2024年标准小型商业建筑施工合同版

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2024年标准小型商业建筑施工合同版本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1甲方名称及地址1.2乙方名称及地址1.3合同术语定义第二条工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程预算第三条工程内容3.1施工范围3.2施工标准3.3施工工艺第四条工程进度与工期4.1施工时间表4.2工期延误责任4.3提前完工奖励第五条工程质量与验收5.1工程质量标准5.2验收程序5.3质量争议处理第六条合同价格与支付6.1合同总价6.2支付方式6.3进度付款6.4最终付款第七条材料与设备供应7.1甲方供应材料7.2乙方供应材料7.3设备供应与安装第八条施工安全与环境保护8.1安全措施8.2安全事故处理8.3环保要求第九条变更与调整9.1变更程序9.2变更费用9.3调整条款第十条违约责任10.1甲方违约10.2乙方违约10.3违约赔偿第十一条争议解决11.1协商解决11.2调解解决11.3仲裁解决11.4法律途径第十二条合同的生效、变更与终止12.1合同生效条件12.2合同变更12.3合同终止第十三条一般条款13.1保密条款13.2不可抗力13.3法律适用13.4合同的补充第十四条合同附件14.1附件清单14.2附件的有效性14.3附件的修改权第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1甲方名称及地址甲方全称：（甲方注册名称），注册地址：（甲方注册地址）。1.2乙方名称及地址乙方全称：（乙方注册名称），注册地址：（乙方注册地址）。1.3合同术语定义（此处列出合同中使用的专业术语及其定义，例如：“工程”、“施工”、“工期”等。）第二条工程概况2.1工程名称本合同项下的工程名称为：（工程名称）。2.2工程地点本合同项下的工程地点为：（工程地点）。2.3工程规模本合同项下的工程规模为：（工程规模）。2.4工程预算本合同项下的工程预算为：（工程预算）。第三条工程内容3.1施工范围本合同项下的施工范围包括：（列出施工范围的具体内容）。3.2施工标准本合同项下的施工标准为：（施工标准）。3.3施工工艺本合同项下的施工工艺为：（施工工艺）。第四条工程进度与工期4.1施工时间表本合同项下的施工时间表如下：（列出施工时间表）。4.2工期延误责任（详细描述工期延误的责任及处理方式。）4.3提前完工奖励（详细描述提前完工的奖励措施。）第五条工程质量与验收5.1工程质量标准本合同项下的工程质量标准为：（工程质量标准）。5.2验收程序本合同项下的验收程序如下：（列出验收程序）。5.3质量争议处理（详细描述质量争议的处理方式。）第六条合同价格与支付6.1合同总价本合同项下的合同总价为：（合同总价）。6.2支付方式本合同项下的支付方式为：（支付方式）。6.3进度付款本合同项下的进度付款如下：（列出进度付款的具体条款）。6.4最终付款本合同项下的最终付款如下：（列出最终付款的具体条款）。第八条施工安全与环境保护8.1安全措施乙方应按照国家和地方的安全规定，制定并执行本工程的安全措施。8.2安全事故处理如发生安全事故，乙方应立即报告甲方，并按照相关法律法规和甲方要求处理。8.3环保要求乙方应遵守国家和地方的环保法规，确保施工过程中的环境保护。第九条变更与调整9.1变更程序任何一方提出变更要求，应书面形式通知对方，并经双方协商一致后签署书面变更协议。9.2变更费用9.3调整条款第十条违约责任10.1甲方违约甲方违反合同的约定，应承担违约责任，赔偿乙方因此遭受的损失。10.2乙方违约乙方违反合同的约定，应承担违约责任，赔偿甲方因此遭受的损失。10.3违约赔偿第十一条争议解决11.1协商解决双方应通过友好协商解决合同争议。11.2调解解决如协商不成，双方可向合同签订地的人民调解委员会申请调解。11.3仲裁解决如调解不成，任何一方均有权向合同签订地仲裁委员会申请仲裁。11.4法律途径如仲裁不成，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。第十二条合同的生效、变更与终止12.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。12.2合同变更合同的变更须经双方协商一致，并以书面形式确认。12.3合同终止合同终止的条件如下：（详细描述合同终止的条件）。第十三条一般条款13.1保密条款双方应对合同内容保密，未经对方同意不得向第三方披露。13.2不可抗力因不可抗力导致合同不能履行，双方均不承担违约责任。13.3法律适用本合同适用中华人民共和国法律。13.4合同的补充本合同未尽事宜，可由双方另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。第十四条合同附件14.1附件清单附件清单如下：（列出附件清单）。14.2附件的有效性附件是本合同不可分割的部分，与本合同具有同等法律效力。14.3附件的修改权附件的修改权归双方共同所有，任何一方不得单方面修改。第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：工程设计图纸附件二：施工方案及施工计划附件三：工程预算明细表附件四：材料供应清单附件五：设备供应清单附件六：施工合同专用条款附件七：施工合同通用条款附件八：安全防护措施方案附件九：环境保护措施方案附件十：工程验收标准及程序附件的详细要求和说明：附件一：工程设计图纸附件二：施工方案及施工计划本附件应包括施工方案和施工计划，详细描述施工的具体步骤、时间表以及所需资源。附件三：工程预算明细表本附件应包括工程的详细预算，列出所有工程项目的费用，包括材料费、人工费、设备费等。附件四：材料供应清单本附件应列出甲方供应的所有材料名称、规格、数量等信息，以及材料的质量标准和交付时间。附件五：设备供应清单本附件应列出乙方供应的所有设备名称、规格、数量等信息，以及设备的安装时间和要求。附件六：施工合同专用条款本附件应包括本合同的专用条款，如工程变更、工期延误、提前完工奖励等。附件七：施工合同通用条款本附件应包括本合同的通用条款，如违约责任、争议解决、保密等。附件八：安全防护措施方案本附件应包括施工期间的安全防护措施，包括人员安全、火灾防护、高空作业等。附件九：环境保护措施方案本附件应包括施工期间的环境保护措施，包括噪音控制、废物处理、生态保护等。附件十：工程验收标准及程序本附件应包括工程验收的标准和程序，明确验收的条件、方法和责任。说明二：违约行为及责任认定：违约行为：1.甲方未按约定时间支付进度款或最终付款。2.乙方未按约定时间完成工程或违反施工标准。3.甲方未按约定时间提供材料或设备。4.乙方未按约定时间提供施工方案或设计图纸。5.双方未按约定时间处理变更或调整。责任认定：1.甲方违约，应承担违约责任，赔偿乙方因此遭受的损失，并支付违约金。2.乙方违约，应承担违约责任，赔偿甲方因此遭受的损失，并支付违约金。示例说明：如果甲方未按约定时间支付进度款，乙方有权暂停施工，并要求甲方支付违约金。如果乙方未按约定时间完成工程，甲方有权要求乙方支付违约金，并有权解除合同。说明三：法律名词及解释：1.合同：本合同是指甲方和乙方之间达成的关于施工工程的协议。2.甲方：指合同中的委托施工的一方，即工程的所有者或委托人。3.乙方：指合同中的施工方，即承担施工义务的一方。4.工程：指合同中约定的施工项目，包括建筑、装修、安装等。5.施工：指乙方根据设计图纸和施工方案进行的工程建造活动。6.工期：指合同中约定的工程完成的时间段。7.违约：指合同一方未履行合同约定的义务。