2024年度建筑工程设计合同:某开发商与建筑设计研究院就新项目开展合作3篇_第1页
2024年度建筑工程设计合同:某开发商与建筑设计研究院就新项目开展合作3篇_第2页
2024年度建筑工程设计合同:某开发商与建筑设计研究院就新项目开展合作3篇_第3页
2024年度建筑工程设计合同:某开发商与建筑设计研究院就新项目开展合作3篇_第4页
2024年度建筑工程设计合同:某开发商与建筑设计研究院就新项目开展合作3篇_第5页
已阅读5页,还剩40页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度建筑工程设计合同:某开发商与建筑设计研究院就新项目开展合作。本合同目录一览1.定义与解释1.1定义1.2解释2.合作双方2.1开发商信息2.2设计研究院信息3.项目概况3.1项目名称3.2项目地点3.3项目规模4.设计内容4.1设计范围4.2设计深度4.3设计标准5.设计进度5.1设计阶段划分5.2设计时间节点5.3设计成果交付6.设计费用6.1设计费用总额6.2设计费用支付方式6.3设计费用调整7.权利与义务7.1开发商的权利与义务7.2设计研究院的权利与义务8.设计成果验收8.1验收标准8.2验收程序8.3验收时间9.设计变更9.1变更申请9.2变更审批9.3变更费用10.保密条款10.1保密内容10.2保密期限10.3违约责任11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决机构11.3争议解决程序12.合同解除与终止12.1合同解除条件12.2合同终止条件12.3解除与终止程序13.其他约定13.1违约责任13.2法律适用13.3合同生效14.合同附件第一部分:合同如下:第一条定义与解释1.1定义(1)“本合同”指本《2024年度建筑工程设计合同》。(2)“甲方”指某开发商。(3)“乙方”指建筑设计研究院。(4)“项目”指甲方委托乙方设计的新项目。(5)“设计成果”指乙方按照合同约定完成的设计文件、图纸等。(6)“保密信息”指双方在合作过程中知悉的对方商业秘密或技术秘密。1.2解释本合同中未定义的术语,应按照国家有关法律法规和行业惯例进行解释。第二条合作双方2.1开发商信息(1)名称:某开发商(2)地址:[详细地址](3)联系人:[联系人姓名](4)联系电话:[联系电话]2.2设计研究院信息(1)名称:建筑设计研究院(2)地址:[详细地址](3)联系人:[联系人姓名](4)联系电话:[联系电话]第三条项目概况3.1项目名称:[项目名称]3.2项目地点:[项目地点]3.3项目规模:[项目规模描述]第四条设计内容4.1设计范围:[设计范围描述,包括但不限于建筑、结构、给排水、电气、暖通等方面的设计]4.2设计深度:[设计深度描述,如初步设计、施工图设计等]4.3设计标准:[设计标准描述,如国家、行业或地方标准]第五条设计进度5.1设计阶段划分:[设计阶段划分,如方案设计、初步设计、施工图设计等]5.2设计时间节点:[各设计阶段的时间节点,包括但不限于开始时间、完成时间等]5.3设计成果交付:[设计成果交付方式,如电子版、纸质版等,以及交付时间]第六条设计费用6.1设计费用总额:[设计费用总额]6.2设计费用支付方式:[设计费用支付方式,如分期支付、一次性支付等]6.3设计费用调整:[设计费用调整条件及方式,如物价上涨、设计变更等]第七条权利与义务7.1开发商的权利与义务(1)甲方有权要求乙方按照合同约定完成设计任务。(2)甲方有权对乙方的设计成果提出修改意见。(3)甲方应按合同约定支付设计费用。(4)甲方应提供必要的设计资料和条件。7.2设计研究院的权利与义务(1)乙方应按照合同约定完成设计任务,保证设计质量。(2)乙方有权要求甲方提供必要的资料和条件。(3)乙方有权对甲方的要求提出异议。(4)乙方应按合同约定收取设计费用。第八条设计成果验收8.1验收标准(1)设计成果应符合国家、行业或地方的设计标准和规范。(2)设计成果应满足甲方项目需求,符合项目功能、安全、美观等方面的要求。(3)设计成果应完整、准确、清晰。8.2验收程序(1)乙方完成设计成果后,应将设计成果提交甲方。(2)甲方收到设计成果后,应在[验收期限]内组织验收。(3)验收过程中,甲方如有异议,应及时通知乙方,乙方应在[回复期限]内予以答复或修改。8.3验收时间(1)方案设计验收时间:[具体时间](2)初步设计验收时间:[具体时间](3)施工图设计验收时间:[具体时间]第九条设计变更9.1变更申请(1)任何一方认为需要变更设计时,应向对方提出书面变更申请。(2)变更申请应详细说明变更的原因、内容和预期效果。9.2变更审批(1)变更申请经双方协商一致后,由甲方或其授权代表进行审批。(2)审批结果应以书面形式通知乙方。9.3变更费用(1)因变更产生的费用,由提出变更方承担。(2)变更费用应根据实际发生调整,并在变更审批后由甲方支付给乙方。第十条保密条款10.1保密内容(1)本合同涉及的甲方项目信息、乙方设计成果、双方合作过程中的商业秘密等。(2)任何一方在合作过程中知悉的对方保密信息。10.2保密期限(1)本合同履行期间及终止后[保密期限]内,双方均应承担保密义务。(2)终止后,双方对保密信息的保密义务不因合同终止而解除。10.3违约责任(1)任何一方违反保密义务,应承担相应的法律责任。(2)违反保密义务给对方造成损失的,应赔偿对方的实际损失。第十一条争议解决11.1争议解决方式(1)双方应友好协商解决合同履行过程中发生的争议。(2)协商不成的,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。11.2争议解决机构(1)双方同意将争议提交至[具体争议解决机构]解决。11.3争议解决程序(1)争议提交争议解决机构后,双方应按照争议解决机构的规则进行。(2)争议解决机构作出的裁决为终局裁决,对双方均有约束力。第十二条合同解除与终止12.1合同解除条件(1)任何一方违反合同约定,经对方书面通知后[解除期限]内仍未纠正的。(2)因不可抗力导致合同无法继续履行的。12.2合同终止条件(1)合同约定的设计任务全部完成。(2)双方协商一致解除合同。12.3解除与终止程序(1)任何一方要求解除或终止合同时,应提前[通知期限]以书面形式通知对方。(2)合同解除或终止后,双方应按照合同约定处理剩余事项。第十三条其他约定13.1违约责任(1)任何一方违反合同约定,应承担相应的违约责任。(2)违约责任包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。13.2法律适用(1)本合同适用中华人民共和国法律。(2)合同签订地为[合同签订地]。13.3合同生效(1)本合同自双方签字(或盖章)之日起生效。(2)合同一式两份,甲乙双方各执一份。第二部分:第三方介入后的修正第一条第三方定义1.1第三方指在本合同履行过程中,由甲乙双方共同邀请或任一方邀请的,为协助合同履行提供专业服务或进行技术评估、监督、咨询等活动的独立第三方机构或个人。(1)甲乙双方的员工或代理人;(2)甲乙双方的关联公司或子公司;(3)与甲乙双方存在直接或间接利益冲突的第三方。第二条第三方责任限额2.1第三方在履行本合同过程中,因自身原因导致甲乙任何一方遭受损失的,第三方应承担相应的赔偿责任。2.2第三方的责任限额为本合同设计费用总额的[百分比],即[具体金额]。第三条第三方职责3.1第三方应按照甲乙双方的要求,提供专业服务或进行技术评估、监督、咨询等活动。3.2第三方应遵守国家相关法律法规和行业标准,确保其服务或活动符合合同要求。第四条第三方权利4.1第三方有权要求甲乙双方提供必要的资料和条件,以便其履行职责。4.2第三方有权在履行职责过程中,对甲乙双方的行为进行监督和评价。第五条第三方与其他各方的划分5.1第三方与甲方的划分:(1)甲方应向第三方提供项目背景资料和设计要求。(2)甲方应配合第三方进行现场勘察和技术评估。(3)甲方应按照合同约定支付第三方服务费用。5.2第三方与乙方的划分:(1)乙方应按照合同约定,将设计成果提交给第三方进行审核。(2)乙方应配合第三方对设计成果提出修改意见。(3)乙方应按照合同约定,对第三方提出的修改意见进行修改。第六条第三方介入的程序6.1第三方介入的申请:甲乙任何一方均可向对方提出邀请第三方介入的申请,并说明介入的原因和需求。6.2第三方介入的批准:双方应协商一致,同意第三方介入,并签订相应的合作协议。6.3第三方介入的执行:第三方按照合作协议和本合同的要求,履行其职责。第七条第三方介入的终止7.1第三方介入的终止条件:合同约定的设计任务完成或双方协商一致终止第三方介入。7.2第三方介入的终止程序:双方应以书面形式通知第三方,并按照合作协议和本合同的要求,处理剩余事项。第八条第三方介入的费用8.1第三方介入的费用由甲乙双方根据合作协议分担。8.2第三方介入的费用包括但不限于咨询费、评估费、监督费等。第九条第三方介入的争议解决9.1第三方介入过程中发生的争议,应由甲乙双方协商解决。9.2协商不成的,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。第十条第三方介入的保密条款10.1第三方在介入过程中知悉的甲乙双方保密信息,应遵守本合同的保密条款。10.2第三方违反保密条款,应承担相应的法律责任。第十一条第三方介入的合规性11.1第三方应确保其介入活动符合国家相关法律法规和行业标准。11.2第三方在介入过程中,如发现甲乙双方存在违法行为,应及时报告相关部门。第十二条第三方介入的后续责任12.1第三方介入结束后,其在本合同履行过程中的行为和责任,仍由第三方承担。12.2第三方介入结束后,甲乙双方应按照本合同约定继续履行合同义务。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:设计合同要求:合同文本应完整,包括甲乙双方签字(或盖章)的合同、附件、协议等。说明:本附件一为设计合同的主体文件,是双方合作的基础。2.附件二:项目概况说明书要求:详细描述项目背景、设计要求、功能需求等。说明:本附件二为设计依据,乙方在设计过程中应参照执行。3.附件三:设计成果要求:包括设计方案、初步设计、施工图设计等。说明:本附件三为乙方完成的设计成果,甲方应进行验收。4.附件四:设计变更记录要求:记录设计过程中发生的变更,包括变更原因、内容、审批结果等。说明:本附件四为设计变更的记录,甲方和乙方应共同维护。5.附件五:设计费用支付凭证要求:包括设计费用发票、收据等。说明:本附件五为设计费用支付的证明,甲方应妥善保管。6.附件六:第三方介入协议要求:协议应明确第三方的职责、权利、义务等。说明:本附件六为第三方介入的合作文件,双方应共同遵守。7.附件七:保密协议要求:协议应明确保密内容和保密期限。说明:本附件七为保密协议,双方应共同维护商业秘密。8.附件八:争议解决协议要求:协议应明确争议解决方式、机构和程序。说明:本附件八为争议解决的合作文件,双方应共同遵守。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:乙方未按合同约定时间完成设计任务。甲方未按合同约定支付设计费用。任何一方泄露对方保密信息。第三方未按协议履行职责。2.责任认定标准:乙方未按时完成任务,每延误一天,应支付甲方[违约金比例]的违约金。甲方未按时支付费用,每逾期一天,应向乙方支付[逾期利息比例]的逾期利息。泄露保密信息,违约方应赔偿对方实际损失,并支付[赔偿金额]的赔偿金。第三方未履行职责,第三方应承担相应的违约责任,并赔偿甲乙双方因违约造成的损失。示例说明:乙方未按合同约定时间完成设计方案,延误了5天,应支付甲方[违约金比例]的违约金,即[具体金额]。甲方未按合同约定支付设计费用,逾期15天,应向乙方支付[逾期利息比例]的逾期利息,即[具体金额]。第三方在介入过程中泄露了甲方的商业秘密,应赔偿甲方[赔偿金额]的赔偿金,并承担相应的法律责任。全文完。2024年度建筑工程设计合同:某开发商与建筑设计研究院就新项目开展合作。1本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1开发商名称及联系方式1.2建筑设计研究院名称及联系方式2.项目概况2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目类型3.设计范围及要求3.1设计阶段3.2设计内容3.3设计标准3.4设计深度4.设计费用及支付方式4.1设计费用总额4.2设计费用支付方式4.3设计费用支付时间5.设计进度及交付时间5.1设计阶段划分5.2各阶段设计进度要求5.3设计成果交付时间6.设计成果质量保证6.1设计成果质量标准6.2质量保证期限6.3质量保证措施7.设计成果保密7.1保密内容7.2保密期限7.3保密措施8.设计成果变更8.1变更申请8.2变更审批8.3变更费用9.设计成果验收9.1验收标准9.2验收程序9.3验收时间10.违约责任10.1开发商违约责任10.2设计研究院违约责任11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决机构12.合同解除12.1解除条件12.2解除程序12.3解除后果13.合同生效及终止13.1合同生效时间13.2合同终止时间14.其他约定事项第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1开发商名称:某房地产开发有限公司1.3建筑设计研究院名称:某建筑设计研究院有限公司2.项目概况2.1项目名称:某高端住宅项目2.2项目地点:某市某区某街道2.3项目规模:总建筑面积约100,000平方米,地上建筑面积约80,000平方米,地下建筑面积约20,000平方米2.4项目类型:住宅、商业、配套公建3.设计范围及要求3.1设计阶段:方案设计、初步设计、施工图设计3.2设计内容:包括但不限于建筑、结构、给排水、电气、暖通空调、消防、景观等专业的方案设计、初步设计和施工图设计3.3设计标准:符合国家现行建筑规范、标准及设计深度要求3.4设计深度:方案设计阶段达到初步设计方案深度,初步设计阶段达到施工图设计深度4.设计费用及支付方式4.1设计费用总额:人民币壹佰万元整(¥1,000,000.00)4.2设计费用支付方式:分阶段支付,具体如下:4.2.1方案设计阶段支付总额的30%4.2.2初步设计阶段支付总额的40%4.2.3施工图设计阶段支付总额的30%4.3设计费用支付时间:各阶段设计完成后15日内支付相应款项5.设计进度及交付时间5.1设计阶段划分:方案设计、初步设计、施工图设计5.2各阶段设计进度要求:5.2.1方案设计:自合同签订之日起3个月内完成5.2.2初步设计:自方案设计完成后2个月内完成5.2.3施工图设计:自初步设计完成后3个月内完成5.3设计成果交付时间:各阶段设计完成后5个工作日内提交至开发商指定地点6.设计成果质量保证6.1设计成果质量标准:符合国家现行建筑规范、标准及设计深度要求6.2质量保证期限:自设计成果交付之日起12个月内6.3质量保证措施:设计研究院对交付的设计成果负责,如因设计问题导致工程出现质量问题,设计研究院应无偿进行修改和补充设计,直至符合要求7.设计成果保密7.1保密内容:项目名称、设计图纸、设计文件、技术资料等涉及项目的技术和商业秘密7.2保密期限:自合同签订之日起至项目竣工验收合格之日止7.3保密措施:双方应采取有效措施,防止保密内容的泄露,未经对方同意,不得向任何第三方泄露或提供保密内容8.设计成果变更8.1变更申请:若开发商对设计成果有变更需求,应向设计研究院提出书面变更申请,包括变更原因、变更内容、变更范围及预计影响8.2变更审批:设计研究院收到变更申请后,应在5个工作日内进行审核,并提交书面回复,包括变更的可行性、变更对设计进度及费用的影响8.3变更费用:变更费用由双方协商确定,若变更导致设计费用增加,增加部分由开发商承担9.设计成果验收9.1验收标准:设计成果验收应按照国家现行建筑规范、标准及合同约定进行9.2验收程序:验收前,设计研究院应提前通知开发商,双方共同对设计成果进行验收,验收合格后填写验收报告9.3验收时间:设计成果完成后,开发商应在10个工作日内组织验收10.违约责任10.1开发商违约责任:10.1.1若开发商未按时支付设计费用,每逾期一日,应向设计研究院支付应付款项的1%作为违约金10.1.2若开发商未按时提交设计变更申请,导致设计进度延误,设计研究院有权要求相应延长设计时间10.2设计研究院违约责任:10.2.1若设计研究院未按时完成设计工作,每逾期一日,应向开发商支付设计费用总额的0.5%作为违约金10.2.2若设计研究院提交的设计成果不符合合同约定或国家标准,应无条件进行修改和补充,直至满足要求11.争议解决11.1争议解决方式:双方发生争议时,应友好协商解决;协商不成的,提交某市某区人民法院诉讼解决11.2争议解决机构:双方可选择某市某区仲裁委员会作为争议解决机构12.合同解除12.1解除条件:任何一方违反合同约定,导致合同无法继续履行时,另一方有权解除合同12.2解除程序:解除合同需书面通知对方,并注明解除原因12.3解除后果:合同解除后,双方应按照合同约定办理结算手续,并承担相应的法律责任13.合同生效及终止13.1合同生效时间:本合同自双方签字盖章之日起生效13.2合同终止时间:设计成果交付并经验收合格后,本合同终止14.其他约定事项14.1合同附件:本合同附件包括但不限于设计任务书、设计合同附件等14.2合同附件与本合同具有同等法律效力14.3本合同未尽事宜,由双方另行协商解决第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入的定义及范围15.1定义:本合同所称第三方,是指除合同双方外的,根据合同约定或双方协商一致,介入合同履行过程中的任何个人、机构或组织。15.2范围:第三方介入的范围包括但不限于提供专业咨询、技术服务、项目管理、监理、审计、评估等。16.第三方介入的引入16.1.1双方协商一致引入16.1.2法律法规或政策要求16.1.3司法机关或仲裁机构的决定16.1.4合同履行过程中因特殊情况需要引入17.第三方介入的审批程序17.1第三方介入前,双方应书面同意并签订相关协议或合同17.2双方应共同向第三方明确其介入的范围、权利、义务和责任17.3第三方介入后,双方应将第三方纳入合同履行过程中的沟通和管理体系18.第三方介入的权利和义务18.1第三方的权利:18.1.1根据合同约定和委托事项,独立开展相关工作18.1.2要求合同双方提供必要的资料和信息18.1.3收取合同约定的费用18.2第三方的义务:18.2.1遵守国家法律法规和行业规范18.2.2保守合同双方的商业秘密和技术秘密18.2.3按照合同约定完成委托事项,确保工作质量19.第三方的责任限额19.1责任限额:第三方在履行合同过程中,因自身原因导致合同双方损失的,应承担相应的赔偿责任19.2.1第三方介入的工作性质和风险19.2.2第三方介入的工作内容和范围19.2.3第三方介入的资质和能力19.3具体限额:合同双方应在合同中明确第三方的责任限额,并约定超出限额部分的赔偿责任由哪一方承担20.第三方与其他各方的划分20.1划分原则:第三方介入后,其责任和义务与合同双方的权利义务应明确划分,避免责任不清20.2划分内容:20.2.1第三方应承担的责任:包括合同约定的责任、法律法规规定的责任等20.2.2合同双方应承担的责任:包括合同约定的责任、法律法规规定的责任等20.2.3第三方与其他各方的责任划分:包括但不限于与其他第三方、合同双方与其他第三方之间的责任划分21.第三方介入的终止21.1.1合同履行完毕21.1.2合同解除21.1.3第三方主动退出21.1.4法律法规或政策要求21.2终止程序:第三方介入终止时,双方应书面通知第三方,并办理相关手续22.第三方介入的争议解决22.1争议解决方式:第三方介入引起的争议,应按照合同约定的争议解决方式解决22.2争议解决机构:争议解决机构应包括但不限于合同双方、第三方及可能涉及的第三方第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.设计任务书详细要求和说明:设计任务书应明确项目的设计目标、设计范围、设计要求、设计标准、设计深度、设计进度等,作为设计工作的依据。2.设计合同附件详细要求和说明:设计合同附件应包括双方的权利、义务、设计费用、支付方式、设计进度、质量保证、保密条款、争议解决等具体内容。3.设计成果详细要求和说明:设计成果应包括方案设计、初步设计和施工图设计文件,以及相关的设计说明、计算书、图纸等。4.设计变更记录详细要求和说明:设计变更记录应详细记录设计过程中的所有变更请求、审批意见、变更内容、变更费用等。5.验收报告详细要求和说明:验收报告应包括验收时间、验收人员、验收过程、验收结果、存在问题及整改措施等。6.违约金计算表详细要求和说明:违约金计算表应详细列出违约行为、违约金计算公式、计算结果等。7.第三方介入协议详细要求和说明:第三方介入协议应明确第三方介入的范围、权利、义务、责任、费用、终止条件等。8.保密协议详细要求和说明:保密协议应明确保密内容、保密期限、保密措施、违约责任等。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为1.1设计研究院未按时完成设计工作1.2设计研究院提交的设计成果不符合合同约定或国家标准1.3开发商未按时支付设计费用1.4开发商未按时提交设计变更申请1.5双方未按照合同约定履行保密义务2.责任认定标准2.1违约行为发生的时间、地点、原因2.2违约行为对合同履行的影响程度2.3违约行为造成的直接经济损失2.4违约行为造成的间接经济损失3.违约责任认定示例示例1:若设计研究院未按时完成设计工作,每逾期一日,应向开发商支付设计费用总额的0.5%作为违约金。示例2:若开发商未按时支付设计费用,每逾期一日,应向设计研究院支付应付款项的1%作为违约金。示例3:若因设计研究院提交的设计成果不符合国家标准,导致工程返工,设计研究院应承担返工产生的全部费用。全文完。2024年度建筑工程设计合同:某开发商与建筑设计研究院就新项目开展合作。2本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1开发商名称、地址、联系方式1.2建筑设计研究院名称、地址、联系方式2.项目概况2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模及投资总额3.设计范围及内容3.1设计阶段3.2设计内容3.3设计深度4.设计成果交付4.1设计成果形式4.2设计成果交付时间4.3设计成果验收标准5.设计费用及支付方式5.1设计费用总额5.2设计费用支付方式5.3设计费用支付时间6.设计变更及费用调整6.1设计变更范围6.2设计变更程序6.3设计变更费用调整7.设计进度及延误责任7.1设计进度计划7.2设计进度延误责任8.设计成果保密8.1设计成果保密内容8.2设计成果保密期限8.3设计成果保密责任9.争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决程序10.合同解除及终止10.1合同解除条件10.2合同终止程序11.合同生效及终止11.1合同生效条件11.2合同终止时间12.其他约定12.1合同附件12.2合同附件效力13.合同签订及生效13.1合同签订时间13.2合同生效时间14.合同附件第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1开发商名称:房地产开发有限公司1.2开发商地址:省市区路号1.4建筑设计研究院名称:建筑设计研究院1.5建筑设计研究院地址:省市区路号2.项目概况2.1项目名称:新城住宅小区2.2项目地点:省市区路西侧2.3项目规模及投资总额:占地面积约10万平方米,总投资约2亿元人民币3.设计范围及内容3.1设计阶段:包括方案设计、初步设计、施工图设计3.2设计内容:建筑、结构、给排水、电气、暖通、景观等3.3设计深度:满足国家及地方相关规范要求,达到施工图设计深度4.设计成果交付4.1设计成果形式:电子文档及纸质文档4.2设计成果交付时间:方案设计阶段,自合同签订之日起2个月内完成;初步设计阶段,自方案设计通过之日起3个月内完成;施工图设计阶段,自初步设计通过之日起4个月内完成4.3设计成果验收标准:符合国家及地方相关规范要求,满足施工及验收标准5.设计费用及支付方式5.1设计费用总额:人民币伍佰万元整(¥500,000.00)5.2设计费用支付方式:设计费用分三次支付,方案设计阶段支付总额的30%,初步设计阶段支付总额的50%,施工图设计阶段支付总额的20%5.3设计费用支付时间:每次支付应在设计成果通过验收后5个工作日内完成6.设计变更及费用调整6.1设计变更范围:包括但不限于设计图纸、设计内容、设计标准等方面的变更6.2设计变更程序:设计变更需经双方协商一致,并形成书面文件6.3设计变更费用调整:设计变更费用按实际发生调整,由变更方承担7.设计进度及延误责任7.1设计进度计划:详见附件一《设计进度计划表》7.2设计进度延误责任:因设计研究院原因导致设计进度延误,每延误一天,设计研究院应向开发商支付合同总价款的0.1%作为违约金;因开发商原因导致设计进度延误,由开发商承担因延误产生的所有费用8.设计成果保密8.1设计成果保密内容:包括但不限于设计方案、图纸、技术数据、计算书、设计说明等所有设计成果8.2设计成果保密期限:自合同签订之日起至项目竣工验收合格之日止8.3设计成果保密责任:双方均应采取必要的保密措施,未经对方同意,不得向任何第三方泄露设计成果9.争议解决9.1争议解决方式:由双方协商解决;协商不成的,提交省市仲裁委员会仲裁9.2争议解决程序:仲裁庭应自受理仲裁申请之日起60日内作出仲裁裁决10.合同解除及终止10.1合同解除条件:因一方违约,另一方有权解除合同10.2合同终止程序:合同解除或终止后,双方应立即停止履行合同,并妥善处理合同解除或终止后的遗留问题11.合同生效及终止11.1合同生效条件:本合同自双方签字盖章之日起生效11.2合同终止时间:合同履行完毕或因双方协商一致解除合同后终止12.其他约定12.1合同附件:本合同附件包括但不限于设计进度计划表、设计费用明细表等12.2合同附件效力:合同附件与本合同具有同等法律效力13.合同签订及生效13.1合同签订时间:____年__月__日13.2合同生效时间:自双方签字盖章之日起生效14.合同附件14.1设计进度计划表14.2设计费用明细表14.3双方签字盖章页第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方概念:在本合同中,第三方指的是除合同双方(开发商与建筑设计研究院)以外的,为合同履行提供专业服务或协助的其他独立法人、自然人或其他组织。15.2第三方介入目的:第三方介入旨在提高设计效率、保证设计质量、提供专业咨询或完成特定工作。16.第三方介入的审批与通知16.1甲乙双方同意,任何第三方介入前,需经另一方书面同意。16.2一方决定引入第三方时,应至少提前15个工作日向另一方发出书面通知,并附上第三方的资质证明、服务内容、费用及责任范围等信息。17.第三方责任与权利17.1第三方责任:第三方应承担其在合同中所承诺的责任,包括但不限于服务质量、进度、费用等。17.2第三方权利:第三方享有合同中规定的权利,如费用支付、成果使用等。18.第三方与其他各方的划分18.1第三方与开发商:第三方应直接向开发商提供服务,开发商负责支付第三方费用,并对第三方的服务进行监督。18.2第三方与建筑设计研究院:第三方应配合建筑设计研究院的工作,建筑设计研究院负责对第三方的工作进行指导和监督。19.第三方责任限额19.1第三方责任限额:第三方因自身原因导致的设计缺陷或工作失误,其责任限额为第三方服务费用的2倍,最高不超过合同总价的10%。19.2超过责任限额的损失,由引入第三方的一方承担。20.第三方介入后的合同变更20.1合同变更:第三方介入可能导致合同内容的变更,双方应协商一致,签订补充协议,对合同进行修改或补充。20.2补充协议:补充协议与本合同具有同等法律效力,任何违反补充协议的行为均视为违约。21.第三方介入的合同解除

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论