建筑结构安全施工协议

建筑结构安全施工协议合同编号：__________建筑结构安全施工协议鉴于：2.施工方具备承担本工程所需的资质、技术力量、施工经验及良好信誉；3.双方遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则，经充分协商，达成一致，特订立本协议。第一条工程概况1.1工程名称：____________________1.2工程地点：____________________1.3工程规模：____________________1.4工程内容：____________________1.5工程预算：____________________第二条双方义务2.1业主义务（1）提供施工场地，确保施工场地符合国家有关法律法规及施工要求；（2）办理有关建设手续，包括但不限于规划、土地、建设、环保等手续；（3）向施工方支付工程款，按本协议约定的付款节点和比例及时支付；（4）协调处理施工现场的邻里关系，确保施工顺利进行；（5）提供施工所需的水、电、通信等基础设施；（6）遵守国家关于工程建设的其他相关规定。2.2施工方义务（1）严格按照国家法律法规、施工图纸、工程技术标准、施工组织设计进行施工；（2）确保工程质量，满足设计要求及验收标准；（3）加强施工现场安全管理，严格遵守安全生产法律法规，做好施工现场的安全防护工作；（4）做好环境保护工作，严格遵守环保法规，确保施工过程中对环境的影响降至最低；（5）按时完成工程，按本协议约定的工期要求施工；（6）接受业主及有关部门的监督和检查，及时整改存在的问题；（7）遵守国家关于工程建设其他相关规定。第三条工程价款及支付3.1本工程总价款为人民币（大写）：________元整（小写）：________元。（1）工程进度达到30%时，支付工程款的30%；（2）工程进度达到60%时，支付工程款的60%；（3）工程进度达到90%时，支付工程款的90%；（4）工程验收合格后，支付剩余的10%工程款。3.3施工方应提供合法有效的税务发票，业主按本协议约定的付款比例向施工方支付税金。第四条工期4.1本工程计划工期为____个月，自双方签订本协议之日起计算。4.2施工方如因自身原因导致工期延误，应承担相应的违约责任。4.3业主如因特殊原因导致工期延误，应与施工方协商，双方可另行签订补充协议。第五条违约责任5.1双方应严格履行本协议约定的义务，如一方违约，应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。5.2施工方如未按约定时间完成工程，应按逾期部分工程价款的____%向业主支付违约金。5.3业主如未按约定时间支付工程款，应按逾期部分工程价款的____%向施工方支付违约金。第六条争议解决6.1双方在履行本协议过程中发生的争议，应通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向工程所在地的人民法院提起诉讼。第七条其他约定7.1本协议自双方签字（或盖章）之日起生效，一式两份，双方各执一份。7.2本协议未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。7.3本协议签订后，双方应严格遵守国家法律法规，共同维护工程质量、安全及环境保护。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________代表（签名）：__________签订日期：__________一、附件列表：1.施工图纸2.工程技术标准3.施工组织设计4.税务发票5.环保法规及相关文件6.国家法律法规7.建设手续相关文件8.工程进度报告9.验收报告10.补充协议二、违约行为及认定：1.施工方未按约定时间完成工程：认定标准为超过约定的工期时间。2.业主未按约定时间支付工程款：认定标准为超过约定的付款时间。3.施工方未按国家法律法规、施工图纸、工程技术标准施工：认定标准为不符合相关要求。4.施工方未做好安全生产及安全防护工作：认定标准为发生安全事故或未采取有效措施。5.施工方未做好环境保护工作：认定标准为违反环保法规，对环境造成不良影响。6.业主未提供施工场地或基础设施：认定标准为影响施工正常进行。7.双方未履行其他约定事项：根据具体约定内容进行认定。三、法律名词及解释：1.甲方：指承担工程建设的单位或个人。2.乙方：指承担工程施工的单位或个人。3.工程：指建筑结构施工项目。4.施工方：指承担工程施工的单位或个人。5.业主：指承担工程建设的单位或个人。6.工程价款：指工程合同约定的总价款。7.工期：指工程合同约定的完成工程的时间。8.违约金：指违约方按照约定向守约方支付的赔偿金。9.环保法规：指国家及地方制定的关于环境保护的法律法规。10.安全生产：指在施工过程中，确保人员安全、设备完好、环境无害的活动。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.施工进度延误：协商调整工期，必要时签订补充协议。2.工程质量问题：及时整改，重新验收，必要时更换施工方。3.安全生产事故：立即停工，调查原因，整改措施，追究责任。4.环境保护问题：加强环保措施，遵守环保法规，防止环境污染。5.工程款支付纠纷：协商解决，必要时聘请第三方审计机构进行审计。6.施工场地及基础设施提供不足：协商解决，必要时签订补充协议。7.法律法规变化：及时调整合同内容，确保符合最新法律法规要求。五、所有应用场景