版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度期房购房投资合作协议本合同目录一览1.协议双方基本信息1.1投资方信息1.1.1投资方名称1.1.2投资方法定代表人1.1.3投资方住所1.1.4投资方联系方式1.2开发方信息1.2.1开发方名称1.2.2开发方法定代表人1.2.3开发方住所1.2.4开发方联系方式2.协议标的2.1房地产项目名称2.2房地产项目地点2.3房地产项目类型2.4房地产项目规模2.5房地产项目预售许可证号3.投资金额3.1投资金额3.2投资比例3.3投资方式4.投资回报4.1投资回报方式4.2投资回报率4.3投资回报期限5.投资风险5.1投资风险描述5.2投资风险承担6.房地产项目开发进度6.1开发进度计划6.2开发进度验收6.3开发进度调整7.房地产项目交付7.1房地产项目交付条件7.2房地产项目交付时间7.3房地产项目交付手续8.房地产项目销售8.1房地产项目销售方式8.2房地产项目销售价格8.3房地产项目销售收益分配9.支付方式9.1投资金额支付方式9.2投资回报支付方式10.保密条款10.1保密信息定义10.2保密义务10.3违约责任11.解约条款11.1解约条件11.2解约程序11.3解约责任12.争议解决12.1争议解决方式12.2争议解决机构12.3争议解决程序13.合同生效与终止13.1合同生效条件13.2合同终止条件13.3合同终止程序14.其他约定事项14.1本合同未尽事宜另行协商14.2本合同一式两份,双方各执一份14.3本合同自双方签字(或盖章)之日起生效第一部分:合同如下:1.协议双方基本信息1.1投资方信息1.1.1投资方名称:投资管理有限公司1.1.2投资方法定代表人:1.1.3投资方住所:省市区路号1.2开发方信息1.2.1开发方名称:房地产开发有限公司1.2.2开发方法定代表人:1.2.3开发方住所:省市区路号2.协议标的2.1房地产项目名称:新城住宅项目2.2房地产项目地点:省市区路2.3房地产项目类型:住宅2.4房地产项目规模:总建筑面积约100万平方米,其中住宅约80万平方米2.5房地产项目预售许可证号:房预售证字[2023]第号3.投资金额3.1投资金额:人民币壹亿元整(¥100,000,000.00)3.2投资比例:投资方占项目总投资的50%3.3投资方式:以货币形式一次性投入4.投资回报4.1投资回报方式:项目建成并销售后,按投资比例分取销售收益4.2投资回报率:预计投资回报率为投资金额的20%4.3投资回报期限:自项目建成并销售之日起,预计5年内实现投资回报5.投资风险5.1投资风险描述:包括但不限于市场风险、政策风险、开发风险等5.2投资风险承担:投资方与开发方共同承担投资风险,具体责任比例另行协商确定6.房地产项目开发进度6.1开发进度计划:项目分三期建设,每期预计2年完成6.2开发进度验收:每期工程完成后,由双方共同组织验收6.3开发进度调整:如遇不可抗力或其他特殊原因,开发进度可适当调整,但需提前通知投资方7.房地产项目交付7.1房地产项目交付条件:项目达到国家规定的交付标准,并取得相关验收合格证明7.2房地产项目交付时间:每期工程完成后6个月内7.3房地产项目交付手续:双方按约定办理房屋交付手续,包括但不限于产权登记、交付钥匙等8.房地产项目销售8.1房地产项目销售方式:由开发方负责项目的整体销售工作,投资方有权参与销售过程,并享有相应的销售收益8.2房地产项目销售价格:销售价格由开发方根据市场情况制定,并需提前通知投资方8.3房地产项目销售收益分配:销售收益扣除开发成本、销售费用及合理利润后,投资方按照投资比例获得收益9.支付方式9.1投资金额支付方式:投资方应在合同签订之日起10个工作日内,将投资款支付至开发方指定账户9.2投资回报支付方式:投资回报按季度支付,具体支付时间及金额由双方协商确定10.保密条款10.1保密信息定义:包括但不限于项目商业计划、财务数据、客户信息等涉及商业秘密的内容10.2保密义务:双方对本合同内容以及相关保密信息负有保密义务,未经对方同意,不得向任何第三方泄露10.3违约责任:如一方违反保密义务,导致对方遭受损失的,应承担相应的法律责任11.解约条款11.1解约条件:任何一方在合同履行期间,如发生严重违约行为,另一方有权解除合同11.2解约程序:一方提出解约时,应提前30日书面通知对方,并说明解约原因11.3解约责任:因解约造成的损失,双方应根据实际情况承担相应责任12.争议解决12.1争议解决方式:双方应友好协商解决合同履行过程中产生的争议12.2争议解决机构:如协商不成,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼12.3争议解决程序:争议解决过程中,双方应积极配合,并承担相应的诉讼费用13.合同生效与终止13.1合同生效条件:本合同经双方签字(或盖章)并经有关主管部门批准后生效13.2合同终止条件:合同履行完毕或双方协商一致解除合同13.3合同终止程序:合同终止后,双方应按照约定办理相关手续,包括但不限于财务结算、资料归档等14.其他约定事项14.1本合同未尽事宜另行协商:本合同如有未尽事宜,双方可另行协商补充14.2本合同一式两份,双方各执一份:本合同自双方签字(或盖章)之日起生效,具有同等法律效力第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义:本合同所称的第三方,包括但不限于中介机构、评估机构、审计机构、律师事务所、监理公司等,其在合同中提供专业服务或协助合同履行。15.3.1中介机构:协助双方进行信息沟通、谈判协调,提供市场分析、风险评估等服务。15.3.2评估机构:对房地产项目进行评估,提供评估报告。15.3.3审计机构:对项目财务进行审计,提供审计报告。15.3.4律师事务所:提供法律咨询、起草合同文本、参与谈判等法律服务。15.3.5监理公司:对项目施工进行监督管理,确保工程质量和进度。16.第三方权利16.1第三方有权要求甲乙双方提供必要的资料和信息,以便其履行合同职责。16.2第三方有权根据合同约定和实际工作情况,提出合理的工作计划和费用预算。17.第三方义务17.1第三方应严格按照合同约定和其合作协议中的规定,履行职责。17.2第三方应保守甲乙双方的商业秘密,不得泄露给任何第三方。17.3第三方因自身原因导致工作失误,造成甲乙双方损失的,应承担相应的法律责任。18.第三方责任限额18.1第三方在履行合同过程中,因自身原因造成甲乙双方损失的,其责任限额由双方在合作协议中约定,但不得超过其收取的费用总额。18.2如第三方责任限额不足以赔偿甲乙双方损失,甲乙双方有权向其追偿,直至责任限额用尽。19.第三方与其他各方的划分说明19.1第三方与甲乙双方的关系:第三方与甲乙双方均为独立主体,各自承担相应的法律责任。19.2第三方与甲乙双方的权利义务:第三方应按照合同约定和合作协议中的规定,履行对甲乙双方的权利义务。19.3第三方与其他各方的责任划分:第三方与甲乙双方之间的责任划分,应依据合同约定和合作协议中的规定执行。如合同或协议未作明确规定,则由各方根据实际情况自行协商确定。20.第三方变更20.1如需更换第三方,甲乙双方应协商一致,并签订新的合作协议。20.2新的第三方应具备与原第三方相同的资质和能力,并能够履行合同约定的职责。21.第三方退出21.1第三方在合同履行过程中,如因故无法继续履行职责,应提前通知甲乙双方,并协商确定后续事宜。21.2第三方退出后,甲乙双方应根据合同约定和实际情况,选择新的第三方或自行履行相关职责。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.协议签订证明:包括双方签字(或盖章)的协议文本及双方身份证复印件。2.投资方资信证明:由投资方提供的资信证明文件,证明其具备投资能力。3.开发方资信证明:由开发方提供的资信证明文件,证明其具备房地产开发能力。4.房地产项目预售许可证:证明项目具备合法预售条件。5.投资款项支付凭证:证明投资方已按约定支付投资款项。6.房地产项目开发进度报告:包括项目进度计划、实际进度、变更情况等。7.房地产项目交付验收报告:包括交付条件、交付时间、交付手续等。8.房地产项目销售报告:包括销售价格、销售进度、销售收益分配等。9.第三方合作协议:包括中介机构、评估机构、审计机构、律师事务所、监理公司等与甲乙双方签订的合作协议。10.争议解决文件:包括争议解决过程中产生的文件,如调解书、判决书等。附件的详细要求和说明:1.所有附件均需为原件或加盖公章的复印件,并由提供方签字(或盖章)确认。2.附件内容应真实、完整、准确,不得有任何虚假陈述。3.附件应在合同签订或履行过程中及时提供,以供双方查阅。说明二:违约行为及责任认定:1.投资方违约行为及责任认定:未按约定时间支付投资款项:应向开发方支付违约金,违约金为投资款项的1%。投资回报要求提前支付:应向开发方支付违约金,违约金为投资回报的10%。投资回报要求降低:应向开发方支付违约金,违约金为降低金额的10%。2.开发方违约行为及责任认定:未按约定时间完成项目开发:应向投资方支付违约金,违约金为项目总投资的0.5%。项目质量不符合约定:应修复缺陷,如修复后仍不符合约定,应退还投资方相应款项。项目销售价格低于约定:应向投资方支付违约金,违约金为低于部分金额的10%。示例说明:投资方应在合同签订之日起10个工作日内支付投资款。若投资方未在约定时间内支付,则应向开发方支付违约金人民币50,000元。开发方应在项目竣工之日起6个月内完成房屋交付。若开发方未在约定时间内交付,则应向投资方支付违约金人民币500,000元。全文完。2024年度期房购房投资合作协议1本合同目录一览1.定义与解释1.1术语定义1.2合同解释原则2.双方基本信息2.1投资方信息2.2开发方信息3.投资标的3.1房地产项目概述3.2房地产项目位置3.3房地产项目面积4.投资金额4.1投资金额4.2付款方式4.3付款时间表5.投资回报5.1投资回报方式5.2投资回报比例5.3投资回报期限6.权益与义务6.1投资方权益6.2开发方义务6.3投资方义务7.项目进度7.1项目开发阶段7.2关键节点时间表7.3进度延误处理8.风险分担8.1风险类型8.2风险分担原则8.3风险应对措施9.合同解除与终止9.1合同解除条件9.2合同终止条件9.3解除或终止后的处理10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决程序10.3争议解决费用11.合同生效与修改11.1合同生效条件11.2合同修改程序11.3修改后的效力12.法律适用与管辖12.1法律适用12.2管辖法院13.其他条款13.1通知与送达13.2不可抗力13.3合同附件14.合同签署与生效14.1签署时间14.2生效日期14.3合同份数第一部分:合同如下:第一条定义与解释1.1术语定义本合同中,“期房”指尚未竣工交付使用的住宅或商业房产;“投资方”指本合同中投入资金的一方;“开发方”指负责房地产项目的开发建设的一方;“投资回报”指投资方因投资本合同项下房地产项目而获得的收益。1.2合同解释原则第二条双方基本信息2.1投资方信息投资方全称:____________________投资方法定代表人:____________________投资方联系方式:____________________2.2开发方信息开发方全称:____________________开发方法定代表人:____________________开发方联系方式:____________________第三条投资标的3.1房地产项目概述项目名称:____________________项目类型:____________________项目位置:____________________3.2房地产项目位置具体地址:____________________所在区域:____________________周边配套设施:____________________3.3房地产项目面积总建筑面积:____________________住宅面积:____________________商业面积:____________________第四条投资金额4.1投资金额投资总额:人民币____________________元整4.2付款方式分期付款,具体付款比例和时间如下:首次付款:人民币____________________元,于合同签署之日起__个工作日内支付;第二次付款:人民币____________________元,于项目开工后__个月支付;第三次付款:人民币____________________元,于项目主体结构封顶后__个月支付;第四次付款:人民币____________________元,于项目竣工验收合格后__个月支付。4.3付款时间表(具体付款时间表见附件一)第五条投资回报5.1投资回报方式投资回报以固定回报率计算,具体回报率如下:年回报率:____________________%5.2投资回报比例投资回报按实际投资金额计算,投资方获得的投资回报比例为本合同约定的年回报率。5.3投资回报期限投资回报期限为自合同签署之日起__年,投资方在投资回报期限内不得要求提前收回投资本金。第六条权益与义务6.1投资方权益投资方享有本合同约定的投资回报权利,并有权参与项目决策。6.2开发方义务开发方负责项目的开发建设,确保项目按照约定的时间节点完成,并保证项目的质量。6.3投资方义务投资方按时足额支付投资款项,并对投资项目的运营管理提供必要的协助。第七条项目进度7.1项目开发阶段项目开发阶段分为:项目立项、土地平整、主体结构施工、室内外装修、竣工验收。7.2关键节点时间表(具体关键节点时间表见附件二)7.3进度延误处理如因开发方原因导致项目进度延误,开发方应承担相应的责任,包括但不限于赔偿投资方因此遭受的损失。如因不可抗力等原因导致项目进度延误,双方应协商解决。第八条风险分担8.1风险类型本合同项下的风险包括但不限于市场风险、政策风险、开发风险、管理风险等。8.2风险分担原则风险分担原则如下:(1)市场风险和政策风险由双方共同承担;(2)开发风险和管理风险由开发方承担;(3)双方应采取一切合理措施降低风险。8.3风险应对措施(1)市场风险和政策风险:双方应密切关注市场动态和政策变化,及时调整投资策略;(2)开发风险:开发方应确保项目按计划进行,并对项目进度进行严格控制;(3)管理风险:双方应建立有效的沟通机制,及时解决项目管理中出现的问题。第九条合同解除与终止9.1合同解除条件(1)一方严重违约;(2)因不可抗力导致合同无法履行;(3)双方协商一致解除合同。9.2合同终止条件(1)投资回报期限届满;(2)项目竣工并交付使用;(3)合同约定的其他终止条件。9.3解除或终止后的处理(1)投资方已支付的投资款项,开发方应如数退还;(2)开发方已收到的投资款项,投资方应如数支付;(3)双方应协商解决剩余的债权债务问题。第十条争议解决10.1争议解决方式双方发生争议时,应通过友好协商解决。协商不成的,提交仲裁委员会仲裁。10.2争议解决程序仲裁委员会应根据《中华人民共和国仲裁法》的规定,依法进行仲裁。10.3争议解决费用仲裁费用由败诉方承担,双方另有约定的除外。第十一条合同生效与修改11.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。11.2合同修改程序任何对本合同的修改,均应以书面形式进行,经双方签字盖章后生效。11.3修改后的效力修改后的合同条款与本合同原有条款具有同等法律效力。第十二条法律适用与管辖12.1法律适用本合同适用中华人民共和国法律。12.2管辖法院本合同的解释、履行、变更、解除或终止以及争议的解决,均适用中华人民共和国法律,并由合同签订地人民法院管辖。第十三条其他条款13.1通知与送达本合同项下的通知,应以书面形式发送至对方指定的地址,自发送之日起视为送达。13.2不可抗力因不可抗力导致本合同无法履行或履行困难的,双方应相互理解,协商解决。13.3合同附件本合同附件为本合同不可分割的一部分,与本合同具有同等法律效力。第十四条合同签署与生效14.1签署时间本合同自双方签字盖章之日起生效。14.2生效日期本合同生效日期为____________________。14.3合同份数本合同一式__份,双方各执__份,具有同等法律效力。第二部分:第三方介入后的修正第一条第三方定义与类型1.1第三方概念本合同中的第三方指除甲乙双方外的任何个人、企业、机构或其他组织,包括但不限于中介方、咨询方、监理方、担保方等。1.2第三方类型(1)中介方:负责协助甲乙双方进行交易的中介机构或个人;(2)咨询方:提供专业咨询意见或服务的机构或个人;(3)监理方:负责对项目进行监督和管理的机构或个人;(4)担保方:提供担保服务的机构或个人。第二条甲乙方介入第三方时的额外条款2.1甲乙方责任(1)甲方责任:确保第三方具备相应的资质和条件;与第三方签订书面协议,明确双方的权利义务;向第三方提供必要的信息和资料;协助第三方履行合同项下的义务。(2)乙方责任:同意第三方介入本合同;与第三方签订书面协议,明确双方的权利义务;向第三方提供必要的信息和资料;协助第三方履行合同项下的义务。2.2第三方介入程序(1)甲乙双方达成一致意见,同意第三方介入;(2)甲乙双方与第三方签订书面协议,明确第三方在本合同中的角色和责任;(3)甲乙双方通知对方关于第三方介入的相关信息;(4)第三方按照协议履行合同项下的义务。第三条第三方责任限额3.1责任限额定义本合同项下的责任限额指第三方因违约行为应承担的最高赔偿责任。3.2责任限额确定(1)第三方责任限额由甲乙双方在协议中约定,不得高于本合同约定的投资总额;(2)如第三方责任限额未在协议中约定,则默认为投资总额的10%。3.3责任限额适用范围(1)第三方违约导致甲乙双方损失;(2)第三方因自身原因导致项目无法按期完成;(3)第三方提供的服务或产品不符合约定标准。第四条第三方与其他各方的划分4.1第三方与甲方的划分(1)第三方对甲方承担的责任,甲方应向乙方主张;(2)甲方有权要求乙方承担第三方责任限额范围内的损失;(3)如乙方未能承担第三方责任限额范围内的损失,甲方有权要求第三方承担。4.2第三方与乙方的划分(1)第三方对乙方承担的责任,乙方应向甲方主张;(2)乙方有权要求甲方承担第三方责任限额范围内的损失;(3)如甲方未能承担第三方责任限额范围内的损失,乙方有权要求第三方承担。4.3第三方与其他各方的划分第三方与其他各方之间的关系,由甲乙双方与第三方在协议中另行约定。第五条第三方介入后的合同变更5.1合同变更条件(1)甲乙双方与第三方达成一致意见;(2)变更内容不违反法律法规和本合同约定。5.2合同变更程序合同变更程序如下:(1)甲乙双方与第三方协商,达成一致意见;(2)甲乙双方与第三方签订书面协议,明确变更内容;(3)甲乙双方通知对方关于合同变更的相关信息;(4)合同变更内容自通知对方之日起生效。第六条第三方介入后的争议解决6.1争议解决方式第三方介入本合同后,如发生争议,应通过友好协商解决。协商不成的,提交仲裁委员会仲裁。6.2争议解决程序仲裁委员会应根据《中华人民共和国仲裁法》的规定,依法进行仲裁。6.3争议解决费用仲裁费用由败诉方承担,双方另有约定的除外。第七条第三方介入后的合同终止7.1合同终止条件(1)合同约定的终止条件;(2)第三方违约导致合同无法履行;(3)甲乙双方与第三方协商一致解除合同。7.2合同终止程序合同终止程序如下:(1)甲乙双方与第三方协商,达成一致意见;(2)甲乙双方与第三方签订书面协议,明确合同终止事项;(3)甲乙双方通知对方关于合同终止的相关信息;(4)合同终止内容自通知对方之日起生效。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:付款时间表详细要求:列出每期付款的具体金额、付款时间以及付款方式。说明:本附件作为合同附件,明确了投资方在项目开发过程中的付款时间表,有助于双方按照约定的时间节点进行资金支付。2.附件二:关键节点时间表详细要求:列出项目开发过程中的关键节点,包括但不限于土地平整、主体结构施工、室内外装修、竣工验收等,并标注每个节点的时间。说明:本附件作为合同附件,明确了项目开发过程中的关键节点时间,有助于双方对项目进度进行监控和评估。3.附件三:第三方介入协议详细要求:列出第三方介入的具体内容,包括第三方类型、介入原因、双方权利义务等。说明:本附件作为合同附件,明确了第三方介入的相关事宜,有助于规范第三方在本合同中的行为。4.附件四:风险分担协议详细要求:列出风险类型、风险分担原则、风险应对措施等。说明:本附件作为合同附件,明确了双方在风险分担方面的约定,有助于降低项目风险。5.附件五:争议解决协议详细要求:列出争议解决方式、争议解决程序、争议解决费用等。说明:本附件作为合同附件,明确了双方在发生争议时的解决途径,有助于维护双方合法权益。6.附件六:合同修改协议详细要求:列出合同修改的具体内容、修改原因、修改程序等。说明:本附件作为合同附件,明确了合同修改的相关事宜,有助于双方在必要时对合同内容进行调整。7.附件七:合同终止协议详细要求:列出合同终止的条件、终止程序、终止后的处理等。说明:本附件作为合同附件,明确了合同终止的相关事宜,有助于双方在合同无法履行时进行妥善处理。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:甲方未按约定时间支付投资款项。责任认定标准:甲方应向乙方支付违约金,违约金按未支付款项的__%计算。示例说明:若甲方应于2024年3月1日支付人民币100万元,但至2024年4月1日仍未支付,甲方应向乙方支付人民币__万元作为违约金。2.违约行为:乙方未按约定时间完成项目开发。责任认定标准:乙方应向甲方支付违约金,违约金按延误天数乘以每日赔偿金计算。示例说明:若项目应在2024年12月31日竣工,但实际竣工日期为2025年1月15日,乙方应向甲方支付人民币__万元作为违约金。3.违约行为:第三方未按约定履行协议。责任认定标准:第三方应向甲乙双方承担违约责任,具体赔偿金额由双方与第三方协商确定。示例说明:若中介方未按约定协助完成交易,导致交易失败,中介方应向甲乙双方支付人民币__万元作为赔偿。4.违约行为:一方违反合同约定,导致项目无法按期完成。责任认定标准:违约方应承担相应的违约责任,赔偿对方因此遭受的损失。示例说明:若因乙方原因导致项目延误,乙方应向甲方支付人民币__万元作为赔偿。全文完。2024年度期房购房投资合作协议2本合同目录一览1.合作双方基本信息1.1投资方信息1.2开发商信息2.合作项目概述2.1项目名称2.2项目地址2.3项目性质2.4项目规模3.投资方式与金额3.1投资方式3.2投资金额3.3投资比例4.付款方式与期限4.1付款方式4.2付款期限4.3逾期付款责任5.房产交付与验收5.1房产交付时间5.2房产验收标准5.3验收程序6.房产产权登记6.1产权登记责任6.2产权登记费用6.3产权登记时间7.投资收益分配7.1收益计算方式7.2收益分配比例7.3分配时间8.税费承担8.1税费种类8.2税费承担方8.3税费缴纳期限9.风险承担与处理9.1风险类型9.2风险承担9.3风险处理机制10.保密条款10.1保密内容10.2保密义务10.3违约责任11.违约责任11.1违约情形11.2违约责任承担11.3违约金计算12.争议解决12.1争议解决方式12.2争议解决机构12.3争议解决程序13.合同生效与解除13.1合同生效条件13.2合同解除条件13.3合同解除程序14.其他约定事项14.1合同附件14.2合同附件效力14.3合同解释权第一部分:合同如下:1.合作双方基本信息1.1投资方信息投资方名称:[投资方全称]投资方法定代表人:[法定代表人姓名]投资方注册地址:[投资方注册地址]投资方联系方式:[联系电话]、[电子邮箱]1.2开发商信息开发商名称:[开发商全称]开发商法定代表人:[法定代表人姓名]开发商注册地址:[开发商注册地址]开发商联系方式:[联系电话]、[电子邮箱]2.合作项目概述2.1项目名称:[项目名称]2.2项目地址:[具体地址]2.3项目性质:住宅、商业或混合性质2.4项目规模:[总建筑面积]平方米3.投资方式与金额3.1投资方式:现金投资3.2投资金额:人民币[投资金额]万元3.3投资比例:[投资方在项目中的投资比例]%4.付款方式与期限4.1付款方式:分期付款4.2付款期限:自合同签订之日起[具体期限],分[具体期数]期付清4.3逾期付款责任:每逾期一日,投资方应向开发商支付逾期付款金额的[逾期利率]%作为违约金5.房产交付与验收5.1房产交付时间:[具体日期]5.2房产验收标准:按照国家相关标准和项目规划设计要求5.3验收程序:由投资方组织验收,开发商应提供必要的配合6.房产产权登记6.1产权登记责任:开发商负责办理房产产权登记手续6.2产权登记费用:由开发商承担6.3产权登记时间:自房产交付之日起[具体期限]内完成7.投资收益分配7.1收益计算方式:根据实际投资金额和项目收益情况计算7.2收益分配比例:投资方享有[具体比例]%的收益7.3分配时间:每年[具体日期]前,由开发商向投资方支付上一年度的收益8.税费承担8.1税费种类:房产税、土地增值税、企业所得税等与房产投资相关的税费8.2税费承担方:根据国家相关税法规定及双方约定,税费由[承担方]承担8.3税费缴纳期限:[承担方]应按税法规定及时足额缴纳相关税费9.风险承担与处理9.1风险类型:市场风险、政策风险、自然灾害风险等9.2风险承担:投资方和开发商共同承担风险,具体风险承担比例由双方另行协商确定9.3风险处理机制:如遇风险事件,双方应立即协商解决,协商不成可依法向合同约定的仲裁机构申请仲裁或向人民法院提起诉讼10.保密条款10.1保密内容:涉及双方商业秘密、技术秘密、客户信息等10.2保密义务:双方对本合同内容以及合同履行过程中知悉的保密信息负有保密义务10.3违约责任:如违反保密义务,泄露保密信息,违约方应承担相应的法律责任11.违约责任11.1违约情形:包括但不限于逾期付款、未按时交付房产、未按约定分配收益等11.2违约责任承担:违约方应承担违约金,违约金数额由双方协商确定,并按照实际损失予以赔偿11.3违约金计算:按逾期金额的[具体比例]%计算,从逾期之日起至实际支付之日止12.争议解决12.1争议解决方式:协商、调解、仲裁或诉讼12.2争议解决机构:如协商不成,任何一方均可向[具体仲裁机构]申请仲裁12.3争议解决程序:按照仲裁机构的规定进行13.合同生效与解除13.1合同生效条件:双方签字盖章,且投资方按照约定支付首期款项13.2合同解除条件:因不可抗力导致合同无法履行、双方协商一致解除等13.3合同解除程序:一方提出解除合同,另一方应在收到通知后[具体期限]内予以答复,逾期未答复视为同意解除14.其他约定事项14.1合同附件:包括但不限于房产买卖合同、投资协议附件、付款计划等14.2合同附件效力:合同附件与本合同具有同等法律效力14.3合同解释权:对本合同条款的任何解释,以双方协商一致为准,如无明确约定,以法律规定为准第二部分:第三方介入后的修正1.第三方介入的概念与范围1.1本合同所述第三方,是指在本合同履行过程中,为协助甲乙双方实现合同目的,而介入合同关系的外部主体,包括但不限于中介机构、评估机构、监理机构、律师事务所等。1.2第三方的介入应当基于甲乙双方的一致同意,并签订相应的合作协议或委托书。2.第三方的责任限额2.1第三方在本合同履行过程中的责任,应根据其合作协议或委托书中的约定确定。2.2第三方的责任限额由甲乙双方在合作协议或委托书中明确,如未约定,则以法律法规规定为准。3.第三方的责权利划分3.1第三方的权利:接受甲乙双方的委托,按照委托内容开展工作;根据委托内容,获取必要的资料和信息;在履行职责过程中,享有相应的报酬。3.2第三方的义务:按照委托内容,尽职尽责地履行职责;对甲乙双方的商业秘密和隐私信息负有保密义务;如有违约行为,应承担相应的法律责任。3.3第三方的责任:对因其自身原因造成的损失,承担相应的赔偿责任;对因不可抗力等原因导致的损失,免除责任,但应立即通知甲乙双方。4.第三方介入的具体条款4.1中介机构:中介机构应具备相应的资质和经验,能够胜任中介服务;中介机构应按照甲乙双方的要求,提供真实、准确、完整的中介服务;中介机构的报酬由甲乙双方在中介服务协议中约定。4.2评估机构:评估机构应按照国家相关评估标准和程序,对房产进行评估;评估机构应出具评估报告,并对其评估结果的准确性承担责任;评估机构的报酬由甲乙双方在评估协议中约定。4.3监理机构:监理机构应按照监理合同约定,对项目进行全程监理;监理机构应确保工程质量,对因监理不到位造成的损失承担责任;监理机构的报酬由甲乙双方在监理协议中约定。4.4律师事务所:律师事务所应提供专业的法律咨询和服务;律师事务所应确保其提供的法律意见合法、有效;律师事务所的报酬由甲乙双方在法律服务合同中约定。5.第三方介入时的额外条款5.1甲乙双方在第三方介入时,应确保第三方具备相应的资质和经验,并签订书面合作协议或委托书。5.2第三方介入后的费用,由甲乙双方按照
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 暑假安全教育课件13
- 大学生创业法律指南1教学教材
- 会客室地毯施工方案
- 大学课件:物流学导论
- 高三地理教师教学计划
- 松原市长岭县2024年八年级上学期《数学》期中试题与参考答案
- 青岛市城阳区2023年八年级上学期《数学》期中试题与参考答案
- 初一下学期语文教学工作计划
- 一年级数学(上)计算题专项练习集锦
- 2024年9月七年级语文教学计划
- 泌尿外科护理常规完整
- 【MOOC】Java程序设计-北京林业大学 中国大学慕课MOOC答案
- 三年级上册美术试题-期末试卷(3份)-湘教版(部分含答案)
- 办公楼室内装修工程施工组织设计(方案)
- 围手术期疼痛
- 活在课堂里 课件
- Braden压力性损伤风险评估量表
- 《非洲音乐》简介
- 2024年广东惠州市交通投资集团有限公司招聘笔试参考题库含答案解析
- 2023年云南滇中新区公开招聘笔试参考题库附带答案详解
- 二年级语文上册 第八单元 集体备课+教材分析
评论
0/150
提交评论