2024合同模板建设工程内部承包协议有担保方范本

合同编号：__________鉴于甲方为实施某项建设工程，需要乙方提供相应的建设服务，为确保双方的权利和义务得到明确保障，经双方友好协商，特订立本协议，以便共同遵守。第一条协议范围1.1本协议内容包括但不限于工程项目的建设、施工、验收、保修等各个阶段。1.2乙方应按照甲方的要求，完成工程项目的建设任务。第二条工程概况2.1工程名称：____________________2.2工程地点：____________________2.3工程规模：____________________2.4工程总投资：__________________2.5工程进度安排：________________第三条承包范围及承包价款3.1乙方承包范围包括但不限于：________________3.2承包价款为人民币（大写）：____________元整（小写）：_____________元。3.3乙方应按照本协议约定的时间和方式向甲方支付承包价款。第四条担保事项4.1担保方同意为乙方履行本协议提供担保。4.2担保方式为：____________________4.3担保范围包括但不限于：乙方履行本协议所产生的债务、违约责任等。第五条履行期限5.1乙方应按照甲方的要求，自协议签订之日起至工程验收合格之日止，完成工程项目的建设。5.2乙方应按照本协议约定的时间节点，完成各阶段的任务。第六条违约责任6.1乙方未按照本协议约定的时间、质量、标准完成工程建设任务的，甲方有权要求乙方支付违约金，违约金为合同总价款的________%。6.2甲方未按照本协议约定的时间、方式支付承包价款的，乙方有权要求甲方支付违约金，违约金为合同总价款的________%。第七条争议解决7.1对于因履行本协议所发生的或与本协议有关的一切争议，双方应友好协商解决。7.2若协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第八条其他约定8.1本协议一式肆份，甲乙双方及担保方各执壹份，具有同等法律效力。8.2本协议自双方签字（或盖章）之日起生效。甲方（盖章）：____________________乙方（盖章）：____________________担保方（盖章）：________________签订日期：____________________注意事项：1.仔细阅读并理解合同的全部条款。在签订合同之前，如有任何疑问或需要澄清的地方，应立即提出，以便双方进行充分的沟通和解释。2.确认合同双方的身份和资格。确保对方的合法成立和有效经营，以及其代表人的合法授权。3.明确工程项目的范围和细节。包括但不限于工程名称、地点、规模、投资和进度安排等，以避免未来的纠纷。4.详细约定承包范围和价款。明确乙方应承担的义务和责任，以及甲方应支付的价款和支付方式。5.注意担保事项的约定。明确担保方的责任和义务，以及担保的范围和方式。6.关注违约责任的规定。了解在违约情况下双方应承担的责任和可能面临的违约金等后果。7.注意争议解决的途径。明确在发生争议时双方应采取的解决方式，包括协商和诉讼等。8.保留合同的副本。确保双方都有完整的合同副本，以便在未来的执行和维权中有所依据。法律名词及名词解释：1.甲方：指合同中的一方，通常为委托人或发包方。2.乙方：指合同中的另一方，通常为承包人或施工方。3.担保方：指为乙方履行合同提供担保的第三方。4.建设工程：指土木工程、建筑工程、线路管道工程、设备安装工程等固定资产投资项目。5.内部承包：指企业内部部门或个体经营者承接企业内部工程项目的行为。6.承包价款：指乙方为完成工程项目应向甲方支付的金额。7.违约金：指一方违反合同约定应向另一方支付的赔偿金。8.争议解决：指合同双方在履行过程中发生争议时，通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决纠纷的行为。9.诉讼：指合同双方通过法院解决纠纷的方式，包括一审、二审和再审等程序。10.仲裁：指合同双方通过仲裁机构解决纠纷的方式，仲裁裁决具有法律效力，但不能上诉。应用场合：1.适用于各类建设工程项目，如房屋建筑、基础设施建设、市政工程、园林绿化等。2.适用于内部承包情况，即企业内部部门或个体经营者承接企业内部工程项目。3.适用于有担保方参与的合同，以确保合同的履行和双方的权益。补充条款：1.工程质量标准和要求：明确工程的质量要求，包括材料、施工工艺、验收标准等。2.工程进度计划：详细约定工程各阶段的开始和结束时间，以及关键节点的要求。3.材料供应：约定材料供应的责任、时间和质量要求，以及价格波动的处理方式。4.变更条款：明确合同变更的条件、程序和影响合同价款及工期的调整方式。5.保险责任：约定双方应购买的保险类型，以及保险事故发生后的责任分配。6.环境保护：明确双方应遵守的环境保护法规，以及环境保护措施和责任。7.知识产权保护：约定双方对工程过程中产生的知识产权的保护责任和权益分配。8.保密条款：明确双方对合同内容和商业秘密的保密义务。9.税务和费用：约定双方应承担的税务责任和合同履行过程中的其他费用。10.不可抗力：明确不可抗力事件的定义和处理方式，包括合同履行受阻或延长工期的规定。附件列表：1.工程设计文件：包括工程图纸、技术说明书、施工图等。2.工程量清单：详细列出工程项目的工程量和价格。3.乙方资质证明文件：包括营业执照、资质证书、税务登记证等。4.担保方资质证明文件：包括营业执照、资质证书、信用等级证明等。5.相