乡村道路升级施工合同

乡村道路升级施工合同合同编号：__________乡村道路升级施工合同地址：联系人：联系电话：地址：联系人：联系电话：鉴于：1.业主为提升乡村道路通行条件，拟对道路进行升级改造；2.施工方具备道路施工资质和经验，愿意承担该道路升级改造工程；3.双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，协商一致签订本合同。第一条工程内容1.1工程名称：__________乡村道路升级改造工程1.2工程地点：__________1.3工程规模：__________1.4工程质量标准：__________第二条合同价格2.1本合同施工费用为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。2.2乙方报价应包含：工程材料、人工费、施工设备、管理费、利润等一切与工程有关的费用。2.3合同价格一经确定，未经双方同意，不得擅自调整。如遇特殊情况，需双方协商确定调整方案。第三条合同工期3.1工程预计开工日期：__________年__________月__________日。3.2工程预计竣工日期：__________年__________月__________日。3.3乙方应按照约定的工期完成工程。如乙方原因导致工程延期，应按照违约责任条款承担相应的违约责任。第四条付款方式4.1本合同施工费用支付方式分为三次：（1）合同签订后，业主支付乙方工程总价的30%作为预付款；（2）工程进度达到50%时，业主支付乙方工程总价的30%；（3）工程竣工验收合格后，业主支付乙方工程总价的40%。4.2乙方开具等额的正规发票，业主按约定时间支付相应款项。4.3乙方如需提前支付工程款，应与业主协商一致，并按照业主的要求办理。第五条工程质量及验收5.1乙方应按照约定的工程质量标准完成施工，并保证工程安全、环保。5.2工程验收分为初步验收和最终验收：（1）初步验收：工程进度达到70%时，业主组织验收；（2）最终验收：工程竣工后，业主组织验收。5.3工程验收不合格的，乙方应按照业主的要求整改，并承担整改费用。第六条违约责任6.1乙方未按照约定工期完成工程的，应按照违约责任条款承担相应的违约金。6.2乙方施工质量不符合约定的，应承担整改费用并支付业主相应的赔偿金。6.3业主未按照约定时间支付工程款的，应支付乙方逾期付款的违约金。第七条争议解决7.1本合同履行过程中发生的争议，双方应协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。7.2双方在履行合同过程中，发生的其他争议，应友好协商解决。第八条其他约定8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至工程竣工验收合格之日止。8.3本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。甲方（业主）：__________乙方（施工方）：__________签订日期：__________年__________月__________日一、附件列表：1.施工资质证明2.工程设计图纸3.工程量清单4.材料合格证5.施工方案6.安全防护措施方案7.环保措施方案8.工程验收标准9.工程进度计划10.付款凭证二、违约行为及认定：1.未按照约定工期完成工程：指乙方未按照合同约定的时间节点完成工程，视为违约。2.施工质量不符合约定：指乙方施工的工程质量不符合合同约定的质量标准，视为违约。3.业主未按照约定时间支付工程款：指业主未按照合同约定的时间支付工程款项，视为违约。4.擅自调整合同价格：指未经双方同意，任何一方擅自调整合同价格，视为违约。5.未按照约定履行合同义务：指合同一方未履行合同约定的义务，视为违约。三、法律名词及解释：1.甲方：指合同中的业主方，负责委托工程的一方。2.乙方：指合同中的施工方，负责承担工程的一方。3.工程总价：指合同约定的完成整个工程所需支付的总金额。4.预付款：指合同签订后，业主支付给乙方的部分工程总价作为施工准备资金。5.违约金：指违约方按照合同约定向守约方支付的赔偿金。6.工程验收：指对完成的工程进行质量、安全、环保等方面的检查，以确认工程是否符合合同约定。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：乙方应提前制定详细施工计划，确保按期完成工程。如遇不可抗力因素导致延误，应及时与甲方沟通，共同制定调整方案。2.施工质量问题：乙方应严格按照施工标准和规范进行施工，加强质量把控。如出现质量问题，应及时整改，并承担相应责任。3.工程款项支付问题：甲方应按照合同约定时间支付工程款项。如甲方延迟支付，乙方可与甲方沟通协商，要求及时支付。4.合同条款变更：如合同履行过程中，需对合同条款进行变更，乙方