场秩序8.5施工现场文明施工第九条质量管理9.1质量控制体系9.2质量检验标准9.3质量责任划分9.4质量纠纷处理9.5质量验收程序第十条施工变更10.1变更范围10.2变更程序10.3变更费用10.4变更工期第十一条风险管理11.1风险识别11.2风险评估11.3风险防范措施11.4风险责任承担11.5风险处置程序第十二条违约责任12.1违约行为12.2违约责任承担12.3违约赔偿方式12.4违约纠纷解决第十三条争议解决13.1争议解决方式13.2争议解决程序13.3争议解决地点13.4争议解决期限第十四条合同终止及解除14.1合同终止条件14.2合同解除条件14.3合同终止及解除程序14.4合同终止及解除后的处理第一部分：合同如下：第一条合同双方基本信息1.1项目名称：2024年度大型工程建设项目1.2施工单位名称：建筑施工有限公司1.3建设单位名称：房地产开发有限公司1.4项目地点：市区街道1.5项目规模：总建筑面积万平方米，包括住宅、商业、地下车库等1.6项目工期：自合同签订之日起至年月日止第二条合同签订依据2.1《中华人民共和国建筑法》2.2《建筑工程施工许可管理办法》2.3《建筑工程质量管理条例》2.4《建筑工程安全生产管理条例》2.5《建筑工程施工合同示范文本》第三条项目概况3.1项目描述：本工程建设项目主要包括土建、安装、装饰装修等工程内容。3.2设计要求：按照国家现行设计规范和建设单位提供的工程设计图纸执行。3.3施工范围：包括但不限于主体结构、装饰装修、设备安装、室外工程等。3.4施工内容：按照工程设计图纸和施工方案进行施工。3.5施工质量要求：符合国家质量标准，达到优良工程等级。第四条施工进度计划4.1施工阶段划分：分为基础工程、主体结构工程、装饰装修工程、设备安装工程等四个阶段。4.2关键线路安排：确保在关键线路上的施工质量和进度。4.3进度控制措施：制定详细的进度计划，定期检查，及时调整。4.4进度调整机制：如遇特殊情况，需提前一个月向建设单位申请调整进度计划。第五条工程量清单5.1工程量计算方法：按照国家现行工程量计算规则执行。5.2工程量清单内容：包括土建工程、安装工程、装饰装修工程、室外工程等。5.3工程量清单计量单位：按照国家现行计量单位执行。5.4工程量清单价格：根据市场行情和施工难度确定，双方协商一致后确定。第六条工程款支付6.1支付方式：银行转账。6.2支付比例：预付款20%，进度款每月支付一次，竣工结算后支付尾款10%。6.3支付时间节点：根据施工进度计划确定。6.4预付款：合同签订后三天内支付。6.5结算方式：按月结算，次月支付。6.6逾期付款责任：逾期付款每日按未付款金额的千分之五支付违约金。第七条材料供应7.1材料采购方式：施工单位负责材料采购。7.2材料质量标准：符合国家相关质量标准。7.3材料供应责任：施工单位负责材料的质量和供应。7.4材料验收程序：按照国家相关验收标准执行，材料到货后进行验收。7.5材料价格调整：如遇材料价格波动，按市场行情调整。第一部分：合同如下：第八条施工现场管理8.1施工现场布置：按照设计要求和施工组织设计进行布置，确保施工场地合理、安全、整洁。8.2施工现场安全：建立健全安全生产责任制，定期进行安全检查，严格执行安全生产操作规程。8.3施工现场环保：遵守国家环保法规，采取有效措施控制施工过程中的噪声、粉尘、废水等污染。8.4施工现场秩序：保持施工现场秩序，确保人员、材料、设备的合理流动，避免交叉作业带来的安全隐患。第九条质量管理9.1质量控制体系：建立健全质量管理体系，明确质量责任，确保施工质量。9.2质量检验标准：按照国家相关质量标准和设计要求进行检验。9.3质量责任划分：明确施工单位和建设单位在质量方面的责任，确保质量达标。9.4质量纠纷处理：出现质量纠纷时，双方应协商解决，协商不成可依法申请仲裁或提起诉讼。9.5质量验收程序：按照国家相关验收标准和程序进行验收。第十条施工变更10.1变更范围：包括设计变更、工程量变更、施工方案变更等。10.2变更程序：变更前需经双方协商一致，变更后需及时通知相关方。10.3变更费用：变更费用按照实际发生计算，由责任方承担。10.4变更工期：变更工期需经双方协商一致，并相应调整施工进度计划。第十一条风险管理11.1风险识别：对施工过程中可能出现的风险进行识别和评估。11.2风险评估：对识别出的风险进行评估，确定风险等级。11.3风险防范措施：采取有效措施防范和降低风险。11.4风险责任承担：根据风险等级和责任划分，明确风险责任承担方。11.5风险处置程序：出现风险时，按照既定程序进行处置。第十二条违约责任12.1违约行为：包括但不限于未按合同约定履行义务、质量不合格、逾期付款等。12.2违约责任承担：违约方应承担相应的违约责任，包括赔偿损失、支付违约金等。12.3违约赔偿方式：根据实际情况，采取货币赔偿、恢复原状、更换等赔偿方式。12.4违约纠纷解决：违约纠纷解决方式同第九条质量纠纷处理。第十三条争议解决13.1争议解决方式：协商、调解、仲裁或诉讼。13.2争议解决程序：按照相关法律法规和合同约定执行。13.3争议解决地点：在合同签订地或争议发生地。13.4争议解决期限：自争议发生之日起六十日内解决。第十四条合同终止及解除14.1合同终止条件：合同约定的工期结束、项目完成或双方协商一致。14.2合同解除条件：因不可抗力导致合同无法履行或一方违约严重。14.3合同终止及解除程序：按照相关法律法规和合同约定执行。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方介入的定义与范围1.1第三方介入是指在合同履行过程中，为了实现合同目的，经甲乙双方协商一致，引入具有特定专业能力或资质的第三方参与合同的相关活动。1.2第三方介入的范围包括但不限于工程监理、设计优化、质量检测、风险评估、争议解决等。第二条第三方介入的引入与选择2.1第三方介入的引入需由甲乙双方协商一致，并签订第三方服务协议。2.2第三方选择应遵循公开、公平、公正的原则，通过招标、比选等方式确定。2.3第三方应具备与介入活动相关的专业资质和经验。第三条第三方的责权利3.1责任：第三方应按照合同约定和法律法规的要求，履行其职责，对介入活动中的行为承担相应责任。3.2权利：第三方有权要求甲乙双方提供必要的信息和条件，以完成其介入任务。3.3利益：第三方有权按照合同约定收取服务费用。第四条第三方与其他各方的划分说明4.1第三方与甲方的关系：第三方作为甲方服务的提供者，应服从甲方的管理，接受甲方的监督。4.2第三方与乙方的关系：第三方作为乙方服务的接受者，应按照合同约定，配合乙方完成工程任务。4.3第三方与合同其他相关方的关系：第三方应与合同的其他相关方（如设计单位、供应商等）保持沟通，确保介入活动与其他方的活动协调一致。第五条第三方责任限额的明确5.1第三方责任限额应根据第三方服务协议和相关法律法规确定。5.2第三方责任限额包括但不限于：5.1.1直接经济损失：因第三方原因导致的直接经济损失。5.1.2间接经济损失：因第三方原因导致的间接经济损失。5.1.3潜在风险：第三方介入活动中可能产生的潜在风险。5.2.1第三方服务的性质和内容。5.2.2第三方服务的预期效果。5.2.3第三方服务的市场行情。5.2.4相关法律法规的规定。第六条第三方介入活动的监督与管理6.1甲乙双方应共同对第三方介入活动进行监督和管理。6.2第三方介入活动应接受甲乙双方的检查和验收。6.3第三方介入活动过程中出现的问题，应及时沟通解决。第七条第三方介入活动的变更与终止7.1第三方介入活动如需变更，应经甲乙双方协商一致，并签订变更协议。7.2第三方介入活动如需终止，应经甲乙双方协商一致，并签订终止协议。7.3第三方介入活动的变更或终止，不影响原合同其他条款的效力。第八条第三方介入活动的争议解决8.1第三方介入活动中发生的争议，应通过协商解决。8.2协商不成的，可依法申请仲裁或提起诉讼。第九条本合同其他条款的适用9.1本合同中关于第三方介入的附加说明条款，是合同的重要组成部分，与本合同其他条款具有同等法律效力。9.2本合同其他条款的约定，对第三方介入活动具有约束力。第十条本合同附件10.1第三方服务协议10.2第三方责任限额协议第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.工程量清单及价格表详细要求：包括工程量计算依据、计量单位、工程量、单价、总价等。说明：此附件用于明确工程量和价格，作为工程款支付和结算的依据。2.施工进度计划详细要求：包括施工阶段划分、关键线路安排、进度控制措施等。说明：此附件用于明确施工进度，确保工程按期完成。3.施工现场布置图详细要求：包括施工现场平面布局、临时设施布置、材料堆放位置等。说明：此附件用于指导施工现场的布置和管理。4.安全生产管理制度详细要求：包括安全生产责任制、安全操作规程、安全检查制度等。说明：此附件用于确保施工现场的安全生产。5.环境保护措施详细要求：包括噪声、粉尘、废水等污染物的控制措施。说明：此附件用于确保施工过程中的环境保护。6.质量检验报告详细要求：包括质量检验依据、检验结果、不合格项处理等。说明：此附件用于证明工程质量符合要求。7.设计变更通知单详细要求：包括变更原因、变更内容、变更后的工程量和价格等。说明：此附件用于记录和确认设计变更。8.第三方服务协议详细要求：包括第三方服务内容、服务期限、服务费用、责任划分等。说明：此附件用于明确第三方介入活动的具体内容。9.违约责任认定书详细要求：包括违约行为、违约责任认定、赔偿金额等。说明：此附件用于记录和处理违约行为。10.争议解决协议详细要求：包括争议解决方式、争议解决程序、争议解决地点等。说明：此附件用于明确争议解决的相关事宜。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：未按合同约定的时间完成工程。责任认定标准：每延迟一天，按合同约定的违约金比例支付违约金。示例：若合同约定工期为180天，实际完成工期为200天，则每延迟20天，需支付违约金。2.违约行为：工程质量不合格。责任认定标准：根据不合格程度和修复费用，由责任方承担修复费用和违约金。示例：若工程部分不合格，修复费用为10万元，则责任方需承担10万元修复费用及相应的违约金。3.违约行为：逾期付款。责任认定标准：每逾期一天，按未付款金额的千分之五支付违约金。示例：若合同约定支付100万元，实际支付日期为合同约定日期后30天，则需支付违约金。4.违约行为：未按合同约定进行材料采购。责任认定标准：根据材料价格和数量，由责任方承担相应的损失和违约金。示例：若材料价格上涨，责任方需承担价格上涨部分的损失及违约金。5.违约行为：第三方服务不合格。责任认定标准：根据第三方服务协议和法律法规，由责任方承担相应的损失和违约金。示例：若第三方服务导致工程延误，责任方需承担延误造成的损失及违约金。全文完。2024年度大型工程建设项目施工合同2本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方法定代表人1.3合同双方联系方式1.4合同双方地址2.工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程类型2.5工程建设内容3.合同签订依据及目的3.1法律法规3.2政策文件3.3投资主体要求3.4合同签订目的4.工程进度计划4.1工程分期4.2阶段性目标4.3进度安排4.4质量控制要求5.工程质量要求5.1质量标准5.2质量检验方法5.3质量保证措施5.4质量责任6.工程造价及支付方式6.1工程造价构成6.2工程量清单6.3工程付款进度6.4付款方式6.5付款条件7.施工组织设计及实施7.1施工组织设计内容7.2施工方案7.3施工技术措施7.4施工进度管理8.安全生产与文明施工8.1安全生产责任制8.2安全生产措施8.3文明施工要求8.4环境保护措施9.人员配备与管理9.1施工人员资质要求9.2人员培训与考核9.3人员调配与更换9.4人员管理责任10.材料设备供应10.1材料设备质量要求10.2材料设备供应责任10.3材料设备验收程序10.4材料设备保管要求11.工程变更及索赔11.1工程变更程序11.2索赔处理程序11.3工程变更原因11.4索赔条件12.争议解决方式12.1争议解决途径12.2争议解决程序12.3争议解决期限12.4争议解决费用13.合同解除与终止13.1合同解除条件13.2合同终止条件13.3合同解除与终止程序13.4合同解除与终止后的处理14.其他约定事项14.1合同生效条件14.2合同生效日期14.3合同附件14.4合同份数及保管14.5合同变更与补充14.6合同解除与终止通知14.7合同争议解决地点14.8合同签署日期第一部分：合同如下：1.合同双方基本信息1.1合同双方名称甲方：集团有限公司乙方：建筑工程有限公司1.2合同双方法定代表人甲方法定代表人：乙方法定代表人：1.3合同双方联系方式甲方联系人：甲方联系电话方联系人：赵六乙方联系电话：139001390001.4合同双方地址甲方地址：省市区路号乙方地址：省市区路号2.工程概况2.1工程名称2024年度大型住宅建设项目2.2工程地点省市区街道2.3工程规模占地面积：10万平方米总建筑面积：15万平方米2.4工程类型住宅及配套设施2.5工程建设内容包括住宅楼、商业楼、地下车库、绿化景观等。3.合同签订依据及目的3.1法律法规依据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规。3.2政策文件依据省市关于建筑行业的政策文件。3.3投资主体要求甲方为投资主体，负责项目的投资和建设。3.4合同签订目的明确双方在工程建设项目中的权利、义务和责任，确保工程顺利进行。4.工程进度计划4.1工程分期工程分为四个阶段：基础阶段、主体结构阶段、装饰装修阶段、验收交付阶段。4.2阶段性目标每个阶段完成时，达到国家规定的质量标准。4.3进度安排基础阶段：2024年1月1日至2024年3月31日主体结构阶段：2024年4月1日至2024年8月31日装饰装修阶段：2024年9月1日至2024年12月31日验收交付阶段：2025年1月1日至2025年2月28日4.4质量控制要求严格按照国家质量标准进行施工，确保工程质量。5.工程质量要求5.1质量标准达到国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB503002013）。5.2质量检验方法采用国家规定的检验方法，包括外观检查、尺寸测量、材料试验等。5.3质量保证措施建立质量保证体系，定期进行质量检查和验收。5.4质量责任甲方对工程质量承担最终责任，乙方对施工过程中的质量问题承担直接责任。6.工程造价及支付方式6.1工程造价构成包括人工费、材料费、机械使用费、施工管理费、利润等。6.2工程量清单详见附件一：工程量清单。6.3工程付款进度分阶段支付，每个阶段完成后支付相应款项。6.4付款方式银行转账或现金支付。6.5付款条件工程进度达到约定节点，且验收合格。7.施工组织设计及实施7.1施工组织设计内容包括施工方案、施工进度计划、质量保证措施、安全文明施工措施等。7.2施工方案采用流水施工、分段施工、交叉作业等方式，确保工程进度和质量。7.3施工技术措施采用先进施工技术和设备，提高施工效率和质量。7.4施工进度管理建立施工进度管理制度，定期召开进度协调会，确保工程按期完成。8.安全生产与文明施工8.1安全生产责任制甲乙双方共同成立安全生产领导小组，负责安全生产的监督管理。8.2安全生产措施制定安全生产操作规程，定期进行安全教育培训，确保施工人员安全意识。8.3文明施工要求遵守施工现场管理规定，保持场地整洁，减少施工对周边环境的影响。8.4环境保护措施采取有效措施减少施工过程中的噪音、粉尘、废水等污染。9.人员配备与管理9.1施工人员资质要求施工人员需具备相应岗位的资格证书，且经过专业培训。9.2人员培训与考核定期对施工人员进行专业技能和安全知识培训，并进行考核。9.3人员调配与更换根据工程进度和施工需要，合理调配人员，必要时进行人员更换。9.4人员管理责任甲方负责对乙方施工人员的管理和监督，确保人员稳定和施工质量。10.材料设备供应10.1材料设备质量要求所有材料设备必须符合国家质量标准，并经甲方验收合格。10.2材料设备供应责任乙方负责材料设备的采购、供应和管理工作。10.3材料设备验收程序材料设备进场后，由甲方组织验收，合格后方可使用。10.4材料设备保管要求乙方负责材料设备的保管，确保材料设备安全无损。11.工程变更及索赔11.1工程变更程序任何工程变更必须经过甲方同意，并按照变更程序进行。11.2索赔处理程序出现索赔情况，乙方应在规定时间内提出，甲方应在收到索赔后15日内给予答复。11.3工程变更原因因设计变更、地质条件变化、政策调整等原因导致工程变更。11.4索赔条件因不可抗力或甲方原因导致工程延误或损失，乙方有权提出索赔。12.争议解决方式12.1争议解决途径双方应友好协商解决争议，协商不成时，提交仲裁委员会仲裁。12.2争议解决程序仲裁委员会应在收到仲裁申请后30日内组成仲裁庭，进行仲裁。12.3争议解决期限争议解决期限为自争议发生之日起60日内。12.4争议解决费用仲裁费用由败诉方承担，双方另有约定的除外。13.合同解除与终止13.1合同解除条件因不可抗力、甲方违约、乙方严重违约等情况，可解除合同。13.2合同终止条件合同履行完毕或双方协商一致终止合同。13.3合同解除与终止程序合同解除或终止前，双方应协商一致，并书面通知对方。13.4合同解除与终止后的处理合同解除或终止后，双方应按照约定处理剩余工程和款项。14.其他约定事项14.1合同生效条件本合同经双方签字盖章后生效。14.2合同生效日期本合同自2024年1月1日起生效。14.3合同附件附件一：工程量清单附件二：施工组织设计附件三：安全生产责任制14.4合同份数及保管本合同一式四份，甲乙双方各执两份，具有同等法律效力。14.5合同变更与补充本合同如有变更或补充，必须以书面形式进行，并经双方签字盖章。14.6合同解除与终止通知合同解除或终止时，双方应书面通知对方。14.7合同争议解决地点合同争议解决地点为省市仲裁委员会。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入的定义与范围15.1第三方的定义本合同中所称第三方，是指除合同双方以外的，为合同的履行提供专业服务或协助的独立第三方机构或个人。15.2第三方介入的范围第三方的介入范围包括但不限于设计、监理、检测、咨询、融资、保险、仲裁等。16.第三方介入的引入方式16.1引入程序甲方或乙方在必要时，可引入第三方参与合同的履行。引入第三方前，应征得另一方的书面同意。16.2引入条件（1）有利于合同目的的实现；（2）不违反法律法规和政策；（3）不影响合同双方的合法权益。17.第三方的责权利17.1责任第三方应对其提供的服务或协助承担相应的法律责任。17.2权利第三方享有合同中约定的服务费用支付、信息获取等权利。17.3利益第三方在履行合同过程中，应遵循诚实信用原则，维护合同双方的合法权益。18.第三方与其他各方的划分说明18.1第三方与合同双方的关系第三方与合同双方之间为服务或协助关系，第三方不承担合同双方在合同中的直接责任。18.2第三方与合同双方的权利义务第三方应按照合同约定和实际履行情况，向合同双方提供相应的服务或协助，并承担相应的法律责任。18.3第三方与其他第三方的关系若合同中存在多个第三方，各方之间为独立关系，相互之间不承担连带责任。19.第三方的责任限额19.1责任限额的定义本合同中的责任限额是指第三方在履行合同过程中因自身原因造成的损失，其应承担的最高赔偿责任。19.2责任限额的确定责任限额由合同双方在引入第三方时协商确定，并在合同中予以明确。19.3责任限额的调整在合同履行过程中，如因特殊情况导致责任限额需要调整，双方应重新协商并书面确认。20.第三方介入的合同条款变更20.1变更程序合同条款变更需经合同双方和第三方协商一致，并书面确认。20.2变更内容变更内容应包括但不限于第三方介入的具体范围、服务内容、费用支付、责任限额等。20.3变更生效合同条款变更自双方和第三方签字盖章之日起生效。21.第三方介入的合同解除与终止21.1解除条件如第三方违反合同约定或法律法规，导致合同无法履行，合同双方有权解除合同。21.2解除程序合同解除前，合同双方应书面通知第三方，并协商确定解除后的善后事宜。21.3终止条件合同履行完毕或双方协商一致终止合同，第三方介入也随之终止。22.第三方介入的争议解决22.1争议解决途径第三方介入产生的争议，应通过协商解决。22.2争议解决方式协商不成时，提交仲裁委员会仲裁或向人民法院提起诉讼。22.3争议解决费用第三方介入产生的争议解决费用，由责任方承担或按合同约定分担。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：工程量清单详细列出工程项目的名称、规格、数量、单价和总价，作为工程造价的依据。2.附件二：施工组织设计包括施工方案、施工进度计划、质量保证措施、安全文明施工措施等。3.附件三：安全生产责任制明确甲方、乙方以及第三方在安全生产中的责任和义务。4.附件四：材料设备供应清单详细列出所需材料设备的名称、规格、数量、供应商信息等。5.附件五：人员配备表列出施工人员、管理人员、技术人员等人员的姓名、职务、资质等。6.附件六：质量检验报告记录工程项目的质量检验结果，包括材料、设备、施工过程等。7.附件七：工程变更记录记录工程项目在施工过程中发生的变更，包括变更原因、变更内容、变更金额等。8.附件八：争议解决协议记录合同双方在发生争议时达成的协议，包括解决方式、责任承担等。9.附件九：第三方介入协议明确第三方介入的具体内容、服务范围、费用支付等。10.附件十：合同履行情况报告记录合同履行过程中的各项情况，包括进度、质量、安全等。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：甲方未按时支付工程款项责任认定标准：甲方应在合同约定的付款期限内支付工程款项，逾期支付按合同约定支付滞纳金。示例说明：若甲方应在2024年2月1日前支付100万元工程款项，但实际支付时间为2024年3月1日，则甲方应支付100万元工程款项及相应滞纳金。2.违约行为：乙方未按时完成工程进度责任认定标准：乙方应在合同约定的工程进度内完成施工，逾期完成按合同约定支付违约金。示例说明：若乙方应在2024年8月31日前完成主体结构施工，但实际完成时间为2024年9月15日，则乙方应支付违约金。3.违约行为：第三方提供的服务不符合合同约定责任认定标准：第三方提供的服务不符合合同约定，甲方或乙方有权要求第三方承担违约责任。示例说明：若第三方提供的监理服务未达到合同约定的标准，甲方或乙方有权要求第三方赔偿损失。4.违约行为：合同一方未履行合同约定的保密义务责任认定标准：合同一方泄露合同内容或相关商业秘密，应承担违约责任。示例说明：若甲方在合同履行过程中泄露了乙方商业秘密，乙方有权要求甲方承担违约责任。5.违约行为：合同一方未履行合同约定的通知义务责任认定标准：合同一方未在规定时间内履行通知义务，导致另一方遭受损失的，应承担违约责任。示例说明：若乙方在发现施工过程中存在安全隐患时未及时通知甲方，导致甲方遭受损失，乙方应承担违约责任。全文完。2024年度大型工程建设项目施工合同3本合同目录一览1.项目概况1.1项目名称1.2项目地点1.3项目规模1.4项目类型1.5项目工期2.发包人2.1发包人名称2.2发包人地址2.3发包人法定代表人3.承包人3.1承包人名称3.2承包人地址3.3承包人法定代表人4.合同双方的权利和义务4.1发包人的权利和义务4.2承包人的权利和义务5.工程范围及质量要求5.1工程范围5.2工程质量要求6.工程进度6.1工程进度计划6.2进度调整7.合同价款及支付方式7.1合同价款7.2支付方式7.3支付时间8.风险承担8.1发包人承担的风险8.2承包人承担的风险9.保险9.1发包人投保9.2承包人投保10.竣工验收10.1竣工验收标准10.2验收程序10.3验收时间11.保修11.1保修期限11.2保修责任12.违约责任12.1发包人违约责任12.2承包人违约责任13.合同解除13.1合同解除条件13.2合同解除程序14.争议解决14.1争议解决方式14.2争议解决机构第一部分：合同如下：1.项目概况1.1项目名称：2024年度大型工程建设项目1.2项目地点：市区街道1.3项目规模：占地面积平方米，建筑面积平方米1.4项目类型：住宅及配套设施工程1.5项目工期：自合同签订之日起至2025年12月31日止2.发包人2.1发包人名称：房地产开发有限公司2.2发包人地址：市区街道号2.3发包人法定代表人：3.承包人3.1承包人名称：建筑工程有限公司3.2承包人地址：市区街道号3.3承包人法定代表人：4.合同双方的权利和义务4.1发包人的权利和义务4.1.1发包人负责提供施工场地、施工图纸及施工所需的相关资料。4.1.2发包人负责按时支付工程进度款。4.1.3发包人负责监督工程质量，确保工程按约定质量标准完成。4.2承包人的权利和义务4.2.1承包人负责按照施工图纸和工程进度计划进行施工。4.2.2承包人负责保证工程质量，按约定质量标准完成工程。4.2.3承包人负责按时完成工程，不得擅自变更工期。5.工程范围及质量要求5.1工程范围：包括土建工程、安装工程、室外工程等。5.2工程质量要求：按照国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》执行。6.工程进度6.1工程进度计划：详见附件1《工程进度计划表》。6.2进度调整：因不可抗力或发包人原因导致工期延误，经双方协商一致，可调整工程进度计划。7.合同价款及支付方式7.1合同价款：根据工程量清单及市场价格，合同总价为人民币万元整。7.2支付方式：分阶段支付，具体支付比例和时间为：7.2.1预付款：合同签订后5个工作日内支付，金额为合同总价的10%。7.2.2进度款：按工程进度完成情况进行支付，每次支付比例为已完成工程量的10%，每月支付一次。7.2.3验收款：竣工验收合格后支付，金额为合同总价的60%。7.2.4保修金：竣工验收合格后支付，金额为合同总价的5%，保修期满后无息退还。8.风险承担8.1发包人承担的风险8.1.1因国家政策调整、法律法规变化等不可抗力因素导致工程停工或延期，由发包人负责。8.1.2因发包人提供的资料不完整或不准确导致工程停工或质量问题，由发包人承担相应责任。8.2承包人承担的风险8.2.1因施工原因导致的工程停工或质量问题，由承包人承担相应责任。8.2.2因自然灾害等不可抗力因素导致工程停工或损失，承包人应采取措施减少损失，并承担相应责任。9.保险9.1发包人投保9.1.1发包人应为其自有财产投保工程一切险，保险金额应不低于合同总价。9.1.2发包人应为其人员投保意外伤害险，保险金额应不低于每人10万元。9.2承包人投保9.2.1承包人应为其施工人员投保意外伤害险，保险金额应不低于每人10万元。9.2.2承包人应为其施工机械和设备投保财产险，保险金额应不低于其价值。10.竣工验收10.1竣工验收标准10.1.1竣工验收应按照国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》执行。10.1.2竣工验收应由发包人组织，承包人配合完成。10.2验收程序10.2.1承包人完成工程后，应向发包人提交竣工验收申请报告。10.2.2发包人收到申请后，应在15个工作日内组织验收。10.2.3验收不合格的，承包人应在30日内整改，重新提交验收申请。10.3验收时间10.3.1竣工验收应在工程完工后60日内完成。11.保修11.1保修期限11.1.1土建工程的保修期限为建设工程交付使用之日起5年。11.1.2安装工程的保修期限为建设工程交付使用之日起2年。11.2保修责任11.2.1在保修期内，因施工质量问题导致的损坏，承包人应无偿修复。11.2.2保修期满后，承包人应按照国家有关规定进行维修服务。12.违约责任12.1发包人违约责任12.1.1发包人未按时支付工程款，应向承包人支付违约金，违约金按每日万分之五计算。12.1.2发包人擅自变更设计或工期，导致工程停工或延期，应向承包人支付违约金。12.2承包人违约责任12.2.1承包人未按期完成工程，应向发包人支付违约金，违约金按每日万分之五计算。12.2.2承包人施工质量不合格，应承担修复费用及相应的违约责任。13.合同解除13.1合同解除条件13.1.1双方协商一致，可以解除合同。13.1.2发生不可抗力，致使合同无法履行。13.2合同解除程序13.2.1双方协商一致解除合同的，应签订书面协议。13.2.2因不可抗力解除合同的，应提供相关证明材料。14.争议解决14.1争议解决方式14.1.1双方应友好协商解决争议。14.1.2协商不成的，可向合同签订地人民法院提起诉讼。14.2争议解决机构14.2.1双方协商确定的争议解决机构。第二部分：第三方介入后的修正1.第三方的概念及界定1.1第三方是指在本合同履行过程中，由甲乙双方共同认可的，为合同履行提供专业服务、技术支持或监督管理的独立法人或其他组织。1.2第三方包括但不限于监理单位、设计单位、审计机构、咨询公司等。2.第三方的责任与权利2.1第三方根据甲乙双方的要求，提供专业服务、技术支持或监督管理，并对服务内容承担相应的责任。2.2.1获取甲乙双方提供的必要信息；2.2.2要求甲乙双方配合工作；2.2.3在必要时提出建议或意见。3.第三方介入的程序3.1第三方介入需经甲乙双方书面同意，并签订《第三方服务协议》。3.2《第三方服务协议》应明确第三方的服务内容、收费标准、责任范围、保密条款等。4.第三方的责任限额4.1第三方责任限额由甲乙双方在《第三方服务协议》中约定，一般包括：4.1.1第三方因自身原因导致的服务质量不合格，应承担相应的修复或赔偿责任；4.1.2第三方因违反保密义务导致的信息泄露，应承担相应的法律责任；4.1.3第三方在提供专业服务过程中，因不可抗力导致的损失，免于承担责任。4.2第三方责任限额不得超过《第三方服务协议》约定的金额。5.第三方与其他各方的划分说明5.1第三方与甲乙双方的关系为服务合同关系，第三方不参与甲乙双方的合同履行。5.2第三方对甲乙双方的合同履行负有监督责任，但不对合同履行结果承担责任。5.3第三方在提供服务过程中，应遵守国家法律法规和行业规范，不得损害甲乙双方的合法权益。6.第三方介入后的合同条款调整6.1第三方介入后，甲乙双方应协商调整合同条款，确保合同条款与第三方服务内容相匹配。6.2调整后的合同条款应作为原合同的一部分，双方签字盖章后生效。7.第三方介入后的争议解决7.1第三方介入后，甲乙双方与第三方之间的争议，应通过协商解决。7.2协商不成的，可向合同签订地人民法院提起诉讼。8.第三方的退出机制8.1第三方如需退出合同，应提前30日向甲乙双方书面通知。8.2第三方退出后，甲乙双方应协商确定替代方案或终止合同。9.第三方介入的记录与报告9.1第三方在介入期间，应定期向甲乙双方提交服务报告，报告内容包括但不限于服务内容、服务质量、存在问题及建议等。10.第三方介入的费用承担10.1第三方介入产生的费用，由甲乙双方在《第三方服务协议》中约定。10.2第三方介入费用包括但不限于服务费、咨询费、审计费等。11.第三方的保密义务11.1第三方在介入过程中，对甲乙双方提供的商业秘密、技术秘密等负有保密义务。11.2第三方违反保密义务，应承担相应的法律责任。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.《工程进度计划表》详细要求：列明工程各阶段的开始和结束时间，以及每个阶段的主要工程内容和预期完成量。附件说明：本附件是合同的重要组成部分，用于指导工程进度和验收。2.《工程量清单》详细要求：详细列出工程项目中所有分部分项工程的数量、单位、单价和合价。附件说明：本附件用于计算工程总价和支付进度款。3.《施工图纸及技术规范》详细要求：包括建筑设计图纸、结构设计图纸、设备安装图纸及相关技术规范。附件说明：本附件是施工的依据，承包人必须严格按照图纸和规范进行施工。4.《第三方服务协议》详细要求：明确第三方的服务内容、收费标准、责任范围、保密条款等。附件说明：本附件是第三方介入合同的补充，用于规范第三方行为。5.《工程验收报告》详细要求：包括工程验收的时间、地点、参与人员、验收结果及存在问题。附件说明：本附件是工程竣工验收的凭证，用于确定工程是否合格。6.《保修承诺书》详细要求：明确保修范围、保修期限和保修责任。附件说明：本附件是承包人对工程质量保修的承诺，保障发包人权益。7.《违约金计算方法》详细要求：详细列出不同违约行为的违约金计算方式。附件说明：本附件是合同违约责任计算的依据。8.《争议解决程序》详细要求：包括争议解决的方式、程序和机构。附件说明：本附件是解决合同争议的指导文件。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：发包人未按时支付工程款责任认定标准：发包人应向承包人支付违约金，违约金按每日万分之五计算。示例说明：若发包人应于2024年1月1日支付100万元工程款，至2024年1月15日仍未支付，则应支付违约金2500元。2.违约行为：承包人未按期完成工程责任认定标准：承包人应向发包人支付违约金，违约金按每日万分之五计算。3.违约行为：承包人施工质量不合格责任认定标准：承包人应承担修复费用，并赔偿由此造成的损失。示例说明：若因承包人施工质量问题导致工程损坏，修复费用为10万元，则承包人应承担全部修复费用。4.违约行为：第三方泄露商业秘密责任认定标准：第三方应承担相应的法律责任，包括但不限于赔偿损失。示例说明：若第三方泄露了甲乙双方的商业秘密，导致甲乙双方遭受损失，则第三方应赔偿损失。5.违约行为：第三方违反保密义务责任认定标准：第三方应承担相应的法律责任，包括但不限于赔偿损失。示例说明：若第三方违反保密义务，导致甲乙双方的信息泄露，则第三方应赔偿损失。全文完。2024年度大型工程建设项目施工合同4本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方法定代表人1.3合同双方联系方式2.项目概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程类型2.5工程工期3.合同金额及支付方式3.1合同总金额3.2分阶段支付金额及时间3.3付款条件及违约责任4.工程设计及技术要求4.1设计文件要求4.2技术规范要求4.3设计变更程序5.施工组织与管理5.1施工组织设计5.2施工进度计划5.3施工现场管理5.4质量保证措施6.材料设备供应6.1材料设备质量要求6.2材料设备供应责任6.3材料设备验收程序7.工程验收7.1验收标准7.2验收程序7.3验收报告及签证8.工程保修8.1保修范围8.2保修期限8.3保修责任9.合同变更与解除9.1变更条件9.2变更程序9.3合同解除条件9.4合同解除程序10.违约责任10.1违约情形10.2违约责任承担10.3违约金及赔偿11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决机构11.3争议解决程序12.合同生效及终止12.1合同生效条件12.2合同终止条件12.3合同解除后的处理13.其他约定13.1不可抗力条款13.2保密条款13.3合同附件14.合同附件清单14.1设计文件清单14.2施工组织设计清单14.3材料设备清单14.4其他相关文件清单第一部分：合同如下：第一条合同双方基本信息1.1合同双方名称甲方：房地产开发有限公司乙方：建筑工程有限公司1.2合同双方法定代表人甲方法定代表人：乙方法定代表人：1.3合同双方联系方式甲方联系电话：0215678乙方联系电话：02187654321第二条项目概况2.1工程名称大型住宅小区建设项目2.2工程地点市区路号2.3工程规模总建筑面积约100万平方米，包含住宅、商业、幼儿园等配套设施。2.4工程类型住宅建筑、商业建筑、教育设施2.5工程工期自合同生效之日起，工期为36个月。第三条合同金额及支付方式3.1合同总金额人民币壹拾亿元整（￥100,000,000.00）3.2分阶段支付金额及时间1）开工前支付：合同总金额的10%，用于前期准备工作；2）主体结构完成支付：合同总金额的30%，用于主体结构施工；3）竣工支付：合同总金额的30%，用于装修及配套设施施工；4）竣工验收合格支付：合同总金额的20%，用于保修金；5）保修期满支付：合同总金额的10%，无息退还保修金。3.3付款条件及违约责任1）甲方应在约定的时间内支付款项；2）如甲方未按约定支付，应向乙方支付违约金，违约金为应付款项的1%；3）如乙方未按约定完成施工，应向甲方支付违约金，违约金为应付款项的1%。第四条工程设计及技术要求4.1设计文件要求1）设计文件应符合国家相关法规、规范和标准；2）设计文件应包含施工图、设计说明书、材料清单等；3）设计文件应由具有相应资质的设计单位出具。4.2技术规范要求1）施工过程中应严格按照国家及行业标准执行；2）施工质量应符合设计要求及验收标准；3）施工过程中应采用新技术、新材料、新工艺。4.3设计变更程序1）设计变更需经甲方、乙方及设计单位协商一致；2）设计变更文件应经甲方、乙方签字确认；3）设计变更费用由变更方承担。第五条施工组织与管理5.1施工组织设计1）乙方应编制施工组织设计，包括施工方案、进度计划、质量保证措施等；2）施工组织设计应经甲方审查批准。5.2施工进度计划1）施工进度计划应包括各阶段施工内容、时间节点及责任人；2）施工进度计划应定期更新并报送甲方。5.3施工现场管理1）乙方应负责施工现场的安全、文明施工；2）乙方应遵守国家和地方有关施工现场管理的规定。5.4质量保证措施1）乙方应建立质量保证体系，确保施工质量；2）乙方应定期进行质量检查，发现问题及时整改。第六条材料设备供应6.1材料设备质量要求1）材料设备应符合国家及行业相关标准；2）材料设备应具有出厂合格证及检验报告。6.2材料设备供应责任1）乙方负责材料设备的采购、运输及验收；2）甲方有权对材料设备进行抽查。6.3材料设备验收程序1）材料设备到达现场后，乙方应在约定的时间内进行验收；2）验收合格后，材料设备方可投入使用。第八条工程验收8.1验收标准1）工程验收应按照国家及行业相关标准进行；2）工程验收应包括工程质量、安全、环保等方面；3）工程验收应确保工程符合设计要求及合同约定。8.2验收程序1）工程完工后，乙方应向甲方提交验收申请；2）甲方应在收到验收申请后10个工作日内组织验收；3）验收过程中，如发现质量问题，应立即进行整改；4）验收合格后，甲方应在验收报告上签字确认。8.3验收报告及签证1）验收报告应详细记录验收过程、结果及存在问题；2）验收不合格的工程，乙方应在甲方指导下进行整改；3）验收合格后，双方应在验收报告上签证。第九条工程保修9.1保修范围1）主体结构、地基基础工程；2）屋面防水工程；3）卫生间、厨房防水工程；4）电气、给排水、通风空调等安装工程；5）室内外装饰装修工程。9.2保修期限1）主体结构、地基基础工程保修期限为50年；2）屋面防水工程保修期限为5年；3）卫生间、厨房防水工程保修期限为2年；4）电气、给排水、通风空调等安装工程保修期限为2年；5）室内外装饰装修工程保修期限为2年。9.3保修责任1）在保修期内，如因乙方施工质量问题导致工程损坏，乙方应负责修复；2）保修期内，甲方应配合乙方进行保修工作；3）保修期满后，甲方如需继续保修，可与乙方协商。第十条合同变更与解除10.1变更条件1）因政策调整、设计变更、不可抗力等原因需变更合同内容；2）双方协商一致同意变更合同。10.2变更程序1）变更内容应以书面形式提出；2）双方应就变更内容达成一致意见；3）变更内容作为合同附件，与本合同具有同等法律效力。10.3合同解除条件1）一方违约，经对方催告后在合理期限内仍未履行；2）一方明确表示或者以自己的行为表明不履行合同主要义务；3）因不可抗力导致合同无法履行。10.4合同解除程序1）一方提出解除合同，应以书面形式通知对方；2）合同解除后，双方应就剩余工程款、材料设备等进行结算；3）合同解除不影响双方已履行的合同义务。第十一节违约责任11.1违约情形1）一方未按合同约定履行义务；2）一方故意或者过失导致工程质量不合格；3）一方违反合同约定的保密义务；4）一方违反合同约定的付款义务。11.2违约责任承担1）违约方应承担违约责任，包括支付违约金、赔偿损失等；2）违约金的具体数额由双方协商确定；3）如违约金不足以弥补损失的，违约方应承担相应赔偿责任。11.3违约金及赔偿1）违约金最高不超过合同总金额的5%；2）如违约金不足以弥补损失的，违约方应赔偿实际损失；3）违约金和赔偿金应一次性支付。第十二节争议解决12.1争议解决方式1）双方应通过友好协商解决争议；2）协商不成的，提交仲裁委员会仲裁。12.2争议解决机构1）仲裁委员会；2）仲裁地点：市。12.3争议解决程序1）提交仲裁申请书及证据；2）仲裁委员会受理后，依法组成仲裁庭；3）仲裁庭依法审理并作出仲裁裁决。第十三节合同生效及终止13.1合同生效条件1）合同双方签字盖章；2）合同内容符合法律规定。13.2合同终止条件1）合同约定的工程竣工验收合格；2）合同约定的保修期满；3）双方协商一致解除合同。13.3合同解除后的处理1）合同解除后，双方应就剩余工程款、材料设备等进行结算；2）合同解除不影响双方已履行的合同义务；3）双方应依法处理合同解除后的相关事宜。第十四节其他约定14.1不可抗力条款1）不可抗力包括自然灾害、政府行为、社会异常事件等；2）因不可抗力导致合同无法履行，双方互不承担责任；3）发生不可抗力事件，应及时通知对方。14.2保密条款1）双方对本合同内容及项目信息负有保密义务；2）未经对方同意，不得向任何第三方泄露；3）保密期限自合同签订之日起至合同终止后5年。14.3合同附件清单1）设计文件清单；2）施工组织设计清单；3）材料设备清单；4）其他相关文件清单。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方定义本合同所指的第三方包括但不限于中介方、监理方、审计方、评估方、咨询方等，其为独立于甲乙双方的专业机构或个人，提供专业服务或咨询意见。15.2第三方介入目的第三方介入旨在确保合同执行的公正性、专业性，提高工程质量，保障合同双方的合法权益。15.3第三方介入方式1）甲乙双方共同委托第三方；2）甲乙双方分别委托第三方；3）第三方接受甲乙双方任一方的委托。16.第三方责任与权利16.1第三方责任1）独立、客观、公正地提供专业服务；2）对提供的服务质量负责；3）遵守职业道德和保密义务。16.2第三方权利1）根据合同约定收取服务费用；2）对甲乙双方提供的服务要求提出合理意见和建议；3）在必要时，要求甲乙双方提供相关资料和信息。17.第三方介入程序17.1第三方介入申请甲乙双方需在合同签订前或合同履行过程中，共同或分别向第三方发出介入申请。17.2第三方介入审查第三方在收到介入申请后，对甲乙双方的资质、项目背景等进行审查，并在规定期限内答复是否接受介入。17.3第三方介入实施第三方接受介入后，按照合同约定和法律规定，开展相关工作。18.第三方责任限额18.1责任限额定义本合同所指的责任限额是指第三方在履行合同过程中，因自身原因导致甲乙双方遭受损失时，第三方应承担的最高赔偿责任。18.2责任限额确定1）责任限额由甲乙双方在合同中约定，一般不超过合同总金额的5%；2）如第三方因重大过失导致甲乙双方遭受重大损失，甲乙双方有权要求第三方承担全部责任。18.3责任限额赔偿1）第三方在责任限额内承担赔偿责任；2）如第三方责任超过责任限额，甲乙双方可另行协商或通过法律途径解决。19.第三方与其他各方的划分说明19.1第三方与甲方的关系第三方与甲方的关系为委托服务关系，甲方为委托方，第三方为受托方。19.2第三方与乙方的关系第三方与乙方的关系为监理或咨询服务关系，乙方为被监理或被服务方。19.3第三方与甲乙双方的关系第三方与甲乙双方的关系为独立第三方关系，第三方应保持中立，维护甲乙双方的合法权益。20.第三方介入的终止20.1第三方介入终止条件1）合同约定的工程竣工验收合格；2）合同约定的保修期满；3）双方协商一致解除合同。20.2第三方介入终止程序1）甲乙双方共同通知第三方介入终止；2）第三方在接到通知后，应立即停止介入工作；3）双方应就终止介入后的相关事宜进行协商处理。21.第三方介入的争议解决21.1争议解决方式第三方介入过程中如发生争议，甲乙双方应通过友好协商解决。21.2争议解决机构协商不成的，提交仲裁委员会仲裁。21.3争议解决程序参照第12.3节争议解决程序。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.合同双方营业执照副本要求：提供合同双方最新的营业执照副本，复印件需加盖公章。2.法定代表人身份证明要求：提供法定代表人身份证复印件，复印件需加盖公章。3.合同双方授权委托书要求：如法定代表人无法亲自签署合同，需提供授权委托书，授权委托书需加盖公章。4.设计文件要求：提供完整的工程设计文件，包括施工图、设计说明书、材料清单等。5.施工组织设计要求：提供详细的施工组织设计，包括施工方案、进度计划、质量保证措施等。6.材料设备清单要求：提供详细的材料设备清单，包括材料设备名称、规格、数量、单价等。7.验收报告及签证要求：提供工程验收报告及签证，验收报告需加盖公章。8.工程保修证书要求：提供工程保修证书，保修证书需加盖公章。9.付款凭证要求：提供合同付款的银行转账凭证或现金收据。10.违约金及赔偿金支付凭证要求：提供违约金及赔偿金支付的银行转账凭证或现金收据。11.第三方介入协议要求：提供第三方介入协议，协议需加盖公章。12.争议解决协议要求：提供争议解决协议，协议需加盖公章。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为甲乙双方在合同履行过程中，未按照合同约定履行义务，均视为违约行为。2.违约责任认定标准违约责任认定标准如下：1）违约金：根据合同约定，违约方应支付违约金；2）赔偿损失：违约方应赔偿因违约行为给对方造成的实际损失；3）解除合同：违约行为严重时，非违约方有权解除合同。3.违约示例说明示例一：甲方未按合同约定支付工程款，乙方在催告后仍不支付，构成违约。乙方有权要求甲方支付违约金，并赔偿因逾期付款造成的损失。示例二：乙方未按合同约定完成工程进度，甲方在催告后仍不按时完成，构成违约。甲方有权要求乙方支付违约金，并赔偿因工期延误造成的损失。示例三：第三方在介入过程中，因自身原因导致工程验收不合格，构成违约。第三方应承担违约责任，赔偿甲乙双方因此造成的损失。全文完。2024年度大型工程建设项目施工合同5本合同目录一览1.合同双方的基本信息1.1合同甲方基本信息1.2合同乙方基本信息2.工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程建设内容3.工程合同价格及支付方式3.1工程合同总价3.2工程合同分期付款3.3付款方式3.4付款条件4.工程进度及工期4.1工程总工期4.2工程分段工期4.3工期延误及违约责任5.工程质量及验收标准5.1工程质量标准5.2工程验收程序5.3工程验收标准5.4工程验收不合格的处理6.工程施工组织与管理6.1施工组织设计6.2施工现场管理6.3施工进度管理6.4施工安全管理7.工程变更及增减工程7.1工程变更的范围7.2工程变更的程序7.3工程变更的计价7.4增减工程的处理8.工程保险8.1保险责任范围8.2保险期限8.3保险费用及支付9.工程结算与竣工9.1工程结算程序9.2工程竣工条件9.3工程竣工验收9.4工程结算支付10.违约责任10.1违约情形10.2违约责任承担10.3违约赔偿方式11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决机构11.3争议解决程序12.合同解除12.1合同解除条件12.2合同解除程序12.3合同解除后的处理13.合同生效及终止13.1合同生效条件13.2合同终止条件13.3合同终止后的处理14.其他约定事项14.1法律适用14.2合同附件14.3合同签订与生效日期第一部分：合同如下：1.合同双方的基本信息1.1合同甲方基本信息1.1.1甲方名称：建设集团有限公司1.1.2甲方住所：省市区路号1.1.3甲方法定代表人：1.1.4甲方联系电话：02156781.1.5甲方开户银行：银行分行1.1.6甲方银行账号：0561.2合同