2024年数据中心装修及消防系统定制合同3篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年数据中心装修及消防系统定制合同本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1双方名称1.2法定代表人1.3注册地址1.4联系方式2.项目概况2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目内容3.项目工期3.1装修工期3.2消防系统定制工期3.3整体工期4.装修工程内容4.1墙面装修4.2地面装修4.3门窗安装4.4照明设施4.5通风设施4.6空调设施4.7弱电系统4.8燃气管道4.9给排水管道4.10烟气管道5.消防系统定制内容5.1火灾自动报警系统5.2灭火系统5.3疏散指示系统5.4烟气控制系统5.5灭火器材5.6消防水源5.7消防通道5.8消防设施维护6.质量要求6.1装修工程质量6.2消防系统质量6.3施工过程中的质量把控7.工程款项7.1合同总价7.2分阶段付款比例7.3付款方式7.4付款时间8.施工图纸与技术标准8.1施工图纸要求8.2技术标准9.施工组织与人员9.1施工单位9.2施工人员9.3施工现场管理10.施工进度与验收10.1施工进度安排10.2验收标准10.3验收程序11.保修与维修11.1保修期限11.2保修范围11.3维修责任12.违约责任12.1违约情形12.2违约责任13.争议解决13.1争议解决方式13.2争议解决机构14.合同生效与终止14.1合同生效条件14.2合同终止条件第一部分：合同如下：1.合同双方基本信息1.1双方名称甲方：数据中心有限公司乙方：装修工程有限公司1.2法定代表人甲方：乙方：1.3注册地址甲方：省市区街道号乙方：省市区街道号1.4联系方式2.项目概况2.1项目名称数据中心装修及消防系统定制项目2.2项目地点省市区街道号2.3项目规模建筑面积：5000平方米2.4项目内容包含装修工程及消防系统定制3.项目工期3.1装修工期装修工程开始日期：2024年3月1日装修工程结束日期：2024年6月30日3.2消防系统定制工期消防系统定制开始日期：2024年7月1日消防系统定制结束日期：2024年9月30日3.3整体工期整体工期：2024年3月1日至2024年9月30日4.装修工程内容4.1墙面装修内墙面刮腻子、乳胶漆外墙面涂料4.2地面装修地面铺设瓷砖4.3门窗安装安装铝合金门窗4.4照明设施安装LED照明灯具4.5通风设施安装风机盘管4.6空调设施安装中央空调系统4.7弱电系统网络布线、电话线布线4.8燃气管道安装燃气管道4.9给排水管道给排水管道改造4.10烟气管道安装烟气管道5.消防系统定制内容5.1火灾自动报警系统安装火灾探测器、手动报警按钮5.2灭火系统安装自动喷水灭火系统5.3疏散指示系统安装疏散指示灯、疏散指示牌5.4烟气控制系统安装烟气控制系统5.5灭火器材配置灭火器材5.6消防水源消防水源接入5.7消防通道设施消防通道5.8消防设施维护提供消防设施定期维护服务6.质量要求6.1装修工程质量符合国家相关装修工程质量标准6.2消防系统质量符合国家相关消防系统质量标准6.3施工过程中的质量把控施工过程中进行定期质量检查7.工程款项7.1合同总价合同总价：人民币壹佰万元整（￥100,000.00）7.2分阶段付款比例装修工程完成30%后支付30%消防系统定制完成60%后支付20%工程验收合格后支付20%保修期满后支付剩余30%7.3付款方式通过银行转账支付7.4付款时间每个付款节点应在收到付款通知后的10个工作日内完成付款8.施工图纸与技术标准8.1施工图纸要求乙方需按照甲方提供的施工图纸进行施工，图纸需经甲方确认。施工图纸应包括但不限于：平面图、立面图、剖面图、节点详图等。8.2技术标准装修工程采用的材料、设备应符合国家及行业相关标准。消防系统应采用符合国家标准的产品，并符合消防安全要求。9.施工组织与人员9.1施工单位乙方负责项目的施工组织与管理，确保工程按时、按质完成。9.2施工人员乙方应配备具有相应资质的施工人员，确保施工质量。9.3施工现场管理乙方应制定施工现场管理制度，确保施工安全、文明、有序。10.施工进度与验收10.1施工进度安排乙方应根据合同工期制定详细的施工进度计划，并报甲方备案。乙方应定期向甲方报告施工进度，确保工程按时完成。10.2验收标准装修工程及消防系统完成后，双方应按照国家及行业标准进行验收。验收合格后方可交付使用。10.3验收程序验收前，乙方应向甲方提供完整的验收资料。验收时，双方应共同参与，对工程进行全面检查。11.保修与维修11.1保修期限装修工程及消防系统自验收合格之日起，提供两年保修服务。11.2保修范围在保修期内，因乙方施工原因造成的质量问题，乙方应免费进行维修或更换。11.3维修责任保修期内，维修费用由乙方承担，甲方应提供必要的协助。12.违约责任12.1违约情形乙方未按时完成工程进度，每延误一天，应支付甲方合同总价千分之五的违约金。乙方施工质量不符合合同约定，甲方有权要求乙方进行整改，整改费用由乙方承担。12.2违约责任任何一方违约，应承担相应的违约责任，并赔偿对方因此遭受的损失。13.争议解决13.1争议解决方式双方应友好协商解决合同执行过程中的争议。若协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。13.2争议解决机构争议解决机构为合同签订地人民法院。14.合同生效与终止14.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。14.2合同终止条件合同履行完毕或双方协商一致解除合同。因不可抗力导致合同无法履行，合同自动终止。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方定义与角色15.1第三方定义本合同所指第三方，包括但不限于监理单位、设计单位、工程咨询公司、检验检测机构等。15.2第三方角色监理单位：负责对施工过程进行监督管理，确保工程质量、进度和合同条款的履行。设计单位：负责提供符合合同要求的施工图纸和技术规范。工程咨询公司：提供项目咨询、评估和项目管理服务。检验检测机构：负责对工程材料和施工质量进行检验检测。16.第三方介入条件16.1监理单位介入甲方有权委托监理单位对施工过程进行监督管理。乙方应接受监理单位的监督，并提供必要的支持。16.2设计单位介入甲方有权要求设计单位根据实际施工情况进行图纸调整。乙方应与设计单位保持沟通，确保施工图纸的准确性和可实施性。16.3工程咨询公司介入甲方有权委托工程咨询公司对项目进行咨询和评估。乙方应配合工程咨询公司的调查和评估工作。16.4检验检测机构介入甲方有权要求检验检测机构对工程材料和施工质量进行检验检测。乙方应提供必要的样品和测试条件。17.第三方责任限额17.1责任范围第三方的责任限于其提供的专业服务范围，不包括因甲方或乙方责任导致的损失。17.2限额标准第三方因自身原因导致工程损失，其赔偿金额不超过合同总价的一定比例，具体比例由双方协商确定。17.3保险责任第三方应自行承担因自身责任造成的损失，并购买相应的责任保险。18.第三方费用承担18.1费用来源第三方费用由甲方承担，具体费用根据第三方服务内容和服务期限确定。18.2费用支付甲方应在合同签订后的一定时间内支付第三方费用。乙方应协助甲方与第三方签订服务协议，并确保协议条款的履行。19.第三方信息保密19.1保密义务第三方应对其获取的甲方和乙方商业秘密及项目信息保密。19.2保密期限保密期限自合同签订之日起至合同终止后的五年内。20.第三方更换与替换20.1更换条件任何一方认为第三方无法履行其职责时，有权要求更换第三方。20.2替换程序需更换第三方时，双方应协商确定新的第三方，并签订补充协议。新的第三方应满足原第三方的资质和条件要求。21.第三方与其他方的关系21.1第三方与甲方的关系第三方与甲方的关系基于服务合同，甲方有权对第三方进行监督和评估。21.2第三方与乙方的的关系第三方与乙方的关系基于施工合同，乙方应配合第三方的工作，并提供必要的支持。22.第三方介入后的合同变更22.1变更程序任何因第三方介入引起的合同变更，均需经双方协商一致，并以书面形式签订补充协议。22.2变更内容变更内容应包括但不限于工程进度、质量要求、费用支付等。23.第三方介入后的争议解决23.1争议解决方式第三方介入后的争议解决方式同本合同第十三条。23.2争议解决机构争议解决机构为合同签订地人民法院。24.第三方介入后的合同终止24.1终止条件第三方介入的合同终止条件同本合同第十四条。24.2终止程序第三方介入的合同终止程序同本合同第十四条。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：合同双方营业执照复印件要求：提供双方最新有效的营业执照复印件，加盖公司公章。说明：证明合同双方具备合法的经营资格。2.附件二：合同双方法定代表人身份证复印件要求：提供双方法定代表人的身份证复印件，加盖公司公章。说明：证明合同双方法定代表人的身份。3.附件三：施工图纸及技术规范要求：提供完整的施工图纸及技术规范，经双方确认无误。说明：明确工程的具体内容和质量要求。4.附件四：工程量清单要求：详细列出工程量清单，包括材料、人工、机械等费用。说明：作为工程款项结算的依据。5.附件五：工程进度计划要求：制定详细的工程进度计划，包括各阶段的时间节点。说明：确保工程按期完成。6.附件六：第三方服务协议要求：与第三方签订的服务协议，明确双方的权利义务。说明：规范第三方介入后的工作。7.附件七：验收报告要求：工程验收合格后，由第三方出具的验收报告。说明：证明工程符合合同要求。8.附件八：保修证书要求：提供工程保修证书，明确保修期限和保修范围。说明：保障工程在保修期内的质量。9.附件九：变更协议要求：合同变更时，双方签订的变更协议。说明：明确合同变更的内容和生效日期。10.附件十：争议解决文件要求：争议解决过程中产生的文件，如调解书、判决书等。说明：证明争议已得到妥善解决。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：甲方违约：未按时支付工程款项。提供的施工图纸不符合要求。未按时提供验收条件。乙方违约：未按时完成工程进度。施工质量不符合合同要求。未按时提供验收资料。第三方违约：未按时完成监理工作。监理过程中发现质量问题未及时通知。2.责任认定标准：甲方违约：未按时支付工程款项的，应支付违约金，违约金为逾期付款金额的千分之五。提供的施工图纸不符合要求的，乙方有权要求甲方重新提供，由此产生的费用由甲方承担。未按时提供验收条件的，乙方有权暂停工程，并要求甲方支付违约金。乙方违约：未按时完成工程进度的，应支付违约金，违约金为逾期完成部分工程价值的千分之五。施工质量不符合合同要求的，乙方应进行整改，整改费用由乙方承担。未按时提供验收资料的，乙方有权要求甲方支付违约金。第三方违约：未按时完成监理工作的，应支付违约金，违约金为监理工作价值的千分之五。监理过程中发现质量问题未及时通知的，第三方应承担相应的责任。示例说明：甲方逾期支付工程款项10万元，乙方有权要求甲方支付违约金5000元。乙方施工过程中发现质量问题，经检验检测，质量问题导致工程返工，整改费用为2万元，由乙方承担。全文完。2024年数据中心装修及消防系统定制合同1本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方地址1.3合同双方联系方式2.项目背景及目的2.1项目背景2.2项目目的3.项目范围及内容3.1装修范围3.2消防系统定制范围4.项目进度安排4.1项目启动时间4.2项目实施阶段4.3项目验收时间5.质量要求5.1装修质量要求5.2消防系统定制质量要求6.工程量清单及费用6.1工程量清单6.2费用明细7.付款方式及时间7.1付款方式7.2付款时间8.风险责任及处理8.1风险责任划分8.2风险处理方式9.违约责任及赔偿9.1违约情形9.2违约责任9.3赔偿标准10.争议解决方式10.1争议解决途径10.2争议解决机构11.合同生效及终止11.1合同生效条件11.2合同终止条件12.合同附件及补充条款12.1合同附件12.2补充条款13.合同签署及日期13.1合同签署人13.2合同签署日期14.其他约定事项第一部分：合同如下：1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.1.1甲方：[甲方全称]1.1.2乙方：[乙方全称]1.2合同双方地址1.2.1甲方地址：[甲方详细地址]1.2.2乙方地址：[乙方详细地址]1.3合同双方联系方式1.3.1甲方联系方式：[甲方联系电话、电子邮箱等]1.3.2乙方联系方式：[乙方联系电话、电子邮箱等]2.项目背景及目的2.1项目背景[简要描述项目背景，包括项目发起原因、项目需求等]2.2项目目的[明确项目目标，包括提高数据中心环境、满足消防要求等]3.项目范围及内容3.1装修范围[具体列举装修涉及的区域、设施、材料等]3.2消防系统定制范围[详细说明消防系统定制的内容，包括设备、设计、安装等]4.项目进度安排4.1项目启动时间[明确项目开始的具体日期]4.2项目实施阶段[详细列出项目的各个实施阶段，包括设计、施工、验收等]4.3项目验收时间[明确项目验收的具体日期]5.质量要求5.1装修质量要求[具体说明装修质量标准，如材料品牌、施工工艺等]5.2消防系统定制质量要求[详细规定消防系统的质量标准，如设备性能、系统稳定性等]6.工程量清单及费用6.1工程量清单[列出详细的工程量清单，包括装修工程量、消防系统工程量等]6.2费用明细[详细列出各项费用的构成，如材料费、人工费、设备费等]7.付款方式及时间7.1付款方式[明确付款方式，如分期付款、按工程进度付款等]7.2付款时间[具体规定每个付款节点的时间，如项目开始前、中期、竣工后等]8.风险责任及处理8.1风险责任划分8.1.1甲方风险责任[列举甲方应承担的风险责任，如设计变更、政策调整等]8.1.2乙方风险责任[列举乙方应承担的风险责任，如施工安全、材料质量等]8.2风险处理方式8.2.1协商解决[明确双方在发生风险时，应进行协商解决]8.2.2仲裁或诉讼[如协商不成，双方可约定提交仲裁或诉讼解决]9.违约责任及赔偿9.1违约情形[详细列举可能出现的违约情形，如逾期付款、质量不合格等]9.2违约责任[规定每种违约情形下双方应承担的责任]9.3赔偿标准[明确每种违约情形下的赔偿金额或计算方式]10.争议解决方式10.1争议解决途径[列出争议解决的途径，如协商、调解、仲裁、诉讼等]10.2争议解决机构[指定争议解决的机构，如仲裁委员会、人民法院等]11.合同生效及终止11.1合同生效条件[规定合同生效的条件，如双方签字盖章、合同文件齐备等]11.2合同终止条件[明确合同终止的情形，如项目完成、违约、不可抗力等]12.合同附件及补充条款12.1合同附件[列出合同附件的名称及内容，如工程量清单、付款计划等]12.2补充条款[如有必要，可在此部分添加其他补充条款]13.合同签署及日期13.1合同签署人[列出双方签署合同的人员姓名及职务]13.2合同签署日期[明确合同签署的具体日期]14.其他约定事项14.1保密条款[双方约定关于项目信息的保密义务]14.2法律适用[明确合同适用的法律及管辖法院]14.3合同份数[规定合同的正本份数及副本份数]14.4合同解除[规定合同解除的条件及程序]第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入定义与范围15.1第三方定义15.1.1第三方是指除合同双方（甲方和乙方）之外的独立实体，包括但不限于供应商、承包商、咨询机构、监理单位、检测机构等。15.1.2第三方介入范围a.提供专业服务，如设计、咨询、监理等；b.提供材料、设备或施工服务；c.进行项目检测、验收或评估。16.第三方介入程序16.1第三方选择16.1.1甲方和乙方应共同协商确定第三方的选择，并确保第三方具备完成项目所需的能力和资质。16.1.2第三方签订合同16.1.3第三方介入前，甲方和乙方应与第三方签订相应的服务合同或合作协议，明确双方的权利和义务。16.1.4第三方介入通知16.1.5甲方和乙方应将第三方的介入通知对方，以便对方了解和配合。17.第三方责任与权利17.1第三方责任17.1.1第三方应按照合同约定和行业标准履行其职责，对因其服务或产品导致的项目损失承担相应责任。17.1.2第三方在履行职责过程中，应遵守国家法律法规、行业规范和合同约定。17.1.2第三方权利17.1.3第三方有权要求甲方和乙方提供必要的配合和支持，包括但不限于提供必要的工作条件、资料和信息等。18.第三方责任限额18.1责任限额定义18.1.1责任限额是指第三方因违约或疏忽导致项目损失的最高赔偿金额。18.1.2责任限额确定18.1.3责任限额应根据第三方的服务性质、项目规模、行业标准等因素综合考虑，并在合同中明确约定。18.1.4责任限额的调整18.1.5如有需要，甲方和乙方可协商调整责任限额，并签订补充协议。19.第三方与其他各方的划分说明19.1甲方与第三方19.1.1甲方与第三方之间的合同关系独立于本合同，甲方对第三方的行为承担相应的责任。19.1.2乙方与第三方19.1.3乙方与第三方之间的合同关系独立于本合同，乙方对第三方的行为承担相应的责任。19.1.4甲方与乙方19.1.5甲方与乙方之间的合同关系独立于第三方，双方对第三方的行为不承担责任，除非有明确的合同约定。20.第三方介入后的合同变更20.1合同变更程序20.1.1如因第三方介入导致合同内容需要变更，甲方和乙方应协商一致，并签订书面变更协议。20.1.2合同变更的生效20.1.3变更协议经双方签字盖章后生效，与本合同具有同等法律效力。21.第三方介入后的争议解决21.1争议解决方式21.1.1第三方介入后的争议解决方式应遵循本合同约定的争议解决程序。21.1.2争议解决机构21.1.3争议解决机构应包括本合同约定的仲裁委员会或人民法院。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.项目背景及目的说明书详细描述项目发起原因、项目需求、项目目标等。2.项目范围及内容说明书具体列举装修涉及的区域、设施、材料等；详细说明消防系统定制的内容。3.项目进度安排表列出项目的各个实施阶段，包括设计、施工、验收等，并标注每个阶段的时间节点。4.质量要求说明书具体说明装修质量标准和消防系统定制质量标准。5.工程量清单列出详细的工程量清单，包括装修工程量、消防系统工程量等。6.费用明细表详细列出各项费用的构成，如材料费、人工费、设备费等。7.付款计划表明确每个付款节点的时间、金额和付款方式。8.风险责任划分表列举甲方和乙方各自承担的风险责任。9.违约责任及赔偿标准列举可能出现的违约情形、违约责任和赔偿标准。10.争议解决方式说明书列出争议解决的途径和机构。11.合同附件列出合同附件的名称及内容。12.第三方介入相关文件包括第三方选择、合同、通知等文件。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为1.1逾期付款甲方未按约定时间支付款项。乙方未按约定时间完成工作或提供服务。1.2质量不合格装修质量不符合约定标准。消防系统定制不符合约定标准。1.3逾期交工乙方未按约定时间完成项目。1.4信息保密泄露任何一方泄露合同信息。2.责任认定标准2.1逾期付款甲方每逾期一天，应向乙方支付一定比例的违约金。2.2质量不合格乙方应无条件返工或更换不合格材料，并承担相关费用。2.3逾期交工乙方每逾期一天，应向甲方支付一定比例的违约金。2.4信息保密泄露违约方应承担相应的法律责任，并赔偿因信息泄露造成的损失。简要示例说明：甲方逾期付款，乙方有权要求甲方支付每日千分之二的违约金。乙方提供的消防设备质量不合格，甲方有权要求乙方更换合格设备，并赔偿因更换造成的损失。全文完。2024年数据中心装修及消防系统定制合同2本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方地址1.3合同双方联系方式2.项目背景及目的2.1项目背景2.2项目目的3.项目范围3.1数据中心装修范围3.2消防系统定制范围4.项目实施时间4.1项目启动时间4.2项目完成时间5.项目费用及支付方式5.1项目总费用5.2分阶段支付方式5.3支付时间及金额6.设计要求6.1装修设计要求6.2消防系统设计要求7.施工要求7.1装修施工要求7.2消防系统施工要求8.质量保证8.1装修质量保证8.2消防系统质量保证9.验收标准及程序9.1装修验收标准及程序9.2消防系统验收标准及程序10.保密条款10.1保密内容10.2保密义务11.违约责任11.1违约情形11.2违约责任12.争议解决12.1争议解决方式12.2争议解决机构13.合同生效及终止13.1合同生效条件13.2合同终止条件14.其他约定事项14.1其他约定事项一14.2其他约定事项二14.3其他约定事项三第一部分：合同如下：1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.1.1甲方：[甲方全称]1.1.2乙方：[乙方全称]1.2合同双方地址1.2.1甲方地址：[甲方详细地址]1.2.2乙方地址：[乙方详细地址]1.3合同双方联系方式1.3.1甲方联系方式：[甲方联系电话、邮箱等]1.3.2乙方联系方式：[乙方联系电话、邮箱等]2.项目背景及目的2.1项目背景[项目背景详细描述，如：甲方为满足业务发展需求，决定对现有数据中心进行装修，并定制相应的消防系统。]2.2项目目的[项目目的详细描述，如：通过本次装修及消防系统定制，提升数据中心的环境质量，确保数据安全，提高运维效率。]3.项目范围3.1数据中心装修范围3.2消防系统定制范围[消防系统定制范围详细描述，如：包括但不限于消防报警系统、自动喷水灭火系统、气体灭火系统、消防水泵房及消防水池的设备选型、安装和调试。]4.项目实施时间4.1项目启动时间[项目启动时间具体日期]4.2项目完成时间[项目完成时间具体日期]5.项目费用及支付方式5.1项目总费用[项目总费用金额]5.2分阶段支付方式[分阶段支付方式描述，如：合同签订后支付20%预付款，工程验收合格后支付60%，保修期满后支付剩余20%。]5.3支付时间及金额[具体支付时间及金额明细]6.设计要求6.1装修设计要求[装修设计要求详细描述，如：装修材料应符合国家标准，室内环境质量需达到相关要求，装修风格应与数据中心整体环境相协调。]6.2消防系统设计要求[消防系统设计要求详细描述，如：消防系统设计应符合国家消防规范，确保在火灾情况下能够及时报警、灭火，并保障人员疏散安全。]7.施工要求7.1装修施工要求[装修施工要求详细描述，如：施工过程中应确保工程质量和进度，严格按照设计图纸和规范进行施工，并对施工现场进行安全文明施工管理。]7.2消防系统施工要求[消防系统施工要求详细描述，如：消防系统施工应选择符合国家标准的产品和材料，严格按照设计图纸和规范进行安装和调试，确保系统运行稳定可靠。]8.质量保证8.1装修质量保证[装修质量保证详细描述，如：乙方承诺装修工程符合国家相关质量标准和设计要求，提供必要的施工技术资料，并对施工质量承担终身责任。]8.2消防系统质量保证[消防系统质量保证详细描述，如：乙方承诺消防系统设备符合国家消防标准和产品合格证，提供系统安装调试记录，确保消防系统在规定时间内正常运行。]9.验收标准及程序9.1装修验收标准及程序[装修验收标准及程序详细描述，如：验收标准参照国家相关标准和设计要求，验收程序包括初验、复验和最终验收，甲方应在验收合格后签署验收报告。]9.2消防系统验收标准及程序[消防系统验收标准及程序详细描述，如：验收标准参照国家消防规范和产品合格证，验收程序包括设备安装检查、系统功能测试和现场模拟演练，确保消防系统符合要求。]10.保密条款10.1保密内容[保密内容详细描述，如：双方在合同履行过程中所获取的对方商业秘密、技术资料、财务信息等均属保密范围。]10.2保密义务[保密义务详细描述，如：双方应对保密信息采取必要的安全措施，未经对方同意，不得向任何第三方泄露或用于与合同无关的目的。]11.违约责任11.1违约情形[违约情形详细描述，如：未能按合同约定时间完成工程、质量不符合要求、未按约定支付款项等。]11.2违约责任[违约责任详细描述，如：违约方应向守约方支付违约金，违约金数额根据违约情况及损失程度确定，并承担由此产生的全部责任。]12.争议解决12.1争议解决方式[争议解决方式详细描述，如：双方应友好协商解决争议，协商不成的，可向合同签订地人民法院提起诉讼。]12.2争议解决机构[争议解决机构详细描述，如：双方同意将争议提交至[指定仲裁机构名称]仲裁委员会进行仲裁。]13.合同生效及终止13.1合同生效条件[合同生效条件详细描述，如：双方签字盖章后，合同自双方约定的生效日期起生效。]13.2合同终止条件[合同终止条件详细描述，如：合同因完成约定的工程内容、双方协商一致或因不可抗力等原因终止。]14.其他约定事项14.1其他约定事项一[其他约定事项一详细描述，如：乙方应保证施工期间不影响甲方正常业务运营。]14.2其他约定事项二[其他约定事项二详细描述，如：合同未尽事宜，双方可另行协商签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。]14.3其他约定事项三[其他约定事项三详细描述，如：本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。]第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义15.1.1第三方是指在合同履行过程中，由甲乙双方共同认可或根据合同约定选定的，提供专业服务、咨询、监督、监理等作用的独立第三方机构或个人。a)甲方或乙方的员工、代理人或代表；b)甲方或乙方的关联公司或子公司；c)合同中已明确排除的第三方。15.2第三方责任限额15.2.1第三方在履行合同过程中因自身原因造成甲方或乙方的损失，应承担相应的赔偿责任，但赔偿金额不得超过其接受委托时所收取的费用。15.3第三方责权利划分15.3.1第三方的责任：a)按照合同约定，提供专业、公正、客观的服务；b)对其在履行职责过程中所知悉的甲方或乙方的商业秘密、技术资料、财务信息等负有保密义务；c)对其履行职责过程中的行为承担相应的法律责任。15.3.2第三方的权利：a)根据合同约定，获得相应的报酬；b)要求甲方或乙方提供必要的工作条件和支持；c)对甲方或乙方的违约行为提出异议或建议。15.3.3第三方的义务：a)严格按照合同约定履行职责；b)对其提供的服务质量负责；c)对其服务过程中的任何违约行为承担责任。15.4第三方介入程序1