体育馆建设工人施工协议

体育馆建设工人施工协议合同编号：__________鉴于甲方拟建设一座体育馆，乙方具有相关施工资质和经验，甲方愿意委托乙方承担该体育馆的建设施工任务。为了明确双方的权利义务，经甲乙双方友好协商，特订立本协议，以共同遵守。一、工程概况1.1工程名称：__________________体育馆建设施工项目1.2工程地点：__________________1.3工程规模：__________________1.4工程内容：包括但不限于土建、安装、装修、绿化等工程。二、合同价格2.1本工程的合同总价为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。2.2乙方报价应包含全部工程内容的人工、材料、设备、运输、施工设备、税费等一切费用。2.3甲方支付乙方工程进度款的比例为：__________%。2.4乙方应按照合同约定的工程进度提交进度款申请，甲方应在收到申请后__________个工作日内予以支付。三、工程进度及质量3.1乙方应按照甲乙双方商定的施工组织设计进行施工，确保工程按期完成。3.2乙方应严格按照国家及行业相关标准、规范进行施工，保证工程质量。3.3乙方应在施工过程中，对工程质量进行自检、互检和专检，确保工程质量符合要求。3.4甲方有权对施工过程和工程质量进行监督检查，乙方应予以配合。四、安全生产4.1乙方应严格执行国家及地方的安全生产法律法规，严格遵守施工现场的安全规章制度。4.2乙方应建立健全安全生产责任制度，明确各级管理人员和施工人员的安全生产责任。4.3乙方应定期对施工人员进行安全生产培训和教育，提高施工人员的安全意识。4.4乙方应做好施工现场的安全防护工作，确保施工过程中的人身安全。五、合同的变更和解除5.1甲乙双方同意，合同的变更或解除必须书面签署，并经双方确认。5.2在合同履行过程中，如遇不可抗力等特殊情况，甲乙双方可协商变更或解除合同。5.3乙方如未经甲方同意，擅自停工、窝工，甲方有权解除合同，并追究乙方的违约责任。六、违约责任6.1乙方未按照约定的工期完成工程，甲方有权按照逾期天数向乙方追讨违约金，违约金计算方式为：__________元/天。6.2乙方未按照约定质量标准完成工程，甲方有权要求乙方返工、整改，并承担相应费用。6.3甲方未按照约定支付进度款，乙方有权拒绝继续施工，并追究甲方的违约责任。七、争议解决7.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。7.2如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。八、其他约定8.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格且乙方提交完整工程资料之日终止。8.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：__________________乙方（盖章）：__________________代表（签名）：__________________代表（签名）：__________________签订日期：__________________一、附件列表：1.体育馆建设设计图纸2.施工组织设计方案3.工程进度计划表4.安全生产管理制度5.乙方施工资质证明文件6.材料和设备采购合同7.工程质量验收标准8.安全生产培训记录9.工程进度款支付凭证10.工程变更协议二、违约行为及认定：1.乙方未按照约定的工期完成工程，属于违约行为。2.乙方未按照约定质量标准完成工程，属于违约行为。3.甲方未按照约定支付进度款，属于违约行为。4.乙方擅自停工、窝工，属于违约行为。5.乙方未按照安全生产管理制度进行施工，属于违约行为。三、法律名词及解释：1.甲方：指承担建设体育馆的义务，并支付价款的一方。2.乙方：指承担体育馆建设施工任务，并收取价款的一方。3.合同总价：指双方约定的完成工程所需支付的全部费用。4.进度款：指按照工程进度，甲方支付给乙方的款项。5.违约金：指一方违约时，按照约定向另一方支付的赔偿金。6.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：乙方应采取措施加快施工进度，如有需要，甲方可与乙方协商调整工程进度计划。2.工程质量问题：乙方应按照约定的质量标准进行施工，甲方有权要求乙方整改或返工，并承担相应费用。3.支付纠纷：双方应严格按照约定的付款条款履行支付义务，如有争议，可通过协商解决或依法解决。4.安全生产事故：乙方应严格遵守安全生产规定，一旦发生事故，应及时报告甲方，并采取措施防止事故扩大。五、所有应用场景：1.适用于甲方委托乙方进行体育馆建设施工的情况。2.适用于乙方具备相关施工资质和经验，并愿意承担该工程建设施工任务的情况