2024年版项目施工合同终止条款详细合同版B版

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2024年版项目施工合同终止条款详细合同版B版本合同目录一览1.合同定义与术语解释1.1合同双方1.2项目1.3施工1.4终止条款2.合同主体2.1甲方权益2.2乙方权益3.项目施工内容3.1施工范围3.2施工标准3.3施工时间4.合同终止条件4.1提前终止4.2违约终止4.3自然终止5.终止程序5.1提前终止程序5.2违约终止程序5.3自然终止程序6.终止后果6.1经济后果6.2法律后果7.争议解决7.1协商解决7.2调解解决7.3仲裁解决7.4法律途径8.合同的生效、修改与解除8.1合同生效条件8.2合同修改程序8.3合同解除条件9.保密条款9.1保密内容9.2保密期限9.3泄密后果10.违约责任10.1甲方违约10.2乙方违约10.3违约赔偿11.不可抗力11.1不可抗力定义11.2不可抗力后果11.3不可抗力通知12.税收条款12.1税费承担12.2税务申报12.3税务检查13.合同的转让与继承13.1合同转让13.2合同继承14.争议解决法院14.1法院选择14.2诉讼语言14.3诉讼地点第一部分：合同如下：第一条合同定义与术语解释1.1合同双方1.2项目项目名称：项目地点：项目范围：1.3施工施工内容：施工期限：施工标准：1.4终止条款第二条合同主体2.1甲方权益甲方权益包括：（1）对乙方施工进度的监督和检查；（2）要求乙方按照合同约定的标准进行施工；（3）在合同约定的范围内，对项目进行变更；（4）按照合同约定，支付乙方的施工费用。2.2乙方权益乙方权益包括：（1）按照合同约定的范围和标准进行施工；（2）获得甲方支付的施工费用；（3）在合同约定的范围内，对施工方案进行调整；（4）获得甲方提供的施工条件和支持。第三条项目施工内容3.1施工范围施工范围包括：（1）土建工程；（2）装饰工程；（3）安装工程；（4）其他工程。3.2施工标准施工标准按照：（1）国家相关法律法规；（2）行业标准；（3）甲方提出的特殊要求。3.3施工时间施工时间：（1）开工日期：____年____月____日；（2）竣工日期：____年____月____日。第四条合同终止条件4.1提前终止（1）双方达成一致；（2）不可抗力导致合同无法履行；（3）甲方违约；（4）乙方违约。4.2违约终止一方违约导致合同无法履行，另一方有权终止合同。违约方需承担违约责任。4.3自然终止合同自然终止条件如下：（1）合同约定的施工期限届满；（2）合同约定的工程验收合格。第五条终止程序5.1提前终止程序提前终止合同的程序如下：（1）双方协商一致；（2）签订终止协议；（3）办理相关手续。5.2违约终止程序违约终止合同的程序如下：（1）违约方提出终止申请；（2）非违约方确认终止；（3）签订终止协议；（4）办理相关手续。5.3自然终止程序自然终止合同的程序如下：（1）工程验收合格；（2）双方签署验收报告；（3）办理相关手续。第六条终止后果6.1经济后果合同终止后的经济后果如下：（1）乙方按照实际完成工程量，结算施工费用；（2）甲方扣除乙方已支付的费用后，退还剩余款项；（3）双方按照合同约定，承担违约责任。6.2法律后果合同终止后的法律后果如下：（1）双方解除合同关系；（2）违约方承担相应的法律责任；（3）双方按照合同约定，处理合同终止后的相关事项。第八条争议解决8.1协商解决双方在合同履行过程中发生争议，应通过友好协商解决。8.2调解解决协商不成时，双方同意向甲方所在地的建设行政主管部门或者行业组织申请调解。8.3仲裁解决调解不成的，任何一方均有权向约定的仲裁委员会申请仲裁。8.4法律途径如仲裁无法解决争议，双方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。第九条合同的生效、修改与解除9.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。9.2合同修改程序合同修改应由双方协商一致，并签订书面修改协议。9.3合同解除条件合同解除的条件如下：（1）双方协商一致；（2）不可抗力导致合同无法履行；（3）一方违约；（4）法律、法规规定的情形。第十条保密条款10.1保密内容双方在合同履行过程中获取的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等，应予以保密。10.2保密期限保密期限自合同生效之日起算，至合同终止或解除之日止。10.3泄密后果泄露保密信息的一方应承担违约责任，赔偿对方因此遭受的损失。第十一条违约责任11.1甲方违约甲方违约行为包括但不限于：（1）未按约定支付施工费用；（2）未按约定提供施工条件；（3）擅自变更施工内容；（4）其他违反合同约定的行为。11.2乙方违约乙方违约行为包括但不限于：（1）未按约定标准施工；（2）未按约定时间完成工程；（3）擅自变更施工方案；（4）其他违反合同约定的行为。11.3违约赔偿违约方应承担违约责任，赔偿对方因此遭受的损失。第十二条不可抗力12.1不可抗力定义不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。12.2不可抗力后果因不可抗力导致合同无法履行或部分履行，双方均不承担违约责任。12.3不可抗力通知一方因不可抗力导致无法履行合同的，应及时通知对方，并提供相关证明文件。第十三条税收条款13.1税费承担双方应依法承担合同履行过程中的税费。13.2税务申报双方应按照税务法律法规，及时办理税务申报。13.3税务检查双方应接受税务部门的检查，如实提供相关资料。第十四条合同的转让与继承14.1合同转让未经对方同意，任何一方不得将合同转让给第三方。14.2合同继承合同的权利义务依法继承。继承方应继续履行合同。第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：合同双方资质证明详细要求：双方需提供合法有效的营业执照、组织机构代码证、税务登记证、开户许可证等资质证明文件。说明：用于证明合同双方的合法经营资格和履行合同的能力。2.附件二：项目施工图纸详细要求：施工图纸应包括工程总平面图、立面图、剖面图、细部图等，并加盖公章。说明：作为施工的依据，确保施工按照图纸要求进行。3.附件三：施工方案与施工组织设计详细要求：施工方案应详细阐述施工工艺、施工进度计划、施工人员配置等。说明：用于指导施工过程，确保工程顺利进行。4.附件四：工程质量标准与验收规范详细要求：包括国家相关法律法规、行业标准、甲方提出的特殊要求等。说明：作为工程验收的依据，确保工程质量符合标准。5.附件五：施工合同价款支付明细表详细要求：详细列明合同价款的支付时间、支付比例、支付条件等。说明：用于明确价款支付的安排，确保乙方按时获得施工费用。6.附件六：保密协议详细要求：协议应包括保密内容、保密期限、泄密后果等。说明：用于保护双方的商业秘密和技术秘密。7.附件七：不可抗力证明文件详细要求：提供相关自然灾害、社会事件的证明文件，如官方公告、新闻报道等。说明：用于证明不可抗力事件的发生，减轻或免除违约责任。8.附件八：税收文件详细要求：包括税务申报表、税务发票、税收减免证明等。说明：用于证明合同履行过程中的税费承担情况。说明二：违约行为及责任认定：1.甲方违约行为及责任认定示例说明：甲方未按约定时间支付施工费用，构成违约。甲方需向乙方支付违约金，并承担因违约导致的乙方损失。2.乙方违约行为及责任认定示例说明：乙方未按约定标准施工，导致工程质量不符合验收标准，构成违约。乙方需重新施工，并承担由此产生的额外费用。3.双方违约行为及责任认定示例说明：双方协商一致提前终止合同，但未按照约定办理相关手续，构成违约。双方需承担因违约导致的相关损失。说明三：法律名词及解释：1.不可抗力解释：不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。应用：在合同中用于免除因不可抗力事件导致的违约责任。2.违约解释：违约是指合同一方或双方不履行合同约定的义务。应用：在合同中用于界定违约行为及相应的责任承担。3.合同转让解释：合同转让是指合同的一方将合同的权利义务全部或部分转让给第三方。应用：在合同中规定合同转让的条件和程序。4.仲裁解释：仲裁是指合同双方约定将争议提交给仲裁委员会进行裁决的一种争议解决方式。应用：在合同中约定仲裁作为解决争议的方式。5.不可抗力证明文件解释：不可抗力证明文件是指用于证明不可