通信工程施工合同填写范文

通信工程施工合同填写范文合同编号：__________鉴于委托方拟进行通信工程的建设，为确保工程质量、安全、进度和投资控制等目标的实现，经双方友好协商，特订立本合同，共同遵照执行。第一条工程概况1.1工程名称：__________通信工程1.2工程地点：__________1.3工程规模：__________1.4工程内容：__________1.5工程总投资：__________第二条合同范围与内容2.1承包方应按照本合同约定的工程内容、工程量和质量要求，完成本合同工程的设计、采购、施工、验收、保修等全部工作。2.2承包方应按照委托方的要求，提供与工程相关的设计文件、技术资料、施工图纸等。2.3承包方应按照约定的工期完成工程，确保工程质量、安全、进度和投资控制等目标的实现。第三条合同价格与支付3.1本合同总价款为：__________元（大写：_________________________元整）。3.2委托方应按照本合同约定的付款节点和付款比例，向承包方支付合同价款。3.3承包方完成工程后，应向委托方提供完整的工程决算资料，双方按照约定的决算方式进行最终价款的结算。第四条工期4.1承包方应在本合同约定的工期内完成工程。4.2工期延误的责任按照本合同约定的违约责任条款执行。第五条质量标准5.1工程质量应符合国家、行业和地方有关法律、法规、标准和设计文件的要求。5.2工程质量的验收按照本合同约定的验收方式和程序进行。5.3工程质量问题及质量争议的处理按照本合同约定的质量争议处理条款执行。第六条违约责任6.1承包方未按照本合同约定完成工程，应承担相应的违约责任。6.2委托方未按照本合同约定支付合同价款，应承担相应的违约责任。6.3双方的其他违约行为按照本合同约定的违约责任条款执行。第七条争议解决7.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。第八条其他约定8.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格且合同约定的质保期满止。8.2本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。甲方（委托方）：__________乙方（承包方）：__________签订日期：__________一、附件列表：1.工程设计文件2.施工图纸3.技术资料4.工程决算资料5.验收报告6.质量争议处理文件二、违约行为及认定：1.工期延误：承包方未按照合同约定的工期完成工程。2.质量问题：工程质量不符合国家、行业和地方有关法律、法规、标准和设计文件的要求。3.价款支付：委托方未按照合同约定的付款节点和付款比例支付合同价款。4.其他违约行为：双方在履行合同过程中发生的其他违约行为。三、法律名词及解释：1.通信工程：指利用通信设备、通信线路等设施进行的通信建设活动。2.工期：指合同约定的承包方完成工程的时间。3.质量：指工程符合国家、行业和地方有关法律、法规、标准和设计文件的要求的程度。4.违约行为：指合同当事人违反合同约定的行为。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：及时沟通，调整施工计划，增加人员或设备投入。2.质量问题：停工整改，重新验收，确保工程质量符合要求。3.价款支付争议：双方协商解决，按照合同约定的付款节点和比例进行支付。4.合同履行过程中产生的其他问题：根据合同约定的争议解决方式进行解决。五、所有应用场景：1.通信工程建设单位与施工单位之间的合同。2.