2024年度人防工程索赔合同：工程索赔的合同标的与处理流程3篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度人防工程索赔合同：工程索赔的合同标的与处理流程本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1双方名称1.2法定代表人1.3联系方式2.合同标的2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程类型3.索赔依据3.1相关法律法规3.2设计文件3.3施工图纸3.4施工合同4.索赔范围4.1索赔内容4.2索赔原因4.3索赔责任5.索赔金额5.1索赔基数5.2索赔比例5.3索赔计算公式6.索赔期限6.1索赔申请期限6.2索赔处理期限7.索赔处理流程7.1索赔申请7.2索赔审核7.3索赔协商7.4索赔决定8.索赔资料8.1索赔申请报告8.2相关证明材料8.3证据材料9.索赔争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决机构10.合同生效与解除10.1合同生效条件10.2合同解除条件11.违约责任11.1违约行为11.2违约责任承担12.不可抗力12.1不可抗力定义12.2不可抗力处理13.合同终止13.1合同终止条件13.2合同终止程序14.其他约定事项14.1合同附件14.2合同解释14.3合同修改与补充第一部分：合同如下：1.合同双方基本信息1.1双方名称甲方：有限公司乙方：YYYYYY建筑工程有限公司1.2法定代表人甲方法定代表人：乙方法定代表人：1.3联系方式2.合同标的2.1工程名称2024年度人防工程2.2工程地点市区路号2.3工程规模总建筑面积：10000平方米2.4工程类型人防工程3.索赔依据3.1相关法律法规《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等。3.2设计文件《市人防工程设计规范》、《市人防工程施工图设计文件》等。3.3施工图纸《市人防工程施工图》3.4施工合同《年度人防工程施工合同》4.索赔范围4.1索赔内容因设计变更、施工图纸错误、材料供应问题等原因导致的工程费用增加。4.2索赔原因4.2.1设计变更4.2.2施工图纸错误4.2.3材料供应问题4.3索赔责任4.3.1甲方责任4.3.2乙方责任5.索赔金额5.1索赔基数按照《年度人防工程施工合同》约定的工程合同总价计算。5.2索赔比例根据索赔原因，按照相关法律法规和合同约定确定索赔比例。5.3索赔计算公式索赔金额=索赔基数×索赔比例6.索赔期限6.1索赔申请期限自发现索赔原因之日起30日内。6.2索赔处理期限自甲方收到索赔申请之日起60日内。7.索赔处理流程7.1索赔申请乙方应在索赔申请期限内向甲方提交索赔申请报告及相关证明材料。7.2索赔审核甲方收到索赔申请后，应在索赔处理期限内对索赔申请进行审核。7.3索赔协商甲方和乙方就索赔金额和责任进行协商。7.4索赔决定经协商一致后，甲方应在索赔处理期限内作出索赔决定，并通知乙方。8.索赔资料8.1索赔申请报告8.1.1索赔申请人的基本信息8.1.2索赔原因及事实描述8.1.3索赔金额及计算依据8.1.4请求处理方式8.2相关证明材料8.2.1设计变更通知或相关文件8.2.2施工图纸错误证明8.2.3材料供应问题的证明文件8.2.4其他相关证明材料8.3证据材料8.3.1索赔事实发生的相关照片、视频等证据8.3.2索赔过程中产生的沟通记录、会议纪要等8.3.3第三方机构出具的相关鉴定报告9.索赔争议解决9.1争议解决方式双方应优先通过协商解决索赔争议。9.2争议解决机构9.2.1市仲裁委员会9.2.2人民法院10.合同生效与解除10.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。10.2合同解除条件10.2.1双方协商一致10.2.2出现不可抗力情况，且经一方证明无法履行合同10.2.3一方严重违约，另一方给予解除合同的通知11.违约责任11.1违约行为11.1.1甲方违约行为11.1.2乙方违约行为11.2违约责任承担11.2.1违约方应承担由此产生的全部损失和费用。11.2.2违约方应支付违约金，违约金数额按照合同约定。12.不可抗力12.1不可抗力定义不可抗力是指合同签订后，因自然原因或社会原因导致合同无法履行或履行困难的事件。12.2不可抗力处理12.2.1发生不可抗力事件后，双方应及时通知对方。12.2.2双方应根据不可抗力事件的影响程度，协商确定合同履行或解除的事宜。13.合同终止13.1合同终止条件13.1.1合同期限届满13.1.2双方协商一致解除合同13.1.3因不可抗力导致合同无法履行13.2合同终止程序13.2.1双方确认合同终止13.2.2清算合同未了事项13.2.3完成合同终止手续14.其他约定事项14.1合同附件本合同附件包括但不限于：14.1.1索赔申请报告14.1.2相关证明材料14.1.3争议解决协议14.2合同解释本合同的解释权归甲方所有。14.3合同修改与补充本合同的修改与补充，必须经双方协商一致，并以书面形式作出。第二部分：合同如下：1.合同双方基本信息1.1双方名称甲方：有限公司乙方：YYYY建设集团有限公司1.2法定代表人甲方法定代表人：乙方法定代表人：1.3联系方式2.合同标的2.1工程名称：人防工程2.2工程地点：市区街道2.3工程规模：平方米2.4工程类型：人防地下室3.索赔依据3.1相关法律法规：《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等。3.2设计文件：人防工程设计文件3.3施工图纸：人防工程施工图纸3.4施工合同：人防工程施工合同4.索赔范围4.1索赔内容：因设计、施工、材料等原因造成的工程损失。4.2索赔原因：设计变更、施工质量问题、材料供应问题等。4.3索赔责任：甲方负责赔偿乙方因索赔原因造成的损失。5.索赔金额5.1索赔基数：元5.2索赔比例：根据实际情况协商确定5.3索赔计算公式：索赔金额=索赔基数×索赔比例6.索赔期限6.1索赔申请期限：自索赔原因发生之日起60日内6.2索赔处理期限：自甲方收到索赔申请之日起90日内7.索赔处理流程7.1索赔申请：乙方应在索赔原因发生之日起60日内向甲方提出索赔申请。7.2索赔审核：甲方在收到索赔申请之日起30日内对索赔申请进行审核。7.3索赔协商：双方应在索赔审核通过后30日内协商确定索赔金额。7.4.1协商解决7.4.2仲裁7.4.3诉讼第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.索赔申请报告要求：详细描述索赔原因、索赔金额及计算依据，附上相关证据材料。说明：索赔申请报告是索赔处理的第一步，必须真实、完整。2.设计变更通知要求：设计变更通知应明确变更内容、变更原因及变更后的设计方案。说明：设计变更通知是合同履行过程中可能产生的文件，需双方签字确认。3.施工图纸要求：施工图纸应准确、完整，符合设计要求。说明：施工图纸是施工过程中必须遵循的技术文件。4.材料供应清单要求：材料供应清单应详细列明所需材料的种类、规格、数量及供应时间。说明：材料供应清单是保证工程顺利进行的重要文件。5.施工进度报告要求：施工进度报告应包括施工进度、质量情况、存在问题及解决方案。说明：施工进度报告是甲方了解工程进度的重要途径。6.索赔争议解决协议要求：争议解决协议应明确争议解决方式、时间及地点。说明：争议解决协议是双方协商解决争议的依据。7.第三方鉴定报告要求：第三方鉴定报告应客观、公正，对争议问题进行鉴定。说明：第三方鉴定报告是解决争议的重要证据。8.争议解决机构裁决书要求：裁决书应明确裁决结果，具有法律效力。说明：裁决书是解决争议的依据。9.合同解除协议要求：合同解除协议应明确解除原因、解除日期及后续处理事宜。说明：合同解除协议是合同解除的法律文件。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为1.1甲方违约行为未按时支付工程款未按时提供设计文件未按时提供施工图纸未按时提供材料1.2乙方违约行为工程质量不符合合同约定工程进度延误未按时完成工程验收违反合同约定进行施工2.责任认定标准2.1甲方违约责任逾期支付工程款的，应向乙方支付违约金，违约金按逾期付款金额的千分之五计算。未按时提供设计文件、施工图纸、材料的，应向乙方支付延误工期造成的损失。2.2乙方违约责任工程质量不符合合同约定的，乙方应无条件返工或修复，直至符合合同要求。工程进度延误的，乙方应赔偿甲方因此造成的损失。未按时完成工程验收的，乙方应支付违约金，违约金按延误验收天数的千分之五计算。3.违约示例说明3.1甲方违约示例甲方未按时支付工程款，逾期30天，应向乙方支付违约金，违约金计算为工程款总额的千分之十五。3.2乙方违约示例乙方施工过程中发现质量问题，经鉴定不符合合同约定，乙方应无条件返工，直至符合要求，并承担因此造成的损失。全文完。2024年度人防工程索赔合同：工程索赔的合同标的与处理流程1本合同目录一览1.索赔合同的基本约定1.1合同当事人信息1.2合同签订日期及生效日期1.3合同履行期限1.4合同标的概述2.工程索赔的合同标的2.1索赔范围2.2索赔内容2.3索赔依据2.4索赔标准3.工程索赔的申请与受理3.1索赔申请的条件3.2索赔申请的时间要求3.3索赔申请的提交方式3.4受理索赔申请的期限4.工程索赔的调查与核实4.1调查方式4.2调查期限4.3核实方式4.4核实期限5.工程索赔的处理流程5.1处理流程概述5.2处理流程的具体步骤5.3处理流程的期限要求6.索赔金额的计算与确定6.1计算方法6.2确定依据6.3争议解决7.索赔款项的支付与结算7.1支付方式7.2结算方式7.3支付期限8.争议解决方式8.1争议解决方式的选择8.2争议解决的具体程序8.3争议解决后的执行9.违约责任9.1违约行为的界定9.2违约责任的具体内容9.3违约责任的承担方式10.合同解除与终止10.1合同解除的条件10.2合同解除的程序10.3合同终止的条件10.4合同终止的程序11.合同的附件与补充11.1合同附件的内容11.2合同补充的适用范围11.3合同附件与补充的效力12.合同的签署与生效12.1签署方式12.2生效条件12.3生效日期13.合同的修改与补充13.1修改与补充的条件13.2修改与补充的程序13.3修改与补充的效力14.合同的其他约定14.1合同解释的优先顺序14.2合同适用法律14.3合同争议的管辖法院14.4合同的备案与登记第一部分：合同如下：1.索赔合同的基本约定1.1合同当事人信息（1）甲方：人防工程建设单位（2）乙方：人防工程承建单位1.2合同签订日期及生效日期合同签订日期：____年____月____日合同生效日期：合同签订之日起生效1.3合同履行期限合同履行期限为自合同生效之日起至工程竣工之日止。1.4合同标的概述本合同标的为人防工程在建设过程中因不可抗力、设计变更、工程量增加等原因导致的工程索赔。2.工程索赔的合同标的2.1索赔范围（1）不可抗力导致的工程索赔（2）设计变更导致的工程索赔（3）工程量增加导致的工程索赔2.2索赔内容（1）工程款增加（2）工期延长（3）其他相关费用2.3索赔依据（1）国家相关法律法规（2）合同约定（3）工程实际情况2.4索赔标准（1）按照国家规定的索赔标准计算（2）合同中约定的索赔标准（3）实际发生费用的核算3.工程索赔的申请与受理3.1索赔申请的条件（1）索赔事件已发生（2）索赔事件已对工程造成影响（3）索赔事件已得到相关证明材料3.2索赔申请的时间要求自索赔事件发生之日起____日内向甲方提出索赔申请。3.3索赔申请的提交方式（1）书面形式（2）电子文档形式3.4受理索赔申请的期限甲方应在收到索赔申请之日起____日内予以受理。4.工程索赔的调查与核实4.1调查方式（1）现场调查（2）查阅工程资料（3）询问相关人员4.2调查期限自受理索赔申请之日起____日内完成调查。4.3核实方式（1）对比工程实际情况与合同约定（2）核实相关证明材料（3）分析索赔事件原因4.4核实期限自完成调查之日起____日内完成核实。5.工程索赔的处理流程5.1处理流程概述（1）索赔申请（2）调查核实（3）处理决定（4）执行与结算5.2处理流程的具体步骤（1）甲方受理索赔申请（2）进行调查核实（3）提出处理意见（4）双方协商确定索赔金额（5）执行与结算5.3处理流程的期限要求自受理索赔申请之日起____日内完成处理流程。6.索赔金额的计算与确定6.1计算方法（1）按照国家规定的索赔标准计算（2）合同中约定的索赔标准（3）实际发生费用的核算6.2确定依据（1）调查核实结果（2）合同约定（3）国家相关法律法规6.3争议解决（1）双方协商（2）仲裁（3）诉讼8.争议解决方式8.1争议解决方式的选择（1）提交仲裁委员会仲裁；（2）依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。8.2争议解决的具体程序（1）仲裁程序：根据《中华人民共和国仲裁法》及双方约定的仲裁规则进行；（2）诉讼程序：根据《中华人民共和国民事诉讼法》及相关司法解释进行。8.3争议解决后的执行任何一方不履行争议解决结果，另一方有权依法申请强制执行。9.违约责任9.1违约行为的界定（1）未按时支付索赔款项；（2）未按时完成调查核实；（3）未按时提出处理意见；（4）未履行争议解决结果。9.2违约责任的具体内容（1）违约方应承担相应的违约金；（2）违约方应赔偿守约方因此遭受的损失；（3）违约方应承担因违约行为产生的额外费用。9.3违约责任的承担方式违约责任以货币形式支付，违约方应按照合同约定的时间及方式履行。10.合同解除与终止10.1合同解除的条件（1）一方当事人严重违约；（2）合同目的无法实现；（3）法律法规规定的其他情形。10.2合同解除的程序（1）提出解除合同的通知；（2）给予对方合理的回复期限；（3）根据对方回复结果决定是否解除合同。10.3合同终止的条件合同履行完毕或双方协商一致解除合同，合同终止。10.4合同终止的程序（1）双方确认合同终止；（2）办理合同终止手续；（3）结清合同相关款项。11.合同的附件与补充11.1合同附件的内容（1）工程索赔申请表；（2）调查核实报告；（3）处理决定书；（4）争议解决相关文件。11.2合同补充的适用范围合同补充适用于合同未规定的具体事项。11.3合同附件与补充的效力合同附件与补充具有同等法律效力。12.合同的签署与生效12.1签署方式合同由双方法定代表人或授权代表签字或盖章。12.2生效条件合同自双方签字或盖章之日起生效。12.3生效日期合同生效日期为签署日期。13.合同的修改与补充13.1修改与补充的条件合同任何一方提出修改或补充合同内容的，应书面通知对方。13.2修改与补充的程序（1）双方协商一致；（2）修改或补充内容经双方签字或盖章；（3）修改或补充内容作为合同附件。13.3修改与补充的效力修改或补充内容具有同等法律效力。14.合同的其他约定14.1合同解释的优先顺序合同解释的优先顺序为：合同、附件、补充内容。14.2合同适用法律本合同适用中华人民共和国法律。14.3合同争议的管辖法院合同争议由合同签订地人民法院管辖。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入的定义与范围15.1第三方的定义本合同中“第三方”是指除合同当事人（甲方和乙方）以外的，为协助合同履行或争议解决而介入合同关系的独立第三方机构或个人。15.2第三方介入的范围（1）工程监理或质量监督；（2）工程保险理赔；（3）工程争议调解；（4）专业评估与鉴定；（5）其他合同当事人同意的第三方服务。16.第三方介入的程序16.1第三方的选择（2）第三方应具备相应的资质和条件，能够胜任相关服务。16.2第三方的介入通知（1）合同当事人选择第三方后，应及时通知对方。（2）通知应包含第三方的名称、资质、服务内容等信息。17.第三方的责任与义务17.1第三方的责任（1）第三方应按照合同约定或法律规定，履行其职责。（2）第三方在履行职责过程中，因故意或重大过失造成合同当事人损失的，应承担相应的赔偿责任。17.2第三方的义务（1）第三方应保守合同当事人的商业秘密和技术秘密。（2）第三方应按照合同约定的时间、质量、标准完成服务。18.第三方的责任限额18.1责任限额的确定第三方责任限额应根据第三方服务内容、风险程度、合同金额等因素确定。18.2责任限额的表述（1）在合同中明确第三方的责任限额。（2）责任限额应以货币形式表达，并具体说明赔偿的上限。19.第三方与其他各方的划分说明19.1第三方与甲方的关系（1）第三方应向甲方报告工作进展和结果。（2）甲方有权对第三方的工作进行监督和指导。19.2第三方与乙方的关系（1）第三方应向乙方报告工作进展和结果。（2）乙方有权对第三方的工作进行监督和指导。19.3第三方与合同当事人的责任划分（1）第三方在履行职责过程中，因自身原因造成合同当事人损失的，由第三方承担责任。（2）合同当事人因自身原因造成第三方损失的，由合同当事人承担责任。20.第三方介入的费用承担20.1费用承担原则第三方介入的费用由合同当事人按约定比例分担。20.2费用承担的具体方式（1）合同中明确第三方介入费用的承担方式。（2）费用承担方式包括但不限于：按比例分摊、由甲方承担、由乙方承担。21.第三方介入合同的终止21.1终止条件（1）第三方服务完成或达到合同约定的终止条件；（2）合同当事人协商一致终止第三方介入；（3）法律法规规定的其他情形。21.2终止程序（1）合同当事人通知第三方终止介入；（2）第三方按照合同约定或法律规定办理相关手续。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.合同附件一：工程索赔申请表要求：申请表应包含索赔事件的基本情况、索赔金额、索赔依据等详细信息。说明：申请表由索赔方填写，作为索赔申请的正式文件。2.合同附件二：调查核实报告要求：报告应详细记录调查过程、核实结果、分析结论等。说明：报告由第三方或合同当事人编制，用于支持索赔处理决定。3.合同附件三：处理决定书要求：决定书应明确索赔的处理结果、索赔金额、支付方式等。说明：决定书由合同当事人或第三方编制，作为处理索赔的正式文件。4.合同附件四：争议解决相关文件要求：文件应包括争议解决过程中的所有书面材料，如协商记录、仲裁裁决书、法院判决书等。说明：文件用于记录和证明争议解决的过程和结果。5.合同附件五：第三方资质证明要求：证明文件应包含第三方的营业执照、资质证书、专业资格证书等。说明：证明文件用于证明第三方具备提供相关服务的资质。6.合同附件六：费用结算清单要求：清单应详细列出第三方介入产生的各项费用，包括服务费、差旅费、资料费等。说明：清单用于记录和证明第三方介入费用的发生。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：未按时支付索赔款项责任认定标准：根据合同约定，违约方应承担违约金，并赔偿守约方因此遭受的损失。示例说明：若甲方未按约定支付索赔款项，乙方有权要求甲方支付违约金，并赔偿因延迟付款造成的利息损失。2.违约行为：未按时完成调查核实责任认定标准：违约方应承担由此造成的工期延误、额外费用等损失。示例说明：若第三方未按约定时间完成调查核实，导致工期延误，甲方或乙方有权要求第三方承担相应的工期延误费用。3.违约行为：未按时提出处理意见责任认定标准：违约方应承担由此造成的损失，包括但不限于工期延误、额外费用等。示例说明：若合同当事人未按约定时间提出处理意见，导致争议无法及时解决，另一方有权要求违约方承担由此产生的损失。4.违约行为：未履行争议解决结果责任认定标准：违约方应承担由此造成的损失，包括但不限于强制执行费用、律师费用等。示例说明：若一方不履行仲裁裁决或法院判决，另一方有权申请强制执行，并要求违约方承担强制执行费用和律师费用。5.违约行为：泄露商业秘密或技术秘密责任认定标准：违约方应承担相应的赔偿责任，包括但不限于违约金、经济损失等。示例说明：若第三方泄露了合同当事人的商业秘密或技术秘密，合同当事人有权要求第三方承担相应的赔偿责任。全文完。2024年度人防工程索赔合同：工程索赔的合同标的与处理流程2本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1双方名称及全称1.2法定代表人或负责人姓名1.3联系人姓名及联系方式1.4注册地址及通讯地址1.5生产经营范围1.6合同签订日期2.工程索赔合同标的2.1工程名称及项目概况2.2索赔原因及依据2.3索赔范围及内容2.4索赔金额及计算方式2.5索赔期限3.索赔处理流程3.1索赔提出3.1.1索赔方提出索赔申请的时间及方式3.1.2索赔方提交的相关证据材料3.2索赔受理3.2.1受理方收到索赔申请的时间及方式3.2.2受理方对索赔申请的初步审查3.3索赔调查3.3.1调查方调查索赔申请的时间及方式3.3.2调查方调查的相关证据材料3.4索赔评审3.4.1评审方组成及职责3.4.2评审方对索赔申请的评审过程3.4.3评审方对索赔申请的评审结果3.5索赔处理3.5.1处理方确定索赔处理方案3.5.2处理方与索赔方协商索赔处理结果3.5.3处理方对索赔处理结果的执行3.6索赔争议解决3.6.1争议解决方式3.6.2争议解决机构3.6.3争议解决程序4.保密条款4.1保密信息范围4.2保密义务4.3保密期限4.4违约责任5.法律适用与争议解决5.1适用法律5.2争议解决方式5.3争议解决机构6.合同生效及终止6.1合同生效条件6.2合同生效日期6.3合同终止条件6.4合同终止日期7.违约责任7.1违约情形及定义7.2违约责任承担7.3违约赔偿计算方式7.4违约责任免除8.不可抗力8.1不可抗力定义8.2不可抗力发生时的处理方式8.3不可抗力事件发生后的通知义务8.4不可抗力事件持续期间的处理方式8.5不可抗力事件解除后的处理方式9.合同变更与解除9.1合同变更条件9.2合同解除条件9.3合同变更与解除的程序9.4合同变更与解除的法律效力10.合同附件10.1附件一：工程索赔申请表10.2附件二：工程索赔证据材料清单10.3附件三：索赔处理结果通知书11.合同签署11.1双方代表签字11.2双方盖章11.3签署日期12.合同附件清单12.1附件一：工程索赔申请表12.2附件二：工程索赔证据材料清单12.3附件三：索赔处理结果通知书12.4其他附件13.合同份数13.1合同正本份数13.2合同副本份数13.3合同份数确认14.其他约定事项第一部分：合同如下：1.合同双方基本信息1.1双方名称及全称甲方：建筑工程有限公司乙方：人防工程管理有限公司1.2法定代表人或负责人姓名甲方法定代表人：乙方法定代表人：1.3联系人姓名及联系方式甲方联系人：联系电话方联系人：赵六联系电话：139000000001.4注册地址及通讯地址甲方注册地址：省市区街道号通讯地址：省市区街道号乙方注册地址：省市区街道号通讯地址：省市区街道号1.5生产经营范围甲方生产经营范围：建筑工程施工、工程监理、工程设计等。乙方生产经营范围：人防工程管理、人防工程设计、人防工程维护等。1.6合同签订日期本合同签订日期为2024年4月1日。2.工程索赔合同标的2.1工程名称及项目概况工程名称：市人防工程项目概况：本工程为地下人防工程，总建筑面积为10,000平方米，设计使用年限为50年。2.2索赔原因及依据索赔原因：由于乙方在施工过程中未按合同约定进行施工，导致工程进度延误，造成甲方经济损失。索赔依据：《中华人民共和国合同法》、《建筑工程质量管理条例》等相关法律法规。2.3索赔范围及内容索赔范围：因乙方原因导致的工程进度延误所造成的直接经济损失。索赔内容：人工费、材料费、机械费、管理费等。2.4索赔金额及计算方式索赔金额：经双方协商确定，乙方应向甲方支付赔偿金人民币100万元。计算方式：根据《建筑工程质量管理条例》及合同约定，按实际损失计算。2.5索赔期限索赔期限：自合同签订之日起60日内。3.索赔处理流程3.1索赔提出3.1.1索赔方提出索赔申请的时间及方式索赔方应在索赔期限届满前向对方提出索赔申请，并以书面形式提交。3.1.2索赔方提交的相关证据材料（1）索赔申请书；（2）工程进度延误的证明材料；（3）经济损失的证明材料；（4）其他与索赔有关的证据材料。3.2索赔受理3.2.1受理方收到索赔申请的时间及方式受理方应在收到索赔申请之日起5个工作日内，以书面形式回复。3.2.2受理方对索赔申请的初步审查受理方应对索赔申请进行初步审查，包括但不限于：（1）审查索赔申请是否符合合同约定；（2）审查提交的证据材料是否完整；（3）审查索赔金额是否符合实际损失。3.3索赔调查3.3.1调查方调查索赔申请的时间及方式调查方应在收到索赔申请之日起15个工作日内，以书面形式回复。3.3.2调查方调查的相关证据材料（1）工程进度延误的证据；（2）经济损失的证据；（3）其他与索赔有关的证据。3.4索赔评审3.4.1评审方组成及职责评审方由甲方、乙方及第三方专业机构组成，负责对索赔申请进行评审。3.4.2评审方对索赔申请的评审过程评审方应对索赔申请进行评审，包括但不限于：（1）审查索赔申请是否符合法律法规；（2）审查索赔证据材料；（3）确定索赔金额。3.5索赔处理3.5.1处理方确定索赔处理方案处理方应根据评审结果，确定索赔处理方案。3.5.2处理方与索赔方协商索赔处理结果处理方应与索赔方协商，达成索赔处理结果。3.5.3处理方对索赔处理结果的执行处理方应按照协商结果，执行索赔处理方案。4.保密条款4.1保密信息范围保密信息包括但不限于：合同内容、技术秘密、商业秘密等。4.2保密义务双方对本合同中的保密信息负有保密义务，未经对方同意，不得向任何第三方泄露。4.3保密期限保密期限自合同签订之日起至合同终止后3年。4.4违约责任如一方违反保密义务，向任何第三方泄露保密信息，应承担相应的法律责任。5.法律适用与争议解决5.1适用法律本合同适用中华人民共和国法律法规。5.2争议解决方式双方应友好协商解决合同履行过程中产生的争议。5.3争议解决机构如协商不成，双方同意将争议提交至省市仲裁委员会仲裁。6.合同生效及终止6.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。6.2合同生效日期本合同生效日期为2024年4月1日。6.3合同终止条件本合同终止条件如下：（1）合同约定的期限届满；（2）双方协商一致解除合同；（3）法律法规规定的其他终止条件。6.4合同终止日期合同终止日期以双方协商一致的时间为准。8.不可抗力8.1不可抗力定义不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括自然灾害、政府行为、社会异常事件等。8.2不可抗力发生时的处理方式8.2.1发生不可抗力事件的一方应立即书面通知对方，并在7个工作日内提供不可抗力事件的证明文件。8.2.2双方应相互理解，并尽力减轻不可抗力事件造成的损失。8.3不可抗力事件发生后的通知义务8.3.1不可抗力事件发生的一方应在事件发生后5个工作日内，以书面形式通知对方。8.3.2如不可抗力事件持续超过30日，双方应协商确定合同的处理方式。8.4不可抗力事件持续期间的处理方式8.4.1在不可抗力事件持续期间，双方应暂停履行合同，并尽力减少损失。8.4.2不可抗力事件解除后，双方应立即恢复合同履行。8.5不可抗力事件解除后的处理方式8.5.1不可抗力事件解除后，双方应尽快恢复合同履行。8.5.2如因不可抗力事件造成合同无法继续履行，双方可协商解除合同。9.合同变更与解除9.1合同变更条件9.1.1双方协商一致，可对合同内容进行变更。9.1.2合同变更需以书面形式进行，并由双方签字盖章。9.2合同解除条件9.2.1双方协商一致，可解除合同。9.2.2因不可抗力事件导致合同无法履行，双方可解除合同。9.3合同变更与解除的程序9.3.1双方协商达成一致后，应签署合同变更或解除协议。9.3.2合同变更或解除协议自双方签字盖章之日起生效。9.4合同变更与解除的法律效力9.4.1合同变更或解除后，双方应按照变更或解除协议履行各自义务。9.4.2合同变更或解除不影响已履行部分的法律效力。10.合同附件10.1附件一：工程索赔申请表10.1.1申请表应包含索赔原因、索赔范围、索赔金额等内容。10.1.2申请表应由索赔方签字盖章，并附上相关证据材料。10.2附件二：工程索赔证据材料清单10.2.1清单应详细列出所有与索赔有关的证据材料。10.2.2清单应由索赔方签字盖章。10.3附件三：索赔处理结果通知书10.3.1通知书应包含索赔处理结果、处理方意见等内容。10.3.2通知书应由处理方签字盖章，并送达索赔方。10.4其他附件11.合同签署11.1双方代表签字本合同由甲方代表和乙方代表签字。11.2双方盖章甲方盖章：建筑工程有限公司乙方盖章：人防工程管理有限公司11.3签署日期本合同签署日期为2024年4月1日。12.合同份数12.1合同正本份数本合同一式两份，甲乙双方各执一份。12.2合同副本份数本合同副本份数根据实际需要确定。12.3合同份数确认双方确认本合同正副本份数无误。13.其他约定事项13.1本合同未尽事宜，双方可另行协商解决。13.2本合同一式两份，具有同等法律效力。14.合同附件清单14.1附件一：工程索赔申请表14.2附件二：工程索赔证据材料清单14.3附件三：索赔处理结果通知书14.4其他附件第二部分：第三方介入后的修正1.第三方概念界定1.1第三方是指在本合同履行过程中，由甲方或乙方邀请或指定的，为合同履行提供专业服务、咨询、鉴定、评估或其他辅助服务的独立第三方机构或个人。1.2.1专业服务机构：如律师事务所、会计师事务所、工程造价咨询机构等。1.2.2技术鉴定机构：如工程质量检测中心、工程安全评估机构等。1.2.3争议解决机构：如仲裁委员会、调解委员会等。1.2.4其他第三方机构或个人。2.第三方介入条件2.1.1双方协商一致；2.1.2符合合同约定；2.1.3符合法律法规。3.第三方责任限额3.1第三方责任限额应根据第三方提供的服务内容、服务范围、服务费用等因素确定。3.2第三方责任限额应在合同中明确约定，并在第三方服务协议中予以确认。3.3如第三方在履行职责过程中造成甲方或乙方的损失，第三方应承担相应的赔偿责任，但赔偿金额不超过合同约定的第三方责任限额。4.第三方权利义务4.1第三方权利：4.1.1按照合同约定或服务协议履行职责；4.1.2要求甲方或乙方提供必要的信息和资料；4.1.3获得合同约定或服务协议规定的报酬。4.2第三方义务：4.2.1保守秘密，不得泄露任何合同或服务协议中的商业秘密；4.2.2按照合同约定或服务协议提供真实、准确、有效的服务；4.2.3对因自身原因造成的损失承担赔偿责任。5.第三方与其他各方的划分说明5.1第三方与甲方、乙方之间的关系是服务关系，第三方对甲方或乙方的损失承担有限责任。5.2第三方在履行职责过程中，应遵守相关法律法规和行业规范。5.3第三方不得干预甲方或乙方的正常经营管理活动。5.4第三方不得利用其在合同履行过程中的地位，谋取不正当利益。6.第三方介入程序6.1甲方或乙方提出第三方介入申请；6.2双方协商确定第三方介入的具体事项；6.3甲方或乙方与第三方签订服务协议；6.