矿建项目总承包合同范例

矿建项目总承包合同范例第一篇范文：合同编号：__________

矿建项目总承包合同

甲方（以下简称“发包方”）：

乙方（以下简称“承包方”）：

鉴于甲方拟在（地点）进行矿建项目，经甲乙双方友好协商，就本矿建项目的总承包事宜，达成如下协议：

一、项目概况

1.1项目名称：（矿建项目名称）

1.2项目地点：（矿建项目地点）

1.3项目规模：（矿建项目规模）

1.4项目投资：（矿建项目投资）

1.5项目工期：（矿建项目工期）

二、承包内容

2.1承包方负责本矿建项目的全部施工、安装、调试、试运行等工作。

2.2承包方负责提供施工所需的全部设备、材料、劳动力等。

2.3承包方负责办理施工过程中的各项审批手续。

2.4承包方负责施工过程中的安全、质量、环保等工作。

三、合同价款及支付方式

3.1合同价款：（矿建项目总承包合同价款）

3.2支付方式：

（1）合同签订后，甲方支付合同价款的20%作为预付款；

（2）工程进度达到合同约定节点时，甲方按实际完成工程量支付合同价款的相应比例；

（3）工程竣工验收合格后，甲方支付合同价款的10%作为质保金；

（4）质保期满，无质量问题后，甲方支付剩余的质保金。

四、工期及延误责任

4.1本矿建项目工期为（矿建项目工期）。

4.2因甲方原因导致工期延误，承包方有权要求甲方赔偿因延误产生的损失。

4.3因承包方原因导致工期延误，承包方应承担相应的违约责任。

五、质量要求及验收

5.1本矿建项目质量要求符合国家及行业相关标准。

5.2工程竣工验收合格后，甲方有权对工程进行验收。

5.3工程验收不合格的，承包方应在接到验收报告后15日内进行整改，直至合格。

六、安全及环保

6.1承包方在施工过程中应严格遵守国家及地方有关安全、环保的法律法规。

6.2承包方应采取有效措施，确保施工过程中的安全、环保。

六、违约责任

7.1甲方违约责任：

（1）甲方未按时支付合同价款的，应向承包方支付违约金，违约金按每日万分之五计算；

（2）甲方未按约定提供施工所需材料、设备的，应承担相应的违约责任。

7.2乙方违约责任：

（1）乙方未按约定完成工程，或工程质量不合格的，应承担相应的违约责任；

（2）乙方在施工过程中发生安全事故的，应承担相应的法律责任。

七、争议解决

8.1甲乙双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。

8.2协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

八、合同生效及终止

9.1本合同自甲乙双方签字（或盖章）之日起生效。

9.2合同履行完毕或双方协商一致解除合同后，本合同终止。

九、附件

9.1本合同附件：

（1）（矿建项目设计文件）

（2）（矿建项目施工图纸）

（3）（矿建项目设备清单）

（4）（矿建项目施工组织设计）

（5）（矿建项目安全、环保措施）

十、其他

10.1本合同未尽事宜，由甲乙双方另行协商解决。

10.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

甲方（盖章）：____________

乙方（盖章）：____________

签订日期：________________

甲方代表（签字）：____________

乙方代表（签字）：____________

第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导

合同编号：__________

矿建项目总承包合同

甲方（以下简称“发包方”）：

乙方（以下简称“承包方”）：

丙方（以下简称“第三方”）：

鉴于甲方拟在（地点）进行矿建项目，为保障项目顺利进行，提高工程质量和效率，甲方决定引入第三方作为项目管理及协调主体。经甲乙双方及丙方友好协商，就本矿建项目的总承包事宜，达成如下协议：

一、项目概况

1.1项目名称：（矿建项目名称）

1.2项目地点：（矿建项目地点）

1.3项目规模：（矿建项目规模）

1.4项目投资：（矿建项目投资）

1.5项目工期：（矿建项目工期）

二、第三方职责

2.1第三方负责本矿建项目的整体规划、组织实施、协调管理及监督工作。

2.2第三方负责对承包方的施工、安装、调试、试运行等工作进行全程监督，确保工程质量和进度符合合同要求。

2.3第三方负责协调甲方、承包方及其他相关单位的关系，确保项目顺利推进。

2.4第三方负责对项目实施过程中的安全、环保等工作进行监督，确保符合国家及地方相关法律法规。

三、承包方职责

3.1承包方负责本矿建项目的全部施工、安装、调试、试运行等工作。

3.2承包方负责提供施工所需的全部设备、材料、劳动力等。

3.3承包方负责办理施工过程中的各项审批手续。

3.4承包方负责施工过程中的安全、质量、环保等工作。

四、合同价款及支付方式

4.1合同价款：（矿建项目总承包合同价款）

4.2支付方式：

（1）合同签订后，甲方支付合同价款的20%作为预付款；

（2）工程进度达到合同约定节点时，甲方按实际完成工程量支付合同价款的相应比例；

（3）工程竣工验收合格后，甲方支付合同价款的10%作为质保金；

（4）质保期满，无质量问题后，甲方支付剩余的质保金。

五、工期及延误责任

5.1本矿建项目工期为（矿建项目工期）。

5.2因甲方原因导致工期延误，承包方有权要求甲方赔偿因延误产生的损失。

5.3因承包方或第三方原因导致工期延误，承包方应承担相应的违约责任。

六、质量要求及验收

6.1本矿建项目质量要求符合国家及行业相关标准。

6.2工程竣工验收合格后，甲方有权对工程进行验收。

6.3工程验收不合格的，承包方应在接到验收报告后15日内进行整改，直至合格。

七、安全及环保

7.1承包方在施工过程中应严格遵守国家及地方有关安全、环保的法律法规。

7.2承包方应采取有效措施，确保施工过程中的安全、环保。

7.3第三方负责对安全、环保工作进行监督，确保符合相关法律法规。

八、甲方的权利

8.1甲方有权对工程进度、质量、安全及环保等方面进行监督检查。

8.2甲方有权要求承包方、第三方对工程实施过程中的问题进行整改。

8.3甲方有权要求承包方、第三方提供相关技术资料和施工记录。

8.4甲方有权对承包方、第三方进行考核，并根据考核结果调整合作方式。

九、乙方的违约及限制条款

9.1乙方在施工过程中如出现质量问题，应承担相应的违约责任。

9.2乙方在施工过程中如出现安全事故，应承担相应的法律责任。

9.3乙方如未按时完成工程进度，应承担相应的违约责任。

9.4乙方在施工过程中不得擅自更改设计方案，如需更改，应经甲方同意。

十、丙方的责任

10.1丙方应严格按照合同约定履行项目管理及协调职责。

10.2丙方应对工程进度、质量、安全及环保等方面进行全程监督，确保符合合同要求。

10.3丙方应协调甲方、承包方及其他相关单位的关系，确保项目顺利推进。

十一、争议解决

11.1甲乙双方及丙方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。

11.2协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

十二、合同生效及终止

12.1本合同自甲乙双方及丙方签字（或盖章）之日起生效。

12.2合同履行完毕或双方协商一致解除合同后，本合同终止。

十三、附件

13.1本合同附件：

（1）（矿建项目设计文件）

（2）（矿建项目施工图纸）

（3）（矿建项目设备清单）

（4）（矿建项目施工组织设计）

（5）（矿建项目安全、环保措施）

十四、总结

十四.1第三方介入的意义和目的：

（1）提高项目管理水平，确保工程质量和进度；

（2）协调各方关系，降低项目风险；

（3）提升工程效益，实现甲方利益最大化。

十四.2甲方为主导的目的和意义：

（1）确保项目符合国家及行业相关标准；

（2）保障甲方权益，降低项目风险；

（3）提高工程质量和效率，实现项目目标。

第三篇范文：第三方主体+甲方权益主导

合同编号：__________

房地产开发项目总承包合同

乙方（以下简称“承包方”）：

甲方（以下简称“业主方”）：

丙方（以下简称“监理方”）：

鉴于乙方拟在（地点）进行房地产开发项目，为保障项目质量、安全和进度，同时提高乙方在项目中的权益，甲方决定引入第三方作为项目监理主体。经甲乙双方及丙方友好协商，就本房地产开发项目的总承包事宜，达成如下协议：

一、项目概况

1.1项目名称：（房地产开发项目名称）

1.2项目地点：（房地产开发项目地点）

1.3项目规模：（房地产开发项目规模）

1.4项目投资：（房地产开发项目投资）

1.5项目工期：（房地产开发项目工期）

二、监理方职责

2.1监理方负责对房地产开发项目的全过程进行监督管理，包括设计、施工、验收等环节。

2.2监理方负责审核乙方提交的施工方案、进度计划、质量保证措施等，确保其符合相关法律法规和行业标准。

2.3监理方负责监督乙方在施工过程中的质量、安全、环保等方面，确保项目合规执行。

2.4监理方负责协调甲方与乙方之间的沟通与协调，确保项目顺利进行。

三、承包方权利

3.1承包方有权要求监理方按照合同约定提供必要的监理服务，包括但不限于现场巡查、质量检测、进度跟踪等。

3.2承包方有权要求监理方对施工过程中发现的问题提出整改意见，并提供技术支持。

3.3承包方有权要求监理方对施工过程中发生的争议进行调解，确保项目进度不受影响。

3.4承包方有权要求监理方对其合法权益进行保护，包括但不限于知识产权、商业秘密等。

四、承包方义务

4.1承包方负责按照合同约定完成房地产开发项目的施工任务。

4.2承包方负责确保施工过程中的质量、安全、环保等符合国家及行业标准。

4.3承包方负责按照监理方的意见进行整改，确保项目质量。

4.4承包方负责与监理方保持良好沟通，及时解决项目实施过程中出现的问题。

五、业主方权利

5.1业主方有权要求监理方提供项目进展报告，了解项目实施情况。

5.2业主方有权要求监理方对承包方的施工质量进行评估，并提出改进建议。

5.3业主方有权要求监理方对项目进度进行跟踪，确保项目按期完成。

5.4业主方有权要求监理方对项目成本进行控制，确保项目投资合理。

六、业主方义务

6.1业主方负责提供项目所需的土地、规划许可等相关手续。

6.2业主方负责按照合同约定支付工程款项。

6.3业主方负责协调相关部门，确保项目顺利实施。

6.4业主方负责对项目实施过程中的争议进行调解。

七、违约责任

7.1乙方未按时完成施工任务，应向业主方支付违约金，违约金按每日万分之五计算。

7.2乙方施工过程中出现质量问题，应承担相应的赔偿责任。

7.3监理方未履行监理职责，应承担相应的法律责任。

7.4业主方未按时支付工程款项，应向乙方支付违约金，违约金按每日万分之五计算。

八、争议解决

8.1甲乙双方及丙方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。

8.2协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

九、合同生效及终止

9.1本合同自甲乙双方及丙方签字（或盖章）之日起生效。

9.2合同履行完毕或双方协商一致解除合同后，