版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度学校教学楼装修合同本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1学校名称1.2学校地址1.3学校联系方式1.4施工单位名称1.5施工单位地址1.6施工单位联系方式2.项目概况2.1装修教学楼名称2.2装修范围2.3装修内容2.4装修标准2.5装修期限3.工程造价及付款方式3.1工程总价3.2分阶段付款比例3.3付款时间节点3.4付款方式4.施工进度安排4.1各阶段施工时间安排4.2施工进度控制措施4.3施工进度调整机制5.施工质量要求5.1质量标准5.2质量检验方法5.3质量责任6.施工安全管理6.1安全生产责任制6.2安全防护措施6.3安全事故处理7.交付及验收7.1交付条件7.2验收程序7.3验收标准7.4验收时间8.违约责任8.1违约情形8.2违约责任承担8.3违约金计算方式9.争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决机构9.3争议解决程序10.合同解除10.1合同解除条件10.2合同解除程序10.3合同解除后的处理11.合同生效及终止11.1合同生效条件11.2合同生效日期11.3合同终止条件11.4合同终止日期12.合同附件12.1施工图纸12.2技术规范12.3质量检测报告12.4其他相关文件13.合同签署13.1签署日期13.2签署人员13.3签署地点14.其他约定事项14.1保密条款14.2不可抗力条款14.3合同变更程序14.4合同附件效力第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1学校名称:学校1.2学校地址:省市区路号1.4施工单位名称:建筑装饰工程有限公司1.5施工单位地址:省市区路号2.项目概况2.1装修教学楼名称:教学楼2.2装修范围:包括教室、办公室、走廊、卫生间等2.3装修内容:墙面涂料、地板铺设、门窗更换、水电改造等2.4装修标准:按照国家二级装饰标准执行2.5装修期限:自合同签订之日起60天内完成3.工程造价及付款方式3.1工程总价:人民币壹佰万元整(¥1000000.00)3.2分阶段付款比例:首付款30%,中期付款50%,尾款20%3.3付款时间节点:首付款在合同签订后5个工作日内支付;中期付款在工程量完成60%后5个工作日内支付;尾款在工程验收合格后5个工作日内支付3.4付款方式:银行转账4.施工进度安排4.1各阶段施工时间安排:4.1.1施工准备阶段:5个工作日4.1.2主材进场阶段:5个工作日4.1.3施工阶段:40个工作日4.1.4验收阶段:5个工作日4.2施工进度控制措施:严格按照施工进度计划执行,确保工程按期完成4.3施工进度调整机制:如因客观原因导致进度延误,双方应协商调整进度计划5.施工质量要求5.1质量标准:按照国家二级装饰标准执行5.2质量检验方法:自检、互检、专检相结合5.3质量责任:施工单位对工程质量负责,确保工程质量达到合同约定标准6.施工安全管理6.1安全生产责任制:施工单位建立健全安全生产责任制,明确各级人员安全职责6.2安全防护措施:施工现场设置安全警示标志,采取必要的安全防护措施,确保施工安全6.3安全事故处理:发生安全事故,施工单位应及时上报,并按照相关规定处理7.交付及验收7.1交付条件:工程按合同约定内容全部完成,质量合格,达到交付标准7.2验收程序:双方共同进行验收,验收合格后,签署验收报告7.3验收标准:按照国家二级装饰标准执行7.4验收时间:工程完工后5个工作日内进行验收8.违约责任8.1违约情形:8.1.1施工单位未按合同约定时间完成工程8.1.2施工单位施工质量不符合合同约定标准8.1.3施工单位未按合同约定进行施工安全管理8.1.4学校未按合同约定支付款项8.2违约责任承担:8.2.1施工单位未按时完成工程,每逾期一天,按工程总价的0.1%支付违约金8.2.2施工质量不符合合同约定,由施工单位无条件返工,直至合格,并承担由此产生的费用8.2.3施工单位未按合同约定进行施工安全管理,造成安全事故,承担全部责任8.2.4学校未按合同约定支付款项,每逾期一天,按逾期付款金额的0.05%支付违约金8.3违约金计算方式:违约金总额不超过合同总价的5%9.争议解决9.1争议解决方式:双方应友好协商解决争议,协商不成的,提交仲裁委员会仲裁9.2争议解决机构:仲裁委员会9.3争议解决程序:按照仲裁委员会的仲裁规则进行10.合同解除10.1合同解除条件:10.1.1双方协商一致解除合同10.1.2因不可抗力导致合同无法履行10.1.3一方严重违约,另一方通知解除合同10.2合同解除程序:提出解除合同的一方应在解除事由发生后5个工作日内书面通知对方,并说明理由10.3合同解除后的处理:10.3.1解除合同后,双方应按照合同约定处理剩余工程和款项10.3.2双方应相互配合,确保工程顺利进行11.合同生效及终止11.1合同生效条件:双方签字盖章后生效11.2合同生效日期:自双方签字盖章之日起11.3合同终止条件:合同约定的工程完成且验收合格,或因本合同约定的事由解除合同11.4合同终止日期:合同约定的工程完成日期或解除合同日期12.合同附件12.1施工图纸:附件一12.2技术规范:附件二12.3质量检测报告:附件三12.4其他相关文件:附件四13.合同签署13.1签署日期:____年____月____日13.2签署人员:甲方代表:____乙方代表:____13.3签署地点:省市区路号14.其他约定事项14.1保密条款:双方对本合同内容负有保密义务,未经对方同意,不得向任何第三方泄露14.2不可抗力条款:因地震、洪水、台风等不可抗力因素导致合同无法履行,双方互不承担责任14.3合同变更程序:任何合同变更需经双方书面同意,并签订补充协议14.4合同附件效力:本合同附件与本合同具有同等法律效力第二部分:第三方介入后的修正1.第三方介入的概念与范围1.1第三方介入是指在合同履行过程中,为了实现合同目的,由合同双方共同邀请或指定第三方参与合同相关活动,包括但不限于监理、审计、评估、鉴定等。1.2第三方介入的范围包括但不限于工程质量、进度、造价、安全等方面的监督和评估。2.第三方介入的指定与确认2.1第三方介入的指定:合同双方应协商确定第三方介入的具体事项和第三方选择的标准。2.2第三方确认:合同双方应书面通知第三方介入的事项,并取得第三方的书面确认。3.第三方的责任与义务3.1第三方应按照合同双方的要求和标准,独立、客观、公正地履行监督和评估职责。3.2第三方应保守合同秘密,不得泄露合同内容。3.3第三方在履行职责过程中,发现合同履行中存在问题的,应及时向合同双方报告。4.第三方的权利4.1第三方有权要求合同双方提供必要的资料和信息。4.2第三方有权对合同履行情况进行检查和评估。4.3第三方有权要求合同双方对存在的问题进行整改。5.第三方的责任限额5.1第三方的责任限额应根据其提供的专业服务类型和合同约定的服务范围确定。5.2第三方的责任限额不得超过合同总价的10%。5.3第三方在履行职责过程中,如因自身原因造成合同双方损失的,应按照合同约定承担相应的赔偿责任。6.第三方与其他各方的责任划分6.1第三方与合同双方的责任划分:6.1.1第三方对合同履行的监督和评估责任由合同双方共同承担。6.1.2第三方在履行职责过程中,如因自身原因造成合同双方损失的,由第三方承担相应责任。6.1.3第三方在履行职责过程中,如因合同双方原因造成损失的,由合同双方承担相应责任。6.2第三方与施工单位的责任划分:6.2.1施工单位对工程质量、进度、造价、安全等方面的责任由合同约定。6.2.2第三方对施工单位的监督和评估责任由合同约定。6.2.3施工单位在履行合同过程中,如因自身原因造成损失的,由施工单位承担相应责任。6.3第三方与学校的责任划分:6.3.1学校对工程项目的整体管理责任由合同约定。6.3.2第三方对学校在工程质量、进度、造价、安全等方面的监督和评估责任由合同约定。6.3.3学校在履行合同过程中,如因自身原因造成损失的,由学校承担相应责任。7.第三方介入的程序7.1第三方介入的程序:7.1.1合同双方协商确定第三方介入的具体事项和第三方选择的标准。7.1.2合同双方书面通知第三方介入的事项,并取得第三方的书面确认。7.1.3第三方根据合同要求,制定详细的监督和评估计划。7.1.4第三方按照监督和评估计划,对合同履行情况进行检查和评估。7.1.5第三方将监督和评估结果报告给合同双方。8.第三方介入的费用承担8.1第三方介入的费用由合同双方按照约定的比例分担。8.2第三方介入的费用应在合同约定的支付方式中明确。9.第三方介入的终止9.1第三方介入的终止条件:9.1.1合同履行完毕。9.1.2第三方完成监督和评估任务。9.1.3合同双方协商一致解除第三方介入。9.1.4出现不可抗力因素。9.2第三方介入的终止程序:9.2.1合同双方书面通知第三方终止介入。9.2.2第三方根据合同要求,完成相关手续和资料整理。9.2.3第三方将终止介入的情况报告给合同双方。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:施工图纸详细要求和说明:施工图纸应包含教学楼各区域的平面图、立面图、剖面图、节点详图等,并标注材料、尺寸、施工要求等信息。2.附件二:技术规范详细要求和说明:技术规范应包括施工工艺、材料标准、质量标准、验收标准等内容,确保施工质量符合国家相关标准。3.附件三:质量检测报告详细要求和说明:质量检测报告应包括材料检测、施工过程检测、工程验收检测等,确保工程质量符合合同约定。4.附件四:工程变更记录详细要求和说明:工程变更记录应详细记录工程变更的原因、内容、时间、涉及费用等信息,确保工程变更的合法性和合理性。5.附件五:施工进度计划详细要求和说明:施工进度计划应包括各阶段施工时间安排、关键节点、进度控制措施等内容,确保工程按期完成。6.附件六:工程验收报告详细要求和说明:工程验收报告应包括验收时间、验收人员、验收结果、存在问题及整改措施等内容,确保工程验收的规范性和完整性。7.附件七:施工日志详细要求和说明:施工日志应详细记录施工过程中的各项活动,包括材料进场、施工进度、质量问题、安全事件等,确保施工过程的透明性和可追溯性。8.附件八:安全生产记录详细要求和说明:安全生产记录应包括安全生产会议记录、安全教育记录、安全检查记录、安全事故记录等内容,确保施工过程中的安全生产。9.附件九:付款凭证详细要求和说明:付款凭证应包括付款时间、付款金额、付款对象、付款用途等信息,确保款项支付的合法性和合规性。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:1.1施工单位未按时完成工程1.2施工单位施工质量不符合合同约定标准1.3施工单位未按合同约定进行施工安全管理1.4学校未按合同约定支付款项1.5第三方未按合同约定履行职责2.违约责任认定标准:2.1施工单位未按时完成工程:每逾期一天,按工程总价的0.1%支付违约金,违约金总额不超过合同总价的5%。2.2施工质量不符合合同约定:由施工单位无条件返工,直至合格,并承担由此产生的费用。2.3施工单位未按合同约定进行施工安全管理:造成安全事故,施工单位承担全部责任。2.4学校未按合同约定支付款项:每逾期一天,按逾期付款金额的0.05%支付违约金。2.5第三方未按合同约定履行职责:第三方应承担相应的赔偿责任,赔偿金额根据实际情况确定。3.违约示例说明:3.1施工单位未按时完成工程:如约定工期为60天,实际工期为70天,则施工单位应支付10天的违约金,即10天×0.1%×100万元=1000元。3.2施工质量不符合合同约定:如发现墙面涂料质量不合格,施工单位应返工,并承担返工产生的费用。3.3第三方未按合同约定履行职责:如第三方在验收过程中未发现施工质量问题,导致学校遭受损失,第三方应承担相应的赔偿责任。全文完。2024年度学校教学楼装修合同1本合同目录一览1.合同签订双方基本信息1.1学校名称1.2学校地址1.3学校法定代表人1.4施工单位名称1.5施工单位地址1.6施工单位法定代表人2.合同签订日期3.合同工期3.1装修工程开始日期3.2装修工程结束日期4.装修工程范围4.1教学楼装修区域4.2装修工程内容4.3装修工程标准5.工程量及预算5.1工程量清单5.2工程预算5.3预算调整6.工程款支付方式6.1预付款6.2进度款6.3结算款6.4验收款7.质量要求及验收标准7.1装修材料质量要求7.2工程质量要求7.3验收标准及程序8.工程变更及索赔8.1工程变更程序8.2工程变更费用8.3索赔处理9.安全生产及环境保护9.1安全生产责任9.2环境保护责任9.3应急预案10.保密条款11.违约责任11.1违约情形11.2违约责任12.争议解决12.1争议解决方式12.2争议解决机构12.3争议解决程序13.合同生效及终止13.1合同生效条件13.2合同终止条件14.其他约定事项第一部分:合同如下:1.合同签订双方基本信息1.1学校名称:市第一中学1.2学校地址:市区路号1.3学校法定代表人:1.4施工单位名称:市建筑工程有限公司1.5施工单位地址:市区路号1.6施工单位法定代表人:2.合同签订日期:2024年2月1日3.合同工期3.1装修工程开始日期:2024年2月15日3.2装修工程结束日期:2024年5月15日4.装修工程范围4.1教学楼装修区域:教学楼一至四层4.2装修工程内容:包括墙面涂料、地面铺设、门窗更换、水电改造等4.3装修工程标准:按照国家建筑工程质量验收统一标准及相关规范执行5.工程量及预算5.1工程量清单:详见附件一5.2工程预算:人民币壹佰万元整(¥1000000.00)5.3预算调整:如遇材料价格变动、设计变更等因素,双方应协商一致调整预算6.工程款支付方式6.1预付款:合同签订后10个工作日内支付人民币伍拾万元整(¥500000.00)6.2进度款:按照工程进度分阶段支付,每次支付金额为已完工程量的10%,每月支付一次6.3结算款:工程验收合格后10个工作日内支付剩余款项6.4验收款:根据验收结果支付尾款7.质量要求及验收标准7.1装修材料质量要求:所有装修材料须符合国家相关标准和规范要求7.2工程质量要求:按照国家建筑工程质量验收统一标准及相关规范执行7.3验收标准及程序:详见附件二8.工程变更及索赔8.1工程变更程序:任何一方提出工程变更,应提前5个工作日书面通知对方,双方协商一致后,以书面形式确定变更内容,变更后的工程量及费用调整应纳入合同执行8.2工程变更费用:因设计变更、材料代用、工程量增减等原因发生的工程变更,其费用按实结算,由责任方承担8.3索赔处理:任何一方认为对方违约造成损失,应在发生之日起10个工作日内向对方提出索赔,对方应在收到索赔通知之日起15个工作日内答复,逾期未答复的,视为同意索赔9.安全生产及环境保护9.1安全生产责任:施工单位应严格遵守国家安全生产法律法规,制定安全生产责任制,确保施工安全9.2环境保护责任:施工单位应采取措施减少施工过程中的噪音、粉尘等污染,保护施工现场及周围环境9.3应急预案:双方应制定施工安全事故应急预案,确保事故发生时能及时有效处置10.保密条款10.1双方对本合同内容负有保密义务,未经对方同意,不得向任何第三方泄露10.2保密期限:自合同签订之日起至合同终止后3年内11.违约责任11.1违约情形:包括但不限于未按合同约定的时间完成工程、工程不符合质量要求、未按约定支付工程款等11.2违约责任:违约方应承担相应的违约责任,包括但不限于赔偿守约方的损失、支付违约金等12.争议解决12.1争议解决方式:双方应友好协商解决合同履行过程中的争议,协商不成的,提交合同签订地人民法院诉讼解决12.2争议解决机构:无12.3争议解决程序:按照我国相关法律规定及法院审理程序执行13.合同生效及终止13.1合同生效条件:双方签字盖章后,自合同签订之日起生效13.2合同终止条件:合同约定的工程验收合格、双方协商一致解除合同或因不可抗力导致合同无法履行等情况14.其他约定事项14.1本合同未尽事宜,双方可另行协商签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力14.2本合同一式两份,双方各执一份,自双方签字盖章之日起生效14.3本合同附件作为合同不可分割的一部分,与本合同具有同等法律效力第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方的定义:在本合同中,第三方是指除甲乙双方以外的任何参与合同履行过程中的个人、组织或机构,包括但不限于监理单位、设计单位、检测机构、咨询服务机构等。15.2第三方的责任15.2.1监理单位责任:监理单位负责对施工过程进行监督,确保工程质量、进度和安全符合合同要求。监理单位应具备相应的资质,并承担因监理责任导致工程质量、进度或安全问题的责任。15.2.2设计单位责任:设计单位负责提供符合合同要求的工程设计图纸和技术文件,并对设计方案的合理性和安全性负责。设计单位应承担因设计错误导致的质量问题责任。15.2.3检测机构责任:检测机构负责对施工过程中的材料、工程实体进行检测,确保其符合设计要求和规范标准。检测机构应承担因检测错误导致的质量问题责任。15.2.4咨询服务机构责任:咨询服务机构提供的技术咨询服务应有助于合同履行的顺利进行,并承担因服务失误导致合同目标无法实现的责任。16.第三方的权利16.1监理单位权利:监理单位有权要求施工单位提交施工计划、进度报告、质量检测报告等文件,并有权对施工过程进行现场检查。16.2设计单位权利:设计单位有权要求施工单位按照设计图纸和技术文件进行施工,并对施工过程中的设计变更提出意见。16.3检测机构权利:检测机构有权对施工材料、工程实体进行抽样检测,并有权要求施工单位提供相关检测样品。16.4咨询服务机构权利:咨询服务机构有权要求施工单位配合其提供必要的信息和数据,以便进行咨询服务。17.第三方的介入程序17.1第三方的介入需经甲乙双方同意,并签订相应的合作协议。17.2第三方的介入应在合同签订后,工程开工前完成。17.3第三方介入的具体工作内容、费用及责任应在合作协议中明确。18.第三方的责任限额18.1第三方的责任限额由甲乙双方在合作协议中约定,最高不超过合同总价的%。18.2第三方的责任限额包括但不限于因第三方责任导致的质量问题、进度延误、安全事故等。18.3第三方的责任限额不适用于因不可抗力因素导致的损失。19.第三方与其他各方的责任划分19.1第三方的责任仅限于其在合作协议中明确的责任范围,不包括甲乙双方在合同中约定的责任。19.2第三方在履行职责过程中,如发现甲乙双方存在违约行为,有权向甲乙双方提出,并要求其承担相应的责任。19.3第三方在履行职责过程中,如因自身原因导致损失,应由第三方自行承担。20.第三方的更换与退出20.1甲乙双方均有权在合同履行过程中更换第三方,更换后的第三方应具备相应的资质和能力。20.2第三方因故退出时,应提前30日书面通知甲乙双方,并协助甲乙双方完成交接工作。21.第三方的保密义务21.1第三方对本合同内容及其履行过程中的信息负有保密义务,未经甲乙双方同意,不得向任何第三方泄露。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:工程量清单要求:详细列明装修工程的各项材料、工程量及单价,总金额应与合同预算相符。说明:工程量清单是工程款支付和验收的重要依据。2.附件二:验收标准及程序要求:明确工程验收的标准、程序及验收时间。说明:验收标准及程序是确保工程质量的重要环节。3.附件三:安全生产及环境保护措施要求:详细列明施工现场的安全生产措施和环境保护措施。说明:安全生产及环境保护措施是保障施工安全和环境保护的重要文件。4.附件四:第三方合作协议要求:明确第三方的工作内容、费用、责任及权利。说明:第三方合作协议是第三方介入合同履行的重要依据。5.附件五:施工进度计划要求:详细列明施工各个阶段的开始和结束时间。说明:施工进度计划是确保工程按期完成的重要文件。6.附件六:质量保证书要求:施工单位承诺工程质量符合合同要求,并承担相应的质量责任。说明:质量保证书是施工单位对工程质量负责的承诺。7.附件七:安全生产责任书要求:施工单位承诺遵守安全生产法律法规,确保施工安全。说明:安全生产责任书是施工单位对安全生产责任的承诺。8.附件八:环境保护责任书要求:施工单位承诺采取有效措施减少施工过程中的环境污染。说明:环境保护责任书是施工单位对环境保护责任的承诺。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:未按合同约定的时间完成工程责任认定:每延迟一天,施工单位应支付违约金人民币壹万元整(¥10000.00)。示例:若工程约定于2024年5月15日完工,但实际完成时间为2024年6月1日,则施工单位应支付违约金人民币壹拾万元整(¥100000.00)。2.违约行为:工程不符合质量要求责任认定:施工单位应无条件返工,直至达到合同约定的质量标准;由此产生的费用由施工单位承担。示例:若工程验收不合格,因施工单位原因导致返工,则返工费用及造成的损失由施工单位承担。3.违约行为:未按约定支付工程款责任认定:违约方应按未支付工程款金额的%支付违约金。示例:若施工单位未按约定支付进度款,则应按未支付金额的2%支付违约金。4.违约行为:违反安全生产规定责任认定:施工单位应承担因违反安全生产规定导致的事故责任,包括但不限于人身伤亡、财产损失等。示例:若施工过程中发生安全事故,因施工单位未遵守安全生产规定导致,则施工单位应承担相应责任。5.违约行为:泄露合同内容责任认定:违约方应承担相应的法律责任,并赔偿因泄露造成的损失。示例:若一方泄露合同内容,造成对方损失,则泄露方应赔偿损失。全文完。2024年度学校教学楼装修合同2本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方地址1.3合同双方联系方式2.项目概况2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目内容3.工程设计3.1设计单位3.2设计范围3.3设计要求3.4设计变更及审批4.工程施工4.1施工单位4.2施工范围4.3施工进度4.4施工质量要求4.5施工安全及环保要求5.材料供应5.1材料供应商5.2材料种类及规格5.3材料采购及验收5.4材料价格及支付6.合同价格及支付6.1合同总价6.2付款方式及时间6.3预付款及进度款支付6.4结算及支付7.工程验收7.1验收标准7.2验收程序7.3验收时间及地点7.4验收不合格的处理8.合同工期及延误8.1合同工期8.2工期延误责任及处理9.保修及维修9.1保修范围及期限9.2维修责任及费用10.违约责任10.1违约情形及处理10.2违约金及赔偿11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决程序12.合同解除及终止12.1合同解除条件12.2合同终止条件13.合同附件13.1设计图纸及文件13.2材料清单13.3施工方案13.4其他相关文件14.合同生效及期限14.1合同生效条件14.2合同期限第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1合同双方名称甲方:学校乙方:建筑装饰有限公司1.2合同双方地址甲方地址:市区街道号乙方地址:市区街道号1.3合同双方联系方式甲方联系人:甲方联系电话:138xxxx5678乙方联系人:乙方联系电话:139xxxx56782.项目概况2.1项目名称2024年度学校教学楼装修工程2.2项目地点市区学校教学楼2.3项目规模教学楼总面积为8000平方米,包括教室、办公室、会议室等。2.4项目内容包括:墙面、地面、吊顶、门窗、水电、消防等装修工程。3.工程设计3.1设计单位设计单位:建筑设计有限公司3.2设计范围包括:建筑外观、室内设计、结构设计、设备选型等。3.3设计要求设计需符合国家及地方相关标准,满足甲方使用需求。3.4设计变更及审批设计变更需经甲方同意,并由设计单位出具变更图纸及说明。4.工程施工4.1施工单位施工单位:建筑装饰有限公司4.2施工范围包括:拆除、装修、安装、调试等。4.3施工进度按照设计图纸及施工方案,确保工程按期完工。4.4施工质量要求施工质量需达到国家标准及甲方要求,确保工程质量。4.5施工安全及环保要求施工过程中严格遵守国家有关安全、环保法规,确保施工安全。5.材料供应5.1材料供应商材料供应商:建筑材料有限公司5.2材料种类及规格材料种类包括:钢材、水泥、沙子、瓷砖、油漆等,具体规格详见材料清单。5.3材料采购及验收材料采购需符合国家标准,验收合格后方可使用。5.4材料价格及支付材料价格以市场价为准,支付方式为:预付款及进度款支付。6.合同价格及支付6.1合同总价合同总价为人民币壹佰万元整(¥1000000.00)。6.2付款方式及时间付款方式:分阶段支付,具体支付时间及比例详见合同附件。6.3预付款及进度款支付预付款为合同总价的10%,进度款支付比例根据施工进度确定。6.4结算及支付工程完工验收合格后,结算工程款,并支付尾款。8.合同工期及延误8.1合同工期合同工期为自合同签订之日起6个月,具体开工日期及竣工日期详见合同附件。8.2工期延误责任及处理如因乙方原因造成工期延误,每延误一天,乙方应向甲方支付合同总价的千分之一作为违约金。甲方有权要求乙方加快工程进度,或解除合同并要求乙方承担相应的违约责任。9.保修及维修9.1保修范围及期限保修范围包括但不限于:主体结构、水电设施、墙面涂料等。保修期限为工程完工验收合格之日起两年。9.2维修责任及费用在保修期内,如出现质量问题,乙方应负责无偿维修。保修期满后,维修费用由甲方承担,乙方负责提供维修服务。10.违约责任10.1违约情形及处理违约情形包括但不限于:未按合同约定时间完成工程、工程质量不符合要求、材料供应不符合约定等。具体违约情形及处理方式详见合同附件。10.2违约金及赔偿对于违约行为,甲方有权要求乙方支付违约金,违约金数额按合同约定执行。如违约行为给甲方造成损失的,乙方还应承担相应的赔偿责任。11.争议解决11.1争议解决方式合同履行过程中发生的争议,应通过友好协商解决。协商不成的,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。11.2争议解决程序争议解决过程中,双方应积极配合,提供必要的证据和材料。争议解决期间,不影响合同的履行。12.合同解除及终止12.1合同解除条件合同解除条件包括但不限于:一方违约、不可抗力、合同目的不能实现等。12.2合同终止条件合同终止条件包括但不限于:合同约定的义务履行完毕、双方协商一致解除合同等。13.合同附件13.1设计图纸及文件设计图纸及文件作为合同附件,与合同具有同等法律效力。13.2材料清单材料清单详细列出了工程所需的材料种类、规格、数量及单价。13.3施工方案施工方案包括施工进度计划、质量保证措施、安全措施等。13.4其他相关文件其他相关文件包括合同变更协议、验收报告、付款凭证等。14.合同生效及期限14.1合同生效条件合同自双方签字盖章之日起生效。14.2合同期限合同期限自合同生效之日起至工程完工验收合格之日止。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义本合同中所提及的第三方,指除甲乙双方以外的任何个人、企业或其他组织,包括但不限于设计单位、监理单位、施工单位、材料供应商、咨询顾问、保险机构等。15.2第三方介入目的第三方介入的目的是为了保证合同的履行,提高工程质量和效率,以及保障甲乙双方的合法权益。15.3第三方介入方式1.由甲方或乙方指定;2.通过公开招标或邀请招标等方式选择;3.由合同履行过程中产生需要第三方介入的情况。16.甲乙双方责任16.1第三方介入时,甲乙双方应保持沟通,及时向第三方提供必要的资料和信息。16.2甲乙双方应根据合同约定,履行各自义务,确保第三方能够有效地履行其职责。16.3第三方介入期间,甲乙双方应尊重第三方的独立性和专业性,不得干预第三方的正常工作。17.第三方责任17.1第三方应按照合同约定或其职责范围,承担相应的责任。17.2第三方的责任限额:1.设计单位:对设计图纸及文件的质量负责,责任限额为合同总价的5%;2.监理单位:对工程质量、进度和安全负责,责任限额为合同总价的5%;3.施工单位:对施工质量、进度和安全负责,责任限额为合同总价的5%;4.材料供应商:对提供的材料质量负责,责任限额为合同总价的5%;5.咨询顾问:对提供的服务及建议负责,责任限额为合同总价的2%;6.保险机构:根据保险合同约定承担赔偿责任。17.3第三方责任的具体计算方法及赔偿程序,详见合同附件。18.第三方权利18.1第三方有权要求甲乙双方提供必要的资料和信息,以履行其职责。18.2第三方有权对甲乙双方的行为进行监督,并提出合理化建议。18.3第三方有权根据合同约定或其职责范围,独立作出决策。19.第三方与其他各方的划分说明19.1第三方与甲方、乙方之间的权利义务关系,由合同约定。19.2第三方与甲方、乙方之间的责任划分,由合同约定。19.3第三方在履行职责过程中,如涉及与其他方的关系,应遵守相关法律法规和合同约定。19.4第三方与其他方之间的争议,应通过协商解决,协商不成的,可依法向人民法院提起诉讼。20.第三方介入的终止20.1第三方介入结束后,甲乙双方应及时对第三方的履职情况进行评估。20.2如第三方未能履行合同约定或其职责,甲乙双方有权解除与第三方的合作关系。20.3第三方介入的终止,不影响甲乙双方根据合同约定的权利义务关系。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.设计图纸及文件详细要求:包括建筑外观图、室内设计图、结构设计图、设备选型图等,需符合国家及地方相关标准。说明:设计图纸及文件是施工的重要依据,需清晰、完整、准确。2.材料清单详细要求:列出工程所需的材料种类、规格、数量及单价,需与实际采购相符。说明:材料清单是控制材料采购和质量的重要文件。3.施工方案详细要求:包括施工进度计划、质量保证措施、安全措施等,需确保施工顺利进行。说明:施工方案是指导施工的重要文件,需详细、具体。4.验收报告详细要求:记录工程验收过程及结果,需有验收人员签字。说明:验收报告是确认工程是否达到合同要求的重要文件。5.付款凭证详细要求:记录每次付款的时间、金额、用途等,需有双方签字。说明:付款凭证是双方财务核算的重要依据。6.合同变更协议详细要求:记录合同变更的内容、原因、时间等,需有双方签字。说明:合同变更协议是合同履行过程中的重要补充文件。7.违约金及赔偿协议详细要求:记录违约金的数额、赔偿的金额等,需有双方签字。说明:违约金及赔偿协议是处理违约行为的重要依据。8.第三方资质证明文件详细要求:提供第三方单位的相关资质证明文件,如营业执照、资质证书等。说明:第三方资质证明文件是确认第三方具备相应能力的重要文件。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:未按合同约定时间完成工程责任认定标准:每延误一天,违约方应向守约方支付合同总价的千分之一作为违约金。示例:若合同工期为6个月,实际完成工期为7个月,则违约方应支付违约金。2.违约行为:工程质量不符合要求责任认定标准:根据国家及地方相关标准,对不合格部分进行返工或修复,并承担相应费用。示例:若墙面涂料出现脱落,乙方应负责返工,并承担返工费用。3.违约行为:材料供应不符合约定责任认定标准:提供不合格材料,违约方应更换合格材料,并承担更换费用。示例:若提供的瓷砖质量不合格,乙方应更换合格瓷砖,并承担更换费用。4.违约行为:未按合同约定支付款项责任认定标准:每逾期支付一天,违约方应向守约方支付逾期付款金额的千分之五作为违约金。示例:若合同约定支付进度款,但乙方逾期支付,则应支付逾期付款的违约金。5.违约行为:泄露合同内容责任认定标准:泄露合同内容,违约方应承担相应的法律责任。示例:若甲方泄露合同内容,可能面临违约责任。全文完。2024年度学校教学楼装修合同3本合同目录一览1.合同签订双方的基本信息1.1.学校名称、地址、联系方式1.2.施工单位名称、地址、联系方式2.装修工程的基本情况2.1.工程名称2.2.工程地点2.3.工程范围2.4.工程规模3.装修工程的设计与施工3.1.设计方案3.2.施工图纸3.3.施工规范3.4.施工技术要求4.装修工程的工期与进度4.1.工期安排4.2.进度计划4.3.工期延误责任5.装修工程的工程量与造价5.1.工程量清单5.2.工程造价5.3.工程造价调整6.装修工程的质量与验收6.1.质量标准6.2.质量验收程序6.3.质量保修7.装修工程的付款方式7.1.付款比例7.2.付款时间7.3.付款方式8.装修工程的违约责任8.1.违约情形8.2.违约责任8.3.违约赔偿9.装修工程的争议解决9.1.争议解决方式9.2.争议解决程序9.3.争议解决机构10.合同的生效与解除10.1.合同生效条件10.2.合同解除条件10.3.合同解除程序11.合同的其他约定11.1.知识产权11.2.保密条款11.3.其他约定事项12.合同的签署与生效日期12.1.签署日期12.2.生效日期13.合同的附件13.1.设计图纸13.2.施工图纸13.3.其他相关文件14.合同的附件清单14.1.附件一:设计图纸14.2.附件二:施工图纸14.3.附件三:其他相关文件第一部分:合同如下:第一条合同签订双方的基本信息1.1.学校名称:X学校1.1.1.地址:省市区路号1.2.施工单位名称:X建筑工程有限公司1.2.1.地址:省市区路号第二条装修工程的基本情况2.1.工程名称:2024年度学校教学楼装修工程2.2.工程地点:X学校教学楼2.3.工程范围:包括教学楼内部墙面、地面、门窗、水电改造、设施设备等装修工程2.4.工程规模:约平方米第三条装修工程的设计与施工3.1.设计方案:由X设计院提供,包括平面布局、立面设计、施工图纸等3.2.施工图纸:根据设计方案提供的施工图纸,包括施工详图、材料清单等3.3.施工规范:按照国家相关施工规范和标准执行3.4.施工技术要求:确保施工质量,达到设计要求,符合相关安全标准第四条装修工程的工期与进度4.1.工期安排:合同签订后,自2004年1月1日起至2004年12月31日止4.2.进度计划:按照施工图纸和设计要求,制定详细的进度计划,并报学校备案4.3.工期延误责任:因施工单位原因导致工期延误,每延误一日,应向学校支付元违约金第五条装修工程的工程量与造价5.1.工程量清单:根据施工图纸和工程量计算规则,列出详细的工程量清单5.2.工程造价:按照工程量清单和材料价格,计算工程造价,总额为万元5.3.工程造价调整:在合同执行过程中,如遇材料价格变动,按照市场价格进行调整第六条装修工程的质量与验收6.1.质量标准:按照国家相关质量标准和设计要求,确保装修工程质量6.2.质量验收程序:按照施工进度,进行分阶段验收,最终进行竣工验收6.3.质量保修:自竣工验收合格之日起,提供年的质量保修服务第七条装修工程的付款方式7.1.付款比例:合同签订后,预付合同总额的30%作为首付款7.2.付款时间:在工程各阶段完成后,根据验收结果和工程进度,支付相应款项7.3.付款方式:银行转账或现金支付第一部分:合同如下:第八条装修工程的违约责任8.1.违约情形:8.1.1.施工单位未按合同约定的时间完成工程;8.1.2.施工单位未按合同约定的质量标准完成工程;8.1.3.施工单位未按合同约定的方式履行付款义务;8.1.4.学校未按合同约定的时间支付工程款;8.1.5.因一方违约导致合同无法履行或造成对方损失的。8.2.违约责任:8.2.1.施工单位违约,应向学校支付违约金,违约金为每日元;8.2.2.学校违约,应向施工单位支付违约金,违约金为每日元;8.2.3.因违约造成的损失,违约方应承担赔偿责任。8.3.违约赔偿:8.3.1.违约赔偿金额根据实际损失计算;8.3.2.双方应友好协商解决赔偿问题,协商不成的,可向人民法院提起诉讼。第九条装修工程的争议解决9.1.争议解决方式:9.1.1.双方应通过协商解决争议;9.1.2.协商不成的,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。9.2.争议解决程序:9.2.1.争议发生后,双方应在日内提出书面解决请求;9.2.2.双方应提供相关证据,包括合同、施工图纸、验收报告等;9.2.3.人民法院应在收到诉讼状后日内立案。9.3.争议解决机构:9.3.1.争议解决机构为合同签订地的人民法院;9.3.2.争议解决机构为双方共同认可的仲裁委员会。第十条合同的生效与解除10.1.合同生效条件:10.1.1.双方签字盖章;10.1.2.合同经双方法定代表人或授权代表签字;10.1.3.合同符合法律法规规定。10.2.合同解除条件:10.2.1.双方协商一致;10.2.2.因不可抗力导致合同无法履行;10.2.3.一方严重违约,经对方催告后仍不履行。10.3.合同解除程序:10.3.1.双方书面通知对方解除合同;10.3.2.解除合同后,双方应按照合同约定进行结算。第十一条合同的其他约定11.1.知识产权:11.1.1.施工单位在施工过程中不得侵犯学校或第三方的知识产权;11.1.2.工程完成后,施工图纸、设计文件等知识产权归学校所有。11.2.保密条款:11.2.1.双方对本合同内容及项目信息负有保密义务;11.2.2.未经对方同意,不得向任何第三方泄露。11.3.其他约定事项:11.3.1.本合同未尽事宜,双方可另行协商补充;11.3.2.本合同一式两份,双方各执一份,具有同等法律效力。第十二条合同的签署与生效日期12.1.签署日期:本合同自双方签字盖章之日起生效。12.2.生效日期:2004年1月1日。第十三条合同的附件13.1.设计图纸13.2.施工图纸13.3.其他相关文件第十四条合同的附件清单14.1.附件一:设计图纸14.2.附件二:施工图纸14.3.附件三:其他相关文件第二部分:第三方介入后的修正第一条第三方的定义1.1.本合同中的“第三方”是指除甲、乙双方以外的,为合同履行提供专业服务、技术支持、资金支持或其他形式帮助的独立法人、非法人组织或个人。第二条第三方的责任2.1.第三方在合同履行过程中,应按照甲、乙双方的要求,提供专业、高效的服务。2.2.第三方应遵守国家法律法规及本合同的相关规定,对其提供的服务质量、安全、进度承担责任。2.3.第三方在履行合同过程中产生的费用,由甲、乙双方按照合同约定承担。第三条第三方的权利3.1.第三方有权要求甲、乙双方提供必要的配合,以确保其履行合同义务。3.2.第三方有权获得其提供服务的报酬。3.3.第三方在履行合同过程中,有权对甲、乙双方的行为提出建议和意见。第四条第三方的责任限额4.1.第三方的责任限额根据其提供服务的内容、性质及合同约定确定。4.2.1.造成的直接经济损失;4.2.2.因第三方原因导致的工期延误;4.2.3.因第三方原因导致的质量问题。4.3.第三方的责任限额应在合同中明确约定,并在履行过程中严格执行。第五条第三方介入的条件5.1.第三方介入需经甲、乙双方协商一致,并在合同中予以明确。5.2.第三方介入前,甲、乙双方应确保第三方的资质、能力及信誉符合合同要求。5.3.第三方介入后,甲、乙双方应与第三方签订补充协议,明确各方权责。第六条第三方与其他各方的划分说明6.1.第三方与甲、乙双方的关系为独立合同关系,第三方不承担甲、乙双方之间的合同责任。6.2.第三方在履行合同过程中,应与甲、乙双方保持沟通,及时反馈项目进度、质量等情况。6.3.第三方在履行合同过程中,如需与其他第三方合作,应征得甲、乙双方的同意,并签订相应的合作协议。第七条第三方的变更与退出7.1.第三方如需变更,应经甲、乙双方同意,并在合同中予以明确。7.2.第三方退出合同,应提前天通知甲、乙双方,并书面确认。7.3.第三方退出后,甲、乙双方应协商确定后续事宜,确保合同履行不受影响。第八条第三方介入的费用承担8.1.第三方介入产生的费用,由甲、乙双方按照合同约定承担。8.2.第三方介入的费用包括但不限于:服务费、咨询费、培训费等。8.3.甲、乙双方应按照合同约定支付第三方介入费用,逾期未支付的,应向第三方支付违约金。第九条第三方的保密义务9.1.第三方对本合同内容及项目信息负有保密义务。9.2.第三方在履行合同过程中,不得泄露甲、乙双方的商业秘密和技术秘密。9.3.第三方违反保密义务,应承担相应的法律责任。第十条第三方的争议解决10.1.第三方与甲、乙双方发生争议,应通过协商解决。10.2.协商不成的,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。第十一条本合同的解释与适用11.1.本合同附件、补充协议与本合同具有同等法律效力。11.2.本合同未尽事宜,双方可另行协商补充。11.3.本合同解释权归甲、乙双方共同所有。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:设计图纸1.1.详细要求:包含教学楼内部平面布局图、立面设计图、剖面图、水电线路图等。1.2.说明:设计图纸应准确、详细,符合国家相关设计规范,并由设计院盖章。2.附件二:施工图纸2.1.详细要求:包含施工详图、材料清单、施工工艺说明等。2.2.说明:施工图纸应详细说明施工工艺、材料要求、质量标准等,并由施工单位盖章。3.附件三:施工合同3.1.详细要求:包含合同签订双方的基本信息、工程概况、工期、质量标准、付款方式、违约责任等内容。3.2.说明:施工合同是甲、乙双方履行工程的主要依据,应详细明确双方的权利义务。4.附件四:质量验收报告4.1.详细要求:包含工程名称、验收日期、验收人员、验收结果、存在问题及整改措施等。4.2.说明:质量验收报告是工程质量的重要证明,应由验收人员签字确认。5.附件五:工程进度报告5.1.详细要求:包含工程名称、进度情况、完成量、存在问题及整改措施等。5.2.说明:工程进度报告是工程进度的重要记录,应由施工单位定期提交。6.附件六:工程变更单6.1.详细要求:包含变更原因、变更内容、变更金额、变更日期等。6.2.说明:工程变更单是工程变更的正式记录,应由甲、乙双方签字确认。7.附件七:工程款支付凭证7.1.详细要求:包含支付日期、支付金额、付款方式、收款人等信息。7.2.说明:工程款支付凭证是工程款支付的重要凭证,应由收款人签字确认。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:施工单位未按合同约定的时间完成工程。责任认定:每延误一日,施工单位应向学校支付元违约金。2.违约行为:施工单位未按合同约定的质量标准完成工程。责任认定:若因施工单位原因导致工程质量不合格,施工单位应无条件返工,直至达到合同约定的质量标准,并承担由此产生的所有费用。3.违约行为:学校未按合同约定的时间支付工程款。责任认定:每延误一日,学校应向施工单位支付元违约金。4.违约行为:第三方未按合同约定提供服务。责任认定:第三方应承担相应的违约责任,并赔偿由此给甲、乙双方造成的损失。5.违约行为:第三方泄露甲、乙双方的商业秘密和技术秘密。责任认定:第三方应承担相应的法律责任,并赔偿由此给甲、乙双方造成的损失。6.违约行为:第三方在履行合同过程中,违反国家法律法规。责任认定:第三方应承担相应的法律责任,并赔偿由此给甲、乙双方造成的损失。7.违约行为:第三方未按合同约定进行保密。责任认定:第三方应承担相应的法律责任,并赔偿由此给甲、乙双方造成的损失。全文完。2024年度学校教学楼装修合同4本合同目录一览第一条合同双方基本信息1.1甲方基本信息1.2乙方基本信息第二条合同签订依据及目的2.1签订依据2.2签订目的第三条装修工程概况3.1工程名称3.2工程地点3.3工程内容3.4工程规模第四条工程进度安排4.1工程开工日期4.2工程竣工日期4.3工程阶段划分第五条工程费用及支付方式5.1工程费用总额5.2费用组成5.3支付方式5.4付款进度第六条工程质量要求6.1质量标准6.2质量保证期6.3质量验收第七条工程安全及文明施工要求7.1安全责任7.2安全措施7.3文明施工要求第八条合同变更及解除8.1变更条件8.2变更程序8.3合同解除条件8.4合同解除程序第九条违约责任9.1违约情形9.2违约责任承担9.3违约赔偿第十条争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构10.3争议解决费用第十一条合同生效及终止11.1合同生效条件11.2合同终止条件11.3合同终止程序第十二条合同附件12.1附件一:工程图纸12.2附件二:工程量清单12.3附件三:工程预算12.4附件四:其他相关文件第十三条合同份数及保管13.1合同份数13.2合同保管第十四条其他约定事项14.1法律适用14.2通知方式14.3其他约定事项第一部分:合同如下:第一条合同双方基本信息1.1甲方基本信息甲方名称:学校甲方地址:市区街道号甲方法定代表人:1.2乙方基本信息乙方名称:建筑装饰工程有限公司乙方地址:市区街道号乙方法定代表人:第二条合同签订依据及目的2.1签订依据依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规,结合甲乙双方的实际情况,特订立本合同。2.2签订目的为保障学校教学楼装修工程的顺利进行,确保工程质量和工期,明确甲乙双方的权利和义务,达成合作共识。第三条装修工程概况3.1工程名称学校教学楼装修工程3.2工程地点学校教学楼3.3工程内容包括教学楼室内装修、室外环境美化、配套设施安装等。3.4工程规模装修面积:平方米第四条工程进度安排4.1工程开工日期2024年4月1日4.2工程竣工日期2024年8月31日4.3工程阶段划分1.设计阶段:2024年4月1日至2024年4月30日2.施工准备阶段:2024年5月1日至2024年5月31日3.施工阶段:2024年6月1日至2024年8月31日第五条工程费用及支付方式5.1工程费用总额人民币壹佰捌拾万元整(¥180,000,000.00)5.2费用组成1.材料费2.人工费3.施工机具费4.管理费5.利润5.3支付方式1.预付款:合同签订后5个工作日内,甲方支付乙方工程总价的20%作为预付款。2.进度款:工程按进度完成,每完成20%的工程量,甲方支付乙方相应工程量的10%作为进度款。3.验收合格款:工程竣工验收合格后,甲方支付乙方工程总价的70%。4.留余款:工程竣工验收合格后,甲方支付乙方工程总价的10%作为留余款,质保期满无问题后支付。第六条工程质量要求6.1质量标准按照《建筑工程施工质量验收统一标准》及相关专业质量验收规范执行。6.2质量保证期自竣工验收合格之日起,工程质量保证期为壹年。6.3质量验收1.甲方负责组织验收,乙方应按照甲方要求进行工程验收。2.验收合格后,甲方出具验收报告,并支付相应款项。第七条工程安全及文明施工要求7.1安全责任1.乙方负责施工过程中的安全工作,确保施工安全。2.甲方负责施工现场的安全保卫工作,确保施工环境安全。7.2安全措施1.乙方应按照国家有关安全生产的法律、法规和标准,制定施工安全措施。2.甲方应提供必要的施工安全设施和防护用品。7.3文明施工要求1.乙方应遵守国家有关文明施工的法律法规,确保施工现场整洁、有序。2.甲方应监督乙方文明施工,对违反文明施工要求的,乙方应立即整改。第八条合同变更及解除8.1变更条件1.因不可抗力导致合同无法履行或无法按期履行的;2.因国家政策调整、法律法规变更等原因,导致合同内容需要变更的;3.因工程实际情况需要,经甲乙双方协商一致同意变更的。8.2变更程序1.任何一方提出变更要求时,应提前向对方书面提出,并说明变更理由;2.双方协商一致后,以书面形式签订变更协议,作为本合同的附件。8.3合同解除条件1.一方严重违约,经另一方书面通知后,在合理期限内仍未纠正的;2.因不可抗力导致合同无法履行,经双方协商一致解除的;3.合同约定的解除条件成就的。8.4合同解除程序1.提出解除合同的一方应提前向对方书面提出解除通知;2.双方协商一致后,以书面形式签订解除协议,作为本合同的附件;3.合同解除后,双方应按照约定履行合同终止后的义务。第九条违约责任9.1违约情形1.乙方未按合同约定的时间、质量、标准完成工程的;2.乙方未按合同约定支付工程款的;3.甲方未按合同约定提供施工条件的;4.甲方未按合同约定支付工程款的。9.2违约责任承担1.违约方应承担违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等;2.因违约造成的损失,双方应协商解决,协商不成的,可向合同履行地人民法院提起诉讼。9.3违约赔偿1.违约方应按照实际损失赔偿,包括直接损失和间接损失;2.违约赔偿金额应在本合同约定的工程款中扣除。第十条争议解决10.1争议解决方式1.双方应友好协商解决争议;2.协商不成的,可向合同履行地人民法院提起诉讼。10.2争议解决机构1.双方可约定争议解决的仲裁机构;2.仲裁机构应按照仲裁规则进行仲裁。10.3争议解决费用1.仲裁费用由败诉方承担;2.诉讼费用按法律规定承担。第十一条合同生效及终止11.1合同生效条件1.双方签订本合同;2.甲方支付乙方预付款。11.2合同终止条件1.工程竣工验收合格;2.双方履行完毕合同约定的义务。11.3合同终止程序1.工程竣工验收合格后,双方签订竣工验收报告;2.双方履行完毕合同约定的义务后,合同终止。第十二条合同附件12.1附件一:工程图纸12.2附件二:工程量清单12.3附件三:工程预算12.4附件四:其他相关文件第十三条合同份数及保管13.1合同份数本合同一式肆份,甲乙双方各执贰份,具有同等法律效力。13.2合同保管甲乙双方应妥善保管合同及其附件,不得泄露给第三方。第十四条其他约定事项14.1法律适用本合同适用中华人民共和国法律。14.2通知方式1.除非合同另有约定,所有通知应以书面形式发送;2.通知送达地址为合同双方在合同中指定的地址。14.3其他约定事项1.本合同未尽事宜,由甲乙双方另行协商解决;2.本合同经双方签字盖章后生效。第二部分:第三方介入后的修正第一条第三方定义1.1第三方是指在甲乙双方合同履行过程中,为了实现合同目的,经甲乙双方同意,介入合同关系中的第三方主体。1.2第三方包括但不限于监理单位、检测机构、咨询顾问、融资机构等。第二条第三方责任限额2.1第三方在履行职责过程中,因自身原因造成的损失,其责任限额由甲乙双方与第三方在合同中约定。2.2第三方责任限额应根据第三方提供服务的性质、范围和重要性等因素确定。2.3第三方责任限额不得超过合同总价的%。第三条第三方介入的条件3.1第三方介入需经甲乙双方书面同意。3.2第三方介入应符合国家相关法律法规和政策要求。3.3第三方介入应有利于合同的履行,不损害甲乙双方的利益。第四条第三方介入的程序4.1甲乙双方应共同与第三方签订合作协议,明确双方的权利、义务和责任。4.2第三方介入后,应按照合作协议和本合同的规定履行职责。4.3第三方介入过程中,如发生争议,甲乙双方应通过协商解决;协商不成的,可向合同履行地人民法院提起诉讼。第五条第三方权利与义务5.1第三方的权利:1.根据合作协议和本合同的规定,对工程进行监督检查;2.享有合同中约定的报酬和权益。5.2第三方的义务:1.按照合作协议和本合同的规定,履行监督检查职责;2.对发现的问题提出整改建议;3.保证监督检查的客观、公正、及时。第六条第三方与其他各方的划分说明6.1第三方与甲方的关系:1.第三方应接受甲方的监督和指导;2.第三方应向甲方报告监督检查情况和发现的问题。6.2第三方与乙方的关系:1.第三方应与乙方保持良好沟通,及时了解工程进展情况;2.第三方应协助乙方解决施工过程中遇到的问题。6.3第三方与合同履行地人民法院的关系:1.第三方应遵守合同履行地人民法院的判决和裁定;2.第三方应积极配合人民法院的工作。第七条第三方介入的费用承担7.1第三方介入产生的费用,由甲乙双方在合作协议中约定;7.2若第三方介入费用超出约定范围,超出部分由甲乙双方按比例分担。第八条第三方介入的终止8.1第三方介入合同履行完毕或达到合同约定的终止条件,合同终止;8.2第三方介入期间,如发生合同解除或终止的情形,第三方应立即退出合同关系。第九条第三方介入的保密9.1第三方在介入过程中,对知悉的甲乙双方商业秘密和合同内容负有保密义务;9.2第三方违反保密义务,应承担相应的法律责任。第十条本合同其他条款的适用10.1本合同中关于第三方介入的条款,不影响其他条款的效力;10.2本合同其他条款,在第三方介入的情况下,仍应适用。第十一条争议解决11.1第三方介入产生的争议,甲乙双方应通过协商解决;11.2协商不成的,可向合同履行地人民法院提起诉讼。第十二条其他约定事项12.1本合同关于第三方介入的条款,经甲乙双方协商一致后,可进行修改或补充;12.2本合同关于第三方介入的条款,如有与国家法律法规相抵触之处,以国家法律法规为准。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:工程图纸详细要求:提供完整的工程图纸,包括平面图、立面图、剖面图、细部图等,图纸应符合国家相关标准和规范。附件说明:工程图纸是施工的重要依据,应确保图纸的准确性和完整性。2.附件二:工程量清单详细要求:详细列出工程量清单,包括材料、人工、机械等各项费用,清单应与工程图纸一致。附件说明:工程量清单是工程计价和支付的基础,应确保清单的准确性。3.附件三:工程预算详细要求:根据工程量清单和市场价格,编制详细的工程预算,包括材料、人工、机械等各项费用。4.附件四:合同签订文件详细要求:包括合同文本、签字盖章页、双方法定代表人身份证明等。附件说明:合同签订文件是合同成立的证明,应确保文件的真实性和完整性。5.附件五:第三方合作协议详细要求:与第三方签订的合作协议,明确双方的权利、义务和责任。附件说明:第三方合作协议是第三方介入合同关系的重要文件,应确保协议的合法性和有效性。6.附件六:施工组织设计详细要求:包括施工方案、进度计划、质量保证措施、安全措施等。附件说明:施工组织设计是施工管理的重要文件,应确保设计的合理性和可行性。7.附件七:工程竣工验收报告详细要求:包括工程验收结果、验收日期、验收人员等。附件说明:工程竣工验收报告是工程验收完成的证明,应确保报告的真实性和完整性。8.附件八:工程保修书详细要求:包括保修范围、保修期限、保修方式等。附件说明:工程保修书是工程保修的重要文件,应确保保修书的有效性和可执行性。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:乙方未按合同约定的时间、质量、标准完成工程的;乙方未按合同约定支付工程款的;甲方未按合同约定提供施工条件的;甲方未按合同约定支付工程款的。2.责任认定标准:乙方未按约定完成工程,造成甲方损失的,乙方应承担赔偿责任;乙方未按约定支付工程款,甲方有权要求乙方支付逾期付款的利息;甲方未按约定提供施工条件,影响工程进度的,甲方应承担相应的责任;甲方未按约定支付工程款,乙方有权暂停施工,并要求甲方支付违约金。3.违约责任示例说明:乙方未在合同约定的工期内完成工程,导致甲方遭受损失,乙方应赔偿甲方因工期延误造成的直接经济损失;乙方未按合同约定支付工程款,甲方有权要求乙方支付自逾期之日起按约定的利率计算的逾期付款利息;甲方未按合同约定提供施工条件,导致乙方工程进度延误,甲方应承担相应的工期延误责任;甲方未按合同约定支付工程款,乙方有权暂停施工,并要求甲方支付自逾期之日起按约定的利率计算的违约金。全文完。2024年度学校教学楼装修合同5本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1.甲方法定代表人1.2.乙方法定代表人1.3.双方联系方式2.项目概况2.1.项目名称2.2.项目地点2.3.项目规模2.4.项目内容3.合同工期3.1.工期开始日期3.2.工期结束日期3.3.预计工期延误责任4.合同价款4.1.合同总价4.2.付款方式4.3.付款时间4.4.付款条件5.施工质量要求5.1.质量标准5.2.质量验收程序5.3.质量保证期6.施工安全要求6.1.施工现场安全管理6.2.施工安全责任6.3.事故处理7.施工进度计划7.1.施工阶段划分7.2.各阶段工期要求7.3.进度调整8.施工现场管理8.1.施工现场布置8.2.施工现场文明施工8.3.施工现场卫生管理9.甲方配合事项9.1.甲方提供资料9.2.甲方提供施工条件9.3.甲方协调事项10.乙方施工责任10.1.乙方施工质量责任10.2.乙方施工进度责任10.3.乙方施工安全责任11.违约责任11.1.甲方违约责任11.2.乙方违约责任12.争议解决12.1.争议解决方式12.2.争议解决机构13.合同解除13.1.合同解除条件13.2.合同解除程序14.其他约定事项第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1.甲方法定代表人:1.2.乙方法定代表人:1.3.双方联系方式1.3.1.甲方联系人:1.3.2.甲方联系电话:138001380001.3.3.乙方联系人:赵六1.3.4.乙方联系电话:139001390002.项目概况2.1.项目名称:学校教学楼装修工程2.2.项目地点:省市区学校2.3.项目规模:共计平方米2.4.项目内容:包括教室、办公室、卫生间、走廊等部位的装修,包括墙面、地面、门窗、水电改造等。3.合同工期3.1.工期开始日期:2024年3月1日3.2.工期结束日期:2024年8月31日3.3.预计工期延误责任3.3.1.乙方因自身原因导致工期延误,每延误一日,应向甲方支付合同总价款的0.1%作为违约金。3.3.2.甲方因自身原因导致工期延误,每延误一日,应向乙方支付合同总价款的0.1%作为违约金。4.合同价款4.1.合同总价:人民币伍拾万元整(¥500,000.00)4.2.付款方式4.2.1.首付款:合同签订后5个工作日内,甲方支付合同总价款的30%作为首付款。4.2.2.进度款:工程进度达到设计要求后,甲方支付合同总价款的50%作为进度款。4.2.3.结算款:工程完工并通过验收后,甲方支付合同总价款的20%作为结算款。4.2.4.保修金:合同总价款的10%作为保修金,保修期满后无质量问题,无息退还乙方。4.3.付款时间4.3.1.首付款:合同签订后5个工作日内4.3.2.进度款:每个工程阶段完成后10个工作日内4.3.3.结算款:工程完工并通过验收后30个工作日内4.4.付款条件4.4.1.付款条件符合国家相关法律法规及双方约定。4.4.2.乙方应向甲方提供相应的发票和付款证明。5.施工质量要求5.1.质量标准5.1.1.符合国家及地方相关质量标准。5.1.2.达到甲方要求的施工质量标准。5.2.质量验收程序5.2.1.乙方在施工过程中应按甲方要求进行自检,确保工程质量。5.2.2.甲方在工程完工后进行验收,验收合格后方可进行下一阶段的施工。5.3.质量保证期5.3.1.质量保证期自工程完工验收合格之日起计算,共计1年。6.施工安全要求6.1.施工现场安全管理6.1.1.乙方应制定施工现场安全管理制度,并严格执行。6.1.2.乙方应配备必要的安全防护设施,确保施工安全。6.2.施工安全责任6.2.1.乙方对施工现场的安全负全部责任。6.2.2.甲方应配合乙方做好施工现场的安全工作。6.3.事故处理6.3.1.发生安全事故时,乙方应立即采取紧急措施,防止事故扩大。6.3.2.乙方应在事故发生后24小时内向甲方报告事故情况。6.3.3.双方应共同配合,按照国家相关规定处理事故。8.施工现场管理8.1.施工现场布置8.1.1.乙方应按照甲方要求,合理规划施工现场,确保施工区域与生活区域、交通要道等区域分开。8.1.2.施工现场应设置明显的警示标志和安全标志。8.2.施工现场文明施工8.2.1.乙方应保持施工现场的整洁,定期清理垃圾,防止扬尘污染。8.2.2.施工现场不得乱堆乱放材料、工具,不
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 高速公路服务区开发用地租赁协议
- 汽车制造机械融资租赁协议模板
- 美妆行业广告规范新篇章解读
- 园林绿化假山施工协议
- 艺人演出住宿服务协议
- 建设工程施工合同铁矿施工
- 纺织行业质量管理方案
- 物业管理设备租赁合同
- 建筑供运输联合施工合同
- 2024三人合伙虚拟现实游戏开发投资合作协议书3篇
- 城镇历史与遗产保护智慧树知到期末考试答案2024年
- 【培训课件】医疗机构从业人员行为规范
- 车间生产中的质量问题与质量改进
- 危岩治理施工方案
- 同等学力申硕-同等学力(社会学)笔试(2018-2023年)真题摘选含答案
- 疾病健康宣教的课件
- 部队心肺复苏
- 2024年人工智能在教育领域的革新与影响
- (全文版)养老院舆情危机处理策略和框架
- 计算机科学与人工智能教材
- 内河港口行业分析
评论
0/150
提交评论