2024建设工程资料承包合同书标准模板

合同编号：__________甲方（发包方）：__________地址：__________联系人：__________联系电话：__________乙方（承包方）：__________地址：__________联系人：__________联系电话：__________鉴于甲方为建设工程的需要，委托乙方提供相应的资料服务，经双方友好协商，特订立本合同，以便共同遵守。第一条合同范围1.1本合同范围包括但不限于：__________第二条合同期限本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程竣工验收合格之日止。第三条资料交付3.1乙方应按照甲方的要求，及时、准确、完整地提供建设工程所需的资料。3.2乙方应保证提供的资料的真实性、合法性，并承担因资料问题导致的一切法律责任。第四条保密条款4.1双方在合同履行过程中所获悉的对方的商业秘密、技术秘密、市场信息等，应予以严格保密。4.2保密期限自本合同签订之日起算，至合同终止或履行完毕之日止。第五条费用及支付5.1乙方提供的资料服务费用为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。5.2甲方应按照本合同约定的付款方式及时支付乙方服务费用。第六条违约责任6.1乙方未按照约定时间、质量要求提供资料的，甲方有权要求乙方支付违约金，违约金为合同金额的__________%。6.2甲方未按照约定时间支付乙方服务费用的，乙方有权要求甲方支付滞纳金，滞纳金为应付款项的__________%。第七条争议解决双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。第八条其他条款8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。8.2本合同自双方签字盖章之日起生效。甲方（发包方）：__________乙方（承包方）：__________签订日期：__________注意事项：1.确保合同双方的主体资格合法，具有签订和履行合同的资格。2.明确合同范围和内容，避免因模糊不清导致的纠纷。3.保密条款需引起重视，确保双方在合同履行过程中的信息安全。4.按时支付合同款项，避免逾期支付导致的违约责任。5.注意合同中的违约金和滞纳金条款，了解逾期履行或未履行合同的后果。6.双方在履行合同过程中应保持沟通，及时解决争议。解决办法：1.对合同主体资格有疑问的，可以要求对方提供相关资质证明，以确保主体资格合法。2.合同范围和内容不明确的，可以通过补充协议或附件形式明确具体范围和内容。3.保密信息泄露的，可以根据保密条款要求违约方承担相应的法律责任。4.逾期支付款项的，可以与对方协商延期支付或支付滞纳金，避免违约责任。5.发生违约行为的，可以根据合同中的违约金和滞纳金条款要求对方支付相应金额。6.争议解决的，尝试友好协商，协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。法律名词及名词解释：1.发包方（甲方）：指委托他人完成建设工程并提供相应资料的一方。2.承包方（乙方）：指接受发包方委托，提供建设工程资料服务的一方。3.合同范围：指合同双方约定的履行义务的具体内容和范围。4.保密条款：指合同双方在履行过程中对获悉的商业秘密、技术秘密等予以保密的约定。5.违约金：指合同一方未履行或未完全履行合同义务时，应向对方支付的违约赔偿金。6.滞纳金：指合同一方逾期支付款项时，应向对方支付的逾期赔偿金。7.建设工程：指土木工程、建筑工程、线路管道和设备安装工程、装修装饰工程等。8.资料服务：指为建设工程提供相关设计文件、施工图纸、技术规范、验收标准等资料的服务。9.合同履行：指合同双方按照约定履行合同义务和享受合同权利的过程。10.争议解决：指合同双方在履行过程中发生的争议通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式予以解决。应用场合：1.适用于各类建设工程项目，如土木工程、建筑工程、线路管道和设备安装工程、装修装饰工程等。2.适用于发包方委托承包方提供相关设计文件、施工图纸、技术规范、验收标准等资料的服务。3.适用于双方协商一致，愿意遵守本合同条款的情况。补充条款：1.专用条款：根据具体项目特点和双方需求，对合同范围、服务内容、费用支付等进行细化和补充。2.技术条款：详细描述建设工程的技术要求、施工标准、验收标准等。3.安全条款：明确双方在施工过程中应遵守的安全规定和措施。4.环境保护条款：规定双方在施工过程中应遵守的环境保护要求和相关责任。5.知识产权保护条款：明确双方在合同履行过程中涉及的知识产权保护责任。6.不可抗力条款：定义不可抗力事件，并规定双方在不可抗力事件发生时的权利和义务。7.争议解决条款：详细描述合同争议解决的途径和程序。附件列表：1.发包方和承包方的营业执照复印件。2.发包方和承包方的法定代表人身份证明。3.合同范围和内容的详细描述文档。4.技术规范和施工标