版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度智能化高低压配电系统设计与施工合同1本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1双方名称1.2法定代表人或授权代表1.3注册地址1.4联系方式2.项目背景与概述2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目性质3.设计与施工范围3.1设计范围3.2施工范围3.3设计与施工内容4.设计与施工要求4.1设计要求4.2施工要求4.3质量标准4.4工期要求5.设计与施工费用5.1设计费用5.2施工费用5.3费用支付方式6.设计与施工进度安排6.1设计进度安排6.2施工进度安排6.3进度调整7.设计与施工质量保证7.1设计质量保证7.2施工质量保证7.3质量检测与验收8.设计与施工安全保证8.1设计安全保证8.2施工安全保证8.3安全事故处理9.设计与施工变更9.1变更原因9.2变更程序9.3变更费用10.设计与施工争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决程序10.3争议解决机构11.违约责任11.1违约行为11.2违约责任承担11.3违约赔偿12.合同解除与终止12.1合同解除条件12.2合同终止条件12.3合同解除与终止程序13.合同生效与终止13.1合同生效条件13.2合同终止条件13.3合同生效与终止日期14.其他约定事项14.1合同附件14.2合同履行地点14.3合同语言14.4合同份数与保管14.5合同生效日期第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1双方名称甲方:电力工程设计有限公司乙方:建筑工程有限公司1.2法定代表人或授权代表甲方:(法定代表人)乙方:(法定代表人)1.3注册地址甲方:省市区路号乙方:省市区路号1.4联系方式2.项目背景与概述2.1项目名称2024年度智能化高低压配电系统设计与施工项目2.2项目地点省市区街道2.3项目规模占地面积:10000平方米,建筑面积:5000平方米2.4项目性质新建智能化高低压配电系统3.设计与施工范围3.1设计范围包括但不限于配电系统设计、电气设备选型、图纸绘制、设计变更等。3.2施工范围包括但不限于土建施工、电气设备安装、调试、试运行等。3.3设计与施工内容详细设计图纸、设备清单、施工方案、施工组织设计等。4.设计与施工要求4.1设计要求符合国家相关标准和规范,满足项目使用需求。4.2施工要求确保工程质量,严格按照设计图纸和施工规范进行施工。4.3质量标准达到国家相关工程质量标准,确保系统稳定运行。4.4工期要求设计工期:3个月,施工工期:6个月。5.设计与施工费用5.1设计费用总计:人民币万元,支付方式为分期付款。5.2施工费用总计:人民币万元,支付方式为分期付款。5.3费用支付方式甲方在收到乙方提交的发票后,于5个工作日内支付相应款项。6.设计与施工进度安排6.1设计进度安排第一阶段:12个月,完成初步设计;第二阶段:34个月,完成详细设计;第三阶段:56个月,完成设计变更及施工图设计。6.2施工进度安排第一阶段:13个月,完成土建施工;第二阶段:45个月,完成电气设备安装;第三阶段:67个月,完成调试及试运行。6.3进度调整如因不可抗力或乙方原因导致进度延误,双方应协商调整进度计划。7.设计与施工质量保证7.1设计质量保证甲方提供的设计文件应满足项目需求,并对设计质量负责。7.2施工质量保证乙方应严格按照设计文件和施工规范进行施工,确保工程质量。7.3质量检测与验收项目完成后,双方应共同进行质量检测与验收,确保系统稳定运行。8.设计与施工安全保证8.1设计安全保证甲方在设计过程中,应充分考虑施工安全和操作安全,确保设计文件中包含必要的安全措施和警示标志。8.2施工安全保证乙方在施工过程中,必须遵守国家有关安全生产的法律、法规和标准,采取有效措施确保施工安全。8.3安全事故处理发生安全事故时,乙方应立即采取紧急措施,防止事故扩大,并按照规定及时上报甲方和相关主管部门。9.设计与施工变更9.1变更原因因设计错误、施工条件变化、材料代用、政府要求、不可抗力等原因需对原设计或施工进行变更。9.2变更程序任何一方提出变更,应提前书面通知对方,经双方协商一致后,由乙方提出变更申请,甲方审核批准。9.3变更费用变更费用按实际发生计算,由提出变更方承担,除非变更由不可抗力引起。10.设计与施工争议解决10.1争议解决方式发生争议时,双方应通过友好协商解决;协商不成的,任何一方均可向合同所在地人民法院提起诉讼。10.2争议解决程序争议提交诉讼前,双方应指定代表进行谈判,如谈判失败,则任何一方均可向法院提起诉讼。10.3争议解决机构争议解决机构为合同所在地人民法院,适用中华人民共和国法律。11.违约责任11.1违约行为包括但不限于逾期付款、未按时完成设计或施工、质量不符合要求等。11.2违约责任承担违约方应承担违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失、恢复原状等。11.3违约赔偿违约赔偿金额由双方协商确定,如协商不成,由法院判决。12.合同解除与终止12.1合同解除条件包括但不限于一方严重违约、不可抗力等。12.2合同终止条件合同履行完毕或双方协商一致解除合同。12.3合同解除与终止程序任何一方要求解除或终止合同,应提前书面通知对方,并按照法律规定办理相关手续。13.合同生效与终止13.1合同生效条件双方签字盖章后,本合同自生效。13.2合同终止条件合同履行完毕或双方协商一致解除合同。13.3合同生效与终止日期合同生效日期为双方签字盖章之日起,合同终止日期为合同履行完毕或解除合同之日起。14.其他约定事项14.1合同附件包括但不限于设计文件、施工图纸、设备清单、施工组织设计等。14.2合同履行地点合同履行地点为省市区街道。14.3合同语言本合同采用中文书写,具有同等法律效力。14.4合同份数与保管本合同一式四份,甲乙双方各执两份,具有同等法律效力。14.5合同生效日期本合同自双方签字盖章之日起生效。第二部分:第三方介入后的修正1.第三方定义1.1第三方是指在合同履行过程中,因特定需要而介入的独立法人、自然人或其他组织,包括但不限于监理单位、检验机构、咨询服务机构等。2.第三方介入的必要性2.1第三方介入的目的是为了保证合同履行的公正性、客观性和专业性。3.第三方介入程序3.1甲方或乙方提出第三方介入的需求,经双方协商一致后确定第三方。3.2第三方应具备相应的资质和能力,能够独立承担相关责任。4.第三方责任限额4.1第三方介入后,其责任限额应在本合同约定的范围内,具体如下:4.1.1监理单位:对施工过程中的质量、进度、安全等进行监督,责任限额为合同总金额的5%。4.1.2检验机构:对施工质量进行检测,责任限额为合同总金额的3%。4.1.3咨询服务机构:提供专业咨询服务,责任限额为合同总金额的2%。5.第三方责任划分5.1.1监理单位:负责监督施工过程,确保工程质量、进度和安全符合合同要求。5.1.2检验机构:负责对施工质量进行检测,确保工程质量符合国家相关标准。5.1.3咨询服务机构:提供专业咨询服务,协助甲方和乙方解决合同履行过程中遇到的问题。6.第三方权利6.1.1监理单位:有权要求施工方提供施工资料,对施工过程进行现场检查。6.1.2检验机构:有权对施工质量进行抽样检测,对不合格产品提出整改要求。6.1.3咨询服务机构:有权要求甲方和乙方提供相关信息,协助解决合同履行中的问题。7.第三方与其他各方的关系7.1第三方与甲方、乙方的关系为委托与受托关系,第三方应独立履行职责。7.2第三方在履行职责过程中,不得泄露甲方、乙方的商业秘密。7.3第三方与甲方、乙方之间的争议,应通过协商解决;协商不成的,可向合同所在地人民法院提起诉讼。8.第三方介入的费用8.1第三方介入的费用由甲方或乙方承担,具体费用由双方协商确定。8.2第三方介入的费用应在本合同约定的范围内,如超出范围,由甲方和乙方另行协商。9.第三方介入的期限9.1第三方介入的期限为合同约定的期限,如需延长,应经甲方和乙方协商一致。10.第三方介入的终止10.1第三方介入的终止条件包括但不限于合同履行完毕、第三方职责履行完毕、双方协商一致等。10.2第三方介入终止后,甲方和乙方应按照合同约定支付第三方介入费用。11.第三方介入的后续处理11.1第三方介入终止后,甲方和乙方应就第三方介入期间的遗留问题进行协商处理。11.2甲方和乙方应确保第三方介入终止后,合同继续履行不受影响。12.第三方介入的保密12.1第三方在合同履行过程中,应对甲方和乙方的商业秘密保密。12.2第三方违反保密义务,应承担相应的法律责任。13.第三方介入的补充条款13.1如有特殊情况,双方可另行签订补充协议,对本合同的相关条款进行调整。13.2补充协议与本合同具有同等法律效力。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.设计文件详细设计图纸设备清单施工图设计设计变更通知2.施工图纸土建施工图纸电气设备安装图纸调试方案3.施工组织设计施工进度计划施工方案安全生产措施4.设备清单设备名称及规格设备数量设备供应商5.质量检测报告材料检测报告施工质量检测报告6.工程量清单工程量计算书工程量汇总表7.付款凭证设计费用付款凭证施工费用付款凭证8.工期调整通知书工期调整原因工期调整计划9.变更通知书变更原因变更内容变更费用10.争议解决文件协商记录仲裁裁决书法院判决书说明要求:所有附件均需加盖甲方、乙方或第三方公章。附件内容应真实、准确、完整。附件格式应符合国家相关标准。说明二:违约行为及责任认定:1.逾期付款违约行为:甲方未按约定时间支付设计费用或施工费用。责任认定:甲方应向乙方支付逾期付款的违约金,违约金按每日万分之五计算。2.逾期完成设计或施工违约行为:乙方未按约定时间完成设计或施工任务。责任认定:乙方应向甲方支付逾期完成任务的违约金,违约金按每日万分之五计算。3.质量不符合要求违约行为:施工完成的工程或设计不符合合同约定的质量标准。责任认定:乙方应承担修复、返工或重做的责任,并赔偿甲方因此遭受的损失。4.设计变更未及时通知违约行为:乙方未在规定时间内通知甲方设计变更事宜。责任认定:乙方应向甲方支付因未及时通知而产生的额外费用。5.施工过程中安全事故违约行为:乙方在施工过程中发生安全事故。责任认定:乙方应承担安全事故的全部责任,包括赔偿伤亡人员损失和承担法律责任。示例说明:甲方应在收到乙方提交的发票后5个工作日内支付设计费用,若甲方逾期支付,则每日应向乙方支付0.05%的违约金。乙方应在合同约定的工期内完成施工任务,若逾期完成,则每日应向甲方支付0.05%的违约金。若施工过程中发现工程质量问题,乙方应立即进行修复,并赔偿甲方因此遭受的损失。全文完。2024年度智能化高低压配电系统设计与施工合同2本合同目录一览1.定义与解释1.1合同术语定义1.2标准与规范1.3术语解释2.项目概况2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目周期3.设计服务3.1设计范围3.2设计标准3.3设计成果3.4设计变更4.施工服务4.1施工范围4.2施工标准4.3施工进度4.4施工验收5.材料与设备5.1材料与设备供应5.2材料与设备质量5.3材料与设备验收5.4材料与设备保管6.技术服务6.1技术支持6.2技术指导6.3技术培训6.4技术咨询7.质量保证7.1设计质量保证7.2施工质量保证7.3质量验收标准7.4质量保修期8.风险管理8.1风险识别8.2风险评估8.3风险控制8.4风险责任9.费用与支付9.1设计费用9.2施工费用9.3费用构成9.4支付方式9.5付款期限10.合同变更与解除10.1变更程序10.2解除条件10.3解除程序10.4解除后果11.违约责任11.1设计违约责任11.2施工违约责任11.3违约赔偿12.争议解决12.1争议解决方式12.2争议解决机构12.3争议解决程序13.合同生效与终止13.1生效条件13.2生效日期13.3终止条件13.4终止程序14.其他约定14.1法律适用14.2合同份数14.3通知与送达14.4合同附件第一部分:合同如下:1.定义与解释1.1合同术语定义1.1.1“智能化高低压配电系统”指采用先进技术和设备,实现自动化、信息化、网络化的配电系统。1.1.2“设计”指对智能化高低压配电系统的整体规划、技术方案编制、图纸绘制等工作。1.1.3“施工”指按照设计要求,对智能化高低压配电系统进行现场施工、安装、调试等工作。1.1.4“材料”指用于智能化高低压配电系统的各种设备、零部件、元器件等。1.1.5“设备”指用于智能化高低压配电系统的电力设备、自动化设备、通信设备等。1.2标准与规范1.2.1本合同的设计与施工应符合国家及行业相关标准、规范。1.2.2设计与施工过程中应遵循国家法律法规、政策要求。1.3术语解释1.3.1“设计周期”指从签订合同之日起至设计成果交付之日止的时间。1.3.2“施工周期”指从设计成果交付之日起至竣工验收之日止的时间。2.项目概况2.1项目名称2.1.1项目全称:2024年度智能化高低压配电系统设计与施工项目2.2项目地点2.2.1项目具体地址:[具体地址]2.3项目规模2.3.1项目总容量:[总容量]2.3.2项目总投资:[总投资]2.4项目周期2.4.1设计周期:[设计周期]2.4.2施工周期:[施工周期]3.设计服务3.1设计范围3.1.1系统整体规划3.1.2技术方案编制3.1.3图纸绘制(包括电气图纸、控制系统图纸等)3.1.4设计文件编制3.2设计标准3.2.1设计应符合国家及行业相关标准、规范。3.2.2设计应满足项目功能、安全、环保等方面的要求。3.3设计成果3.3.1完成设计文件编制3.3.2提供设计图纸及说明3.3.3提供设计变更通知单及相关资料3.4设计变更3.4.1设计变更应经双方协商一致,并签订变更协议。3.4.2设计变更费用由变更原因方承担。4.施工服务4.1施工范围4.1.1根据设计图纸进行现场施工4.1.2设备、材料的安装与调试4.1.3系统功能测试与验收4.2施工标准4.2.1施工应符合国家及行业相关标准、规范。4.2.2施工应确保工程质量和安全。4.3施工进度4.3.1施工进度应按照施工组织设计执行。4.3.2施工进度应满足合同约定的时间节点。4.4施工验收4.4.1施工完成后,应由双方共同进行验收。4.4.2验收合格后,签署验收报告。5.材料与设备5.1材料与设备供应5.1.1供应材料与设备应符合设计要求和质量标准。5.1.2供应材料与设备应具有合格证明文件。5.2材料与设备质量5.2.1材料与设备质量应符合国家及行业相关标准、规范。5.2.2材料与设备质量应经检测合格。5.3材料与设备验收5.3.1材料与设备验收应由双方共同进行。5.3.2验收合格后,签署验收报告。5.4材料与设备保管5.4.1材料与设备应妥善保管,防止损坏、丢失。5.4.2保管责任由供应方承担。8.费用与支付8.1设计费用8.1.1设计费用包括但不限于设计人员费用、设计材料费用、设计软件费用等。8.1.2设计费用按合同约定分阶段支付,具体支付比例和时间节点如下:8.1.2.1设计合同签订后5个工作日内支付设计费用的30%。8.1.2.2设计成果提交后5个工作日内支付设计费用的40%。8.1.2.3系统验收合格后5个工作日内支付设计费用的20%。8.2施工费用8.2.1施工费用包括但不限于施工人员费用、施工材料费用、施工设备费用等。8.2.2施工费用按合同约定分阶段支付,具体支付比例和时间节点如下:8.2.2.1施工合同签订后5个工作日内支付施工费用的20%。8.2.2.2每完成一个施工阶段后5个工作日内支付施工费用的20%。8.2.2.3系统验收合格后5个工作日内支付施工费用的20%。8.2.2.4系统保修期满后5个工作日内支付施工费用的20%。8.3费用构成8.3.1费用构成包括直接费用、间接费用、利润等。8.4支付方式8.4.1支付方式为银行转账。8.5付款期限8.5.1付款期限为合同约定的支付时间节点。9.合同变更与解除9.1变更程序9.1.1合同变更应经双方书面同意。9.1.2变更后的合同条款应作为原合同的补充或修改。9.2解除条件9.2.1发生不可抗力事件,导致合同无法履行。9.2.2一方严重违约,经对方书面通知后仍不纠正。9.2.3双方协商一致解除合同。9.3解除程序9.3.1提出解除合同的一方应书面通知对方。9.3.2收到通知的一方应在接到通知之日起5个工作日内书面回复是否同意解除合同。9.4解除后果9.4.1解除合同后,双方应按照合同约定支付已发生的费用。9.4.2解除合同后,双方不再承担原合同约定的权利义务。10.违约责任10.1设计违约责任10.1.1设计人员未按时完成设计工作,每延迟一天,应支付违约金[金额]。10.1.2设计成果不符合合同约定,应重新设计或赔偿损失。10.2施工违约责任10.2.1施工单位未按时完成施工工作,每延迟一天,应支付违约金[金额]。10.2.2施工质量不符合合同约定,应重新施工或赔偿损失。10.3违约赔偿10.3.1违约赔偿金额由双方协商确定。11.争议解决11.1争议解决方式11.1.1争议应通过友好协商解决。11.1.2协商不成的,可向合同签订地人民法院提起诉讼。11.2争议解决机构11.2.1争议解决机构为合同签订地人民法院。11.3争议解决程序11.3.1争议解决程序按照相关法律法规和程序进行。12.合同生效与终止12.1生效条件12.1.1双方签署合同并经双方盖章后生效。12.2生效日期12.2.1合同生效日期为双方签署合同并经盖章的日期。12.3终止条件12.3.1合同履行完毕。12.3.2合同依法解除。13.其他约定13.1法律适用13.1.1本合同适用中华人民共和国法律法规。13.2合同份数13.2.1本合同一式[份数]份,双方各执[份数]份。13.3通知与送达13.3.1通知应以书面形式发送至对方指定的地址。13.3.2送达以实际收到通知为准。13.4合同附件13.4.1.1设计文件13.4.1.2施工组织设计13.4.1.3材料与设备清单13.4.1.4付款计划13.4.1.5其他双方约定的文件第二部分:第三方介入后的修正14.第三方介入14.1第三方的定义14.1.1“第三方”指在本合同执行过程中,根据甲乙双方协商一致或法律规定,介入合同关系的外部主体,包括但不限于监理方、检测机构、咨询机构、融资方、供应商等。14.2第三方的责权利14.2.1第三方应根据合同约定或法律法规的规定,行使相应的权利,履行相应的义务。14.2.2第三方的权利包括但不限于:14.2.2.1对项目实施过程中的设计、施工、材料设备等进行监督、检查和验收。14.2.2.2对项目质量、进度、安全等方面提出意见和建议。14.2.2.3享有合同约定的其他权利。14.2.3第三方的义务包括但不限于:14.2.3.1按照合同约定或法律法规的规定,对项目实施过程中的设计、施工、材料设备等进行客观、公正的监督、检查和验收。14.2.3.2及时向甲乙双方报告项目实施过程中的问题,并提出解决方案。14.2.3.3保守项目秘密,不得泄露给任何第三方。14.2.3.4享有合同约定的其他义务。14.3第三方与其他各方的划分说明14.3.1第三方介入后,其职责范围应明确界定,避免与甲乙双方职责交叉。14.3.2第三方在履行职责过程中,应与甲乙双方保持沟通,确保信息畅通。14.3.3第三方在履行职责过程中,如需甲乙双方协助,应提前提出,并取得双方同意。14.4甲乙双方根据本合同有第三方介入时,需增加的额外条款及说明14.4.1第三方介入协议14.4.1.1甲乙双方应与第三方签订书面协议,明确第三方介入的具体事项、职责、权利和义务。14.4.1.2第三方介入协议作为本合同的附件,与本合同具有同等法律效力。14.4.2第三方责任限额14.4.2.1第三方在履行职责过程中,因自身原因造成甲乙双方损失的,应承担相应的赔偿责任。14.4.2.2第三方责任限额由甲乙双方与第三方在第三方介入协议中约定。14.4.3第三方介入费用14.4.3.1第三方介入费用由甲乙双方按合同约定分摊,具体费用由第三方介入协议确定。14.4.3.2第三方介入费用纳入项目总成本。15.第三方责任限额的明确15.1第三方责任限额的确定15.1.1第三方责任限额应根据第三方介入协议、相关法律法规和行业惯例确定。15.1.2第三方责任限额应考虑项目规模、风险程度等因素。15.2第三方责任限额的履行15.2.1第三方在履行职责过程中,如发生责任事故,应按照责任限额承担赔偿责任。15.2.2超出责任限额的部分,由甲乙双方根据合同约定承担。15.3第三方责任限额的变更15.3.1第三方责任限额的变更需经甲乙双方和第三方协商一致,并签订补充协议。15.3.2第三方责任限额的变更不影响本合同其他条款的效力。16.第三方介入的监督管理16.1甲乙双方应加强对第三方介入的监督管理,确保第三方履行职责。16.2甲乙双方有权对第三方的工作进行监督、检查和验收。16.3第三方应配合甲乙双方的监督管理,不得拒绝或妨碍。17.第三方介入的终止17.1第三方介入的终止条件17.1.1第三方职责履行完毕。17.1.2第三方介入协议约定的终止条件成立。17.2第三方介入的终止程序17.2.1第三方介入终止前,甲乙双方应与第三方协商确定后续事宜。17.2.2第三方介入终止后,甲乙双方应按照合同约定结算相关费用。
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 基础护理学知到智慧树章节测试课后答案2024年秋上海东海职业技术学院
- 国际法学(山东联盟)知到智慧树章节测试课后答案2024年秋烟台大学
- 消防整改报告(30篇)
- 邻居建房我家房子裂缝协议书
- 联合国国际货物销售合同公约使用条件
- 合同水泥国际标准名称代号
- 房屋租赁合同到期退还押金补充条款
- 《把握考试的功能》课件
- 四年级上苏教版《春联》课件
- 《上班族理财宝典》课件
- 初中英语词汇教学方法讲座
- 儿童成语故事凿壁偷光主题班会演讲PPT
- 第五章 原子核 知识点-高二下学期物理人教版(2019)选择性必修第三册
- 海昌极地海洋世界2013公关推广方案
- GB/T 709-2019热轧钢板和钢带的尺寸、外形、重量及允许偏差
- 【课件】读后续写 suspended coffee
- GB/T 14048.15-2006低压开关设备和控制设备第5-6部分:控制电路电器和开关元件接近传感器和开关放大器的DC接口(NAMUR)
- 2023年上海各区中考物理一模卷及答案
- 人教版八年级下册道德与法治全册教案完整版教学设计含教学反思
- 混凝土化学外加剂课件
- 汽车驾驶员岗位HSE作业指导书
评论
0/150
提交评论