版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度四川省工程建设监理合同本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1监理单位名称及地址1.2建设单位名称及地址1.3合同签订日期1.4合同期限2.工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程类别2.5工程合同价3.监理范围及内容3.1监理范围3.2监理内容3.3监理方式3.4监理标准4.监理职责及义务4.1监理单位职责4.2建设单位职责4.3争议解决机制5.监理费用及支付方式5.1监理费用总额5.2费用构成5.3支付方式5.4付款时间6.工程进度及工期6.1工程进度安排6.2工期要求6.3工期延误责任7.质量要求及标准7.1质量要求7.2质量标准7.3质量验收8.工程变更及洽商8.1工程变更范围8.2洽商程序8.3变更费用9.工程验收及交付9.1验收条件9.2验收程序9.3交付时间10.违约责任及赔偿10.1违约情形10.2赔偿方式10.3赔偿标准11.争议解决方式11.1争议解决途径11.2仲裁机构12.合同解除及终止12.1解除条件12.2终止条件12.3合同解除及终止程序13.合同生效及终止13.1合同生效条件13.2合同终止条件13.3合同终止后的处理14.其他约定事项14.1保密条款14.2法律适用及管辖14.3合同附件第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1监理单位名称:四川省监理有限公司1.2监理单位地址:四川省成都市区路号1.3建设单位名称:四川省建设集团有限公司1.4建设单位地址:四川省成都市区路号1.5合同签订日期:2024年3月10日1.6合同期限:自2024年3月10日起至2026年3月10日止2.工程概况2.1工程名称:四川省区住宅小区建设项目2.2工程地点:四川省成都市区2.3工程规模:总建筑面积约100000平方米,住宅楼10栋,配套设施齐全2.4工程类别:住宅小区工程2.5工程合同价:人民币壹亿元整(¥100,000,000)3.监理范围及内容3.1监理范围:本合同约定的四川省区住宅小区建设项目全过程监理3.2监理内容:施工图设计审查、施工过程监理、材料设备采购监理、竣工验收监理等3.3监理方式:现场监理、远程监理、旁站监理等3.4监理标准:国家及行业标准、设计文件、施工规范等4.监理职责及义务4.1监理单位职责:按照合同约定,对工程质量、进度、安全、投资进行全方位监理4.2建设单位职责:提供必要的工作条件,保证监理工作顺利开展;按照监理要求,做好工程协调工作4.3争议解决机制:双方协商解决;协商不成,提交仲裁机构仲裁5.监理费用及支付方式5.1监理费用总额:人民币叁佰万元整(¥3,000,000)5.2费用构成:监理人员费用、办公费用、交通费用、通讯费用、资料费用等5.3支付方式:按月支付,每月支付监理费用的三分之一,工程竣工验收合格后支付剩余费用5.4付款时间:每月末前5个工作日内支付6.工程进度及工期6.1工程进度安排:按照合同约定的工期分阶段进行,具体进度安排见附件6.2工期要求:总工期为24个月,自合同签订之日起计算6.3工期延误责任:因监理单位原因导致的工期延误,由监理单位承担相应责任;因建设单位原因导致的工期延误,由建设单位承担相应责任7.质量要求及标准7.2质量标准:按照国家及行业标准、设计文件、施工规范执行,确保工程质量符合合同要求7.3质量验收:按照合同约定,进行分阶段验收和竣工验收,验收合格后方可进行下一阶段施工8.工程变更及洽商8.1工程变更范围:在工程实施过程中,因设计变更、自然条件变化、政府政策调整等原因引起的工程范围、内容、数量、质量标准的改变8.2洽商程序:任何一方提出变更要求,应提前5个工作日以书面形式通知对方,双方协商一致后,签订变更协议,并作为合同附件8.3变更费用:变更费用按照实际发生计算,由责任方承担;如无责任方,则由双方分担9.工程验收及交付9.1验收条件:工程完成设计文件要求的内容,质量符合国家标准及行业规范,完成合同约定的各项工程验收程序9.2验收程序:分阶段验收和竣工验收,由监理单位组织,建设单位、设计单位、施工单位等共同参加9.3交付时间:工程验收合格后,建设单位应在15个工作日内向施工单位发出交付通知10.违约责任及赔偿10.1违约情形:双方违反合同约定,包括但不限于逾期付款、未按时完成工程、质量不符合要求等10.2赔偿方式:违约方应承担违约责任,赔偿守约方因此遭受的损失10.3赔偿标准:按照实际损失计算,包括直接经济损失和间接经济损失11.争议解决方式11.1争议解决途径:双方应友好协商解决争议,协商不成的,提交合同约定的仲裁机构仲裁11.2仲裁机构:四川省仲裁委员会12.合同解除及终止12.1解除条件:合同签订后,双方协商一致,或者出现法定解除情形,如一方严重违约等12.2终止条件:合同约定的期限届满,或者工程竣工验收合格,合同自然终止12.3合同解除及终止程序:任何一方提出解除或终止合同,应以书面形式通知对方,并按照合同约定处理后续事宜13.合同生效及终止13.1合同生效条件:双方签字盖章后,自合同签订之日起生效13.2合同终止条件:合同约定的期限届满,或者双方协商一致解除合同,或者法定终止情形出现13.3合同终止后的处理:双方应按照合同约定处理合同终止后的善后事宜,包括但不限于工程移交、费用结算等14.其他约定事项14.1保密条款:双方对本合同内容以及工程实施过程中知悉的对方商业秘密负有保密义务,未经对方同意,不得向任何第三方泄露14.2法律适用及管辖:本合同适用中华人民共和国法律,合同履行地法院对因本合同引起的或与本合同有关的任何争议享有管辖权14.3合同附件:本合同附件包括但不限于工程进度计划、质量标准、验收标准等,附件与本合同具有同等法律效力第二部分:第三方介入后的修正1.第三方介入的概念与范围1.1第三方是指在本合同执行过程中,由甲乙双方共同认可的,提供专业服务或参与合同履行的独立第三方实体。1.2第三方介入的范围包括但不限于工程咨询、项目管理、技术支持、争议解决等。2.第三方介入的程序2.1甲乙双方协商确定第三方介入的事宜,包括第三方选择、职责范围、费用及支付方式等。2.2甲乙双方共同与第三方签订服务协议,明确各方权利义务。2.3第三方介入后,应向甲乙双方提供相应的服务报告或工作成果。3.第三方责任的界定3.1第三方在履行服务协议过程中,如因自身原因造成甲乙双方损失,应承担相应的赔偿责任。3.2第三方责任的赔偿范围包括直接经济损失和间接经济损失。4.第三方责任限额4.1第三方责任限额由甲乙双方在服务协议中约定,一般不超过服务费用的一定比例。4.2第三方责任限额应在合同中明确,作为合同的一部分。5.第三方与其他各方的划分说明5.1第三方作为独立第三方实体,其权利义务仅限于服务协议约定的内容,不涉及本合同的其他条款。5.2第三方与甲乙双方的关系为服务关系,第三方对甲乙双方不承担连带责任。5.3第三方在履行服务过程中,如需与其他方(如施工单位、设计单位等)进行沟通或协调,由甲乙双方负责。6.第三方介入时的额外条款及说明6.1第三方介入后,甲乙双方应保持与第三方的良好沟通,确保合同履行的顺利进行。6.2第三方介入期间,甲乙双方应按照本合同约定履行各自的义务,不得因第三方介入而免除或减轻责任。6.3第三方介入期间,如发生争议,甲乙双方应尝试通过协商解决,协商不成的,可按照本合同约定的争议解决方式处理。7.第三方介入的终止7.1第三方介入服务完成后,甲乙双方应进行评估,如认为服务效果符合要求,可继续与第三方合作。7.2如第三方介入期间出现严重违约或服务效果不符合要求,甲乙双方可终止第三方介入,并要求第三方承担相应的责任。8.第三方介入的保密义务8.1第三方在介入过程中,对甲乙双方知悉的商业秘密负有保密义务,未经甲乙双方同意,不得向任何第三方泄露。8.2第三方违反保密义务,应承担相应的法律责任。9.第三方介入的法律适用9.1第三方介入的服务协议适用中华人民共和国法律。9.2第三方介入的争议解决方式,按照服务协议约定的争议解决方式处理。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.工程进度计划详细要求:包含工程各阶段的开始和结束时间,关键节点,以及进度控制措施。说明:工程进度计划是确保工程按期完成的重要文件,应详细、具体,并定期更新。2.质量标准文件详细要求:列出工程各分项工程质量标准,包括国家标准、行业标准和企业标准。说明:质量标准文件是确保工程质量达到规定要求的依据。3.材料设备采购清单详细要求:列出所需材料设备的名称、规格、数量、产地、供应商等信息。说明:采购清单是材料设备采购的依据,确保采购过程的透明和规范。4.工程变更协议详细要求:记录工程变更的原因、内容、费用、实施时间等。说明:工程变更协议是变更工程内容的正式文件,需双方签字确认。5.验收报告详细要求:记录工程各阶段验收的结果,包括质量、进度、安全等方面。说明:验收报告是工程验收的正式文件,需各方签字确认。6.费用结算单详细要求:记录工程各阶段费用发生情况,包括人工费、材料费、机械费等。说明:费用结算单是工程费用结算的依据,确保费用的合理性和准确性。7.违约通知书详细要求:明确违约行为的性质、违约方的责任及处理措施。说明:违约通知书是处理违约行为的重要文件,需双方签字确认。8.争议解决文件详细要求:记录争议的起因、过程、解决方案及执行情况。说明:争议解决文件是解决合同执行过程中争议的依据。说明二:违约行为及责任认定:1.逾期付款责任认定:违约方应支付逾期付款的利息,并承担守约方因此遭受的损失。示例:若监理单位未按约定支付监理费用,应向建设单位支付逾期付款利息,并赔偿因延误造成的损失。2.逾期完成工程责任认定:违约方应承担违约责任,赔偿守约方因此遭受的损失,包括工期延误赔偿金。示例:若施工单位未按合同约定完成工程,应向建设单位支付工期延误赔偿金。3.质量不符合要求责任认定:违约方应承担返工、修复等费用,并赔偿守约方因此遭受的损失。示例:若工程验收不合格,施工单位应承担返工、修复费用,并赔偿建设单位因此遭受的损失。4.未履行保密义务责任认定:违约方应承担相应的法律责任,包括但不限于赔偿损失、停止侵权行为等。示例:若第三方泄露甲乙双方的商业秘密,应承担相应的法律责任。5.未按约定提供材料设备责任认定:违约方应承担违约责任,赔偿守约方因此遭受的损失,包括材料设备采购费用、延期交付损失等。示例:若供应商未按约定提供材料设备,应向建设单位支付违约金,并赔偿因延期交付造成的损失。全文完。2024年度四川省工程建设监理合同1本合同目录一览1.合同双方的基本信息1.1监理单位的基本信息1.2建设单位的基本信息2.监理合同标的2.1工程名称及地点2.2工程规模及类型2.3工程合同金额3.监理合同范围及工作内容3.1监理范围3.2监理工作内容3.3监理工作方式4.监理期限4.1监理期限起始时间4.2监理期限终止时间5.监理费用5.1监理费用总额5.2费用支付方式5.3费用支付时间6.监理人员的配备及职责6.1监理人员数量及资质要求6.2监理人员职责6.3监理人员变更7.监理资料的管理及报送7.1监理资料的编制及报送要求7.2监理资料的管理及保管8.监理报告的编制及报送8.1监理报告的内容及格式8.2监理报告的报送要求9.监理合同变更及解除9.1合同变更的条件及程序9.2合同解除的条件及程序10.违约责任10.1监理单位的违约责任10.2建设单位的违约责任11.争议解决方式11.1争议解决途径11.2争议解决机构12.合同生效及其他12.1合同生效条件12.2合同附件12.3合同未尽事宜的处理12.4合同签订及生效日期12.5合同附件清单第一部分:合同如下:1.合同双方的基本信息1.1监理单位的基本信息1.1.1监理单位名称:X监理有限公司1.1.2监理单位法定代表人:1.1.3监理单位注册地址:成都市锦江区路号1.2建设单位的基本信息1.2.1建设单位名称:X建设项目管理有限公司1.2.2建设单位法定代表人:1.2.3建设单位注册地址:成都市青羊区路号2.监理合同标的2.1工程名称及地点:四川省成都市区建设项目2.2工程规模及类型:住宅小区,总建筑面积约100000平方米2.3工程合同金额:人民币伍仟万元整(¥50000000)3.监理合同范围及工作内容3.1监理范围:包括但不限于施工图设计、施工组织设计、施工方案、施工图纸会审、施工进度控制、质量检查、安全监督、合同管理、信息管理等。3.2监理工作内容:3.2.1对施工图纸、施工组织设计、施工方案等进行审核,确保其符合设计要求和国家规范。3.2.2对施工过程中的质量问题进行监督检查,确保工程质量符合合同要求。3.2.3对施工进度进行控制,确保工程按期完成。3.2.4对施工现场进行安全检查,确保施工安全。3.2.5对合同执行情况进行监督,确保合同履行到位。3.2.6对施工过程中的信息进行管理,确保信息准确、完整。4.监理期限4.1监理期限起始时间:自本合同签订之日起算,为期24个月。4.2监理期限终止时间:自监理期限起始时间起算,至工程竣工验收合格之日止。5.监理费用5.1监理费用总额:人民币叁佰万元整(¥3000000)5.2费用支付方式:5.2.1本合同签订后,建设单位应向监理单位支付监理费用总额的30%作为预付款。5.2.2监理工作开始后,监理单位每季度向建设单位提交监理工作报告,建设单位应在收到报告后的10个工作日内支付当季度监理费用的30%。5.2.3工程竣工验收合格后,监理单位向建设单位提交最终监理报告,建设单位应在收到报告后的10个工作日内支付监理费用总额的40%。5.2.4工程保修期满后,监理单位向建设单位提交保修期满报告,建设单位应在收到报告后的10个工作日内支付监理费用总额的30%。6.监理人员的配备及职责6.1监理人员数量及资质要求:6.1.2监理人员应具备相应的专业知识、技能和经验。6.2监理人员职责:6.2.1负责对施工图纸、施工组织设计、施工方案等进行审核。6.2.2负责对施工过程中的质量问题进行监督检查。6.2.3负责对施工进度进行控制。6.2.4负责对施工现场进行安全检查。6.2.5负责合同执行情况的监督。6.2.6负责施工过程中的信息管理。7.监理资料的管理及报送7.1监理资料的编制及报送要求:7.1.1监理单位应按照国家有关规范和标准编制监理资料。7.1.2监理资料应包括但不限于施工图纸、施工组织设计、施工方案、施工进度计划、质量检查记录、安全检查记录、合同管理记录、信息管理等。7.1.3监理单位应在施工过程中及时编制监理资料,并在工程竣工验收前将所有监理资料整理成册,报送建设单位。7.2监理资料的管理及保管:7.2.1监理单位应建立健全监理资料管理制度,确保监理资料的完整、准确和及时更新。7.2.2监理单位应指定专人负责监理资料的保管,确保监理资料的保密性、安全性和可追溯性。7.2.3监理单位应在工程竣工验收合格后,将监理资料移交给建设单位,由建设单位负责长期保管。8.监理报告的编制及报送8.1监理报告的内容及格式:8.1.1监理报告应包括工程概况、监理工作内容、监理工作成果、监理意见和建议等。8.1.2监理报告应按照国家有关规范和标准进行编制,格式应统一规范。8.2监理报告的报送要求:8.2.1监理单位应在每个监理周期结束后5个工作日内向建设单位提交监理报告。8.2.2监理报告应经监理单位法定代表人或授权代表签字确认后报送。9.监理合同变更及解除9.1合同变更的条件及程序:9.1.1双方协商一致,可以对本合同进行变更。9.1.2变更内容应书面记录,并由双方签字确认。9.2合同解除的条件及程序:9.2.1合同一方严重违约,另一方有权解除合同。9.2.2合同一方提出解除合同,另一方应在接到通知后5个工作日内予以答复。9.2.3合同解除后,双方应按照本合同约定处理相关事宜。10.违约责任10.1监理单位的违约责任:10.1.1监理单位未按照合同约定履行监理职责,造成工程质量、安全事故的,应承担相应的法律责任。10.1.2监理单位未按照合同约定提交监理报告,影响工程建设的,应承担违约责任。10.2建设单位的违约责任:10.2.1建设单位未按照合同约定支付监理费用的,应承担违约责任。10.2.2建设单位未按照合同约定提供必要的工作条件,影响监理工作的,应承担违约责任。11.争议解决方式11.1争议解决途径:11.1.1双方应友好协商解决争议。11.1.2协商不成的,可向合同签订地人民法院提起诉讼。11.2争议解决机构:11.2.1本合同争议解决机构为四川省成都市中级人民法院。12.合同生效及其他12.1合同生效条件:12.1.1双方代表在本合同上签字盖章。12.1.2合同经双方签字盖章后,自双方约定的生效之日起生效。12.2合同附件:12.2.1.1监理单位资质证明文件;12.2.1.2建设单位资质证明文件;12.2.1.3施工合同;12.2.1.4设计合同;12.2.1.5其他与本合同相关的文件。12.3合同未尽事宜的处理:12.3.1本合同未尽事宜,由双方另行协商解决。12.3.2双方协商不成的,按本合同约定的争议解决方式处理。12.4合同签订及生效日期:12.4.1本合同于年月日签订。12.4.2本合同自双方签字盖章之日起生效。12.5合同附件清单:12.5.1合同附件清单如下:12.5.1.1监理单位资质证明文件;12.5.1.2建设单位资质证明文件;12.5.1.3施工合同;12.5.1.4设计合同;12.5.1.5其他与本合同相关的文件。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入的概念及定义15.1第三方是指在本合同履行过程中,由合同双方约定的,提供专业服务、咨询、技术支持、评估、担保等非监理单位和建设单位主体地位的独立第三方。15.2第三方介入的目的是为了提高合同的履行效率、保证合同目的的实现,以及降低合同风险。16.第三方介入的类型16.1中介方:提供合同履行过程中的中介服务,如咨询服务、协调服务、评估服务等。16.2专业服务方:提供专业技术支持,如工程设计、工程咨询、工程检测等。16.3技术支持方:提供技术解决方案、设备供应、材料供应等。16.4评估方:对合同履行的某个环节或整体进行评估,如质量评估、进度评估等。16.5担保方:提供担保服务,确保合同双方履行各自的义务。17.第三方介入的引入程序17.1合同双方协商一致,决定引入第三方介入。17.2合同双方与第三方签订相应的合作协议或服务合同。17.3合同双方将第三方介入的相关信息通知对方,并确保对方知情。18.第三方介入的职责与权利18.1第三方应根据合同约定和合作协议,履行相应的职责。18.2第三方有权要求合同双方提供必要的信息和协助,以确保其履行职责。18.3第三方有权根据合同约定和合作协议,享有相应的权利。19.第三方介入的责任限额19.1第三方的责任限额应根据其提供的专业服务或产品的性质、风险程度和合同约定确定。19.2第三方的责任限额应在合作协议或服务合同中明确约定。19.3若第三方责任限额低于合同双方预期,合同双方可协商提高责任限额。20.第三方与其他各方的划分说明20.1第三方与监理单位、建设单位之间的关系由合作协议或服务合同约定。20.2第三方与监理单位、建设单位在合同履行中的权利义务划分如下:20.2.1第三方对监理单位、建设单位负责,监理单位、建设单位对第三方负责。20.2.2第三方应按照合同约定和合作协议,向监理单位、建设单位提供专业服务。20.2.3监理单位、建设单位应根据合同约定,对第三方提供的服务进行监督和验收。21.第三方介入的变更与解除21.1第三方介入的变更或解除,需经合同双方和第三方协商一致。21.2第三方介入的变更或解除,应书面记录并由相关方签字确认。21.3第三方介入的变更或解除,不影响本合同的履行。22.第三方介入的争议解决22.1第三方介入的争议解决,应遵循本合同的争议解决方式。22.2第三方介入的争议解决,合同双方和第三方应积极配合,共同寻求解决方案。23.第三方介入的费用承担23.1第三方介入的费用由合同双方按照合作协议或服务合同约定承担。23.2第三方介入的费用应在合作协议或服务合同中明确约定支付方式、时间和金额。24.第三方介入的保密义务24.1第三方在合同履行过程中,对合同双方的信息负有保密义务。24.2第三方未经合同双方同意,不得向任何第三方泄露合同双方的信息。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.监理单位资质证明文件要求:提供监理单位营业执照、资质证书、组织机构代码证等有效证明文件。说明:用于证明监理单位的合法性和资质。2.建设单位资质证明文件要求:提供建设单位营业执照、资质证书、组织机构代码证等有效证明文件。说明:用于证明建设单位的合法性和资质。3.施工合同要求:提供施工合同文本,包括合同双方的基本信息、工程概况、合同金额等。说明:用于明确施工单位的权利和义务。4.设计合同要求:提供设计合同文本,包括合同双方的基本信息、设计范围、设计费用等。说明:用于明确设计单位的权利和义务。5.监理大纲要求:提供监理大纲,包括监理范围、监理内容、监理程序、监理方法等。说明:用于指导监理工作的开展。6.监理规划要求:提供监理规划,包括监理组织机构、监理人员职责、监理工作计划等。说明:用于详细规划监理工作的实施。7.监理日志要求:提供监理日志,记录监理过程中的各项工作和发现的问题。说明:用于跟踪监理工作的进展和问题处理。8.监理报告要求:提供监理报告,包括工程概况、监理工作内容、监理工作成果、监理意见和建议等。9.工程质量检验报告要求:提供工程质量检验报告,包括检验项目、检验结果、检验结论等。说明:用于证明工程质量符合要求。10.工程进度报告要求:提供工程进度报告,包括进度计划、实际进度、进度分析等。说明:用于跟踪工程进度和调整进度计划。11.工程安全检查报告要求:提供工程安全检查报告,包括安全检查内容、检查结果、安全隐患等。说明:用于确保工程安全。12.工程变更通知单要求:提供工程变更通知单,包括变更原因、变更内容、变更金额等。说明:用于记录工程变更情况。13.工程竣工验收报告要求:提供工程竣工验收报告,包括验收结论、验收意见等。说明:用于证明工程已按合同要求完成。14.其他与本合同相关的文件说明:包括但不限于政府批文、工程设计文件、施工图纸等。说明二:违约行为及责任认定:1.监理单位违约行为:未按合同约定履行监理职责,造成工程质量、安全事故的。未按合同约定提交监理报告,影响工程建设的。未按合同约定提供必要的工作条件,影响监理工作的。2.建设单位违约行为:未按合同约定支付监理费用的。未按合同约定提供必要的工作条件,影响监理工作的。未按合同约定履行合同约定的其他义务的。3.违约责任认定标准:违约方应根据违约行为的性质、情节和影响程度,承担相应的违约责任。违约方应赔偿因违约行为给对方造成的直接损失。违约方应承担因违约行为导致合同无法履行的责任。4.违约示例说明:若监理单位未按合同约定进行工程质量检查,导致工程质量不合格,监理单位应承担相应的违约责任,并赔偿建设单位因此造成的损失。若建设单位未按合同约定支付监理费用,监理单位有权暂停监理工作,并要求建设单位支付欠款及违约金。全文完。2024年度四川省工程建设监理合同2本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方地址1.3合同双方法定代表人1.4合同双方联系方式2.合同标的与工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程类型2.5工程合同金额3.监理工作范围3.1监理内容3.2监理期限3.3监理方式3.4监理责任4.监理费用及支付方式4.1监理费用总额4.2费用构成4.3支付方式4.4支付时间5.工程变更及监理职责调整5.1工程变更程序5.2监理职责调整6.施工单位责任及义务6.1施工单位责任6.2施工单位义务7.监理单位责任及义务7.1监理单位责任7.2监理单位义务8.争议解决8.1争议解决方式8.2争议解决程序8.3争议解决机构9.违约责任9.1违约情形9.2违约责任10.合同解除条件及程序10.1合同解除条件10.2合同解除程序11.合同生效及终止11.1合同生效条件11.2合同终止条件12.其他约定事项12.1保密条款12.2通知与送达12.3合同附件13.合同附件清单13.1附件一:工程概况13.2附件二:监理大纲13.3附件三:费用明细表14.合同签订及生效日期14.1签订日期14.2生效日期第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.1.1监理单位:四川省工程建设监理有限公司1.1.2施工单位:四川省建筑有限公司1.2合同双方地址1.2.1监理单位地址:四川省成都市区路号1.2.2施工单位地址:四川省成都市区路号1.3合同双方法定代表人1.3.1监理单位法定代表人:1.3.2施工单位法定代表人:1.4合同双方联系方式2.合同标的与工程概况2.1工程名称:四川省区住宅小区建设项目2.2工程地点:四川省成都市区路2.3工程规模:占地面积50000平方米,建筑面积100000平方米2.4工程类型:住宅楼、商业楼、地下车库2.5工程合同金额:人民币壹仟万元整3.监理工作范围3.1监理内容:包括工程质量、进度、安全、合同、信息等方面的监理工作3.2监理期限:自2024年1月1日至2026年12月31日3.3监理方式:现场监理、远程监理3.4监理责任:按照国家有关法律法规、行业规范和合同约定,对施工单位的施工过程进行监督管理,确保工程质量、进度、安全等符合要求4.监理费用及支付方式4.1监理费用总额:人民币伍拾万元整4.2费用构成:监理服务费、差旅费、资料费等4.3支付方式:分阶段支付,每个阶段完成后支付相应费用4.4支付时间:每个阶段完成后30日内支付5.工程变更及监理职责调整5.1工程变更程序:由施工单位提出变更申请,监理单位审核,报合同双方确认后实施5.2监理职责调整:根据工程变更情况,监理单位可调整监理工作范围、期限和人员配置6.施工单位责任及义务6.1施工单位责任:按照合同约定和设计要求,完成工程施工,确保工程质量、进度、安全等符合要求6.2施工单位义务:接受监理单位的监督管理,及时提供相关资料,配合监理单位完成监理工作7.监理单位责任及义务7.1监理单位责任:按照合同约定和法律法规,对施工单位的施工过程进行监督管理,确保工程质量、进度、安全等符合要求7.2监理单位义务:提供合格的监理人员,按时完成监理工作,保守施工单位商业秘密,妥善保管监理资料8.争议解决8.1争议解决方式8.1.1双方应通过友好协商解决合同履行过程中产生的争议。8.1.2如协商不成,任何一方均有权将争议提交至四川省成都市仲裁委员会仲裁解决。8.2争议解决程序8.2.1提交仲裁申请的一方应向仲裁委员会提交书面仲裁申请书。8.2.2仲裁委员会受理后,应在收到申请书之日起15日内通知被申请人,并组成仲裁庭。8.2.3仲裁庭应在仲裁规则规定的期限内作出仲裁裁决。8.3争议解决机构8.3.1四川省成都市仲裁委员会9.违约责任9.1违约情形9.1.1施工单位未按合同约定完成工程,导致工程延期。9.1.2施工单位违反工程质量标准,造成工程质量不合格。9.1.3监理单位未按合同约定履行监理职责,造成工程质量、安全等方面问题。9.2违约责任9.2.1施工单位应承担违约责任,赔偿因违约造成的损失。9.2.2监理单位应承担违约责任,赔偿因违约造成的损失。10.合同解除条件及程序10.1合同解除条件10.1.1因不可抗力导致合同无法履行。10.1.2双方协商一致解除合同。10.1.3一方严重违约,另一方有权解除合同。10.2合同解除程序10.2.1提出解除合同的一方应以书面形式通知对方。10.2.2收到通知的一方应在接到通知之日起15日内作出答复。10.2.3双方应在接到答复之日起30日内完成合同解除手续。11.合同生效及终止11.1合同生效条件11.1.1双方签署合同,并完成合同约定的生效手续。11.2合同终止条件11.2.1合同约定的监理期限届满。11.2.2合同解除。11.2.3合同因其他原因终止。12.其他约定事项12.1保密条款12.1.1双方对本合同内容负有保密义务,未经对方同意,不得向任何第三方泄露。12.2通知与送达12.2.1除非另有约定,通知应以书面形式送达,送达地址为合同双方提供的地址。13.合同附件清单13.1附件一:工程概况13.2附件二:监理大纲13.3附件三:费用明细表14.合同签订及生效日期14.1合同签订日期:2024年1月1日14.2合同生效日期:合同双方签署并完成生效手续之日起生效。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1定义:本合同所称的第三方,包括但不限于中介方、咨询方、评估方、检测方、担保方等,以及任何因合同履行需要介入的第三方机构或个人。15.2介入目的:第三方介入旨在提高合同履行的效率、确保工程质量、降低风险、提供专业意见或服务。16.第三方介入程序16.1介入申请:任何一方有意引入第三方时,应提前向对方提出书面申请,并说明介入的理由、目的、预期效果及第三方的基本情况。16.2介入批准:对方应在收到申请后15个工作日内予以答复,同意或拒绝介入申请。若同意,双方应共同与第三方协商确定合作条款。17.第三方责任限额17.1责任范围:第三方应在其专业范围内,按照合同约定或行业标准,履行相应的职责。17.2责任限额:第三方的责任限额应在其合同中明确约定,包括但不限于:17.2.1第三方因其过失导致工程质量不合格,应承担相应的修复责任,并赔偿因此造成的损失。17.2.2第三方因其过失导致工程延期,应承担相应的赔偿责任,赔偿金额按合同约定的标准计算。17.2.3第三方因其过失导致安全事故,应依法承担相应的赔偿责任。18.第三方权利义务18.1第三方权利:18.1.1第三方有权要求合同双方提供必要的资料和条件,以便其履行职责。18.1.2第三方有权根据合同约定,独立开展工作,不受合同双方的不当干涉。18.2第三方义务:18.2.1第三方应遵守国家法律法规、行业规范和合同约定,履行其职责。18.2.2第三方应保守合同双方的商业秘密,不得泄露给任何第三方。19.第三方与其他各方的划分说明19.1第三方与合同双方的关系:第三方是合同履行的辅助方,其职责和权利义务仅限于合同约定范围内。19.2第三方与监理单位的关系:第三方若为监理单位提供辅助服务,其职责和权利义务应纳入监理单位的监理职责范围内。19.3第三方与施工单位的关系:第三方若为施工单位提供辅助服务,其职责和权利义务应纳入施工单位的施工责任范围内。19.4第三方与
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 2024-2030年中国化妆品塑料包装行业竞争格局发展策略分析报告
- 2024-2030年中国制盐行业市场展望及投资可行性预测报告
- 2024-2030年中国分布式能源产业发展模式及投资战略规划分析报告
- 2024-2030年中国刀模钢项目可行性研究报告
- 2024-2030年中国冷链及传导技术行业创新模式及投资战略建议报告
- 2024-2030年中国冶铸机械件融资商业计划书
- 2024-2030年中国冶金捣固焦项目申请报告
- 2024-2030年中国全自动蛋白印迹仪行业应用现状与未来发展趋势预测报告
- 2024-2030年中国光伏太阳能资金申请报告
- 2024至2030年点支式幕墙产品项目投资价值分析报告
- PAC人流术后关爱
- 年产12万吨甲烷氯化物可行性研究报告
- 脑积水的护理演示文稿
- 《中级微观经济学》考试复习题库(附答案)
- 方形真空干燥机验证方案
- 肿瘤基础知识示范课件
- 肺炎链球菌介绍及肺炎链球菌肺炎介绍
- 私营企业员工年度绩效评价表
- 医院护理品管圈成果汇报缩短脑卒中静脉溶栓患者DNT完整版本PPT易修改
- 防汛物资台账参考模板范本
- 气道廓清技术及护理课件
评论
0/150
提交评论