2024年地砖铺贴工程环保施工与验收合同2篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年地砖铺贴工程环保施工与验收合同1本合同目录一览1.工程概况1.1工程名称1.2工程地点1.3工程面积1.4工程工期1.5工程质量标准2.施工单位与业主2.1施工单位名称2.2施工单位资质2.3业主名称2.4业主联系方式3.工程材料与设备3.1材料品牌及型号3.2材料产地3.3材料质量标准3.4设备名称及型号3.5设备产地3.6设备质量标准4.环保施工要求4.1环保措施4.2施工现场环保管理制度4.3环保设施与设备4.4环保施工责任5.施工进度计划5.1施工阶段划分5.2各阶段施工时间安排5.3进度计划调整6.施工质量保证6.1施工质量标准6.2质量检查与验收6.3质量保证措施7.验收与交付7.1验收标准7.2验收程序7.3交付条件7.4交付时间8.付款方式与期限8.1付款方式8.2付款期限8.3付款条件8.4逾期付款责任9.争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决机构9.3争议解决程序10.违约责任10.1违约情形10.2违约责任10.3违约赔偿11.合同解除与终止11.1合同解除条件11.2合同终止条件11.3合同解除与终止程序12.合同生效与变更12.1合同生效条件12.2合同变更程序12.3合同生效日期13.其他约定事项13.1法律适用13.2通知与送达13.3不可抗力13.4争议管辖14.合同附件14.1工程图纸14.2施工方案14.3材料设备清单14.4质量验收标准第一部分：合同如下：1.工程概况1.1工程名称：2024年地砖铺贴工程1.2工程地点：北京市朝阳区小区1.3工程面积：5000平方米1.4工程工期：自合同签订之日起90天内完成1.5工程质量标准：符合国家标准《建筑地面工程施工质量验收规范》（GB502092010）的要求2.施工单位与业主2.1施工单位名称：北京市建筑工程有限公司2.2施工单位资质：建筑工程施工总承包二级2.3业主名称：房地产开发有限公司3.工程材料与设备3.1材料品牌及型号：品牌瓷砖，型号为3.2材料产地：广东省市3.3材料质量标准：符合国家标准《瓷砖》（GB/T41002017）的要求3.4设备名称及型号：品牌瓷砖铺贴机，型号为3.5设备产地：江苏省市3.6设备质量标准：符合国家标准《建筑地面工程施工机械》（GB/T503102002）的要求4.环保施工要求4.1环保措施：施工现场设置垃圾分类回收点，禁止乱扔垃圾，施工废水经处理后排放4.2施工现场环保管理制度：设立环保监督员，负责现场环保工作的监督检查4.3环保设施与设备：配备环保洒水车、环保除尘设备等4.4环保施工责任：施工单位承担施工现场环保责任，确保环保措施落实到位5.施工进度计划5.1施工阶段划分：基础施工、主体施工、装饰装修施工5.2各阶段施工时间安排：基础施工20天，主体施工30天，装饰装修施工40天5.3进度计划调整：如遇不可抗力因素，经双方协商后可调整进度计划6.施工质量保证6.1施工质量标准：按照国家标准《建筑地面工程施工质量验收规范》（GB502092010）执行6.2质量检查与验收：施工过程中进行阶段性检查，工程完工后进行竣工验收6.3质量保证措施：施工单位设立质量管理体系，确保施工质量7.验收与交付7.1验收标准：按照国家标准《建筑地面工程施工质量验收规范》（GB502092010）执行7.2验收程序：由业主方组织，施工单位、监理单位共同参加验收7.3交付条件：工程符合验收标准，双方签署验收合格文件7.4交付时间：验收合格后，施工单位在5个工作日内完成工程交付8.付款方式与期限8.1付款方式：分阶段付款，具体如下：8.1.1预付款：合同签订后3个工作日内，业主支付合同总额的20%作为预付款。8.1.2进度款：每完成一个施工阶段，施工单位提交验收报告及相应发票，业主在5个工作日内支付已完成部分工程款，金额为合同总额的30%。8.1.3验收款：工程验收合格后，施工单位提交最终结算报告及发票，业主在15个工作日内支付剩余工程款的50%。8.1.4留置金：工程交付使用后，业主保留合同总额的10%作为留置金，在保修期满无质量问题时无息退还。8.2付款期限：如遇特殊情况，付款期限可由双方协商确定，但不得超过合同约定的时间。8.3付款条件：付款条件包括但不限于工程进度、质量、安全等符合合同要求。8.4逾期付款责任：业主逾期付款，每逾期一天，应向施工单位支付逾期付款金额的千分之五作为违约金。9.争议解决9.1争议解决方式：双方应友好协商解决合同履行过程中发生的争议。9.2争议解决机构：如协商不成，任何一方均可向合同签订地的人民法院提起诉讼。9.3争议解决程序：诉讼程序应按照中华人民共和国相关法律规定进行。10.违约责任10.1.1施工单位未按合同约定完成工程；10.1.2施工单位施工过程中造成业主损失；10.1.3业主未按合同约定支付款项；10.1.4双方违反合同其他约定的行为。10.2违约责任：违约方应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。10.3违约赔偿：违约赔偿金额应根据实际损失、合同约定及法律规定确定。11.合同解除与终止11.1.1合同双方协商一致；11.1.2因不可抗力导致合同无法履行；11.1.3一方严重违约；11.1.4法律法规规定的其他解除合同的情形。11.2合同终止条件：合同履行完毕或达到合同约定的终止条件。11.3合同解除与终止程序：合同解除或终止应书面通知对方，并按照合同约定办理相关手续。12.合同生效与变更12.1合同生效条件：合同双方签字盖章后生效。12.2合同变更程序：任何一方提出变更合同内容，应书面通知对方，经双方协商一致后，签订书面变更协议，变更协议作为合同附件。12.3合同生效日期：合同签订日期为合同生效日期。13.其他约定事项13.1法律适用：本合同适用中华人民共和国法律。13.2通知与送达：通知应以书面形式进行，送达方式包括但不限于邮寄、专人送达等。13.3不可抗力：不可抗力包括自然灾害、战争、政府行为等，双方应协商解决由此引起的合同履行问题。13.4争议管辖：因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，应提交合同签订地人民法院管辖。14.合同附件14.1工程图纸14.2施工方案14.3材料设备清单14.4质量验收标准第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义：在本合同中，“第三方”是指除合同双方（甲方和乙方）以外的任何个人、企业或其他组织，包括但不限于监理方、审计方、评估方、咨询方、检测方、仲裁机构等。15.2.1需要第三方提供专业意见或技术支持；15.2.2合同履行过程中出现争议，需第三方进行调解或仲裁；15.2.3法律法规要求必须由第三方进行监督或验收。15.3第三方介入程序：15.3.1任何一方提出第三方介入请求，应提前通知对方，并说明第三方介入的原因和预期目标。15.3.2双方协商确定第三方人选及职责范围。15.3.3签订第三方服务协议，明确服务内容、费用、期限等。16.第三方责任限额16.1第三方责任：第三方在履行服务协议过程中，应按照法律法规和协议约定承担相应的责任。16.2责任限额：第三方责任限额应根据服务协议中的约定执行，如无约定，责任限额为第三方服务费用的两倍。16.3超出责任限额：如第三方责任超出限额，由第三方自行承担超出部分。17.第三方与其他各方的关系17.1第三方与甲方的关系：第三方受甲方委托，协助甲方进行工程管理，第三方对甲方负责。17.2第三方与乙方的关系：第三方受乙方委托，协助乙方完成工程任务，第三方对乙方负责。17.3第三方与合同双方的关系：第三方在合同双方授权范围内行使职权，对双方均不承担直接责任。18.第三方介入时的额外条款18.1第三方介入期间，合同双方应继续履行各自的权利和义务。18.2第三方介入期间，如出现争议，应由合同双方协商解决，协商不成的，按本合同第九条争议解决方式处理。18.3第三方介入期间，合同双方的付款义务不变，但双方有权根据第三方服务协议的约定调整付款方式和期限。19.第三方介入时的说明19.1第三方介入的目的是为了提高工程质量、保障合同履行、解决争议等。19.2第三方介入期间，合同双方应积极配合第三方的工作，不得干扰或阻挠。19.3第三方介入期间，如第三方违反服务协议或法律法规，合同双方有权终止第三方介入，并要求其承担相应的责任。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.工程图纸详细要求：提供完整、清晰的工程图纸，包括平面图、立面图、剖面图等，并附有必要的尺寸、材料说明和施工工艺要求。说明：图纸是施工的重要依据，必须保证其准确性和完整性。2.施工方案详细要求：包括施工组织设计、施工进度计划、施工工艺流程、质量保证措施、安全文明施工措施等。说明：施工方案是指导施工的重要文件，需详细规划施工过程。3.材料设备清单详细要求：列出所有施工所需的材料、设备的名称、型号、规格、数量、产地、品牌等信息。说明：清单是材料设备采购和管理的依据，确保施工所需资源的准确性和及时性。4.质量验收标准详细要求：根据国家标准《建筑地面工程施工质量验收规范》（GB502092010）制定具体的验收标准，包括材料、施工工艺、验收流程等。说明：验收标准是保证工程质量的重要手段，需严格执行。5.预付款支付凭证详细要求：提供预付款支付的相关凭证，包括银行转账记录、汇款凭证等。说明：凭证是证明预付款已支付的依据，确保资金的合法合规使用。6.进度款支付申请详细要求：提供进度款支付申请，包括已完成的工程量、质量验收报告、付款申请单等。说明：申请单是申请进度款支付的依据，需确保工程进度和质量。7.验收款支付申请详细要求：提供验收合格后的工程款支付申请，包括最终结算报告、验收合格文件等。说明：支付申请是申请最终工程款支付的依据，需确保工程最终质量。8.不可抗力证明材料详细要求：提供不可抗力事件的相关证明材料，如自然灾害、政府行为等。说明：证明材料是申请免除责任或延长合同履行期限的依据。9.违约责任证明材料详细要求：提供违约行为的相关证明材料，如照片、视频、书面证明等。说明：证明材料是追究违约责任的重要依据。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：施工单位未按合同约定完成工程：责任认定：根据合同约定，施工单位应承担违约责任，包括赔偿业主损失、支付违约金等。业主未按合同约定支付款项：责任认定：根据合同约定，业主应承担违约责任，包括支付逾期付款违约金、赔偿施工单位损失等。第三方未按服务协议履行职责：责任认定：第三方应根据服务协议承担违约责任，包括赔偿合同双方损失、支付违约金等。2.违约责任认定标准：赔偿损失：根据实际损失金额确定赔偿金额。违约金：根据合同约定或法律规定确定违约金比例。其他责任：包括但不限于解除合同、终止合同等。3.示例说明：施工单位未按期完成工程，导致业主无法按时使用，业主遭受经济损失，施工单位应赔偿业主损失并支付违约金。业主未按期支付进度款，导致施工单位无法继续施工，施工单位应向业主收取逾期付款违约金并有权暂停施工。全文完。2024年地砖铺贴工程环保施工与验收合同2本合同目录一览1.工程概况1.1工程名称1.2工程地点1.3工程面积1.4工程期限2.施工单位与建设单位2.1施工单位名称2.2施工单位资质2.3建设单位名称2.4建设单位资质3.工程材料与设备3.1材料规格型号3.2材料产地3.3设备型号3.4设备产地4.环保施工措施4.1环保施工方案4.2施工过程中环保要求4.3环保设施设备4.4环保管理人员5.工程质量要求5.1地砖铺贴质量标准5.2验收标准5.3施工质量保证措施6.施工进度安排6.1施工阶段划分6.2各阶段进度计划6.3进度调整7.工程费用及支付方式7.1工程总价7.2分阶段支付比例7.3付款时间7.4付款方式8.验收与保修8.1验收标准8.2验收程序8.3保修期限8.4保修范围9.违约责任9.1违约情形9.2违约责任9.3违约处理10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决程序10.3争议解决地点11.合同生效与终止11.1合同生效条件11.2合同终止条件11.3合同解除12.合同附件12.1合同附件清单12.2合同附件内容13.其他约定13.1合同未尽事宜13.2合同补充条款14.合同签署与备案14.1合同签署日期14.2合同备案机关14.3合同备案手续第一部分：合同如下：1.工程概况1.1工程名称：2024年地砖铺贴工程环保施工与验收1.2工程地点：市区街道1.3工程面积：2000平方米1.4工程期限：自2024年1月1日起至2024年3月31日止2.施工单位与建设单位2.1施工单位名称：地砖铺贴有限公司2.2施工单位资质：具备建筑工程施工总承包叁级资质2.3建设单位名称：房地产开发有限公司2.4建设单位资质：具备房地产开发二级资质3.工程材料与设备3.1材料规格型号：600mm×600mm陶瓷地砖3.2材料产地：广东省佛山市3.3设备型号：德国进口全自动铺砖机3.4设备产地：德国4.环保施工措施4.1环保施工方案：采用无尘切割技术，降低粉尘污染；使用环保胶粘剂，减少有害气体排放。4.2施工过程中环保要求：施工现场设立围挡，防止扬尘；施工车辆进出需洒水降尘；施工人员佩戴防尘口罩。4.3环保设施设备：配备雾炮机、喷淋系统、吸尘器等环保设备。4.4环保管理人员：设立环保总监，负责监督施工现场环保措施落实。5.工程质量要求5.1地砖铺贴质量标准：平整、牢固、无空鼓、无裂纹、接缝均匀、无溢浆。5.2验收标准：按照《建筑工程施工质量验收统一标准》执行。5.3施工质量保证措施：严格执行施工规范，加强施工过程中的质量控制，确保工程质量达到验收标准。6.施工进度安排6.1施工阶段划分：分为三个阶段：基础施工、主体施工、收尾施工。6.2各阶段进度计划：基础施工：2024年1月1日至2024年1月31日；主体施工：2024年2月1日至2024年2月28日；收尾施工：2024年3月1日至2024年3月31日。6.3进度调整：如遇特殊情况，需提前一周向建设单位提出书面申请，经批准后方可调整进度。7.工程费用及支付方式7.1工程总价：人民币壹佰万元整（￥1000000.00）7.2分阶段支付比例：基础施工完成并验收合格后支付50%；主体施工完成并验收合格后支付30%；收尾施工完成并验收合格后支付20%。7.3付款时间：分阶段支付的具体时间以合同附件中的付款进度表为准。7.4付款方式：银行转账，付款方为建设单位，收款方为施工单位。8.验收与保修8.1验收标准：按照《建筑工程施工质量验收统一标准》和相关行业规范执行。8.2验收程序：由建设单位组织，施工单位、监理单位共同参与，验收合格后由建设单位出具验收报告。8.3保修期限：自竣工验收合格之日起计算，地砖铺贴工程保修期为2年。8.4保修范围：在保修期内，因施工单位施工质量问题导致的地面损坏，由施工单位负责修复。9.违约责任9.1违约情形：包括但不限于工程延期、质量不合格、未按约定完成工作等。9.2违约责任：对于延期完成工程，每延迟一天，施工单位应向建设单位支付合同金额的0.1%作为违约金；对于质量不合格，施工单位应无条件返工并承担相关费用；未按约定完成工作，施工单位应向建设单位支付合同金额的0.05%作为违约金。9.3违约处理：双方应友好协商解决违约问题，协商不成的，任何一方均可向合同备案机关申请仲裁。10.争议解决10.1争议解决方式：发生争议时，双方应通过友好协商解决。10.2争议解决程序：协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。10.3争议解决地点：合同签订地为市区。11.合同生效与终止11.1合同生效条件：双方签字盖章后，自合同签订之日起生效。11.2合同终止条件：工程完工并验收合格，或因不可抗力等原因导致合同无法继续履行。11.3合同解除：任何一方违反合同约定，另一方有权解除合同。12.合同附件12.1合同附件清单：包括工程进度表、付款进度表、材料设备清单、施工图纸等。12.2合同附件内容：合同附件作为合同不可分割的组成部分，具有同等法律效力。13.其他约定13.1合同未尽事宜：由双方协商解决，协商不成的，按相关法律法规处理。13.2合同补充条款：任何一方提出的补充条款，经双方协商一致，可作为合同的补充部分。14.合同签署与备案14.1合同签署日期：2024年1月1日14.2合同备案机关：市区住房和城乡建设局14.3合同备案手续：双方应在合同签订后15日内将合同报备案机关备案。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入的定义与范围15.1定义：第三方指在本合同执行过程中，由甲乙双方共同邀请或指定的，提供专业服务、咨询、监理、检测、评估等服务的独立第三方机构或个人。15.2范围：第三方介入的范围包括但不限于工程质量监理、环保监督、工程进度控制、造价咨询、法律咨询、技术评估等。16.第三方介入的程序与条件16.1程序：甲乙双方协商一致后，共同邀请或指定第三方介入，并与第三方签订相应的服务合同。16.2条件：第三方应具备相应的资质和经验，能够独立、客观、公正地履行其职责。17.第三方介入的职责与权限17.1职责：第三方应根据其服务合同，对工程实施全面监督和检查，确保工程质量、环保、进度等符合合同约定和相关规定。17.2权限：第三方有权要求甲乙双方提供必要的信息和数据，对工程现场进行检查，对存在的问题提出整改意见。18.第三方介入的责任限额18.1责任限额：第三方在履行职责过程中，因自身原因导致甲乙双方损失，应承担相应的赔偿责任，但赔偿金额不得超过其服务合同约定的金额。18.2除外责任：因不可抗力、甲乙双方违反合同约定或其他非第三方原因导致的损失，第三方不承担责任。19.第三方介入的费用与支付19.1费用：第三方介入的费用由甲乙双方根据实际情况协商确定，并在服务合同中明确。19.2支付：第三方介入的费用由甲乙双方按约定的支付方式进行支付。20.第三方介入的变更与解除20.1变更：在服务合同履行期间，如需变更第三方介入的内容或范围，甲乙双方应协商一致，并相应调整服务合同。20.2解除：如第三方违反服务合同约定或存在重大过失，甲乙双方有权解除服务合同，并追究其责任。21.第三方介入与其他各方的划分说明21.1划分说明：第三方介入后，其职责与权限仅限于服务合同约定的范围内，不改变甲乙双方的权利义务关系。21.2联系与沟通：甲乙双方应与第三方保持密切沟通，确保工程顺利进行。第三方应及时向甲乙双方报告工作进展和发现的问题。22.第三方介入的争议解决22.1争议解决方式：第三方介入过程中发生的争议，由甲乙双方与第三方协商解决。22.2争议解决程序：协商不成的，可按服务合同约定的争议解决方式处理。23.第三方介入的合同附件23.1附件内容：第三方介入的相关合同、资质证明、服务协议等。23.2附件效力：合同附件作为合同不可分割的组成部分，具有同等法律效力。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.工程量清单及价格表详细要求：列出所有工程项目的数量、单位、单价和总价，以及材料、设备、人工费用的明细。说明：此附件为合同的重要组成部分，用于确定工程的总费用和支付方式。2.施工图纸与技术规范详细要求：提供完整的施工图纸，包括平面图、立面图、剖面图