食堂建设工程合同模板

食堂建设工程合同模板第一篇范文：合同编号：__________

甲方（以下简称“甲方”）：__________

乙方（以下简称“乙方”）：__________

鉴于甲方拟在__________地建设食堂，乙方具备相应的资质和能力，双方经友好协商，就食堂建设工程达成如下协议：

一、工程概况

1.1工程名称：__________食堂建设工程

1.2工程地点：__________

1.3工程规模：__________

1.4工程类型：__________

1.5工程预算：__________

二、工程内容

2.1乙方负责食堂建设工程的勘察、设计、施工、验收、保修等工作。

2.2乙方应严格按照国家有关法规、标准及甲方要求，确保工程质量和安全。

2.3乙方应在合同签订后__________个工作日内完成勘察、设计工作。

2.4乙方应在勘察、设计完成后__________个工作日内提交给甲方审查。

2.5甲方应在收到乙方提交的勘察、设计方案后__________个工作日内给予回复。

三、合同价款及支付方式

3.1合同价款：__________元整（大写：__________）

3.2支付方式：

（1）合同签订后__________个工作日内，甲方支付乙方合同价款的__________%作为预付款；

（2）工程开工后__________个工作日内，甲方支付乙方合同价款的__________%作为进度款；

（3）工程竣工验收合格后__________个工作日内，甲方支付乙方合同价款的__________%作为竣工款；

（4）保修期内，如发生保修事项，乙方应按照国家有关法规和标准进行维修，甲方支付乙方相应的保修费用。

四、工程进度及工期

4.1工程开工时间：__________

4.2工程竣工时间：__________

4.3工程工期延误责任：

（1）因乙方原因导致工程进度延误，乙方应承担相应责任，并赔偿甲方因此遭受的损失；

（2）因甲方原因导致工程进度延误，甲方应承担相应责任，并赔偿乙方因此遭受的损失。

五、工程质量及验收

5.1工程质量标准：乙方应按照国家有关法规、标准及甲方要求，确保工程质量达到优良等级。

5.2工程验收：

（1）乙方应在工程竣工后__________个工作日内组织竣工验收；

（2）甲方应在收到乙方提交的竣工验收报告后__________个工作日内完成验收工作；

（3）竣工验收合格后，甲方应向乙方支付竣工款。

六、违约责任

6.1任何一方违反本合同约定，应承担相应的违约责任，并赔偿对方因此遭受的损失。

6.2乙方未按合同约定完成工程，甲方有权解除合同，并要求乙方赔偿损失。

6.3甲方未按合同约定支付款项，乙方有权解除合同，并要求甲方支付违约金。

七、争议解决

7.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

八、其他

8.1本合同未尽事宜，双方可另行协商补充。

8.2本合同一式__________份，甲乙双方各执__________份，自双方签字盖章之日起生效。

甲方（盖章）：__________

乙方（盖章）：__________

代表人（签字）：__________

代表人（签字）：__________

签订日期：__________

附件：

1.工程设计图纸

2.工程预算书

3.工程施工方案

4.甲方要求的其他文件

第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导

合同编号：__________

甲方（以下简称“甲方”）：__________

乙方（以下简称“乙方”）：__________

第三方（以下简称“丙方”）：__________

鉴于甲方拟在__________地建设食堂，乙方具备相应的资质和能力，丙方作为工程监理单位，双方经友好协商，就食堂建设工程达成如下协议：

一、工程概况

1.1工程名称：__________食堂建设工程

1.2工程地点：__________

1.3工程规模：__________

1.4工程类型：__________

1.5工程预算：__________

二、工程内容

2.1乙方负责食堂建设工程的勘察、设计、施工、验收、保修等工作。

2.2丙方负责对工程进行全面监理，确保工程质量、进度和安全。

2.3乙方应严格按照国家有关法规、标准及甲方要求，确保工程质量和安全。

2.4丙方应具备相应的监理资质，对乙方的工作进行监督检查。

三、丙方责任与权利

3.1丙方有权对工程进行监督检查，包括但不限于工程进度、质量、安全等方面。

3.2丙方有权要求乙方对存在的问题进行整改，并对整改情况进行验收。

3.3丙方有权对乙方违反合同约定的行为提出异议，并要求甲方采取措施。

3.4丙方有权向甲方报告工程进展情况，并提出合理化建议。

四、合同价款及支付方式

4.1合同价款：__________元整（大写：__________）

4.2支付方式：

（1）合同签订后__________个工作日内，甲方支付乙方合同价款的__________%作为预付款；

（2）工程开工后__________个工作日内，甲方支付乙方合同价款的__________%作为进度款；

（3）工程竣工验收合格后__________个工作日内，甲方支付乙方合同价款的__________%作为竣工款；

（4）保修期内，如发生保修事项，甲方支付乙方相应的保修费用。

五、工程进度及工期

5.1工程开工时间：__________

5.2工程竣工时间：__________

5.3工期延误责任：

（1）因乙方原因导致工程进度延误，乙方应承担相应责任，并赔偿甲方因此遭受的损失；

（2）因丙方原因导致工程进度延误，丙方应承担相应责任，并赔偿甲方因此遭受的损失。

六、工程质量及验收

6.1工程质量标准：乙方应按照国家有关法规、标准及甲方要求，确保工程质量达到优良等级。

6.2工程验收：

（1）乙方应在工程竣工后__________个工作日内组织竣工验收；

（2）甲方应在收到乙方提交的竣工验收报告后__________个工作日内完成验收工作；

（3）竣工验收合格后，甲方应向乙方支付竣工款。

七、乙方违约及限制条款

7.1乙方未按合同约定完成工程，甲方有权解除合同，并要求乙方赔偿损失。

7.2乙方违反工程质量标准，甲方有权要求乙方进行整改，直至达到约定标准；如整改后仍不达标，甲方有权解除合同，并要求乙方承担相应责任。

7.3乙方违反工程进度要求，甲方有权要求乙方支付违约金。

八、争议解决

8.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

九、其他

9.1本合同未尽事宜，双方可另行协商补充。

9.2本合同一式__________份，甲乙丙三方各执__________份，自三方签字盖章之日起生效。

甲方（盖章）：__________

乙方（盖章）：__________

丙方（盖章）：__________

代表人（签字）：__________

代表人（签字）：__________

代表人（签字）：__________

签订日期：__________

附件：

1.工程设计图纸

2.工程预算书

3.工程施工方案

4.甲方要求的其他文件

第三方介入的意义和目的：

丙方的介入有助于确保工程质量和安全，为甲方提供专业的监理服务，降低风险。同时，丙方作为第三方，有助于平衡甲乙双方的利益，保障甲方的权益。

甲方为主导的目的和意义：

甲方作为工程的建设方，对工程的质量、进度和安全负有最终责任。通过甲方权益主导的合同模式，有助于明确甲乙双方的权利义务，保障甲方的利益，确保工程顺利进行。

第三篇范文：第三方主体+乙方权益主导

合同编号：__________

甲方（以下简称“甲方”）：__________

乙方（以下简称“乙方”）：__________

第三方（以下简称“丙方”）：__________

鉴于甲方拟在__________地建设办公楼，乙方作为施工承包方，丙方作为项目管理咨询公司，双方经友好协商，就办公楼建设工程达成如下协议：

一、工程概况

1.1工程名称：__________办公楼建设工程

1.2工程地点：__________

1.3工程规模：__________

1.4工程类型：__________

1.5工程预算：__________

二、工程内容

2.1乙方负责办公楼建设工程的施工、安装、调试、验收、保修等工作。

2.2丙方负责对工程项目的全过程进行管理咨询，提供项目管理建议和监督。

2.3乙方应严格按照国家有关法规、标准及甲方要求，确保工程质量和安全。

2.4丙方应具备相应的项目管理咨询资质，对乙方的施工过程进行监督和指导。

三、丙方责任与权利

3.1丙方有权对乙方的施工过程进行定期检查，确保施工符合设计要求和规范。

3.2丙方有权要求乙方对施工中发现的问题进行及时整改，并对整改效果进行评估。

3.3丙方有权对乙方的施工进度进行监控，确保工程按计划推进。

3.4丙方有权向甲方报告项目进度、成本和风险，并提出改进建议。

四、合同价款及支付方式

4.1合同价款：__________元整（大写：__________）

4.2支付方式：

（1）合同签订后__________个工作日内，甲方支付乙方合同价款的__________%作为预付款；

（2）工程开工后__________个工作日内，甲方支付乙方合同价款的__________%作为进度款；

（3）工程竣工验收合格后__________个工作日内，甲方支付乙方合同价款的__________%作为竣工款；

（4）保修期内，如发生保修事项，甲方支付乙方相应的保修费用。

五、工程进度及工期

5.1工程开工时间：__________

5.2工程竣工时间：__________

5.3工期延误责任：

（1）因甲方原因导致工程进度延误，甲方应承担相应责任，并赔偿乙方因此遭受的损失；

（2）因丙方原因导致工程进度延误，丙方应承担相应责任，并赔偿乙方因此遭受的损失。

六、乙方权益条款

6.1乙方有权要求甲方按照合同约定的时间支付进度款。

6.2乙方有权要求甲方提供必要的施工条件和支持。

6.3乙方有权在工程进度和成本控制方面享有一定的自主权。

6.4乙方有权在工程中采用先进的施工技术和材料，提高工程质量和效率。

七、甲方违约及限制条款

7.1甲方未按合同约定支付款项，乙方有权暂停施工，并要求甲方支付违约金。

7.2甲方未按时提供施工条件，乙方有权要求赔偿相应的损失。

7.3甲方违反合同约定的其他行为，乙方有权要求赔偿或采取其他法律手段。

八、争议解决

8.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

九、其他

9.1本合同未尽事宜，双方可另行协商补充。

9.2本合同一式__________份，甲乙丙三方各执__________份，自三方签字盖章之日起生效。

甲方（盖章）：__________

乙方（盖章）：__________

丙方（盖章）：__________

代表人（签字）：__________

代表人（签字）：__________

代表人（签字）：__________

签