建筑工程保修终止施工合同

建筑工程保修终止施工合同合同编号：__________甲方（发包方）：__________地址：__________联系方式：__________乙方（承包方）：__________地址：__________联系方式：__________鉴于甲方为建筑工程的业主，乙方为承包该工程的企业，双方为明确双方在工程保修终止施工过程中的权利和义务，经友好协商，特订立本合同，以便共同遵守。第一条工程概况1.1工程名称：__________1.2工程地点：__________1.3工程规模：__________1.4工程预算：__________第二条保修终止施工范围2.1本合同所述保修终止施工范围包括：__________2.2保修终止施工的时间：自__________之日起至__________日止。第三条保修终止施工费用3.1保修终止施工费用为：__________元。3.2保修终止施工费用的支付方式：__________第四条承包方的义务4.1承包方应在保修终止施工期间，对工程进行妥善保护，确保工程安全。4.2承包方应按照甲方的要求，对工程进行必要的维修和保养。4.3承包方应在保修终止施工期间，向甲方提供必要的工程资料和技术支持。第五条甲方的义务5.1甲方应按照约定时间支付保修终止施工费用。5.2甲方应在保修终止施工期间，配合承包方进行工程的维修和保养。5.3甲方应协助承包方解决工程保修终止施工过程中出现的问题。第六条违约责任6.1任何一方违反本合同的约定，应承担相应的违约责任。6.2违约方的违约行为给另一方造成损失的，违约方应承担赔偿责任。第七条争议解决7.1本合同的解释和执行均适用中华人民共和国的法律。7.2双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。第八条其他约定8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________代表（签名）：__________签订日期：__________签订日期：__________一、附件列表：1.工程图纸2.工程预算表3.工程保修条款4.施工进度计划5.工程质量标准6.维修保养服务记录7.付款凭证8.工程变更记录二、违约行为及认定：1.甲方未按约定时间支付保修终止施工费用，认定为违约行为。2.甲方未配合承包方进行工程的维修和保养，认定为违约行为。3.甲方未协助承包方解决工程保修终止施工过程中出现的问题，认定为违约行为。4.承包方未按约定进行工程的保护，认定为违约行为。5.承包方未按约定进行维修和保养，认定为违约行为。6.承包方未提供必要的工程资料和技术支持，认定为违约行为。三、法律名词及解释：1.保修终止施工：指工程保修期结束后，因特殊原因需要对工程进行停工或返修的行为。2.违约行为：指合同一方或双方未履行合同约定的义务。3.赔偿责任：指违约方因违约行为给另一方造成损失，应承担的经济赔偿责任。4.争议解决：指双方在履行合同过程中发生的争议，通过协商或法律途径解决。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.甲方拖延支付保修终止施工费用：乙方可以催告甲方支付，若甲方仍不支付，乙方可以依法向法院提起诉讼。2.甲方不配合维修和保养：乙方可以催告甲方配合，若甲方仍不配合，乙方可以依法向法院提起诉讼。3.甲方不协助解决问题：乙方可以催告甲方协助解决，若甲方仍不协助，乙方可以依法向法院提起诉讼。4.承包方未按约定进行工程保护：甲方可以要求承包方立即改正，并承担相应责任。5.承包方未按约定进行维修和保养：甲方可以要求承包方立即改正，并承担相应责任。6.承包方未提供必要的工程资料和技术支持：甲方可以要求承包方立即提供，并承担相应责任。五、所有应用场景：1.建筑工程保修期结束后，因特殊原因需要对工程进行停工或返修。2.甲方未按约定时间支付保修终止施工费用。3.甲方未配合承包方进行工程的维