2024广西研发中心建设工程楼梯扶手及栏杆施工劳务合同

合同编号：__________合同各方：甲方：（全称）地址：联系电话：联系人：乙方：（全称）地址：联系电话：联系人：鉴于甲方为进行2024广西研发中心建设工程，需要乙方提供楼梯扶手及栏杆施工劳务，经双方友好协商，特订立本合同，以便共同遵守。第一条工作内容1.1乙方应按甲方的要求，完成2024广西研发中心建设工程楼梯扶手及栏杆的施工劳务工作。1.2乙方应保证施工质量符合国家相关法律法规及行业标准。第二条合同价格2.1双方确认，本合同的劳务费用为人民币（大写）：________元整（小写）：_________元。2.2乙方在合同签订后____个工作日内，向甲方提交全额劳务费用。第三条施工期限3.1乙方应按照甲方确定的施工时间表完成施工。3.2乙方如因特殊情况需延长施工期限，应提前向甲方提出申请，经甲方同意后方可延长。第四条质量保证4.1乙方应对施工质量负责，确保工程验收合格。4.2乙方应按约定提供质保服务，质保期自工程验收合格之日起算，为期____年。第五条保密条款5.1双方应对在合同履行过程中获知的对方商业秘密和机密信息予以保密。5.2保密期限自本合同签订之日起算，为期____年。第六条违约责任6.1乙方如未按约定完成施工，应向甲方支付违约金，违约金为合同金额的____%。6.2甲方如未按约定支付劳务费用，应向乙方支付滞纳金，滞纳金为应付款项的____%。第七条争议解决双方因履行本合同发生的争议，应优先通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。第八条其他条款8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。甲方（盖章）：____________乙方（盖章）：____________甲方代表（签名）：________乙方代表（签名）：________签订日期：____年____月____日注意事项及解决办法：1.合同的履行：乙方应严格按照合同约定的工作内容、施工期限和质量要求进行施工。如乙方未能按约定完成工作，应承担违约责任。甲方如未按约定支付劳务费用，应承担滞纳金等违约责任。解决办法：一旦发生违约情况，双方应通过友好协商解决，协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。2.保密义务：双方应对在合同履行过程中获知的对方商业秘密和机密信息予以保密。如泄露对方秘密，应承担相应的法律责任。解决办法：一旦发现泄露秘密的情况，泄露方应立即采取补救措施，并承担相应的法律责任。3.合同的变更和解除：合同履行过程中，如遇特殊情况，乙方如需变更或解除合同，应提前向甲方提出申请，经甲方同意后方可变更或解除。解决办法：双方可通过协商一致变更或解除合同，如协商不成，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。4.争议解决：双方因履行本合同发生的争议，应优先通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。法律名词及名词解释：1.甲方：指2024广西研发中心建设工程的业主方，负责委托乙方进行楼梯扶手及栏杆施工劳务。2.乙方：指承担2024广西研发中心建设工程楼梯扶手及栏杆施工劳务的施工方。3.劳务费用：指乙方为完成合同工作向甲方收取的费用。4.施工期限：指乙方完成合同工作的时间限制。5.质量保证：指乙方对合同工作质量的承诺，确保工程验收合格。6.违约金：指一方未履行合同约定义务时，应向对方支付的违约赔偿金。7.滞纳金：指甲方未按约定支付劳务费用时，应向乙方支付的逾期付款赔偿金。8.商业秘密和机密信息：指在合同履行过程中，双方未公开的与业务经营有关的信息。应用场合：1.2024广西研发中心建设工程楼梯扶手及栏杆施工。2.双方为明确楼梯扶手及栏杆施工劳务的权益与义务。3.确保楼梯扶手及栏杆施工质量、安全及进度。补充条款：1.施工安全：乙方应严格按照国家相关安全法规和标准进行施工，确保施工过程中的人员安全和工程安全。如发生安全事故，乙方应承担相应责任。解决办法：乙方应加强施工现场安全管理，定期对施工现场进行安全检查，发现问题及时整改。2.材料供应：乙方负责提供施工所需的材料，并确保材料质量符合国家相关法律法规及行业标准。解决办法：乙方应选择有资质的材料供应商，并对材料进行验收，不合格的材料不得使用。3.工程验收：甲方有权对施工过程和完工质量进行监督和验收。乙方应积极配合，确保工程顺利验收。解决办法：乙方应按照甲方的要求进行施工，确保工程质量符合验收标准。4.质保服务：乙方在质保期内负责维修、更换因施工质量问题导致的损坏部件。解决办法：乙方应建立质保服务体系，确保质